一级建造师之一建工程法规题库内部题库带答案（典型题）.docx

《一级建造师之一建工程法规题库内部题库带答案（典型题）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库内部题库带答案（典型题）.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库内部题库带答案（典型题）第一部分 单选题(50题)1、关于标底，下列说法正确的是( )。A.一个招标项目可以有多个标底，且标底必须保密B.招标人必须编制标底C.招标人可以规定最高和最低投标价格D.标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件【答案】： D 2、施工企业与劳动者签订了一份期限为2年半的劳动合同，施工企业和劳动者的试用期依法最长不得超过( )个月。（2012）A.1B.2C.3D.6【答案】： B 3、关于中标和签订合同的说法，正确的是（）。A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人B.招标人与中标人签订合同的标的、价款、质量等主要条款

2、应当与招标文件一致，但履行期限可以另行协商确定C.确定中标人的权利属于招标人D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内，按照招标文件与投标人订立书面合同【答案】： C 4、建设单位以工程质量不含格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至人民法院。向人民法 院提交的下列资料中不属于证据的是（ ）。A.工程质量检测机构出具的鉴定报告 B.建设单位职工的书面证明材料C.建设单位与施工单位签订的施工合同 D.建设单位提交的答辩状【答案】： D 5、关于转代理的说法，正确的是（ ）。A.法定代理人死亡后可以转代理B.复代理人和代理人均为被代理人选定C.转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任D.为了

3、保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意【答案】： C 6、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由()组织专家论证、审查。（2013）A.安全监督管理机构B.建设单位C.监理单位D.施工单位【答案】： D 7、关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是（）。（2016）A.安装期保险期限的始终或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日B.安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任，但需承担起维修期的保险责任C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限D.安装工程

4、一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始【答案】： D 8、根据最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定，人民法院采取的证据保全措施的方法不包括（ ）。A.先予执行B.查封C.拍照D.制作笔录【答案】： A 9、甲承包商在乙厂商定制了一台非标准设备。设备制作完成后，乙将其交由丙公司送货。运送过程中，甲承包商因故解除了这个合同。乙厂商便通知丙公司中途将设备运回，由此增加了运费。对此，下列说法中错误的是()。A.甲有任意解除合同权B.乙应与丙协商后方可变更运输C.乙有任意变更运输权D.乙应支付丙由于变更增加的运费【答案】： B 10、甲方与乙方签订一项工程承揽合

5、同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁判决，根据仲裁法规定，乙方可以向（ ）的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。A. 仲裁委员会所在地B. 合同签订地C. 乙方所在地D. 建设工程所在地【答案】： A 11、根据著作权法，自然人作品著作权是（ ）。A.随作品的发表而自动产生B.随作品的创作完成而自动产生C.在作品上加注版权标记后自动产生D.在作品以一定的物质形态固定后产生【答案】： B 12、建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后()日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。A.7B.10C.15D.30【答案】

6、： B 13、根据建筑法,应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料的义务主体是()。A.建设单位B.勘察单位C.设计单位D.监理单位【答案】： A 14、下列安全生产职责中，不属于建筑施工企业安全生产管理机构职责的是（）。A.编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施 B.编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练 C.参加生产安全事故的调查和处理工作 D.协调配备项目专职安全生产管理人员【答案】： B 15、以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市、县

7、人民政府（）领取建设用地规划许可证。A.土地主管部门 B.建设行政主管部门 C.城乡规划主管部门 D.授权的镇人民政府【答案】： C 16、施工单位在施工中未采取专项保护措施,给毗邻建筑物造成损害。建设行政主管部门不 能给予的处罚是（ ）。A. 责令停业B. 罚款C. 责令限期改正D. 责令赔偿损失【答案】： D 17、根据建设工程安全生产管理条例，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当（ ），将保证安全施工的措施报送有关部门备案。A.在开工报告批准同时B.自开工报告批准之日起 10 日内C.自开工报告批准之日起 15 日内D.在开工报告批准前【答案】： C 18、下列选项中，符合招标投标法

8、关于开标规定的是（）。A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.开标时，由监理单位的人员检查投标文件密封情况C.投标人对开标情况有异议可直接向行政监管部门投诉D.投标人少于5个的，不得开标，应重新招标【答案】： A 19、关于施工企业法人、项目经理部的说法中，正确的是（ ）。A. 项目经理部属于施工企业的分支机构B. 国有企业法人的法律责任由国家承担C. 施工企业应当明确项目经理部的职责、任务、组织形式D. 施工企业的每一个项目必须设立项目经理部【答案】： C 20、关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的是()。（2015）A.使用国有企业事业单位自有资金的工程

9、建设项目必须进行招标B.施工单项合同估算价为人民币100万，但项目总投资额为人民币2000万元的工程建设项目必须进行招标C.利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的建设工程项目可以不进行招标D.需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标【答案】： C 21、事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（ ）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。A.1B.2C.6D.12【答案】： A 22、下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是（ ）。A. 全国人民代表大会组织法B.

