一级建造师之一建工程法规题库完整题库（轻巧夺冠）.docx

《一级建造师之一建工程法规题库完整题库（轻巧夺冠）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库完整题库（轻巧夺冠）.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库完整题库（轻巧夺冠）第一部分 单选题(50题)1、项目建设完工后，施工企业已经提交竣工验收报告，但建设单位未按预期组织竣工验收，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，该项目的竣工日期（）。A.相应顺延 B.以施工企业提交竣工验收报告知之日为准 C.以合同约定计划竣工日期为准 D.以实际通过竣工验收之日为准【答案】： B 2、某施正单位将工程转包,给建设单位造成5万元损失，侧该施工单位不可能承担的法律 责任是( )。A.赔偿损失 B.降低资质等级 C.责令停业整顿 D.对主要负责人判处有期徒刑【答案】： D 3、根据建设工程安全生产条例，属于工程建设单位安全职责的有（

2、 ）。A.组织事故抢救，保护事故现场及相关证据B.需要进行中断交通的，申请办理批准手续C.提出保障作业人员安全和防范事故发生的措施建议D.发现存在严重安全事故隐患拒不停工时，及时报告主管部门【答案】： B 4、关于工程建设中使用建筑材料的说法，正确的是（）。（2016）A.建筑材料应该由建设单位采购B.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验不合格的，应当拒绝使用C.建设单位招标采购建筑材料的，可以指定三个以上品牌D.建设单位采购的建筑材料的经施工企业检验合格，使用后被证实属于不合格材料的，应由施工企业承担责任【答案】： B 5、建筑法规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相

3、应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经（ ）认可。A.监理单位B.建设单位C.设计单位D.工程所在地人民政府建设行政主管部门【答案】： B 6、根据民法典，下列财产不可以抵押的是（ ）。 A.生产设备 B.建设用地使用权 C.正在建设的建筑物 D.集体所有的宅基地使用权【答案】： D 7、根据建设工程质量管理条例,建设工程完工后,承包单位提请建设单位组织竣工验收应具备的条件是()。A.有已签署的工程结算文件B.有勘察、设计、施工、工程监理等单位共同签署的质量合格文件C.有施工单位签署的工程保修书D.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的合格证书【答案】： C 8、

4、以下不属于生产安全事故报告和调查处理条例规定的安全报告事故主要内容的是 ( )。A.事故现场情况B.事故可能造成的伤亡人数C.事故初步估计的直接经济损失D.事故防范和整改措施【答案】： D 9、关于建设单位安全生产责任的说法，正确的是（ ）。A.应当向设计单位提供地下管线资料B.可以任意压缩合同约定的工期C.应当进行安全施工技术交底D.应当对拆除工程进行备案【答案】： D 10、根据招标投标法第26条规定，投标人应当具备（ ）的能力。 A. 承担投标项目B. 承担招标项目C. 英语熟练应用D. 提前完成投标项目【答案】： B 11、法律效力等级是正确适用法律的关键，下述法律效力排序正确的是（

5、）。A. 国际条约宪法行政法规司法解释B. 法律行政法规地方性法规部门规章C. 行政法规部门规章地方性法规地方政府规章D. 宪法法律行政法规地方政府规章【答案】： D 12、关于规划许可证的说法正确的是（ ）。A.在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许可B.出让土地的建设用地规划许可证由县级以上人民政府审批C.以划拨方式取得土地后应当办理用地规划许可D.建设工程规划类许可证可以向省级人民政府确定的镇人民政府申请办理【答案】： D 13、.建筑市场主体的下列行为中，属于资质不良行为的是（ ）。A.将承包的工程转包或违法分包B.不履行保修义务或拖延履行保修义务C.按照国家规定需要持证上岗的技

6、术工种的作业人员，未经培训、考核、未取得证书上岗，情节严重的D.在尚未完工的建筑物内设置员工集体宿舍【答案】： C 14、被申请人不履行法定职责的,复议机关应当()。A.建议其在一定期限内履行B.决定其在一定期限内履行C.决定其履行,但不明确期限D.判决其违法【答案】： B 15、关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法，正确的是（ ）。A. 施工人员有权拒绝该指令B. 施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚C. 施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同D. 施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令，确保施工生产进度的顺利开展【答案】： A 16、总承包单位和分包单位对分包工程的安全生

