一级建造师之一建工程法规题库大全附答案【夺分金卷】.docx

《一级建造师之一建工程法规题库大全附答案【夺分金卷】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库大全附答案【夺分金卷】.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库大全附答案【夺分金卷】第一部分 单选题(50题)1、关于无效施工合同工程款结算的说法,正确的是()。A.施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格,修复后的建筑工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持B.施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工价款的,不予支持C.施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持D.施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格,修复后的建设工程经验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,不予支持【答案】： A 2、某建设工程于2010年10月1日通过竣工验收

2、，10月10日承包人提交竣工结算文件，2010年10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2011年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。由于施工合同未约定明确的付款日期，根据有关司法解释的规定，该工程欠款的利息起算日应为（ ）。A.2010年10月1日B.2010年10月10日C.2010年10月20日D.2011年5月1日【答案】： C 3、保证担保的范围包括（ ）。A.主债权及利息和违约金B.损害赔偿金和实现抵押权的费用C.主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用D.主债权及利息、定金、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用【答案

3、】： C 4、对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由( )负责。（2014）A.监理单位B.责任方C.建设单位D.施工单位【答案】： B 5、人民法院采取证据保全对证据进行鉴定或者勘验的,获取的证据材料,由()存卷保管。A.人民法院B.公证机关C.当事人自己D.受委托的鉴定或者勘验机关【答案】： A 6、王某自2008年1月至2012年10月一直在某安装工程公司工作，2012年10月公司提出解除劳动合同并与王某协商一致后解除劳动合同，王某离职前月工资8000元，所在城市上年度职工月平均工资2000元，该公司应向王某支付( )元的经济补偿。A.12万B

4、.9万C.4万D.3万【答案】： D 7、根据环境噪声污染防治法，产生环境噪声污染的企业事业单位在拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报经（）批准。A.设区的市级以上生态环境主管部门B.县级以上生态环境主管部门C.县级以上公安部门D.当地人民政府【答案】： B 8、乙分公司是甲建工集团在华北设置的大型区域公司，该分公司最近承接了丙项目。则关于甲、乙、丙配备专职安全生产管理人员情况，说法正确的是( )。A.甲建工集团应当配备，乙分公司和丙项目部可以不再独立配备B.甲建工集团应当配备，乙分公司可以不再配备，丙项目部应当配备C.甲建工集团和乙分公司应当各自独立配备，丙项目部可以不再配备D.甲

5、建工集团和乙分公司应当各自独立配备，丙项目部也应当配备【答案】： D 9、 根据民法典，下列合同为无效合同的是( )。A.供应商欺诈施工单位签订的采购合同B.某开发商与施工企业订立的施工合同未按规定备案C.建设单位要求某总承包商带资承包的合同D.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同【答案】： D 10、根据房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的规定，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是（ ）。A.用于承重结构的混凝土试块B.用于墙体混凝土使用的掺加剂C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件D.用于防水工程的水泥制品【答案】： A 11、下列制定法的形式中

6、，属于部门规章的是（ ）。A.建筑法B.重庆市建筑市场管理条例C.城市房地产开发经营管理条例D.必须招标的工程项目规定【答案】： D 12、根据特种设备安全法，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规程制度，造成事故，其应承担的法律责任是（）。A.处以一年年收入30%的罚款 B.处以一年年收入40%的罚款 C.降级、撤职处分 D.吊销有关人员资格【答案】： D 13、下列关于招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的说法，正确的是( )。A.招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前进行B.投标有效期截止时间至少15日前进行C.提交资格预审申请文

7、件截止时间至少15日前D.投标有效期内均可进行【答案】： A 14、根据企业所得税法，下列收入中应当征收企业所得税的是( )。A.股息、红利等权益性投资收益B.依法收取并纳入财政管理的政府性基金C.依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费D.财政拨款【答案】： A 15、施工单位的下列行为中，违反消防法规定的是（ ）。A. 为节约资金，未购买公安消防机构指定的灭火器材B. 施工人员从附近消防栓取水用于混凝土养护C. 为材料周转方便，将少量水泥堆放在现场通道附近D. 在道路两旁施工时使用明火作业【答案】： B 16、下列情形中，不属于注册建造师的注册证书和执业印章必然失效的是()。A.聘用单位被吊

