一级造价师之建设工程计价题库包过题库精品.docx

《一级造价师之建设工程计价题库包过题库精品.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级造价师之建设工程计价题库包过题库精品.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价师之建设工程计价题库包过题库精品第一部分 单选题(50题)1、关于建设工程施工招标文件，下列说法正确的是（ ）。A.工程量清单不是招标文件的组成部分B.由招标人编制的招标文件只对投标人具有约束力C.招标项目的技术要求可以不在招标文件中描述D.招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改【答案】： D 2、关于依法必须招标工程的标底和最高投标限价，下列说法中正确的是（ ）。A.招标人有权自行决定是否采用设标底招标、无标底招标以及最高投标限价招标B.采用设标底招标的，招标人有权决定标底是否在招标文件中公开C.采用最高投标限价招标的，招标人应在招标文件中明确最高投标限价，也可以规定最低投标限价

2、D.公布最高投标限价时，还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金【答案】： D 3、（2021年真题）根据2017版FIDIC施工合同条件，关于工程变更类合同价款的调整，下列说法正确的是（ ）。A.合同中任何工程量的变化都构成变更B.合同中任何工作的删减都构成变更C.不论何种变更都必须由工程师发出指令D.承包人在任何情况下都不应对永久工程做出更改【答案】： C 4、关于建设期利息的说法，正确的是（ ）。A.建设期利息包括国际商业银行贷款在建设期间应计的借款利息B.建设期利息包括在境内发行的债券在建设期后支付的借款利息C.建设期利息不包括国外贷款银行收取的各种管理费

3、D.建设期利息不包括国内代理机构收取的转贷费和担保费【答案】： A 5、关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是（）。A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定C.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格D.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格【答案】： A 6、工程定额计价方法与工程量清单计价方法的相同之处在于()的一致性。A.工程量计算规则B.项目划分单元C.单价与报价构成D.从下而上分部组合计价方法【答案】： D 7、.某建设项目，建设期贷款本金总额为1000万元，建设期贷款利息

4、总额为200万 元。按照贷款协议，采用等额还本、利息照付的方式分5年还清。若年利率为8%，则项 目投产后的第3年应还本金和第3年应付利息分别是（ ）万元。A. 200； 97. 6 . B. 200； 64. 0C. 240； 57.6 D. 240; 38.4【答案】： C 8、根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中，属于施工机具使用费的是（ ） A.施工机械财产保险费B.仪器仪表使用费C.大型机械进出场费D.大型机械安拆费【答案】： B 9、（2013年真题）某拟建工程初步设计已达到必要的深度，能够据此计算出扩大分项工程的工程量，则能较为准确地编制拟建工程概算的方法是（）。

5、A.概算指标法B.类似工程预算法C.概算定额法D.综合吨位指标法【答案】： C 10、关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是（ ）。A.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和B.工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和C.固定资产投资为建设投资和建设期利息之和D.工程费用为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金之和【答案】： C 11、下列有关预付款担保的表述，正确的是（ ）。A.预付款担保的担保金额通常不超过发包人预付款的10%B.预付款担保的金额在预付款全部扣回之前一直保持金额不变C.预付款担保可采用担保公司担保或抵押等担保形式D.预付款担保的

6、作用是保证承包人向发包人提供用以保障其履行合同义务的担保【答案】： C 12、下列编制工作中，不属于招标工程量清单编制内容的是（ ）A.总工程量清单编制B.分部分项工程项目清单编制C.措施项目清单编制D.规费税金项目清单的编制【答案】： A 13、建设项目投标文件中的投标人须知反映了招标人对投标的要求，其重点在于防止()A.串标B.修改、澄清投标文件C.重新招标D.投标被否决【答案】： D 14、（2021年真题）工程造价术语标准（GB/T50875）属于工程造价管理标准中的（ ）。A.基础标准B.管理规范C.操作规程D.质量管理标准【答案】： A 15、概算指标在具体内容的表示方法上，分为（

