一级建造师之一建工程法规题库完整题库（综合卷）.docx

《一级建造师之一建工程法规题库完整题库（综合卷）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库完整题库（综合卷）.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库完整题库（综合卷）第一部分 单选题(50题)1、甲、乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是( )。A.丙的保证方式为一般保证B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同C.如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，那么丙免除保证责任D.如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，那么丙不再承担保证责任【答案】： C 2、关于民事诉讼举证期限的说法，正确的是（）。 2016A.人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限 B.人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于10日 C.举证期限可以由当事人协商，

2、并经人民法院准许 D.当事人逾期提供证据，人民法院不予采纳【答案】： C 3、根据建设工程施工质量节能验收统一标准关于建筑节能分部工程验收的说法，正确的是（ ）。 A.节能工程的检验批验收应当由总监理工程师主持，施工企业相关专业的质量检查员与施工员参加 B.工程使用的建筑构配件未提供相关节能性检测报告的，监理单位不得组织节能工程验收 C.节能分部工程验收应当由监理工程师主持，施工企业的项目经理、项目技术负责人参加 D.参加验收各方主体验收意见不一致的，建筑节能工程验收以监理单位的意见为准【答案】： B 4、根据水污染防治法，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施，应

3、当经过（ ）验收。验收不合格的，该建设项目不能投入生产或者使用。A.环境保护主管部门B.建设行政主管部门C.省级人民政府D.县级以上人民政府【答案】： A 5、甲公司向乙公司购买了一批钢材，双方约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，双方在未签字盖章之前，乙公司将钢材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。甲、乙公司之间的买卖合同（）。A.无效 B.成立 C.可变更 D.可撤销【答案】： B 6、标准化法按照标准的级别不同，把标准分为四项，其中不包括（ ）。A. 部门标准B. 国家标准C. 企业标准D. 行业标准【答案】： A 7、根据建设工程质量管理条例规定，下列

4、关于工程质量责任的说法，正确的是（ ）。A.对施工质量负责是施工单位和建设单位约定的质量责任B.总承包单位与分包单位对工程的质量承担连带责任C.分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向建设单位承担质量责任D.分包工程发生质量问题时，建设单位可以向分包单位请求赔偿，也可以向总承包单位请求赔偿【答案】： D 8、甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的（ ）A. 该联合体成员甲公司又以自己单位名义单独对该项目进行投标B. 该联合体成员签订共同投标协议C. 该联合体成员乙公司和丙公司组成一个新联合体对该项目进行投标D. 甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作

5、为联合体投标的牵头人【答案】： B 9、 个体工商户经营所得，适用( )。A.比例税率B.545的超额累进税率C.530的超额累进税率D.535的超额累进税率【答案】： D 10、（2019年真题）建设项目完工后，施工企业已提交竣工验收报告，如建设单位未组织竣工验收，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，该项目的竣工日期（）。A.相应顺延B.以施工企业提交竣工验收报告之日为准C.以合同约定的计划竣工日期为准D.以实际通过竣工验收之日为准【答案】： B 11、根据民法典我国普通诉讼时效期间为()年。A.1B.3C.4D.5【答案】： B 12、应当吊销建设工程承包单位资质证书的情形是（）。A.一

6、切超越本单位资质等级承揽工程的B.一切承包单位将承包的工程转包的C.一切违反法律规定进行分包的D.勘察、设计、施工、工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程，情节严重的【答案】： D 13、根据劳动法，我国劳动者的法定最低就业年龄为()周岁。A.10B.14C.16D.18【答案】： C 14、报据建设工程安全生产管理条例，关于出租单位出租未经安全性能检测的施工机具及配件的行政责任的说法，正确的是（）。2018真题A.责令限期改正，并处合同价款1倍以上3倍以下的罚款B.责令停业整顿，降低资质等级C.责令限期改正，情节严重的，吊销资质证书D.责令停业整顿，并处5万以上10万元以下的罚款【答案】：

