一级建造师之一建工程法规题库题库参考答案.docx

《一级建造师之一建工程法规题库题库参考答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库题库参考答案.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库题库参考答案第一部分 单选题(50题)1、关于工程总承包企业的责任及风险管理的说法，错误的有（ ）。A.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责B.工程总承包企业应当组织分包企业配合建设单位完成工程竣工验收C.工程总承包企业和分包企业就分包工程对建设单位承担连带责任D.工程总承包企业和分包企业应分别向建设单位签署工程质量保修书【答案】： D 2、关于环境保护设施竣工验收的说法，正确的是（）。A.环境保护设施未经竣工验收，主体工程投入使用的，由环境保护行政主管部门责令停止使用 B.需要进行试生产的建设项目，环境保护设施应当在投入试生产前申请竣工验收

2、C.分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当同时验收 D.建设项目投入试生产超过3个月，建设单位未申请环境保护设施竣工验收的，应当处10万元以下的罚款【答案】： A 3、诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算，但是，从权利被侵害之日起超过（）年的，法院不予保护。A.8B.10C.15D.20【答案】： D 4、根据民事诉讼法，下列有关举证时限的叙述，正确的是（）。A.由人民法院指定举证期限的，该指定的期限不得少于30日B.设置举证时限的主要目的在于促使当事人积极举证C.当事人没有在举证时限内提交证据，可以延长30日补充证据D.当事人没有在期限内提交证据，所承担

3、的法律后果是举证不能【答案】： B 5、根据民事诉讼法，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。（2014）A.当事人住所地B.调解协议履行地C.调解组织所在地D.调解协议签订地【答案】： C 6、 下列监理形式中,不属于监理工程师对建筑墙体、屋面的保温层施工的监理形式是()。A.旁站B.抽检C.巡视D.平行检验【答案】： B 7、根据行政诉讼法规定,相对人对具体行政行为不服直接向人民法院提起诉讼,应当在知道作出具体行政行为之日起（）内提起,法律另有规定的除外A.15日B.30日C.2个月D.6个月【答案】： D 8、甲建设单位拖欠乙施工企业工程款，乙发函催告甲

4、还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是（）。2017A.诉讼时效的中止 B.诉讼时效的中断 C.诉讼时效的延长 D.改变法定时效期间【答案】： B 9、投保人保险的目的必须通过( )来实现。A.保险合同B.索赔C.保险单D.保险凭证【答案】： B 10、下列情形属于施工项目经理可以同时担任两个建设工程项目负责人的是()。A.两个项目的发包人同意B.项目其一的施工已经进入到工程竣工验收阶段C.两个项目属于同一工程分期开发D.项目其一因发包人拖欠工程款而停工达半年之久【答案】： C 11、某市文物保护部门拟对部分文物建筑进行修缮，则承揽该项目的施工单位必须具备（ ）。A. 建设行政主管部门颁发

5、的相应资质等级证书B. 文物行政主管部门颁发的相应等级文物保护工程资质证书C. A和B满足其一即可D. A和B必须同时具备【答案】： D 12、借用其他施工企业的（ ）投标的行为，属于以其他企业名义承揽工程。A. 营业执照B. 技术方案C. 施工设备D. 施工业绩【答案】： A 13、某建筑公司致函钢材经销商甲公司：“我司欲以3000元/t的价格购买25的螺纹钢50t，有意者请于3日内回复。”乙公司获悉此事，赶在甲公司回复之前致电建筑公司：“同意报价，准备接货事宜。”乙公司发出的这份通知属于（）。A.要约B.承诺C.反要约D.要约邀请【答案】： A 14、根据建设工程质量管理条例的规定，下列行