8、销营业执照的B.已与聘用单位解除聘用合同关系的C.年龄超过65周岁的D.同时在两个以上单位执业的【答案】： D 17、甲与某施工企业签订了一份2年期的劳动合同,合同中约定的生效时间为2014年5月1日,为了考察甲是否具备相应的工作能力,合同约定了试用期,则试用期最长截止于（）。A.2014年6月1日B.2014年7月1日C.2014年8月1日D.2014年11月1日【答案】： B 18、根据水下文物保护管理条例,下列文物中,属于国家所有的水下文物的是（A.遗存于中国内水的起国不明的文物B.遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管洁的其他海域内的起源于外国的文物C.存于外国领海以外的其他管海域内的

9、起源国不明的文物D.造存于外国领海内的起源于中国的文物【答案】： A 19、根据建设工程质量管理条例的规定，工程验收必备的条件中不包括()。A.有完整的技术档案B.有完整的施工管理资料C.主要材料及设备的进场试验报告D.监理单位签署的工程质量保修书【答案】： D 20、关于建设单位安全责任的说法，正确的是（）。 2016A.建设单位不得调整合同工期 B.需要进行爆破作业的，建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续 C.建设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实、准确、完整 D.建设单位应当拆除施工前告知施工企业，将施工企业资质等级证明和拆除施工组织方案报送有关部门备案【答案

10、】： C 21、构成效力待定合同的法定原因包括()。A.重大误解B.主体不合法C.欺诈D.趁人之危【答案】： B 22、甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中，甲施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让给丙公司，水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由（ ）。A.甲施工企业承担B.乙公司承担C.丙公司承担D.甲施工企业与丙公司分担【答案】： C 23、关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法，正确的是（）。2017真题A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持 B.凡不符合合同约定或

11、者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任 C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任 D.承包人的保修责任可以免除【答案】： C 24、劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前()日以书面形式通知劳动者本人。A.10B.20C.30D.60【答案】： C 25、下列情形符合注册建造师执业管理办法（试行）规定的是（ ）。A.无正当理由拒绝或未及时签字盖章的B.以他人名义或允许他人以自己的名义从事执业活动C.保守商业秘密的D.不配合办理交接手续的【答案】： C 26、建造师不得同时

12、担任两个及以上建设工程施工项目负责人，下列情形中，可以同时担任两个以上工程项目负责人的是（ ）。A.合同约定工程已完工B.因非承包方原因致使项目停工时间为 120 天C.两个项目均为小型项目D.同一个项目的相邻分段发包【答案】： D 27、因使用单位使用不当造成的建筑物损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由（ ）负责。A.使用单位与建设单位B.使用单位C.施工单位与使用单位D.使用单位与设计单位【答案】： B 28、甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还，丙与甲之间债的产生根据属于（）。A.不当得利 B.侵权 C.合同 D.无因管理【答案】： A 29、

13、关于工程建设强制性标准的说法,正确的是（）。2017A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查 B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文 C.工程建设中拟采用的新技术、新材料，可不受强制性标准的限制 D.工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制【答案】： A 30、某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币1.2亿元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为（ ）元。A. 240万B. 120万C. 80万D. 20万【答案】： C 31、除双方当事人意思表达一致以外,尚须交付标的物才能成立的合同,称为（）。A.要式合同B.实践合同C.有偿合

14、同D.双务合同【答案】： B 32、监理人应在计划开工日期（ ）天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。A.7B.5C.3D.10【答案】： A 33、建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是（）。（2016）A.发证机关核猃施工许可证B.发证机关受贿施工许可证C.施工企业重新办理施工许可证D.施工许可证自行废止【答案】： D 34、下列标书不应认定为废标的是（ ）。 A. 投标文件没有单位盖章B. 标书中附有修改报价的函件C. 多方案报价未声明哪一个有效D. 联合体投标未附联合体共同投标协议【答案】： B 35、

15、王某在某建筑工程公司工作2年，缴纳失业保险满2年，失业4个月中领取了失业保险金，随后找到新的工作重新上岗，工作2年并继续缴纳失业保险满2年后再次失业，则其二次失业后领取失业保险金的期限最长为( )个月。A.12B.8C.6D.20【答案】： D 36、 固体废物污染环境防治法规定，转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向（ ）提出申请。A.固体废物接受地的省、自治区、直辖市人民政府B.固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府C.固体废物接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门D.固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门【答案】： D 3