7、 ）两种形式。A.总价指标和单价指标B.综合指标和单项指标C.一般指标和特殊指标D.市场指标和定额指标【答案】： B 16、生产性建设项目工程费用为15000万元，设备费用为5000万元，工程建设其他费为3000万元，预备费为1000万元，建设期利息为1000万元，铺底流动资金为500万元，则该项目的工程造价为（ ）万元。A.19000B.20000C.25000D.20500【答案】： B 17、在编制施工定额时，（ ）是工艺方面最简单的施工过程，是主要的研究对象。A.施工工序B.施工动作C.施工操作D.施工项目【答案】： A 18、某工程网络计划有三条独立的线路AD、BE、CF，其中BE为

8、关键线路，TFATFD2天，TFCTFF4天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B工作延误4天，因施工方案原因使D工作延误8天，因不可抗力使D、E、F工作均延误10天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔总天数为（）。A.28B.24C.14D.4【答案】： C 19、下列费用项目中，投标时应由投标人确定金额，并计入其他项目清单与计价汇总表中的是（）A.暂列金额B.材料暂估价C.专业工程暂估价D.总承包服务费【答案】： D 20、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）中对最高投标限价的相关规定，下列说法正确的是（ ）。A.最高投标限价公布后根据需要

9、可以上浮或下调B.招标人可以只公布最高投标限价总价，也可以只公布单价C.最高投标限价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布D.高于最高投标限价的投标报价应被拒绝【答案】： D 21、根据建设工程质量管理条例，建设工程竣工验收应当具备的资料包括（）。A.工程质量监督机构签署的工程质量监督报告 B.施工单位签署的质量合格文件 C.竣工结算报告 D.施工单位签署的工程保修书【答案】： D 22、下列关于工程计价的说法中，正确的是（ ）。A.工程计价包括计算工程量和套定额两个环节B.分部分项工程费=基本构造单元工程量相应单价C.工程组价包括工程项目的划分和价格的组成D.工程计价中的工程单价仅指综合单

10、价【答案】： B 23、概算指标的表现形式可以分为综合指标和单项指标两种形式，单项概算指标的针对性较强，因此需对（ ）作介绍。A.工程专业类别B.工程计量单位C.工程施工工艺D.工程结构形式【答案】： D 24、根据建设工程量清单计价规范（GB 50500-2013），下列关于工程量清单项目编码的说法 中，正确的是（）。A.第三级编码为分部工程顺序码，由三位数字表示B.第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项木名称设置，不得重码C.同一标段含有多个单位工程，不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码D. 补充项目编码以加上计量规范代码后跟三位数字表示【答案】： B 25、关于政府投资项目竣工

11、结算的审核，下列说法正确的是（）。A.单位工程竣工结算由承包人审核B.单项工程竣工结算承包人审核C.建设项目竣工结算由发包人委托造价工程师审核D.竣工结算文件由发包人委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核【答案】： D 26、根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB50584的规定，下列的措施项目，需以“项”为单位进行编制的是（）。 A.施工排水、降水B.冬雨季施工C.垂直运输D.大型机械设备进出场及安拆【答案】： B 27、关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是（ ）。A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确

12、定应付价款C.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格D.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格【答案】： A 28、下列各项费用中，工程建设其他费用中的技术服务费应包括（ ）。A.技术经济标准使用费B.联合试运转费C.工程保险费D.生产准备费【答案】： A 29、采用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，包装费的计取基数不包括该设备的（）。A. 材料费B. 加工费C. 利润D. 外购配套件费【答案】： C 30、某工程包含两个子项工程：甲子项工程估计工程量为5000m3，合同单价240元/m3，乙子项工程估计工程量为2500m3，合同单价580元/m3。工程预付款

13、为合同价的12%，主要材料和构配件所占比重为60%，则该工程预付款的起扣点为（ ）万元。A.212B.96C.116D.176【答案】： A 31、下列费用中，不属于与项目建设有关的其他费用中研究试验费的是（）。A.按施工验收规定在施工中必须进行试验所需费用B.为项目提供设计参数所进行的试验费C.为项目验证设计参数所进行的试验费D.按设计规定在施工中必须进行的试验、验证所需费用【答案】： A 32、建设工程已实际交付，但施工合同没有约定付款时间，则拖欠工程款利息的起算曰期为（）。A.提交竣工结算文件之曰B.确认竣工结算文件之曰C.竣工猃收合格之曰D.工程实际交付之曰【答案】： D 33、关于无