10、 中华人民共和国国籍法C. 中华人民共和国反垄断法D. 全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法【答案】： C 23、根据我国民法典的规定，对于无效合同或者被撤销的合同，有关()的条款仍具有法律效力。A.缔约过失责任B.违约责任C.解决争议方式D.质量保修范围【答案】： C 24、开庭审理的步骤正确的是()。A.法庭辩论法庭笔录宣判法庭调查B.法庭辩论法庭调查法庭笔录宣判C.法庭调查法庭辩论法庭笔录宣判D.法庭辩论法庭笔录法庭调查宣判【答案】： C 25、根据建设工程安全生产管理条例,建设单位在拆除工程施工15日前,需要向有关部门报送的备案资料是()。A.建设单位的资质证明B.施工单位中标

11、通知书C.工程施工合同D.施工单位资质等级证明【答案】： D 26、施工合同中对支付工程款的时间约定不明，但建设工程实际交付使用的，计息日期的计算是()。A.从交付之日起计算B.从竣工验收之日起计算C.从当事人起诉之日起计算D.从提交竣工结算文件之日起计算【答案】： A 27、（2020年真题）关于增值税应纳税额计算的说法，正确的是（）。A.纳税人兼有不同税率的项目，应当分别核算不同税率项目的销售额：未分别核算销售额的，从低适用税率B.小规模纳税人发生应税销售行为，实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法，可以抵扣进项税额C.当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分不再结转下期继

12、续抵扣D.纳税人销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产，应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额【答案】： D 28、根据我国劳动法的规定，下列内容不属于用人单位不得解除劳动合同的情形的是（ ）。A. 职业病或者因公负伤并被确认丧失或部分丧失劳动能力的B. 劳动者在本单位持续工作满10年以上的C. 患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的D. 女职工在孕期、产假、哺乳期内的【答案】： B 29、根据绿色施工导则，临时用电照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的（）。2018真题A.10%B.15%C.20%D.30%【答案】： C 30、下列人员中，可以被委托为民事诉讼代理人的是

13、（）。A.知名法学家 B.基层法律服务工作者 C.当事人的亲属 D.建设行政主管部门推荐的公民【答案】： B 31、个体工商业户的生产、经营所得和对企业、事业单位的承包经营、承租经营所得,均适用()。A.比例税率B.5%45%的9级超额累进税率C.5%35%的5级全额累进税率D.5%35%的5级超额累进税率【答案】： D 32、关于安全生产事故调查的管辖，下列说法中错误的是（ ）。A. 特别重大事故由国务院或者授权有关部门组织事故调查组进行调查B. 省级人民政府可以委托有关部门组织事故调查组进行调查C. 对于一般事故县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查D. 特别重大事故以下

14、等级事故，事故发生地与事故发生单位不在一个行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查【答案】： C 33、民法典规定，债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且（ ）的，债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行为。A. 受让人知道该情形B. 损害已经实际发生C. 债务人有恶意D. 受让人有过失的【答案】： A 34、甲乙进行房屋买卖交易，甲购买乙名下的一套房产，1 月 1 号签订了购房合同，2 月10 号进行房屋变更登记，下列说法正确的是（ ）。A.1 月 1 号物权发生变动B.2 月 10 号之前合同不成立C.2 月 10 号进行房屋登记，合同发生效力D.2 月 10 号房屋物权发

15、生变更【答案】： D 35、关于工程建设强制性标准的说法,正确的是（）。2017真题A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查 B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文 C.工程建设中拟采用的新技术、新材料，可不受强制性标准的限制 D.工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制【答案】： A 36、关于建设项目不符合强制性节能标准的说法,正确的是()。A.已开工建设的,应当责令限期整改B.已开工建设的,应当责令调整施工方案C.已建成的,可以正常使用D.已建成的,不得使用【答案】： D 37、工程项目建设过程中发生下列情形时，不能提起行政诉讼的