7、产承担()。A.补充责任B.共同责任C.按份责任D.连带责任【答案】： D 17、水泥厂为承包商供应水泥，承包商已经支付了全部货款。交货时承包商因水泥厂交货时间经合同约定晚了两天而要求支付违约金，水泥厂表示拒绝并把水泥卸放在合同约定的地点。第二天上午乌云密布，下午降暴雨把部分水泥淋湿硬化。则该部分损失（ ）。A. 由水泥厂承担B. 由承包商承担C. 由水泥厂和承包商共同承担D. 由承包商向水泥厂索赔【答案】： B 18、在某一委托代理事项中，代理人A知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动，或者被代理人B知道代理人A的代理行为违法不表示反对的，由()。A.被代理人B自行承担责任B.代理人A独立

8、承担责任C.被代理人B和代理人A负连带责任D.代理人A和被代理人B承担按份责任【答案】： C 19、合同当事人甲违约后，给合同另一方当事人乙造成3万元的损失，乙方因未采取措施致使损失扩大到5万元后，采取了补救措施免遭继续造成的4万元的损失，但乙方支出了1万元的防治损失措施费。对此，甲方应()。A.赔偿乙方3万元损失B.赔偿乙方4万元损失C.赔偿乙方5万元损失D.赔偿乙方8万元损失【答案】： B 20、因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按 （ ）。A. 原企业的资质等级确定B. 降低一级原企业的资质等级确定C. 最低资质等级核定D. 实际达到的资质条件核定【答案】： D 21、关于建设

9、工程依法实行工程监理的说法，正确的是（ ）。A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理 B.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理 C.工程监理单位不能与建设单位有隶属关系 D.工程监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系【答案】： B 22、下列诉讼时效中，不符合中断条件的有()。A.当事人一方为金融机构，依照法律规定或者当事人约定从对方当事人账户中扣收欠款本息的B.当事人一方以发送信件或者数据电文方式主张权利，信件或者数据电文到达对方当事人C.当事人一方向人民法院提交起诉状D.导致权利人不能行使请求权的事由发生在诉讼时效期间的最后6个月内【答案】： D 23、根据安全

10、生产法的规定，用于生产、储存危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行（ ）。A.安全环境评估和安全条件论证 B.安全条件论证和安全评价C.安全条件评价和安全论证 D.安全环境条件论证和安全影响评价【答案】： B 24、关于负责特种设备安全监督管理部门执法行为的说法，正确的是（）。A.可以进入监理单位检查特种设备 B.对存在事故隐患的特种设备实施查封、扣押 C.对违反安全技术规范要求的行为责令改正 D.为统计安全生产信息，复制特种设备使用单位的合同【答案】： C 25、工程建设中，总承包单位和分包单位就分包工程承担的连带责任属于()连带责任。A.法定B.约定C.义务D.赔偿【答案】： A 2

11、6、某博物馆拟对部分建筑文物进行修缮加固，则承揽该项目的施工单位须具备()。A.建设行政主管部门颁发的相应资质等级证书B.文物行政主管部门颁发的相应等级文物保护工程资质证书C.A和B满足其一即可D.A和B必须同时具备【答案】： D 27、国家投资的某工程项目2005年3月1日开始试运行。建设单位申请该工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收的最后时限为（ ）A.2005年4月1日B.2005年6月1日C.2005年9月1日 D.2005年12月1日【答案】： B 28、下列关于建筑业企业信用档案的表述中，错误的是()。A.建筑业企业应当主动向资质许可机关提供真实、准确、完整的信用档案信息B.未按

12、要求提供信用档案信息的，责令限期改正，逾期未改正的，处以罚款C.建筑业企业信用档案信息应当包括不良行为和良好行为，并向社会公开D.信用档案信息中的不良行为，指合同履行中受到建设单位和监理处罚的记录【答案】： D 29、关于施工企业资质序列的说法，正确的是（）。2014A.专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业 B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业 C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业 D.劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包的劳务作业【答案】： B 30、在没有书面约定的情况下，因建筑工程施工合同纠

13、纷提起的诉讼，（ ）法院没有管辖权。A. 施工行为地B. 被告住所地C. 合同履行地D. 原告住所地【答案】： D 31、下列关于保证方式的说法，不正确的是( )。A.一般保证，是指当事人在保证合同中约定，当债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的保证方式B.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任C.连带保证，是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证方式D.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人在要求债务人履行债务后，才能要求保证人承担保证责任【答案】： D