6、为中不属于违法分包的是（ ）。A.承包单位将其承包的工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包B.总承包单位将建设工程主体结构中的混凝土浇筑任务分包给某公司C.分包单位将部分工程分包给某公司D.分包商不具备相应资质条件而以他人名义承接分包工程【答案】： A 15、某市一商业项目进行招标，招标人无权没收投标人的投标保证金的情形是（ ）A.递交投标文件截止后撤销投标文件B.递交了投标文件，但是在递交投标文件截止日前又反悔，收回了投标文件C.中标后无正当理由不与招标人订立合同D.中标后未能在规定期限内提交履约保证金【答案】： B 16、根据民法典，合同中的一方将合同中的权利和义务一并转让给第三人的

7、（ ）。A.需经对方同意B.无需经对方同意，也不必通知对方C.需经受让人同意D.无需经对方同意，但需通知债务人【答案】： A 17、当事人在执行法院生效裁决阶段达成和解协议后，一方当事人不履行和解协议，人民法院可以根据对方当事人的申请，( )。A.强制执行和解协议B.恢复对原生效法律文书的执行C.对和解协议进行审查D.将和解协议转审判庭审查【答案】： B 18、甲向乙发出了一份投标邀请函，在邀请函中写明，投标书应通过电子邮件的形式提交给甲，依据民法典，要约生效的时间应为()。A.乙发出电子邮件时的时间B.乙发出电子邮件得到甲确认的时间C.乙发出的邮件进入甲邮箱的时间D.甲知道收到邮件时的时间【

8、答案】： C 19、依据我国民事诉讼法，以下不属于民事诉讼当事人的是（ ）。A.共同诉讼人B.证人C.原告D.被告【答案】： B 20、甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。在工程开工前，应当由（）按照有关规定申请领取施工许可证。A.乙建筑公司 B.丙土方公司C.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同 D.甲房地产开发公司【答案】： D 21、关于建设工程分包的说法，错误的是（ ）。A.分包单位是具有相应资质的单位B.分包单位不得再次分包C.分包单位可以通过合同约定D.分包的工作内容是非主体、非关键性工作【答案】： B

9、22、施工单位依法对本企业的安全生产负全面责任的是（ ）。A.法定代表人 B.技术负责人C.项目负责人 D.安全管理部门负责人【答案】： A 23、根据绿色施工导则的规定，在下列施工作业阶段中，要求作业区目测扬尘高度小于1.5m的是()阶段。A.土方作业B.结构施工C.设备安装D.装饰装修【答案】： A 24、乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时，甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法，正确的是（）。A.乙的债权属于法定不得转让的债权 B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩 C.乙转让债权应

10、当经过甲同意 D.乙转让债权的通知可以不用通知甲【答案】： B 25、某建筑公司与项目经理就某项目施工签订了承包协议书，约定项目部对项目独立经营，自负盈亏。但项目部不是法人，根本原因是（ ）。A. 没有自己独立的名称B. 没有固定的经营场所C. 不能独立承担民事责任D. 没有自己的组织机构【答案】： C 26、下列关于代理的法律特征的说法，正确的是（ ）。A.任何行为都可以代理B.代理行为的法律后果由代理人自行承担C.代理人实施代理行为不受限制D.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为【答案】： D 27、以下不属于调解主要方式的是()。A.行业调解B.专业机构调解C.人民调解D.双方调解【答

11、案】： D 28、某高层建筑在地下桩基施工中，基坑发生坍塌，造成10人死亡，直接经济损失900余万元，本次事故属于()。A.重大事故B.特别重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】： A 29、根据建筑市场诚信行为信息管理办法，良好行为记录信息的公布期限一般为（）。A.6个月 B.1年 C.2年 D.3年【答案】： D 30、关于推荐性的标准，下面说法正确的是（ ）。A. 不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行B. 如果是推荐性地方标准，也必须要执行C. 如果是推荐性行业标准，也必须要执行D. 如果是推荐性国家标准，也必须要执行【答案】： A 31、某市地税局计划在市区某地兴建一座办公大楼