16、7、在仲裁程序中，当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当在（ ）提出。A.答辩期内B.仲裁案件庭审结束前C.仲裁案件裁决作出前D.仲裁庭首次开庭前【答案】： D 38、关于企业法人对其法定代表人行为承担民事责任，下列表述正确的是（ ）。A.仅对其合法的民事行为承担民事责任B.仅对其符合法人章程的民事行为承担民事责任C.仅对其以法人名义从事的民事行为或者执行职务行为承担民事责任D.仅以注册资本承担相应民事责任【答案】： C 39、根据安全生产法的规定，( )对全国的建设工程安全生产实施监督管理。A.国务院 B.国务院负责安全生产监督管理部门C.国务院安监部门D.国务院建设行政主管部门【答案】： D

17、 40、人民法院可以根据情况对不同的证据采用不同的保全方法”下列行为不是证裾保全方法 的是（ ）。A.没收 B.扣押 C.查封 D.勘验【答案】： A 41、关于建筑市场诚信行为及招投标违法行为公告修正、变更或撤销的说法，正确的是（ ）。A.被公告单位的整改经审核确有实效，应及时变更或删除该不良记录B.原行政处理决定被依法变更撤销，公告部门应及时对公告记录予以变更删除，并在公告平台上予以声明C.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法停止对违法行为记录的公告D.公告部门收到更正申请后在5个工作日内核对，认为公告记录与行政处理决定相符的，不必告知申请人【答案】： B 42、（2019

18、年真题）下列损失,属于建筑工程一切险保险责任范围的是()A.设计错误引起的缺陷B.地震引起的损失C.工艺不良引起的保险财产本身的损失D.非外力引起的机械装置本身的损失【答案】： B 43、民事诉讼中，当事人未在举证期限内向人民法院提交证据材料的，（）。A.可以逾期提交，人民法院应当组织质证B.应当在举证期限届满之日起5日内提交，但该证据须公证C.人民法院应当责令其说明理由；拒不说明理由或者理由不成立的，人民法院根据不同情形可以不予采纳该证件，或者采纳该证据但予以训戒、罚款D.如果当事人变更诉讼请求的，应当在法庭辩论终结前提出【答案】： C 44、导致申请专利的发明创造在申请日前6个月内丧失新颖

19、性的情形是（ ）。A. 他人未经申请人同意而泄露其内容的B. 他人私下经申请人同意而公开其内容的C. 在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的D. 在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的【答案】： B 45、（2020年真题）根据住房和城乡建设部办公厅关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治工作的补充通知，下列实际工作单位与注册单位一致，但社会保险微纳单位与注册单位不一致的人员，原则上不认定为“挂证的是（）。A.某国有企业改制，按该企业政策内退，但仍由该企业缴纳社会保险的职工B.在某造价咨询公司注册年实际工作，但由某商贸公司缴纳社会保险的军队转业人员C.某

20、城建大学所属设计院聘用的该校在职教师D.在某监理公司注册并实际工作，但由某劳务公司缴纳社会保险的因征地拆迁暂无居所的人员【答案】： C 46、关于竣工验收，下列说法正确的是（ ）。A.建设单位收到工程竣工报告后，应当组织有关单位进行竣工验收B.在竣工验收后，承包单位应当向建设单位提供完整的竣工资料和工程竣工报告C.实行监理的建设工程完工后，建设单位可委托监理单位竣工验收D.竣工验收就是检查整个工程项目是否已全部达到设计要求【答案】： A 47、某项目在施工中，项目经理和监理工程师监督管理不到位，施工人员没有按规定操作， 致使砖块坠落砸伤施工现场外的行人赵某。对赵某承担赔偿责任的应当是（ ）。A

21、.施工人员 B.项目经理 C.监理工程师 D.施工单位【答案】： D 48、关于债权的说法，正确的是（ ）。A.侵权是债发生的最主要、最普遍的依据B.建筑物悬挂物发生坠落造成他人损害的，由建设单位和施工单位承担连带责任C.建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，建筑物所有人、管理人或者使用人不能够证明自己没有过错的，则应当承担侵权责任D.从建筑物中抛掷物品造成他人损害，难以确定具体侵权人的，由可能加害的建筑物使用人给予补偿【答案】： D 49、投标文件中有含义不明确的内容或明显计算错误的，评标委员会（）。A.暗示或诱导投标人澄清、说明B.接受投标人主动提出的澄清、说明C.必要时可书面通知