7、D 15、用人单位违反劳动法规定解除或者终止劳动合同，劳动者不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的，用人单位应当向劳动者支付赔偿金，金额为()。A.5个月的月工资B.10个月的月工资C.经济补偿标准金额D.经济补偿标准金额的2倍【答案】： D 16、人民法院审理民事案件,()进行调解。A.必须B.可以C.不得D.禁止【答案】： B 17、以下关于行政复议和行政诉讼两者之间的比较，说法正确的是（ ）。A. 行政复议是行政机关上级对下级作出的行政行为的监督；行政诉讼是法院对行政行为的监督B. 行政复议和行政诉讼均只对行政行为的合法性进行审查C. 行政复议以书面审查为主，以不调解为原则

8、；行政诉讼则以开庭审查为主，以调解为原则D. 行政复议后不服的，可以提起行政诉讼；行政诉讼之后，也可以再提起行政复议【答案】： A 18、关于工程承发包的说法，不正确的是（ ）。A.需要向原中标人采购工程，否则将影响施工的项目，可以邀请招标B.两阶段招标的，第一阶段投标人只提交技术建议C.招标公告和公示信息可以在“中国招标投标公共服务平台”发布D.涉及国家安全、国家秘密的项目可以不招标【答案】： A 19、民用建筑节能条例规定，建设单位对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑项目出具竣工验收合格报告的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处（ ）的罚款。A.5 万元以下B.10 万元以

9、下C.民用建筑合同价款1以上3以下D.民用建筑合同价款2以上4以下【答案】： D 20、工伤保险按照()计提保险费。A.职工人数B.工资总额C.施工合同额D.建筑面积【答案】： B 21、下列不属于建筑施工企业的特种作业人员的是()。A.建筑电工B.架子工C.起重机械司机D.钢筋工【答案】： D 22、李某在基坑土方作业过程中，发现边坡一侧土方松动并出现裂纹，于是李某停止作业，并远离作业面，李某的行为属于行使()。A.知情权B.拒绝权C.紧急避险权D.检举权【答案】： C 23、工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准属于( )。A.国家强制性标准B.行业强制性标准C.地方强制性标准D.

10、推荐性标准【答案】： A 24、施工企业拒不执行公安消防机构作出的停止施工处罚决定的，将由（ ）负责强制执行。A.公安机关 B.人民法院C.作出决定的公安消防机构 D.建设行政主管部门【答案】： C 25、包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订-建设工程施工合同。施工结朿后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是()。（2015）A.合同无效，不应支付工程款B.合同无效，应参照合同约定支付工程款C.合同有效，应按照合同约定支付工程款D.合同有效，应参照合同约定支付工程款【答案】： B 26、某工程是被列入城建档案馆(室)接

11、收范围的工程，该工程的档案应当（）向城建档案馆(室)移交一套符合规定的工程档案。A.监理单位B.总承包单位C.建设单位D.各参与单位【答案】： C 27、下列保险中，属于强制性保险的是（）。A. 意外伤害保险B. 建筑工程一切险C. 安装工程一切险D. 工伤保险【答案】： D 28、根据建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法，下列不属于违法发包的情形是（）。A.建设单位将工程发包给不具有相应资质的施工单位B.依法应当招标未招标或未按照法定招标程序发包的C.建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位的D.将建筑工程发包给依法中标的承包单位的【答案】：

12、D 29、关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是（）。（2016）A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存挡备查即可C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查D.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团分公司所在地分公司负责人进行带班检查【答案】： C 30、关于仲裁协议效力的说法，正确的是（）。A.仲裁协议独立存在，不受合同变更、撤销、终止、无效等的影响B.口头的仲裁协议对当事人同样有法律约束力C.仲裁协议并不排除法院的

13、司法管辖权D.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当请求仲裁委员会作出决定【答案】： A 31、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释，正确的是（ ）A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为发包人主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人。D.发包人或转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】： B 32、根据生存安全事故报告和调查处理调理，关于生产安全事故等级的说法正确的是( )。A.造成15 人死亡的事故是特别重大事故B.造成5 人死亡的