14、形资产的计价，以下说法中错误的是（ ）。A.如果商标权是自创的，一般应作为无形资产入账B.购入的无形资产按照实际支付的价款计价C.企业接受捐赠的无形资产，按照发票账单所载金额或者同类无形资产市场价作价D.商标权的计价一般根据被许可方新增的收益确定。【答案】： A 34、某工程计划完成建筑安装工程量价款为 850 万元，根据合同约定，工程预付款数额为建安工程款价款的 25%，主要材料比重为 50%，7 月份累计完成建筑安装工作量为 510 万元，当月完成建筑安装工程量112 万元，则 7 月份应扣回工程预付款数额是（）万元。A.13.5B.42.5C.49.3D.98.5【答案】： B 35、（

15、2017年真题）我国某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定借款国国内投标人有7.5%的评标优惠，若投标工期提前，则按每月25万美元进行报价修正，现国内甲投标人报价5000万美元，承诺较投标要求工期提前2个月，则甲投标人评标价为（）万美元。A.5000B.4625C.4600D.4575【答案】： D 36、某地2017年拟建一年产30万辆汽车的生产项目。根据调查，该地区2013年建设的年产10万辆相同类型汽车的已建项目的投资额为5亿元。生产能力指数为0.75，2013-2017年工程造价平均每年递增8%，则新建项目的静态投资额为（）亿元。A.16.74B.20.41C.2

16、2.04D.15.51【答案】： D 37、下列各类工程中适合采用造价信息调整价格差额的是（ ）。A.土木工程B.公路工程C.装饰工程D.水坝工程【答案】： C 38、（2016年真题）建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括：提交最终结清申请单；签发最终结清支付证书；签发缺陷责任期终止证书；最终结清付款；缺陷责任期终止。按时间先后顺序排列正确的是（）。A.B.C.D.【答案】： A 39、对于流动资金的估算，以下表述中正确的是（）。A.流动资金的估算可以分为分项详细估算法和指标估算法B.流动资金的年平均占用额度为流动资金的年周转额度除以流动资金的年周转次数C.不同生产负荷下的流动资金，可按1

17、00生产负荷下的流动资金乘以生产负荷百分比求得D.流动资金利息应计入建设期利息【答案】： B 40、按照世界银行工程造价的构成，下列费用中，属于项目间接建设成本的是（）。 A.开工试车费B.工艺设备费C.服务性建筑费用D.未明确项目准备金【答案】： A 41、（2021年真题）关于分部分项工程项目清单的编制要求，下列说法正确的是（ ）。A.所有清单项目的工程量均应以完成后的净值计算B.以“个”“项”等为计算单位时，应取整数，小数部分四舍五入C.有两个或两个以上计量单位时，应按不同计量单位分别计量D.当出现规范附录中未包含的清单项目时，编制人应作补充，并报省级或行业工程造价管理机构备案【答案】：

18、 D 42、下列费用中，不属于工程建设其他费用中工程保险费的是（ ）。A.建筑安装工程一切险保费B.引进设备财产保险保费C.工伤保险费D.人身意外伤害险保费【答案】： C 43、1 砖厚砖墙中，若材料为标准砖（240mm115mm53mm），灰缝厚度为10mm，砖损耗率为2%，砂浆损耗率为1%，则砂浆消耗量为（ ）m3。A.0.062 B.0.081 C.0.205 D.0.228【答案】： D 44、当建设项目只有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式，二级预算编制形式 由（ ）组成。 A.单项工程综合预算和单位工程预算B.建设项目总预算和单项工程综合预算C.建筑工程预算和安装工程预算D.建

19、设项目总预算和单位工程预算【答案】： D 45、下列属于工程建设其他费用中建设期计列的生产经营费的是（ ）。A.引进技术和引进设备其他费B.人员培训及提前进场费C.建设单位管理费D.工程监理费【答案】： B 46、关于项目建设标准，下列说法中错误的是()。A.工程造价的高低主要取决于项目的建设标准B.建设标准的具体内容应根据各类工程项目的不同情况确定C.能否控制工程造价，关键在于标准水平定得合理与否D.大多数工业项目应采用适当先进的标准【答案】： D 47、2020 年某水泥厂建设工程的建筑安装工程造价为 7.31 亿元。其中：矿山工程造价为 6600 万元，定额编制期同类项目的矿山工程造价为