22、投标人作出澄清、说明D.可从是否有利于招标人的角度决定该投标的有效性【答案】： C 50、施工企业必须为职工办理的保险是（ ）。A.意外伤害险 B.职业责任险C.工伤保险 D.财产险【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、关于土地所有权法律制度，下列说法正确的有（）。A.我国实行土地的社会主义公有制是指全民所有制B.国家根据土地用途，将土地分为农用地、工业用地、建设用地和未利用地C.国家严格限制农用地转为建设用地，控制建设用地总量，对耕地实行特殊保护D.城市市区的土地属于国家所有E.国家所有土地的所有权由国务院和各级地方政府代表国家行使【答案】： CD 2、关于对注册建造师违法行为查处分

23、工的说法,正确的有()。A.由违法行为发生地建设主管部门或有关部门查处B.注册机关无权对违法行为处理C.违法行为发生地建设主管部门或有关部门享有撤销注册的建议权D.注册机关撤销注册的,应当告知行为发生地建设主管部门或有关部门E.注册建造师异地执业的,由注册所在地建设主管部门作出处理【答案】： ACD 3、根据安全生产许可证条例，下列从事生产活动的企业中，属于必须取得安全生产许可证的有（）。A.矿山企业B.建筑施工企业C.日用化学品生产、经营、储存单位D.危险化学品生产、经营、储存单位E.烟花爆竹、民用爆破器材生产企业【答案】： AB 4、建设工程安全生产管理条例规定，建设单位应当在拆除工程施工

24、15日前，将（ ）报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.施工单位资质等级证明B.建筑施工企业安全生产许可证申请表C.拆除施工组织方案D.堆放、清除废弃物的措施E.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明【答案】： ACD 5、根据建设工程质量管理条例的规定，下列属于最低保修期为2年的工程有()。A.屋面防渗漏工程B.泵房设备安装工程C.装修工程D.采暖工程E.地基基础工程【答案】： BC 6、关于土地权属的说法，正确的有（）（2016）A.城市郊区的土地归国家所有B.自留地归集体所有C.城市市区土地归国家所有D.农村土地均归集体所有E.宅基地归农

25、民个人所有【答案】： BC 7、根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，属于施工单位不良行为的有（）。( 2015真题 )A.未履行注册建造师职责造成环境事故的 B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的 C.未在规定期限内办理资质变更手续的 D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的 E.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的【答案】： BCD 8、当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议,提出证据证明存在(),其申请重新鉴定的,人民法院应予准许A.鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的B.鉴定程序严重违法的C.鉴定结论明显依据不足的D.鉴定结论有缺陷,可以通过补充鉴定、

26、重新质证或者补充质证等方法解决的E.经过质证认定不能作为证据使用的其他情形【答案】： ABC 9、关于总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有（）。2014A.分包单位按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位及建设单位负责B.分包单位对分包工程的质量负责，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补充责任C.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责D.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿;总承包单位或分包单位赔偿后，有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿E.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位应当向总

27、承包单位请求赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿【答案】： CD 10、施工企业采购、租赁的防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有（ ），并在进入施工现场前进行查验。A.生产（制造）许可证B.使用维修说明书C.产品销售许可证D.设备登记卡E.产品合格证【答案】： A 11、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的说法，正确的有（）。A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期 B.应当以鉴定合格日期为竣工日期 C.鉴定期间为顺延工期的期间 D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期 E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期【答案】： BC 12、根据建设

28、工程质量管理条例，设计单位的质量责任包括()。A.科学设计B.选择有特殊要求的材料C.指定供应商D.解释设计文件E.参与质量事故调查【答案】： ABD 13、根据安全生产许可证条例，国家对()实行安全生产许可制度。A.矿山企业B.建筑施工企业C.危险化学品生产企业D.烟花爆竹生产企业E.监理企业【答案】： ABCD 14、建设工程施工合同中，承包人应当承担的赔偿损失有( )。A.转让、出借资质证书等造成的损失B.中途变更承揽工作要求造成的损失C.未按照约定提供原材料、设备等造成的损失D.偷工减料等造成的损失E.与监理单位串通造成的损失【答案】： AD 15、关于证据的提供或者收集，下列说法中正