14、事故是一般事故C.造成3000 万直接经济损失的事故是较大事故D.造成45 人重伤的事故是重大事故【答案】： C 33、甲公司采购员李某被开除后，心里不满，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份建材购销合同。乙公司并不知情，并按时将货物送至甲公司所在地。甲公司拒绝接收，引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是（ ）。A.李某的行为为无权代理，合同无效B.李某的行为为表见代理，合同无效，货款李某承担C.李某的行为为表见代理，合同有效D.李某的行为为表见代理，合同有效，货款李某承担【答案】： C 34、下列有关仲裁管辖的正确说法是()A.实行级别管辖,但不实行地域管辖B.实行地域管辖

15、,但不实行级别管辖C.既不实行级别管辖,也不实行地域管辖D.既实行地域管辖,也实行级别管辖【答案】： C 35、下列选项中，用人单位经济性裁员时，应当优先留用的是()。A.订立短期固定期限劳动合同的劳动者B.订立无固定期限劳动合同的劳动者C.女职工D.年老体弱的职工【答案】： B 36、某开发商新建住宅小区项目，拟将小区生活污水经处理后排入附近一河流，则其设置排污口时应当取得（ ）同意。A. 城市规划部门B. 建设行政管理部门C. 水行政主管部门D. 渔业主管部门【答案】： C 37、关于评标规则的说法,正确的是（）。2017A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布 B.投标文件未经投标单位

16、盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标 C.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布 D.评标委员会确定的中标候选人至少3个,并标明顺序【答案】： B 38、某机电设备安装工程在开工之初办理了设备安装一切险，安装合同计于2011年7 月2日完工，后安装工程于2011年6月5日经建设、设计、监理和施工单位联合验收合格，监理单位于6月8日签发验收合格证书，6月20日施工单位将整个工程交付建设单位投入使用。则该项目安装工程一切险的责任终止日为（ ）。A. 2011年7月2日B. 2011年6月5 日C. 2011年6月8 日D. 2011年6月20 日【答案】： B 39、下列不属于仲裁特点的是

17、（ ）。A.自愿性B.强制性C.公开性D.快捷性【答案】： C 40、下列选项中属于施工单位办理的是（ ）。A.施工许可证B.批准开工报告制度C.排水许可证D.安全生产许可证【答案】： D 41、关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。（2016）A.不同类型的建设工程，其保修范围相同B.建设工程保修期内由于使用不当造成的损坏，施工企业不负责维修C.建设工程保修期与缺陷责任期的起始曰相同D.建设工程质量保证金应在保修期满后返还【答案】： C 42、李某借用甲公司的资质承执了乙公司的装修工程，因为偏工减料不符合规定的质量标准，所 造成的损失（）承担赔偿责任。A.仅由甲公司B.由甲公司和李某共同

18、C.仅由乙公司D.仅由李某【答案】： B 43、甲公司业务员王某开除后，为报复家公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份购销合同。乙公司并不知情，并按时将货送至甲公司所在地。甲公司拒绝引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是()。（2014）A.王某的行为为无权代理，合同无效B.王某的行为为表见代理，合同无效C.王某的行为为表见代理，合同有效D.王某的行为为委托代理，合同有效【答案】： C 44、施工人员对涉及结构的试块、试件以及有关材料，应当在（ ）的监督下现场取样并送检。A. 建设单位或者设计单位B. 工程质量监督机构C. 建设单位或者监理单位D. 施工企业质量管理部门【

19、答案】： C 45、引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是()。A.合同B.扶养C.不当得利D.无因管理【答案】： A 46、施工单位为了保证工程质量而提高混凝土标号一个等级，此行为属于()。A.擅自修改标准行为B.擅自修改设计行为C.偷工减料行为D.正常行为【答案】： B 47、关于分包工程的说法，正确的是（ ）。A.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成B.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保C.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成D.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的