12、。在招标过程中，甲建筑工程公司通过伪造资质证明文件的手段中标，并与该地税局签订工程承包合同。之后不久，此事被当地市政府建设行政主管部门查处并强令停工。对于本案表述不正确的是（ ）。A. 地税局与甲公司签订的承包合同无效B. 甲公司应承担违约责任C. 甲公司应承担缔约过失责任D. 甲公司的行为违反了我国招标投标法的规定【答案】： B 32、新建、扩建、改建的建设工程,建设单位必须在开工前向建设行政主管部门或其授权的部门申请领取()A.建设工程施工许可证B.建设工程监理许可证C.建设工程设计许可证D.建设工程施工管理证【答案】： A 33、施工合同的解决争议条款约定“所有争议提交合同履行地的仲裁委

13、员会或人民法院管辖”。当该合同产生纠纷时，当事人（ ）。A. 应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁B. 既可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉C. 只能向合同履行地的人民法院起诉D. 必须重新确定受诉人民法院【答案】： C 34、马某与某施工企业订立了一份2年期限的劳动合同,合同约走了试用期,同时约定合同生效时间为5月1日,则试用期最晚应当戴止于（ ）A.11月1日B.8月1日C.7月10D.6月1日【答案】： C 35、关于所有权的权能,下列说法正确的是()。A.占有权只能由所有人享有B.财产所有权的权能只包括占有权、使用权、收益权、处分权C.要想享有收益权,就必须行使对物的使用权

14、D.占有权是所有人的最基本的权利,是所有权内容的核心【答案】： B 36、关于保险索赔的说法，正确的是（）。2017A.保险事故发生后，索赔时仅需被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料 B.保险单上载明的保险财产没有全部损失，但其损害程度已无法修理，只能按照部分损坏进行索赔 C.保险事故发生后，应当及时通知保险人 D.如果一个建设工程项目，同时由多家保险人承保，则应当平均分配赔偿金额【答案】： C 37、关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法，正确的是（).（2014）A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10万以以上30万以下的罚款B.缺陷责任

15、期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的一般损失赔偿责任C.缺陷责任期间内，由承包人原因造成的缺陷，成败人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。D.建筑业企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重的后果的，资质许可机关不予批准其申请【答案】： C 38、下列应当编制专项施工方案的工程中不属于施工单位应当组织专家论证的工程有（ ）。A.深基坑B.起重吊装工程C.地下暗挖工程D.高大模板工程【答案】： B 39、下列证据可以单独作为认定案件事实的依据的是()。A.存有疑点的视听资料B.与原件核对无异的复印件C.与一方当事

16、人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言D.无正当理由未出庭作证的证人证言【答案】： B 40、在建设工程活动中，（ ）是最为常用的一种担保方式。A.定金B.抵押C.保证D.质押【答案】： C 41、乙公司明知甲公司经营部部长被取消了对外签订合同的授权，还继续与其签订设备采购合同，因此给甲公司造成的经济损失，其法律后果应该由（ ）。A. 甲公司自行承担B. 乙公司自行承担C. 甲乙公司承担连带责任D. 乙公司和甲公司经营部部长承担连带责任【答案】： D 42、招标投标违法行为记录公告暂行办法规定，国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起（

17、）个工作日内对外进行记录公告。A.15B.20C.30D.45【答案】： B 43、根据招标投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，（ ）。A.投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金B.投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金C.投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金D.投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金【答案】： B 44、下列关于安全生产许可证的说法中正确的是（ ）。A. 装饰装修公司不需要取得安全生产许可证B. 施工单位的架子工应当持证上岗C. 建筑施工企业，其生产管理人员必须经有关部门考核合格方可任职D. 参加建设工程

18、一切险是申请安全生产许可证的条件之一【答案】： B 45、在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是()。A.受益人B.保险人C.被保险人D.投保人【答案】： D 46、根据劳动合同法，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位决定解除劳动合同的，需要提前（）以书面形式通知劳动者本人。A.30日B.60日C.20日D.3日【答案】： A 47、下列情形中，不属于注册建造师的注册证书和执业印章必然失效的是()。A.聘用单位被吊销营业执照的B.已与聘用单位解除聘用合同关系的C.年龄超过65周岁的D.同时在两个以上单位执业的【答案】： D 48、甲公司与乙公司签订一份工