20、 6000 万元。该水泥厂建设工程造价综合指数为 1.20，则该矿山工程的造价指数是（ ）。A.1.10B.0.77C.0.92D.1.56【答案】： A 48、下列关于法律法规政策变化引起合同价款调整的规定，正确的是（）。 A.实施招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日B.如果政策规定的人工费变化已包含在物价波动事件的调值公式中，则不再予以考虑C.承包人原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款增加的，予以调整D.不可抗力原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款减少的，价款不予调整【答案】： B 49、某建设项目达到设计能力后，全场定员1000人，

21、工资和福利费按照每人每年2万元估算。每年的其他费用为1000万元，其中其他制造费600万元，现金的周转次数为每年10次。流动资金估算中应收账款估算额为2000万元，预收账款估算额为300万元，应付账款估算额为1500万元，存货估算额为6000万元，预付账款估算额500万元，则该项目流动资金估算额为（ ）万元。A.7000B.6400C.10000D.9960【答案】： A 50、某分部分项工程5月份拟完工程量100m，实际工裎量160m，计划单价60元/m 实际单价48元/m。则其进度相对偏差是（ ）。A. -0.60 B. 0.25C. 0. 28 D. 0. 60【答案】： A 第二部分

22、多选题(50题)1、在建设项目决策阶段，技术方案影响着工程造价，因此，选择技术方案应坚持的基本原则是（ ）。A.先进适用 B.安全可靠C.经济合理 D.简明适用E.平均先进【答案】： ABC 2、关于联合体投标的规定，下列说法正确的有（）。 A.联合体各方签订共同投标协议后，可以再以自己名义单独投标B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效C.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务D.以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力E.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级【答案】： BCD 3、根据我国现

23、行建筑安装工程费用组成，下列各费用项目中属于措施费的是（ ）。A.安全施工费B.超高施工增加费C.建设单位临时设施费D.已完工程及设备保护费E.工程排污费【答案】： ABD 4、下列内容中，属于设计概算编制依据的是（ ）。A.国家、行业和地方有关规定B.工程量清单C.工程勘察与设计文件D.工程建设其他费用定额E.建设项目资金筹措方案【答案】： AC 5、下列表述中属于施工定额特性的是（ ）。A.计价性定额B.企业定额性质C.分项最细D.基础性定额E.以工序为研究对象【答案】： BCD 6、根据国家现行有关竣工决算的规定，小型建设项目竣工财务决算报表包括()。A.建设项目竣工财务决算审批表B.建

24、设项目概况表C.竣工财务决算总表D.建设项目交付使用资产明细表E:建设项目交付使用资产总表【答案】： ACD 7、下列费用中应计入到设备运杂费的有（）。 A.设备保管人员的工资B.设备采购人员的工资C.设备自生产厂家运至工地仓库的运费、装卸费D.在设备原价中没有包含的，运输中的设备包装支出E.设备仓库所占的固定资产使用费【答案】： ABD 8、下列工程项目中，必须采用工程量清单计价的有()。A.使用各级财政预算资金的项目B.使用国家发行债券所筹资金的项目C.国有资金投资总额占50%以上的项目D.使用国家政策性货款的项目E:使用国际金融机构货款的项目【答案】： ABCD 9、下列工程造价管理活动

25、中，属于工程量清单计价活动的是（ ）。A.工程支付B.合同价款调整C.工程计价争议处理D.竣工决算E.投标报价【答案】： ABC 10、建筑设计阶段影响工程造价的主要因素包括()A.建筑的平面形状B.住宅的空间组合C.建筑物的功能分区D.占地面积E.住宅建筑结构的选择【答案】： AB 11、 下列属于安装工程费的有（）。A.购置设备的费用B.设备装配的费用C.设备基础施工费用D.单机试运转E.有负荷联合试运转费【答案】： BD 12、在发布的材料价格信息中，应披露的信息有()A.材料类别B.材料规格C.材料质量标准D.材料供货地区E.材料供货单位【答案】： ABD 13、下列费用项目中，属于固