16、是（ ）。 A.建设单位压缩合同约定工期被处以罚款B.施工单位因偷工减料被责令停业整顿C.监理单位转让工程监理业务被吊销资质证书D.建设行政管理部门对内部工作人员的奖惩决定【答案】： D 38、关于运输合同的说法，正确的是（ ）。A.收货人和托运人任何情况下都不是同一人B.货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人可以要求支付运费C.货物运输到达后，承运人知道收货人的，应当及时通知收货人D.联运合同中，损失发生在同一区段的，仅由该区段的承运人向托运人承担责任【答案】： C 39、对建设用地范围内房屋及附属物的征收，是（）取得所有权的方式之一。2018真题A.建设单位B.施工总承包方C

17、.个人D.国家【答案】： D 40、（2019年真题）某施工现场围挡倒塌造成路上行人腿部骨折,应当由()承担连带责任。A.建设单位和施工企业B.建设单位和监理单位C.监理单位和施工企业D.道路管理部门和施工企业【答案】： A 41、根据生产安全事故报告和调查处理条例，事故发生后，说法正确的是（ ）。A.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向有关部门报告B.单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告C.事故现场有关人员应当在1小时内向本单位负责人报告D.情况紧急时，事故现场有关人员可以立即向有关部门越级报告【答案】： D 42、关于工程建设中使用建筑材料的说法，正确的是（）。A.建筑材料应该由建设

18、单位采购 B.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验不合格的，应当拒绝使用 C.建设单位招标采购建筑材料的，可以指定三个以上品牌 D.建设单位采购的建筑材料的经施工企业检验合格，使用后被证实属于不合格材料的，应由施工企业承担责任【答案】： B 43、仲裁裁决书自（ ）之日起发生法律效力。A. 发出B. 当事人收到C. 申请撤销期限届满D. 作出【答案】： D 44、咨询单位申请招标代理机构资质时，不是必备的条件是.（ ）。A.有从事招标代理业务的营业场所B.有从事招标代理业务相应的资金 C.有编制招标文件和组织评标的相应专业力量D.有对投标人的财务状况进行审计的专业人才【答案】： D 45、特种

19、设备试用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前（ ）内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。A. 1个月B. 10天C. 15天D. 2个月【答案】： A 46、关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是（）。（2016）A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存挡备查即可C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查D.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团分公司所在地分公司负责人进行带班检查【

20、答案】： C 47、根据最髙人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释的相关规定，承包人催告无效，可以解除施工合同的情形不包括（ ）。A.长期拖欠工程款的B.发包人提供的建筑材料不符合强制标准且拒不更换的C.发包人拒不按照合同约定履行协助义务的D.合同中约定承包人垫资施工且拒不更正的【答案】： D 48、甲乙合同约定违约金1万元，合同履行中甲违约造成乙5万元损失。乙起诉后，法院最多支持赔偿（ ）万元。A.1万B.5万C.6万D.7万【答案】： B 49、在建设工程项目施工中，行为人对自己的行为承担法律责任不以损害事实发生为前提的 是（ )。A.项目经理进行采购合同谈判 B.建设

21、单位支付工程款C.施工人员施工中高空坠物 D.施工队驾驶员的驾驶行为【答案】： B 50、根据安全生产许可证条例，必须持特种作业操作证书上岗的人员是（）。A.项目经理 B.兼职安全员 C.建筑架子工 D.BIM系统操作员【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、根据民事诉讼法的规定，审判人员（ ）的，当事人有权申请其回避。A.与本案有利害关系B.其近亲属与本案无任何关系C.是本案原告的近亲属D.是被告诉讼代理人的近亲属E.与本案原告是大学同学，可能影响案件公正审理的【答案】： ACD 2、甲向乙借款周转，双方签订了借款合同。丙为甲的债务提供保证，并签订了保证合同，但保证合同未约定保证方式和

22、保证期间，则下列说法正确的有（ ）。A.该保证合同应当采用书面形式B.丙的保证方式为一般保证C.保证期间推定为自履行期届满之日起9个月D.在保证期间乙未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任E.如果甲乙之间变更借款合同内容，必须得到丙书面同意，否则丙不再承担保证责任【答案】： A 3、（2020年真题）根据建设工程质量管理条例，工程监理单位不得与被监理工程的（）有隶属关系或者其他利害关系。A.建筑材料供应单位B.设计单位C.建设单位D.施工承包单位E.设备供应单位【答案】： AD 4、关于仲裁裁决的执行、不予执行和撤销，下列说法正确的有（ ）。A.当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执