19、程材料买卖合同，合同约定违约金为2万元。后乙公司违约，造成甲公司的经济损失21000元。现甲公司起诉到法院，则最多可获得（ ）元。A.21000B.20000C.41000D.30000【答案】： A 49、下列法律中，属于宪法相关法的是（ ）。（2015）A.中华人民共和国行政法B.中华人民共和国民法典C.中华人民共和国全国人民代表大会组织法D.中华人民共和国政府采购法【答案】： C 50、下列合同中,债务人不履行债务,债权人有留置权的是()。A.买卖合同B.运输合同C.借款合同D.租赁合同【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、建设工程在保修范围和保修期内发生质量问题的，施工单位应当

20、履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任，下列关于保修期限合法的是（）。A.主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限B.外墙面的防渗漏为2年C.装修工程为2年D.给水排水管道为1年E.供热系统为2个采暖期【答案】： AC 2、关于联合体投标的说法，正确的是（ ）。A.多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标B.中标的联合体各方应当共同就中标项目向招标人承担连带责任C.联合体各方的共同投标协议属于合同关系D.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定业务许可范围E.联合体中标的，应当由联合体各方共同与招标人签订合同【答案】： ABC 3、强制性标准监督检查

21、的内容包括()。A.工程技术人员是否熟悉、掌握推荐性标准B.工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定C.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定D.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定E.工程项目采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性【答案】： BCD 4、根据标准化法，下列标准中，不能制定为强制性标准的有（）。A.行业标准B.地方标准C.团体标准D.企业标准E.国家标准【答案】： ABCD 5、建筑工程安全防护、文明施工措施费用包括（ ）。A.文明施工费B.环境保护费C.临时设施费D.安全施工费E.企业管理费【答案】： ABCD 6、根

22、据民法典,下列施工合同履行过程中发生的情形中,当事人可以解除合同的有()。A.发生泥石流将拟建工厂选址覆盖B.由于报价失误,施工单位在订立合同后表示无力履行C.建设单位延期支付工程款,经催告后同意提供担保D.施工企业施工组织不力,导致工程工期延误,使该项目已无投产价值E.施工企业未经建设单位同意,擅自更换了现场技术人员【答案】： ABD 7、（2020年真题）下列车船中，属于免征车船税范围的有（）。A.悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防救援专用船舶B.渣土运输车辆C.警用车船D.排气量为2000毫升以下的乘用车E.政府机关所有的乘用车【答案】： AC 8、关于工程竣工验收与备案的说法，正确的

23、有（ ）。A.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案 B.质量监督机构应对工程竣工验收进行监督 C.有施工单位签署的质量保修书是竣工验收及竣工验收备案的条件 D.工程竣工验收备案表一式两份，1份由施工单位保存，1份留备案机关存档 E.竣工验收备案需提交规划、招投标、公安消防、环保部门的认可文件【答案】： ABC 9、生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，并根据本单位的生产安全事故预防重点，进行( )。（2014）A.每年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练B.每半年至少组织一次现场处置方案演练C.每半年至少组织

24、一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练D.每年至少组织二次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练E.每年至少组织一次的现场处置方案演练【答案】： AB 10、有关土地管理说法正确的是()。A.国家实行土地用途管制制度B.国家严格限制农用地转为建设用地C.国家控制建设用地总量D.对耕地实行特殊保护E.城市市区郊区的土地属于国家所有【答案】： ABCD 11、某教学楼由甲施工单位承包，在投入使用3年后由于设计不当导致屋面漏水，则对此情况，下列表述正确的有( )。A.不是施工单位的责任，施工单位无须负责维修B.屋面防水工程还在保修期内，施工单位应当负责维修C.屋面防水工程还在保修期内，经济责任由