26、定资产其他费用的有()。A.已完工程及设备保护费B.工程监理费C.建设单位临时设施费D.建设单位投资但不拥有产权的、为项目配套的专用铁路线投资E:工程招标费【答案】： BC 14、根据现行工程量计算规范，不宜采用单价措施项目计价的有（ ）。A.夜间施工增加费B.二次搬运费C.施工排水、降水费D.超高施工增加费E.垂直运输费【答案】： AB 15、工程造价咨询人在进行工程造价鉴定时，应自行收集而非由委托人提供的鉴定资料有（）。A.适用于鉴定项目的规章、规范性文件和定额B.鉴定项目同期同类型工程的技术经济指标C.鉴定项目施工过程中的施工组织、质量、工期等工程资料D.鉴定项目的施工合同及补充协议E.

27、鉴定项目所涉及实物标的的现场勘验资料【答案】： AB 16、关于竣工结算款的支付，下列说法中正确的有()A.经发承包双方签字确认的工程竣工结算文件，应当作为工程结算的依据B.竣工结算文件应当由发包人报工程所在地市级以上地方人民政府备案C.竣工结算文件应当由承包人报工程所在地县级以上住房城乡建设主管部门备案D.发包人应当按照竣工结算文件及时支付竣工结算款E.发包人可就已生效的竣工结算文件委托工程造价咨询企业重复审核【答案】： AD 17、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列施工企业发生的费用中，应计入企业 管理费的是（）。 A.建筑材料、构件一般性鉴定检查费B.支付给企业离休干部的经费

28、C.社会保险费D.履约担保所发生的费用E.施工生产用仪器仪表使用费【答案】： ABD 18、关于工程造价指数，下列说法中正确的有（）。A.工程造价指数可以反映建筑市场的供求关系B.工程造价指数可以反映报告期与基期相比的价格变动趋势C.建筑安装工程造价指数是一种单项指数D.设备、工器具价格指数是一种数量指标指数E.单项工程造价指数一般用于平均数指数的形式表示【答案】： AB 19、在建设项目决策阶段，技术方案影响着工程造价，因此，选择技术方案应坚持的基本原则是（ ）。A.先进适用 B.安全可靠C.经济合理 D.简明适用E.平均先进【答案】： ABC 20、下列有关预付款担保的说法中正确的是（）。

29、 A.预付款担保是承包人合理使用预付款而提供的担保B.预付款担保的形式必须是银行保函C.预付款担保可以采用抵押担保形式D.预付款担保作用是保证承包人能够按合同规定的目的使用预付款E.预付款担保的担保金额通常大于发包人的预付款金额【答案】： ACD 21、下列事件的发生，已经或将造成工期延误，则按照标准施工招标文件中相关合同条件，可以获得工期补偿的有()。A.监理人发出错误指令B.监理人对已覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果不合格C.承包人的设备故障D.发包人提供工程设备不合格E:异常恶劣的气候条件【答案】： AD 22、资产负债表中，所有者权益包括（ ）。A.资本金 B.资本公积金C.应付账

30、款 D.固定资产净值E.累计未分配利润【答案】： AB 23、土地使用权的取得方式影响竣工结算新增资产的核定，下列土地使用权的作价应作为无形资产核算的有()。A.通过支付土地出让金取得的土地使用权B.通过行政划拨取得的土地使用权C.通过有偿转让取得的出让土地使用权D.以补交土地出让价款，作价入股的土地使用权E.租借房屋的土地使用权【答案】： ACD 24、 下列各项内容中属于机械台班幅度差的有（）。A.正常施工条件下，机械在施工中不可避免的工序间歇B.工人进行准备与结束工作时，机器停止工作而引起的中断时间C.工程开工或收尾时工作量不饱满所损失的时间D.检查工程质量影响机械操作的时间E.机械维修

31、引起的停歇时间【答案】： ACD 25、根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，对规定范围内的各类工程建设项目达到规定标准之一的，必须进行招标。下列属于规定标准的有()。A.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上B.施工单项合同估算价在200万元人民币以上C.施工单项合同估算价在100万元人民币以上D.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上E:重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上【答案】： ABD 26、（2020年真题）根据现行财务制度和企业会计准则，新增固定资产价值的内容包括（）A.专有技术B.建设单位管理费C