20、责任【答案】： A 48、某施工企业为了安全生产，建立安全生产保障体系，则正确的做法是()。A.应当设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员B.由于企业不超过300人，可以配备专职或者兼职的安全生产管理人员C.企业人员达到300人以上才设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员D.企业可以委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务【答案】： A 49、施工企业提取安全生产费用的方式为（ ）A.自提自用B.政府收取C.第三方代管D.共同监管【答案】： A 50、甲开发商与乙签订了商品房买卖合同，由乙购买甲开发的楼盘中的一栋别墅。交付前，甲又将此套别墅出售给丙

21、，并办理了产权登记。在乙要求甲承担责任的方式中，不应采用的是（ ）。A. 要求甲支付违约金B. 要求甲双倍返还定金C. 要求甲在楼盘中另提供一套价格相等的别墅D. 要求甲交付合同约定的别墅房屋【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、工程监理单位在实施工程监理的过程中，发现安全事故隐患，其能够采取的措施有（ ）。A.罚款B.要求施工单位整改C.要求施工单位暂时停工D.要求施工单位停业整顿E.向有关主管部门报告【答案】： BC 2、下列关于工程结算、质量争议的规定，说法正确的是（ ）A.已生效的竣工结算文件，双方均可以进行重复审核B.因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定,承包人拒绝修理、

22、返工或者改建, 发包人请求减少支付工程价款的,应予支持C.指定分包专业工程造成的质量缺陷，承包人承担责任D.竣工结算文件由承包方报工程所在地县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门备案E.发包人根据确认的竣工结算报告向承包人支付工程竣工结算价款,保留 3%左右的质量保证金【答案】： B 3、既有建筑节能改造，是指对不符合民用建筑节能强制性标准的既有建筑( )等实施节能改造的活动。A.围护结构B.保温结构C.采暖制冷系统D.照明设备E.供水系统【答案】： ACD 4、下列债权请求权中，当事人提出诉讼时效抗辩时，人民法院不予支持的有（ ）A. 支付存款本金及利息请求权B. 基于投资关系产生的缴付出

23、资请求权C.本息请求权支付拖欠建筑工程材料款D. 兑付国债、金融债券本息请求权E. 履行建设工程保修义务的请求权【答案】： ABD 5、下列施工合同履行过程中发生的情形中，当事人可以解除合同的有（）。2018真题 A.建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保的B.未经建设单位同意，施工企业擅自更换了现场技术员的C.施工企业已完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的D.施工过程中，施工企业不满建设单位的指令，将全部工人和施工机械撤离现场，并开始了其他工程建设的E.施工企业施工组织不力，导致工期一再延误，使该工程项目已无投产价值的【答案】： CD 6、关于劳动合同订立的说法，正确的有（ ）。A.

24、试用期包含在劳动合同期限内B.固定期限劳动合同不能超过10年C.意外保险是劳动合同的必备条款D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立E.建立全日制劳动关系，应当订立书面劳动合同【答案】： A 7、关于工程建设国家标准的制定,国务院标准化行政主管部门负责工程建设强制性国家标准的（ ）A.项目提出B.组织起草C.立项D.编号和对外通报E.征求意见【答案】： CD 8、在工程保修期限内的下列情形，属于施工单位保修范围的是()。A.因回填土方不实导致基础沉陷B.因地震作用造成墙体倾斜C.因风吹日晒导致外墙装饰脱落D.因他人纵火导致装修烧毁E.因连接螺栓错误导致设备震动【答案】： AC 9、下列属于投标人之

25、间串通投标的行为是（ ）。A. 招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人B. 投标人之间相互约定，在投标项目中分别以高、中、低价位投标C. 投标人在投标时递交虚假业绩证明D. 投标人与招标人商定，在投标时压低标价，中标后再给投标人额外补偿E. 投标人之间进行内部竞价，内定中标人后再参加投标【答案】： B 10、下列选项中，符合建设工程安全生产管理条例规定的有（ ）。A.施工单位应当将施工现场的办公与作业区集中设置B.施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍C.施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证D.施工单位应当将生活区与作业区保持安全距离E.生活区的选址应当符合