25、施工单位承担D.应由施工单位负责维修，经济责任由施工单位向设计单位索赔E.应由施工单位负责维修，经济责任由建设单位向设计单位索赔【答案】： B 12、绿色施工导则对节能措施的规定包括（ ）。A.制订合理施工能耗指标B.施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标C.根据当地气候和自然资源条件，充分利用太阳能、地热等可再生能源D.在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面E.优先使用监理单位推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具【答案】： ABCD 13、根据安全生产许可证条例，企业取得安全生产许可证应当具备的条件有（ ）。A.管理人员和作业人员每半年至少进行1次安全生产教育培训并考

26、核合格B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保验费C.建设资金已经落实D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险【答案】： BD 14、下列财产中可以设立质押的有()。A.依法可以转让的股份B.房屋C.著作权中的财产权D.汽车E.债券【答案】： ACD 15、施工企业安全生产费用管理的原则有()。A.企业提取B.使用节制C.政府监管D.确保需要E.规范使用【答案】： ACD 16、合同的内容一般包括以下哪些条款（ ）。A. 价款或者赔偿B. 违约责任C. 标的、数量、质量D. 当事人的名

27、称或者姓名和住所E. 履行期限、地点和方式【答案】： BCD 17、 下列施工合同履行过程中发生的情形中，当事人可以解除合同的有（ ）。A.建设单位延期支付工程款，经催告后同意B.未经建设单位同意施工企业擅自更换了现场技术员的C.施工全业已完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的D.施工过程中，施工企业不满建设单位的指令，将全部工人和施工机械撤离现场，并开始了其他工程建设的E.施工企业施工组织不力，导致工期一再延误，使该工程项目已无投产价值的【答案】： CD 18、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二），关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的有（

28、)A.未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款试其承建工程部分析价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院不予支持B.装饰装修工程的承包人就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权C.承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为 6 个月D.承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限自发包人应当给付建设工程价款之日起算E.承包人工程价款优先受偿权不得放弃【答案】： CD 19、民法典规定，合同变更表述正确的有（ ）。A. 变更必须采用书面形式B. 当事人可以将合同转让给他人C. 当事人经过协商可以改变某些条款的约定D. 必须以明确的新条款内容更换相应条款内容E. 变更的条款对当事人双方有约

29、束力【答案】： CD 20、根据事故具体情况.事故调查组成员由关人民政府.安全生产监督管理部门和负责安全生产监督管理职责的有关部门以及（）派人参加（2013）A.监察机关B.人民法院C.公安机关D.人民检察院E.工会【答案】： ACD 21、下列选项中，可以进行抵押的财产有（ ）。A.宅基地B.土地所有权C.建设用地使用权D.交通运输工具E.生产设备【答案】： CD 22、施工企业的主要责任人，对于本单位生产安全工作的主要职责包括( )。（2012）A.建立、健全本单位安全生产责任制B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程C.保证本单位安全生产投入的有效实施D.督促、检查本单位的安全生产工

30、作，及时消除生产安全事故隐患E.编制专项工程施工方案【答案】： ABCD 23、以下（ ）自用的土地免缴土地使用税。A.村委会B.公园C.个人独资企业D.农、林、牧、渔业的生产用地E.市政街道、广场【答案】： ABD 24、当事人对债权请求叔提出的诉讼时效抗辩中，不能得到法院支持的请求权有（）。（2016）A.延付或拒付租金请求权B.寄存财物被丢失的赔偿请求权C.兑付国债本息请求权D.基于投资关系产生的缴付出资请求权E.支付工程款请求权【答案】： CD 25、关于工程质量检测机构的说法,正确的有（）。A.可以转包检测业务B.具有独立的法人资格C.是中介机构D.分为专项检测机构资质和见证取样检测