32、.土地征用费D.银行存款E.建筑工程设计费【答案】： BC 27、以下有关提前竣工的说法正确的是（ ）。A.发包人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20，超过的，应在招标文件中明示增加赶工费用B.约定提前竣工奖励的，如果承包人的实际竣工日期早于计划竣工日期，承包人有权向发包人提出并得到提前竣工天数和合同约定的每日历天应奖励额度的乘积计算的提前竣工奖励C.双方应当在合同中约定提前竣工奖励的最高限额D.发包人要求合同工程提前竣工，发包人无须征得承包人同意E.发包人要求合同工程提前竣工，发包人应承担承包人由此增加的赶工费【答案】： ABC 28、根据标准施工招标

33、文件通用合同条款，下列关于争议评审程序的表述中，正 确的有（ ）。A.首先由申请人向被申请人提交评审申请报告，同时将报告副本提交争议计评审组 和监理人B.被申请人在收到争议评审组通知后胡天内，向争议评审组提交答辩报告C.被申请人将答辩报告副本同时提交申请人和监理人D.争议评审组在收到合同双方报告后14天内，邀请双方代表及有关人员举行调查会 E.调查会结束后14天内，争议评审组独立、公正作出书面评审意见【答案】： CD 29、在预算定额人工工日消耗量的计算过程中，以下各项中属于辅助用工的是（ ）。A.工序交接时对前一工序不可避免的修整用工B.材料加工用工C.隐蔽工程验收工作而影响工人操作的时间D

34、.电焊点火用工E.各工种间交叉作业相互影响所发生的停歇用工【答案】： BD 30、下列各项中属于竣工财务决算说明书内容的是（ ）。A.基本建设项目概况B.工程竣工造价对比分析C.基建结余资金等分配情况D.基本建设项目管理及决算中存在的问题、建议E.决算与概算的差异和原因分析【答案】： ACD 31、（2013年真题）关于施工招标文件，下列说法中正确的有（）。A.招标文件应包括拟签合同的主要条款B.当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书C.自招标文件开始发出之日起至投标截止之日最短不得少于15天D.招标文件不得说明评标委员会的组建方法E.招标文件应明确评标方法【答案】： AB 32、对于工

35、业建设项目厂址选择时，需要进行技术经济论证，下列内容中属于建设厂址比较的主要内容的有（ ）。A.建设费用比较B.经营费用比较C.市场风险比较D.技术水平比较E.环境影响比较【答案】： AB 33、以下对于征地补偿费用的标准，正确的是（ ）。A.征用耕地的补偿费，为该耕地被征前三年产值的4-6 倍B.凡在协商征地方案后抢种的农作物、树木等，一律不予补偿C.每一个需要安置的农业人口的安置补偿标准，为该征地被征前三年平均年产值的6-10 倍D.每公顷被征收耕地的安置补助费，最高不得超过被征收前三年平均年产值的15 倍E.土地补偿费和安置补助费的综合不得超过被征收前三年平均年产值的30 倍【答案】：

36、BD 34、根据标准施工招标文件通用合同条款，下列关于争议评审程序的表述中，正 确的有（ ）。A.首先由申请人向被申请人提交评审申请报告，同时将报告副本提交争议计评审组 和监理人B.被申请人在收到争议评审组通知后胡天内，向争议评审组提交答辩报告C.被申请人将答辩报告副本同时提交申请人和监理人D.争议评审组在收到合同双方报告后14天内，邀请双方代表及有关人员举行调查会 E.调查会结束后14天内，争议评审组独立、公正作出书面评审意见【答案】： CD 35、（2019年考题）关于分部分项工程项目清单的编制，下列说法正确的有（ ）。A.项目编码第7-9位为分项工程项目名称顺序码B.项目名称应按工程量计