23、行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖B.申请仲裁裁决执行的期间为1年C.仲裁裁决被法院依法裁定不予执行的，当事人应该就该纠纷重新达成仲裁协议，并依据该仲裁协议申请仲裁D.当事人提出证据证明裁决有可以申请仲裁裁决不予执行的情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决E.当事人申请撤销裁决的，应当在收到裁决书之日起1年内提出【答案】： AD 5、关于仲裁裁决的执行，说法正确的有（ ）。A.由仲裁机构所在地中级法院管辖B.由被执行财产所在地基层法院管辖C.由被被执行人所在地中级法院管辖D.由被执行财产所在地中级法院管辖E.由被执行人所在地基层法院管辖【答案】： CD 6、

24、建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员员的主要职责有( )。A.现场监督危险性较大程安全专项施工方案实施情况B.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患,当场予以纠正或作出处理决定C.负责施现场安全生产日常检查并做好检查记录D.依法报告生产安全事故情况E.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况【答案】： ABC 7、下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（）。2014A.社会保险 B.试用期 C.保守商业秘密 D.补充保险 E.休息休假【答案】： BCD 8、某项目负责人带班生产时，因其他事务需离开施工现场，在离开之前应做的工作包括（ ）。A.向工程项目的建设单位请假B.向工程项目的

25、监理单位请假C.向企业总工程师请假D.委托监理工程师负责其外出时的日常工作E.委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作【答案】： A 9、根据我国实施工程建设强制标准监督规定的规定，勘察单位、设计单位违反工程建设强制性标准进行勘察、设计，造成工程质量事故的，()。A.应责令停业整顿B.应降低资质等级C.情节严重的，吊销资质证书D.造成损失的，依法承担赔偿责任E.应依法追究刑事责任【答案】： ABCD 10、根据建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法，下列人员中，属于五方责任主体项目负责人的有（）。 2016A.建设单位项目负责人 B.监理单位负责人 C.勘察单位项目负责人 D.

26、施工单位项目经理 E.造价单位项目负责人【答案】： ACD 11、施工单位诉建设单位拖欠工程款案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，人民法院应予准许的情形有（ ）。A. 鉴定人员不具备相关的鉴定资格B. 鉴定程序严重违法C. 鉴定结论明显依据不足D. 建设单位也不同意鉴定结论E. 经过质证认定鉴定结论不能作为证据使用【答案】： ABC 12、关于税的说法，正确的有（ ）。A.增值税纳税人销售交通运输、邮政、基础电信，税率为13%B.增值税纳税人销售建筑，转让土地使用权，税率为9%C.车辆购置税实行一次性征收，税率为5%D.个人所得税专项附加扣除包括住房贷款

27、利息、继续教育等6项内容E.境内单位和个人跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资产，税率为零【答案】： BD 13、承包人与材料供应商合同约定买卖钢材，分三批交货。第一批钢材交货后，由于施工内容的调整变化，发包人通知承包人可能要改变交货数量，但一直没有明确具体交货数额。交货期到达，供应商将第二批钢材交付承包人，承包人拒绝接受，理由是合同已变更，交货数量不定应暂定履行，以及主张第一批钢材质量不符合约定，因此要就剩余两批解除合同。则正确的说法是（ ）。A.由于双方已变更合同，供应商应暂停送货B.承包人有权以第一批质量不符合约定为由解除剩余两批的合同C.供应商应按照原协议约定继续送货D.承包人可根据

28、实际情况部分接受货物E.承包人拒绝接受，应承担违约责任【答案】： C 14、在下列情形中，代理人应当向被代理人承担民事责任的有（ ）。A. 在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的B. 经追认的越权代理行为C. 委托书授权不明的代理行为D. 代理人因事务繁忙未经被代理人同意将代理事务转托他人E. 被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的【答案】： AD 15、关于施工合同中债权债务的说法，正确的有（）。2017A.对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工企业是债权人 B.施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款 C.对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工企

29、业是债务人 D.对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工企业是债务人 E.对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工企业是债权人【答案】： BC 16、行政机关审理行政复议案件,应以()为依据。A.上级行政机关对案件处理的意见B.地方性法规C.行政法规D.法律E.会议纪要【答案】： BCD 17、根据建筑工程转包违法分包等违法行为认定查处理办法（试行），施工企业有转包、违法分包违法行为，应承担的法律责任有（）。A.给予警告，限期整改 B.责令改正，没收违法所得 C.并处工程合同价款一定比例的罚款 D.责令停业整顿，降低资质等级 E.情节严重的，吊销资格证书【答案】： BCD 18、根据民法典的相