31、机构资质E.检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后,由建设单位归档【答案】： BCD 26、根据民法典，撤回要约的通知应当（）。A.在要约到达受要约人之后到达受要约人 B.在受要约人发出承诺之前到达受要约人 C.在受要约人发出承诺同时到达受要约人 D.在要约到达受要约人之前到达受要约人 E.与要约同时到达受要约人【答案】： D 27、根据劳动合同法，用人单位在招用劳动者以及订立劳动合同时，不得（ ）A.订立无终止时间的劳动合同B.要求劳动者提供担保C.向劳动者收取财物D.约定竞业限制条款E.扣押劳动者的证件【答案】： BC 28、某招标项目原定于3月1日上午9点开标，因为交通拥堵，部分招标人

32、无法准时到达，招标人宣布推迟一小时开标，并在9点50分收受了乙、丙单位的投标书。投标人甲单位当场提出异议，但招标人未作答复。经评标，最终丙单位中标。关于本案，说法正确的是（ ）。A.甲单位提出异议后，招标人应当在3日内作出答复B.招标人答复前应当暂停招投标活动C.招标人不答复的，甲单位可以向当地招投标监督管理部门投诉D.丙单位中标无效E.本项目应当重新招标、评标【答案】： BCD 29、根据工伤保险条例，建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有（）。A.出差途中，由于工作原因遭遇车祸受伤 B.在施工现场斗殴受伤 C.在施工现场因工作原因受到事故伤害 D.施工期间醉酒坠落致残 E.在办公场所

33、内因劳资纠纷自杀【答案】： AC 30、根据建筑安装工程费用项目组成,安全文明施工费包括()。A.环境保护费B.文明施工费C.工程排污费D.临时设施费E.安全施工费【答案】： ABD 31、安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有（）。A.取得安全生产许可证的建筑施工企业发生较大安全事故的 B.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证颁发的 C.超越法定职权颁发安全生产许可证颁发的 D.违反法定程序颁发安全生产许可证颁发的 E.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的【答案】： BCD 32、关于建设单位安全责任的说

34、法，正确的有（ ）。A.不得压缩合同工期B.确保地下管线的安全C.需要临时占用规划批准范围以外场地的，办理批准手续D.申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料E.审查专项施工方案【答案】： CD 33、关于仲裁开庭与裁决的说法，正确的有（）A.当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决B.被申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭不可缺席审理并作出裁决C.仲裁裁决是由仲裁庭作出的具有强制执行效力的法律文书D.仲裁裁决在所有承认和执行外国仲裁裁决公约缔约国或地区均可得到承认和执行E.申请仲裁裁决强制执行时效的中断适用法律有关诉讼时效中断的规定【答案】

35、： ACD 34、施工总承包单位分包工程应当经过建设单位认可，符合法律规定的认可方式有（）。 2016A.总承包合同中约定分包的内容 B.建设单位指定分包人 C.总承包合同没有约定分包内容的，事先征得建设单位同意 D.劳务分包合同由建设单位确认 E.总承包单位在建设单位推荐的分包人中选择【答案】： AC 35、下列责任形式中属于行政处罚种类的有（）。A.警告B.罚款C.没收违法所得D.降级E.撤职【答案】： ABC 36、下列财产中，哪些可以设定抵押（ ）。A.建设用地使用权B.所有权不明的财产C.生产设备、原材料、成品、半成品D.以招标方式取得的荒地等土地承包经营权E.公立学校的教育设施【答

36、案】： ACD 37、在建设工程项目的招投标活动中，某投标人以低于成本的报价竞标。则（ ）。A. 该行为目的是为了排挤其他对手，应当禁止B. 没有违背诚实信用原则，不应禁止C. 是降低了工程造价，应当提倡D. 该投标文件应作废标处理E. 其做法符合低价中标原则，不应禁止【答案】： AD 38、根据劳动合同法,集体合同草案应当提交()讨论通过。A.工会B.股东大会C.职工代表大会D.董事会E.全体职工【答案】： C 39、专项应急预案的内容应当包括（ ）等内容。A.应急指挥机构与职责B.处置程序和措施C.应急工作职责D.应急预案体系E.事故风险描述【答案】： AB 40、关于物杈的法律特征,下列