29、确的是（ ）。A. 当事人对自己提出的主张，没有责任提供证据B. 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，人民法院或者仲裁机构应当调查收集C. 人民法院、仲裁机构认为审理案件需要的证据，人民法院或者仲裁机构应当调查收集D. 仲裁机构无权按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据E. 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据【答案】： BC 16、根据节约能源法，我国对固定资产投资项目实行的制度有（）。A.节能审查B.节能审核C.节能评估D.节能备案E.节能复查【答案】： AC 17、施工企业的主要负责人，对于本单位生产安全工作的主要职责包括（ ）。A.编制专项工程施工方案B

30、.建立、健全本单位安全生产责任制C.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程D.保证本单位安全生产投人的有效实施E.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患【答案】： BCD 18、拆迁人申请房屋拆迁许可证时，应向房屋所在地的市、县人民政府拆迁管理部门提交()等资料。A.建设用地规划许可证 B.土地使用权批准文件C.建设工程规划许可证 D.拆迁计划和拆迁方案E.拆迁补偿安置资金证明【答案】： ABD 19、（2019年真题）民事诉讼的基本特征有()。A.自愿性B.保密性C.公权性D.程序性E.强制性【答案】： CD 20、建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料包括（ ）。A.

31、 建设项目立项批准文件B. 工程竣工验收备案表C. 工程竣工验收报告D. 施工单位签署的工程质量保修书E. 施工中有关质量检测数据和试验资料【答案】： BCD 21、根据劳动合同法，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是（ ）。A.在试用期间被证明不符合录用条件的B.严重违反用人单位规章制度的C.患病或非因公负伤，在规定的医疗期内的D.被依法追究刑事责任的E.在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的【答案】： C 22、外商投资建筑业企业管理规定中规定，外资建筑业企业只允许在其资质等级许可的范围内承包（ ）。A. 部分由外国投资的工程B. 全部由外国投资及赠款建设的工程C

32、. 由国际金融机构资助并通过根据贷款条款进行的国际招投标授予的建设项目D. 外资等于或者超过50%的中外联合建设项目E. 由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门批准，可以由中外建筑企业联合承揽【答案】： BCD 23、使用单位自购的建筑起重机械中，应当报废并向原备案机关办理注销手续的有（ ）。A.没有完整安全技术档案的B.没有齐全有效的安全保护装置的C.经检验达不到安全技术标准规定的D.属国家明令淘汰或者禁止使用的E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的【答案】： CD 24、根据建设工程安全生产管理条例，建设单位的

33、安全责任包括（ ）。A. 向施工单位提供资料的责任B. 依法履行合同的责任C. 提供安全生产费用的责任D. 对拆除工程进行备案的责任E. 不得干预投标人的责任【答案】： ABCD 25、下列关于检测机构的说法，正确的是（ ）。A.工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构B.检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构C.检测报告经施工单位确认后，由建设单位或者工程监理单位归档。D.检测机构应当将检测过程中发现的相关的合格和不合格情况，及时报告工程所在地建设主管部门E.检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。【答案】：

34、 AB 26、甲乙双方签订借款合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同未约定保证方式、保证范围和保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（ ）。A.丙的保证范围为全部债务B.丙的保证方式为连带责任保证C.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内D.甲在保证期内未经丙书面同意将主债权转让给丁，丙不再承担保证责任E.未经丙的同意，甲乙协商增加了借款额，则丙对增加的债权不承担保证责任【答案】： AB 27、工程质量监督机构对竣工验收程序实施的监督包括（ ）。A. 验收程序是否合法B. 施工单位质量行为是否合法C. 竣工验收资料是否齐全D. 实体质量是否存有严重缺陷E. 竣工结算是否完成【答案】： A

35、CD 28、以下符合建设工程节能管理规定的是（ ）。A.施工现场500kM范围内生产的建材用量应占建材总重量70以上B.既有建筑节能改造的主要内容是主体结构和供冷系统C.国家鼓励对所有固体废物进行生产建材再利用D.施工单位应当对进场的防火材料进行节能性能查验E.选择功率与负载相匹配的施工机械设备，避免大功率施工机械设备低负载长时间运行【答案】： A 29、某建筑工程在城市市区范围内，建筑公司拟进行主体结构混凝土浇筑施工，使用运输及振捣设备可能产生噪声污染，则建筑公司需在开工前向环保部门申报()。A.项目名称B.施工场所和期限C.施工单位资质D.可能的环境噪声值E.噪声污染防治措施【答案】： A