26、安全性要求【答案】： BCD 11、关于施工单位安全生产教育培训的说法，正确的有（）。A.“安管人员”应取得安全生产考核合格证书，证书有效期为3年B.施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训C.在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对管理人员进行相应的安全生产教育培训D.特种作业人员经专门的安全作业培训并取得证书后，可上岗作业E.高危企业新职工安全培训合格后，至少实习2个月后可独立上岗【答案】： ABD 12、关于法律责任的说法，正确的有（）。2017A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果 B.法律责任的认定和追究，只能由司法机关依法定程序进行 C.法律

27、明确规定了法律责任的范围和性质 D.法律责任即承担不利的法律后果 E.法律责任的实现由国家强制力作为保障【答案】： ACD 13、根据建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法规定，发生质量事故，县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门应当依法追究项目负责人的质量终身责任，对于施工单位项目经理追究责任有（ ）A.责令停业整顿，降低资质等级B.项目经理为相关注册人员，责令停止执业 1 年C.项目经理为相关注册人员，造成重大质量事故，终身不予注册D.构成犯罪，移送司法机关依法追究刑事责任E.向社会公布曝光【答案】： BD 14、在下列合同中发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权

28、的是（ ）。A. 租赁合同B. 保管合同C. 运输合同D. 加工承揽合同E. 赠予合同【答案】： BCD 15、有下列情形之一的，当事人可以解除合同（ ）。A. 因不可抗力致使不能实现合同目的B. 在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务C. 当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行D. 当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的E. 当事人一方履行不合要求的【答案】： ABCD 16、下列情形中，发包人请求解除建设工程施工合同时应予以支持的有()A.承包人明确表示不履行合同义务的B.承包人将承包的建设工程进行非法转包的C.承包

29、人完成的建设工程质量严重不合格的D.承包人在合同约定的期限内没有完工的E.承包人要求支付合同未约定价款的【答案】： AB 17、根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，属于施工单位不良行为的有（）。A.未履行注册建造师职责造成环境事故的 B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的 C.未在规定期限内办理资质变更手续的 D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的 E.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的【答案】： BCD 18、根据建设工程质量保证金普理办法,关于缺陷责任期的说法,正确的有（ ）A.缺陷责任期由发、承包双方在合同中约定B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计C.缺陷责任期

30、中的缺陷包括建设工程质量不符合承包合同的约定D.缺陷责任期届满,承包人对工程质量不再承担责任E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【答案】： ABC 19、下列承担法律责任的方式中，属于民事责任承担方式的有（ ）。A.停止侵害B.没收非法财物C.排除妨碍D.修理、重作、更换E.消除影响、恢复名誉【答案】： ACD 20、注册建造师依法享有的权利包括（ ）。A.获得相应劳动报酬B.保管和使用本人注册证书、执业印章C.接受继续教育D.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密E.在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章【答案】：

31、ABC 21、在仲裁过程中，当事人担心案件相关证据会灭失，日后难以取得，故向仲裁机构提出证据保全措施的书面申请，下列说法正确的有( )。A.当事人应直接向有管辖权的人民法院提出保全申请B.当事人可以直接向有管辖权的人民法院提出保全申请C.仲裁机构应立即作出证据保全的裁定D.仲裁机构应将当事人的申请转交证据所在地有管辖权的人民法院作出裁定E.仲裁机构应与证据所在地有管辖权的人民法院协商作出裁定【答案】： BD 22、根据中华人民共和国合同法规定，有（ ）情形的，合同无效。A.乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同 B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益 C.以合法形式掩盖非法目的 D