30、关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除合同的有（ ）。A. 发生泥石流将拟建工厂选址覆盖B. 由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行C. 建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保D. 施工单位施工组织不力，导致工程上期延误，使该项目已无投产价值E. 施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员【答案】： ABD 19、民事纠纷的法律解决途径有()。A.和解B.复议C.诉讼D.调解E.仲裁【答案】： ACD 20、关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法,正确的有（ ）。A.开展项目安全教育培训B.对建设工程项目的安全施工负责C.确保安全生产费用的有效使用D.监

31、督作业人员安全保护用品的配备及使用情况E.及时、如实报告生产安全事故【答案】： BC 21、关于劳动工资保障制度的说法，正确的有（）。 2016A.乡镇企业不适用最低工资标准制度 B.延长工作时间不包括最低工资内 C.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资内 D.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资 E.最低工资的具体标准由省级人民政府规定，报国务院备案【答案】： BD 22、根据建设工程质量管理条例，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有（ ）。A.施工单位签署的工程保修书B.工程监理日志C. 完成建设工程设计和合同约定的各项内容D. 完整的技术档案和施工管理资料E.工程

32、使用的主要建筑材料、建筑够配件和设备的进场试验报告【答案】： ACD 23、关于工程监理职责和权限的说法，正确的有（）。2017A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用 B.未经监理工程师签字，施工企业不得进入下一道工序的施工 C.未经专项监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款 D.未经总监签字，建设单位不得进行竣工验收 E.未经监理工程师，建筑构配件不得在工程上使用【答案】： ABD 24、施工企业将采购的多种货物提交承运,其中包括有腐蚀性的危险物品。但是,该企业并未如实告知承运人。在运输过程中被检查发现后,承运人被要求重新包装,因此支付了额外的包装费用,并造成承运人的其他损失。关于

33、该承运人权利的说法,正确的有（?）。2017真题A.承运人有权要求托运人如实申报并妥善包装B.托运人对危险物品隐瞒不报,承运人有权拒绝运输C.承运人有权要求托运人支付额外的包装费用D.承运人有权要求托运人赔偿自己所受的其他损失E.货物在运输过程中因不可抗力灭失,未收取运费的,承运人有权要求支付运费【答案】： ABCD 25、根据生产安全事故应急预案管理办法，生产经营单位应急预案分为（）。A.综合应急预案B.专项应急预案C.总体应急预案D.详细应急预案E.现场处置方案【答案】： AB 26、根据建筑工程施T许可管理办法,建设单位采用欺骗、贿赂等不正当手段取得施工许可证的法律责任,说法正确的有()

34、。A.由项目所在地县级建设行政主管部门撤回施工许可证B.由原发证机关重新核验施工许可证C.由原发证机关撤销施工许可证D.对建设单位处工程合同价款1%以上2%以下罚款E.责令建设单位停止施工【答案】： C 27、根据建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行），施工企业有转包、违法分包违法行为，应承担的法律责任有（ ）。A.给予警告，限期整改B.责令改正，没收违法所得C.并处工程合同价款一定比例的罚款D.责令停业整顿，降低资质等级E.情节严重的，吊销资质证书【答案】： BCD 28、（2019年真题）下列款项中,属于承包人行使建设工程价款优先受偿权应当包含的内容有()。A.发包人欠

35、付工程款的利息B.承包人工作人员的报酬C.承包人实际支付的建筑物配件价款D.承包人的机械租赁费用E.承包人因发包人违约产生的损失【答案】： BCD 29、甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是某专业工程的分包单位。在施工过程中，由于乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故。对于建设单位遭受损失的赔偿责任，下列说法正确的是（ ）。A.建设单位可以要求甲公司承担全部赔偿责任B.甲公司没有过错，全部损失应当由乙公司承担C.建设单位应当要求乙公司承担主要责任，其他损失由甲公司承担D.甲公司承担全部赔偿责任后，可以要求乙公司承担其中的主要责任E.甲公司承担全部赔偿责任后，应当按照分包合同约