37、说法正确的是()。A.不是所有民事主体都能够成为物权权利人B.物权的权利人是特定的,义务人是不特定的C.物权是一种具有物质内容的、直接体现为财产利益的权利D.同一物上不许有两个以上的物权并存,即“一物一权”E.物权人有权排除他人对于他行使物权的干涉【答案】： BC 41、某建筑公司于2008年4月20日签订了工程承包合同，5月10日办理相关手续时经有关单位提醒可能存在误解，建筑公司未引起注意。2008年6月10日组织有关技术、法律专家研究发现因重大误解订立的合同可能给公司造成巨大损失，于是决定申请人民法院对合同予以撤销，其撤销权的行使期限截止时间的表述中，错误的是（ ）。A. 2009年4月2

38、0日B. 2009年5月10日C. 2010年5月10日D. 2009年6月10日E. 2010年6月10日【答案】： ACD 42、要约的构成要件为（ ）。A. 要约必须由特定人作出承诺B. 要约是由特定人作出的意思表示C. 要约必须具有订立合同的意思表示D. 要约的内容必须具体明确E. 要约必须向要约人希望与之订立合同的受要约人发出【答案】： BCD 43、 下列施工合同履行过程中发生的情形中，当事人可以解除合同的有（ ）。A.建设单位延期支付工程款，经催告后同意B.未经建设单位同意施工企业擅自更换了现场技术员的C.施工全业已完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的D.施工过程中，施工企业不

39、满建设单位的指令，将全部工人和施工机械撤离现场，并开始了其他工程建设的E.施工企业施工组织不力，导致工期一再延误，使该工程项目已无投产价值的【答案】： CD 44、某建设单位拟装修其办公楼,其中涉及承重结构变动,则下列表述正确的有()。A.建设单位将装修方案报有关部门批准后,方可施工B.建设单位在委托原设计单位提出设计方案后,方可施工C.建设单位在委托相应资质的等级设计单位提出设计方案后,方可施工D.建设单位提出装修方案后,即可要求承包单位施工E.建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司【答案】： BC 45、下列情形中，视为投标人相互串通投标的有()。（2014）A.不同投标人的投标文件相互混

40、装B.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标C.招标人授意投标人撤换、修改投标文件D.不同投标人委托同一单位办理投标E.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一招标项目不同标段的投标【答案】： AD 46、关于施工企业对仝体员工进行安仝生产教育培训的说法,正确的有()。A.生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训B.未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业C.施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行二次安全生产教育培训D.劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训E.生产经营单位不必建立安全生产教育和培训档案【答

41、案】： ABD 47、仲裁裁决可以裁定不予执行的情形有（ ）。A.当事人对仲裁裁决不满的B.当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的C.裁决的事项不属于仲裁协议的范围D.仲裁机构无权仲裁E.裁决所根据的证据是伪造的【答案】： BCD 48、根据环境噪声污染防治法，关于对环境噪声的企业事业单位监管的说法，正确的有（）。（2016）A.产生环境噪声污染的企业事业单位，拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报批B.征收的超标准排污染费用可以用于污染的防治C.在噪声敏感建筑物集中区域内造成或严重环境噪声污染的企业事业单位，限期治理D.产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，并按照国家规定缴纳超标准排污费E.限期治理由省级人民政府按国务院规定的权限决定【答案】： ACD 49、 根据建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法,发生工程质量事故,施工企业项目经理承担的法律责任有（）。A.项目经理为相关注册执业人员的,责令停止执业2年B.构成犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任C.处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款D.向社会公布曝光E.项目经理为相关注册执业人员的,吊销执业资格证书,5年以内不予注册【答案】：