32、.损害社会公共利益 E.违反法律、行政法规的强制性规定【答案】： BCD 23、建设单位甲与施工单位乙签订一份建设工程施工合同，该施工合同应具有的法律特征有（）A.甲必须具有法人资格 B.乙必须具有法人资格和相应资质C.甲、乙具有连带的权利义务关系 D.合同应当采用书面形式E.合同的签订一定要有第三人担保【答案】： BD 24、强制性标准监督检查的内容包括()。A.工程技术人员是否熟悉、掌握推荐性标准B.工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定C.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定D.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定E.工程项目采用的导则、指南

33、、手册、计算机软件的内容是否符合强制性【答案】： BCD 25、在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是（）。A.抢险救灾作业B.特殊需要必须连续作业C.自来水管道爆裂抢修D.由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工E.路面塌陷抢修【答案】： AC 26、生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，包括（ ）的培训。A. 取得专业技术资格证书B. 必要的安全生产知识C. 有关的安全生产规章制度D. 岗位的安全生产操作技能E. 专业学历教育【答案】： BCD 27、关于仲裁裁决的执行、不予执行和撤销，下列说法正确的有（ ）。A.当事人申请执

34、行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖B.申请仲裁裁决执行的期间为1年C.仲裁裁决被法院依法裁定不予执行的，当事人应该就该纠纷重新达成仲裁协议，并依据该仲裁协议申请仲裁D.当事人提出证据证明裁决有可以申请仲裁裁决不予执行的情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决E.当事人申请撤销裁决的，应当在收到裁决书之日起1年内提出【答案】： AD 28、下列规范性法律文件中，属于地方性法规的是（ ）。A. 北京市建筑市场管理条例B. 评标委员会和评标方法暂行规定C. 北京市建设工程造价管理办法D. 北京市建设工程招标投标管理条例E. 房屋建筑工程和市政基

35、础设施工程竣工验收备案管理暂行办法【答案】： AD 29、机关、团体、企业、事业单位应当履行的消防安全职责有( )。A.制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程B.针对社会进行消防宣传教育C.建立防火组织，及时处理火灾隐患D.组织进行有针对性的消防演练E.确保消防设施和器材完好、有效【答案】： AD 30、（2019年真题）关于仲裁庭组成的说法正确的有()A.当事人未在规定期限内选定仲裁员的，有仲裁委员会主任指定B.首席仲裁员应当由仲裁委员会指定C.双方当事人必须各自选定合议仲裁庭的一名仲裁员D.仲裁庭可以由三名仲裁员组成E.仲裁庭可以由一名仲裁员组成【答案】： AD 31、根据工伤保险条例

36、，下列情形中应当认定为工伤或者视同工伤的有（ ）。A.李某因患职业病导致部分劳动能力丧失B.孙某为报复单位故意纵火时不慎将本人烧伤C.正在工作岗位上操作设备的张某突发心脏病当场死亡D.陈某驾车上班途中逆行与对面来车发生碰撞受到伤害E.王某因工作压力大，上班时间爬到公司楼顶跳楼自杀【答案】： AC 32、甲施工企业与乙公司共同出资设立了丙公司，丁公司欠付丙一笔到期货款，丙与戊银行订了一个借款合同，该借款合同由己公司作为担保人。借款到期后丙无力偿还，戊可以要求（）承担还款责任。A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 E.己【答案】： C 33、仲裁过程中，如当事人双方达成了调解协议，仲裁庭的做法，正确的有

37、（ ）。A.制作调解书B.制作裁决书C.驳回申请D.撤销案件E.当事人可以撤回申请【答案】： AB 34、仲裁裁决书的效力体现在（ ）。A.裁决书一裁终局B.仲裁裁决具有强制执行力C.当事人可以对生效的仲裁裁决提起诉讼D.一方当事人不履行仲裁裁决的，对方当事人可以申请仲裁委员会强制执行E.仲裁裁决在所有承认和执行外国仲裁裁决公约缔约国（或地区）可以得到承认和执行【答案】： AB 35、根据仲裁法，当事人有证据证明仲裁裁决存在（）情形的，可以向人民法院申请撤销该仲裁裁决。A.双方当事人均不满意仲裁结果 B.没有仲裁协议 C.仲裁员隐瞒了应该回避的事由 D.没有对另一方当事人形成强制作用 E.裁决