36、BD 30、某建筑公司雇佣5名员工，具体情况见下表。建筑公司应当对上述员工定期进行徤康检査的是（ ）。A.赵某 B.钱某 C.孙某 D.李某 E.周某【答案】： AC 31、根据生产安全事故报告和调查处理条例的规定，划分事故分级的要素有（ ）。A.事故发生地点B.人员伤亡数量C.事故发生时间D.社会影响程度E.直接经济损失数额【答案】： BD 32、关于投标人资格审查的说法，正确的有（）。A.资格审查分为资格预审、资格中审和资格后审B.资格预审结束后，评标委员会应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书C.招标人采用资格预审的应当发布资格预审公告D.国有资金占控股或主导地位的依法必须招标的

37、项目，招标人应当组建资格审查委员会E.资格后审在开标后由招标人按照招标文件的标准和方法对投标人资格进行审查【答案】： CD 33、关于知识产权法律特征的说法，正确的是（）。2017真题A.具有财产权和人身权双重属性 B.效力不受地域限制 C.仅在法律规定的期限内受到法律保护 D.不存在排他性 E.是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利【答案】： AC 34、按照建设工程质量保证金管理暂行办法中关于工程建设缺陷责任期的规定，下列说法中正确的是()。A.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计C.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从

38、实际通过竣工验收之日起计D.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期E.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后60天，自动进入缺陷责任期【答案】： ABC 35、根据民事诉讼法，合同当事人可以在书面合同中协议选择（ ）的人民法院管辖。A.双方约定的其他地方B.原告住所地C.被告住所地D.合同履行地E.合同签订地【答案】： BCD 36、根据建设工程质量管理条例，关于总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律责任的说法，正确的有( )。（2012）A.分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责B.总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工

39、程质量承担全部责任C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任D.分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责E.总承包单位与分包单位对全部工程质量承担连带责任【答案】： AC 37、下列质量问题中，不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有()。A.因使用不当造成的质量问题B.质量监督机构没有发现的质量问题C.监理单位没有发现的质量问题D.第三方造成的质量问题E.用户使擅自改动结构的质量问题【答案】： AD 38、（2019年真题）建设工程施工合同中，违约责任的主要承担方式有（）A.返还财产B.修理C.赔偿损失D.继续履行E.消除危险【答案】： CD 39、按照招标投标法及相关法规的规定，

40、中标人按照合同约定或经招标人同意，可以将中标项目中的施工任务进行分包的有()。A.部分非主体、非关键工程B.主体工程C.自身缺乏施工经验的分部工程D.劳务作业任务E.需要专有技术的分项工程【答案】： AD 40、某建筑公司对区环保局环保罚款处罚决定不服特提起行政复议，则下列说法正确的是( )A.建筑公司只能先提起行政复议B.建筑公司可以不行政复议，直接提起行政诉讼C.建筑公司对复议决定不服，可以再提起行政诉讼D.建筑公司对复议决定不服，不能提起行政诉讼E.建筑公司对行政诉讼判决不服，可以再提起行政复议【答案】： BC 41、专项应急预案的内容应当包括（ ）等内容。A.应急指挥机构与职责B.处置

41、程序和措施C.应急工作职责D.应急预案体系E.事故风险描述【答案】： AB 42、某施工单位分别与设计、施工和监理等单位签订工程合同。根据我国民用节能管理规定，各单位在工程实施中负有应当执行建筑节能强制性标准的责任，下面有关对各单位执行建筑节能强制性标准行为的表述，正确的是（ ）。A. 监理单位对节能工程实施监理时，不得违反有关法律、法规和标准B. 建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件C. 民用建筑工程在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑进行节能改造D. 施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准E. 在竣工验收中，建设单位有违反强制性标准的，应

42、当重新组织验收【答案】： ABD 43、对于达到一定规模且危险性较大的基坑支护与降水分部工程施工，须严格按施工程序进行，那么下列做法中正确的有（ ）A.施工单位在施工组织设计中编制安全技术措施即可B.施工方案中应附具安全验算结果C.施工方案应经施工单位项目经理、总监理工程师签字后实施 D.应由专职安全生产管理人员进行现场监督E.施工方案应经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施【答案】： BD 44、对限制人身自由的行政强制措施不服提起的诉讼,由()人民法院管辖A.原告住所地B.被告住所地C.限制人身自由地D.财产所在地E.中级人民法院【答案】： AB 45、（2019年真题）民事诉讼的基本特征有()。A.自愿性B.保密性C.公权性D.程序