36、定的比例要求乙公司分担【答案】： AD 30、建设工程竣工验收合格后，还应当办理（ ）。A. 施工安全验收B. 规划验收C. 消防验收或备案D. 环保验收E. 节能验收【答案】： BCD 31、下列情形中，视为投标人相互串通投标的有（）。A.不同投标人的投标文件相互混装 B.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标 C.招标人授意投标人撤换、修改投标文件 D.不同投标人委托同一单位办理投标 E.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一招标项目不同标段的投标【答案】： AD 32、下列纳税人中,应该缴纳个人所得税的有()。A.在中国境内有住所个人,从境外

37、取得的所得B.在中国境内无住所而在境内居住满183 天的个人,从境外取得的所得C.在中国境内无住所又不居住,从中国境内取得的所得D.在中国境内无住所而在境内居住不满183 天的个人,从中国境内取得的所得E.在中国境内无住所又不居住,从中国境外取得的所得【答案】： ABCD 33、关于招标的禁止性规定，下列选项中正确的有（ ）。A.接受委托编制标底的中介机构不得参加受托编制标底项目的投标B.招标人一律不得划分标段，并以此确定工期C.依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限制D.任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，不得以任何方式非法干涉

38、招标投标活动E.招标人和投标人不得串通投标【答案】： ACD 34、工程建设领域常见的侵权行为有()。A.施工活动中因安全生产事故使路人遭受人身损害的B.向周边环境排放的建筑施工噪声超出国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准的C.未设明显安全警示标志，致使驾摩托车的人掉进施工井里的D.女儿墙，年久失修掉落伤人的E.施工质量问题导致停工整改的【答案】： ABCD 35、根据民事诉讼法，关于法院调解的调解书的说法，正确的（）。A.调解书应当写明诉讼请求、调解结果和理由 B.调解书有审判员，书记员署名并加盖印章，送达双方当事人 C.法院调解达成协议的，人民法院可以不制作调解书 D.能够即时履行的案件

39、，人民法院可以不制作调解书 E.调解书经双方当事人签收的，即具有法律效力【答案】： BD 36、根据劳动合同法，劳动者可以解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有（ ）。A.用人单位未及时足额支付劳动报酬的 B.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的 C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的 D.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的 E.劳动者合同期满，劳动者不续订劳动合同的【答案】： ABCD 37、根据安全生产许可证条例，国家对()实行安全生产许可制度。A.矿山企业B.建筑施工企业C.危险化学品生产企业D.烟花爆竹生产企业E.监理企业【答案】： AB

40、CD 38、仲裁协议中必不可少的内容有（ ）。A.仲裁事项 B.仲裁委员会名称 C.服从仲裁的意思表示 D.请求仲裁的意思表示 E.自觉履行仲裁裁决的意思表示【答案】： ABD 39、根据注册建造师管理规定，下列情形中，不予注册的有（）。( 2015真题 )A.钱某取得资格证书3年后申请注册 B.赵某因工伤丧失了民事行为能力 C.孙某与原单位解除劳动关系后申请变更注册 D.周某申请在两个单位分别注册 E.李某已满60岁但仍担任单位的咨询顾问【答案】： BD 40、根据拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法，下列情形中，人力资源社会保障行政部门按照管辖权限应当将用人单位列入拖欠工资“黑名单”的有（

41、 ）。A. 克扣、无故拖欠农民工工资报酬，数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准的B. 分包企业农民工工资没有委托总承包企业直接代发的C. 因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件、极端事件造成严重不良社会影响的D. 将劳务转包给不具备用工主体资格的组织和个人的E. 没有在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户的【答案】： AC 41、下列行为中,属于建设工程施工单位资质不良行为的有()。A.未取得资质证书承揽工程的B.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的C.将承包的工程转包或违法分包的D.工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保修书的E.涂改、伪造、出借、转让建筑业企业资质证书的【答案】：

42、 AB 42、根据建设工程质量管理条例，建设工程竣工验收应当具备的法定条件有（）。A.有工程使用的全部建筑材料、建筑构配件和设备的进场实验报告B.有完整的技术档案和施工管理资料C.完成建设工程设计和合同约定的各项内容D.有施工企业签署的工程保修书E.有勘察、设计、施工单位共同签署的质量合格文件【答案】： BCD 43、施工总承包单位分包工程应当经过建设单位认可，符合法律规定的认可方式有（）.（2016）A.总承包合同中约定分包的内容B.建设单位指定分包人C.总承包合同没有约定分包内容的，事先征得建设单位同意D.劳务分包合同由建设单位确认E.总承包单位在建设单位推荐的分包人中选择【答案】： AC 44、下列市场行为中，不属于承诺的有（ ）。A. 发布