38、事项超出仲裁委员会权限【答案】： BC 36、下列属于生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责有（ ）。A.建立健全本单位安全生产责任制B.督促检查本单位的安全生产工作C.对作业人员违规违章行为有权予以纠正或者查处D.落实安全生产管理制度E.确保项目安全生产费用的有效使用【答案】： AB 37、根据建筑安装工程费用项目组成,安全文明施工费包括()。A.环境保护费B.文明施工费C.工程排污费D.临时设施费E.安全施工费【答案】： ABD 38、关于劳动工资保障制度的说法，正确的有（ ）。A.乡镇企业不适用最低工资标准制度B.延长工作时间工资不包括在最低工资内C.有毒有害等特殊工作条

39、件下的津贴包括在最低工资内D.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资E.最低工资的具体标准由省级人民政府规定，报国务院备案【答案】： BD 39、建造师可以担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形有（ ）。A.同一工程相邻分段发包B.同一工程相邻分段分期施工的C.合同约定的工程验收合格的D.在两个企业同时任职的E.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的【答案】： ABC 40、根据环境噪声污染防治法的规定，噪声的来源有()。A.工业生产B.农业生产C.交通运输D.社会生活E.建筑施工【答案】： ACD 41、某县人民法院审理其管辖范围内的行政诉讼案件

40、，应当依据和参照的规范性法律文件包括()。（2013）A.各地的地方法规B.法律、行政法规C.案件所在县人民政府公开发布的规定D.案件所在地的省、自治区、直辖市人民政府规章E.案件所在地的省、自治区、直辖市所在地的市人民政府的规章【答案】： AB 42、根据环境噪声污染防治法，关于对环境噪声的企业事业单位监管的说法，正确的有（）。（2016）A.产生环境噪声污染的企业事业单位，拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报批B.征收的超标准排污染费用可以用于污染的防治C.在噪声敏感建筑物集中区域内造成或严重环境噪声污染的企业事业单位，限期治理D.产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，并

41、按照国家规定缴纳超标准排污费E.限期治理由省级人民政府按国务院规定的权限决定【答案】： ACD 43、建筑施工企业的下列行为中，应作为不良行为记入其信用档案的有( )。A.甲公司用仲裁方式解决与建设单位的合同履约纠纷B.乙公司中标后不与建设单位签订合同，受到行政处罚C.丙公司将承包的工程转包给他人被责令停业整顿D.丁公司允许包工头以自己的名义承包工程，被吊销了营业执照E.戊公司因工资纠纷被员工投诉【答案】： BCD 44、下列选项中属于行政处分的种类有()。A.警告B.罚款C.记过D.撤职E.开除【答案】： ACD 45、某工程项目工程主体结构已基本完工，由于建设单位未依约支付相应工程款，施工

42、单位提出解除合同并通知了建设单位。双方在协商时各自提出了自己的观点，这些观点中正确的是（ ）。A. 合同解除后，对于主体未完成部分的工程，施工单位有义务完成B. 合同解除后，已完的工程部分应予拆除恢复原状C. 合同的解除须经法院或者仲裁确认后才生效D. 合同解除后，对于未完成部分的工程终止履行E. 施工单位要求解除合同，同时可以要求赔偿损失【答案】： D 46、根据仲裁法，当事人有证据证明仲裁裁决存在()情形的，可以向人民法完申请撤销该仲裁裁决。（2013）A.双方当事人均不满意仲裁结果B.没有仲裁协议C.仲裁员隐瞒了应该回避的事由D.没有对另一方当事开成强制作用E.裁决事项超出仲裁委员会权限