37、算规范附录中给定的名称确定C.项目特征应按工程量计算规范附录中规定的项目特征予以描述D.计量单位应按工程量计算规范附录中给定的，选用最适宜表现项国特征并方便计量的单位E.工程量位按实际完成的工程量计算【答案】： AD 36、关于工程定额的说法中，正确的有（ ）。A.人工定额与机械消耗定额的主要表现形式是时间定额B.预算定额为工程定额中的基础性定额C.概算定额的每一综合分项都包含了数个预算定额分项工程项目D.概算指标能够反映以单位工程为对象的人工、材料、机械台班消耗量E.已完工程竣工决算是一种典型的投资估算指标【答案】： ACD 37、在新增资产固定资产价值的确定过程中，建设单位管理通常按照下列

38、（ ）总额按比例计算。A.建筑工程B.安装工程C.需安装设备价值总额D.不需安装设备价值总额E.设备购置费总额【答案】： ABC 38、采用装运港船上交货价，下列属于卖方的责任有（）。 A.在规定的期限内，负责租船并在合同规定的装运港口将货物装上买方指定的船只B.负责办理出口手续C.支付运费D.负担货物在装运港装上船为止的一切费用和风险E.办理运输途中最低级别的保险，并支付保险费【答案】： BD 39、依法必须招标的工程，对投标保证金的退还，下列处置方式正确的有（ ）。A.中标人无正当理由拒签合同的，投标保证金不予退还B.投标人无正当理由拒签合同的，应向中标人退还投标保证金C.招标人与中标人签

39、订合同的，应在合同签订后向中标人退还投标保证金D.招标人与中标人签订合同的，应向未中标人退还投标保证金及利息E.未中标人的投标保证金，应在中标通知书发书同时退还【答案】： AD 40、关于场地准备及临时设施费，下列阐述正确的是（）。 A.是指施工单位为满足工程项目建设、生活、办公的需要的费用B.凡可回收材料的拆除工程采用以料抵工方式冲抵拆除清理费C.场地准备及临时设施应尽量与永久性工程统一考虑D.改扩建项目的场地准备和临时设施费应根据实际工程量估算E.由建设单位组织进行的场地平整等发生的费用【答案】： BC 41、根据建设工程工程量清单计价规范（GB505002013），关于单价合同措施项目费

40、的调整，下列说法中正确的有（ ）。A.设计变更引起措施项目发生变化的，可以调整措施项目费B.招标工程量清单分部分项工程漏项引起的措施项目发生变化的，可以调整措施项目费C.招标工程量清单措施项目缺项的，不应调整措施项目费D.承包人提出调整措施项目费的，应事先将实施方案报发包人批准E.措施项目费的调整方法与分部分项工程费的调整方法相同【答案】： ABD 42、根据国家现行有关竣工结算的规定，建设项目财务决算报表包括（ ）。A.建设项目竣工财务决算审批表B.建设项目概况表C.基本建设项目竣工财务决算表D.建设项目交付使用资产明细表E.建设项目交付使用资产总表【答案】： BCD 43、下列关于承揽国际

41、工程时投标报价计算的表述，正确的有（ ）。A.人工工日单价应是考虑工效的综合人工工日单价B.工期较长时，材料单价应考虑材料预涨费C.施工机械台班单价不包含大修理费D.上级单位管理费一般按工程直接费的5%-10%计取E.盈余就是利润，一般毛利定在5%-10%【答案】： ABC 44、（2021年真题）有效的仲裁协议是申请仲裁的前提，仲裁协议达到有效必须同时具备的内容有（ ） 。A.请求仲裁的意思表示B.仲裁事项C.仲裁期限D.仲裁费用E.选定的仲裁委员会【答案】： AB 45、为了便于措施项目费的确定和调整，通常采用分部分项工程量清单方式编制的措施项目有 （）。 A.脚手架费B.垂直运输费C.二次搬运工程D.已完工程及设备保护费E.施工排水、降水费【答案】： AB 46、关于无形资产的计价，以下说法中正确的有（ ）。A.购入的无形资产，按实际支付的价款计价B.自创专利权的价值为开发过程中的实际支出C.自创的商标权价值，应按照其设计、制作、注册、广告宣传的费用作为无形资产价值D.外购非专利技术可通过收益法进行估价E.无偿划拨的土地使用权通常不能作为无形资产入账【答案】： ABD 47、确定预算定额人工工日消耗量过程中，应计入其他用工的有（ ）。A.材料二次搬运用工B.电焊点火用工C.按劳动定额规定应增（减）计算的用工D.临时