14、 32、当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由( )。A.仲裁委员会决定 B.合同履行地中级人民法院裁定C.被告所在地中级人民法院裁定 D.仲裁委员会所在地中级人民法院裁定【答案】： D 33、甲省建筑公司承包了乙省的工程施工任务，施工中甲省建筑市场管理条例与乙省建筑市场管理条例发生冲突，应（ ）。A. 适用甲省建筑市场管理条例B. 适用乙省建筑市场管理条例C. 由国务院裁决适用哪一个D. 当事人自由协商适用哪一个【答案】： B 34、下列情形中，投标人已提交的投标保证金不予返还的是( )。（2012）A.在提交投标文件截止日后撤回投标文件的

15、B.提交投标文件后，在投标截止日前表示放弃投标的C.开标后被要求对其投标文件进行澄清的D.评标期间招标人通知延长投标有效期，投标人拒绝延长的【答案】： A 35、诉讼时效的起算是指（ ）。A. 从权利人能行使请求权之日开始算起B. 从义务人能行使请求权之日开始算起C. 从权利人知道或应当知道其权利受到侵害之日起开始计算D. 以上说法都不正确【答案】： C 36、在正常使用条件下，以下关于建设工程最低保修期限的说法，符合建设工程质量管理条例规定的是（ ）。A.外墙面的防渗漏为5年B.供热与供冷系统为2年C.屋面防水工程为3年D.地基基础和主体结构工程为永久【答案】： A 37、根据大气污染防治法

16、，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是（）。A.国务院环保部门 B.各级地方政府环保部门 C.酸雨控制区内的人民政府环保部门 D.大气污染排放总量控制区内的人民政府【答案】： D 38、 下列对于争议解决方式中的和解方式，理解正确的是( )。A.双方当事人在自愿协商的基础上，达成的和解协议，产生法律效力B.当事人申请仲裁后，自行和解，达成和解协议的，由仲裁庭根据和解协议作出裁决书C.当事人申请仲裁后，自行和解，达成和解协议的，可以撤回仲裁申请D.在诉讼中和解的，可以请求法院制作调解书，调解书不具有强制执行效力【答案】： C 39、关于用能单位加强能源计量管理的说法，错误的是（）。A.按照规

17、定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具 B.建立能源消费统计和能源利用状况分析制度 C.对各类能源消耗实行分类计量和统计 D.对能源消费应实行包费制【答案】： D 40、当事人不服地方人民法院一审裁定的，应当()。A.自判决书送达之日起20日内向上一级人民法院提起上诉B.自裁定书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉C.自裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉D.自判决书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉【答案】： C 41、某实行总承包的工程，总承包单位将专业工程分包给具有相应资质的专业承包单位，专业承包单位又将劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包单位，则劳务分包单位

18、从事危险作业的人员的意外伤害险，保险费由()支付。A.专业承包单位B.总承包单位C.建设单位D.劳务分包单位【答案】： B 42、 国家行政机关应纠纷当事人的请求,依据法律、法规和政策,对属于其职权管辖范围内的纠纷,通过耐心的说服教育,使纠纷的双方当事人互相谅解,在平等协商的基础上达成一致协议,促成当事人解决纠纷,其法律性质是()。A.行政裁决B.行政调解C.行政争议D.行政强制【答案】： B 43、下列关于工程承包活动相关连带责任的表述中，正确的是()。A.联合体承包工程其成员之间的连带责任属法定连带责任B.如果分包单位是经业主认可的，总包单位对其过失不负连带责任C.负有连带责任的每个债务人

19、，都负有清偿部分债务的义务D.工程总分包单位之间的连带责任是约定连带责任【答案】： A 44、对被诉的具体行政行为，人民法院可以判决变更的情形是( )。（2012）A.行政行为超越职权B.行政行为C.被告不履行或迟延履行法定职责D.行政处罚显失公平【答案】： D 45、根据建设工程安全生产管理条例，建设工程施工前，应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明的是施工企业的 （ ）。A. 负责项目管理的技术人员B. 项目负责人C. 技术负责人D. 安全员【答案】： A 46、关于建设工程合理使用年限的说法，正确的是（）。A.建设工程合理使用年限由建设单位决定B.超过合理使用年

20、限的建设工程必须报废、拆除C.建设工程合理使用年限从工程实际转移占有之日起算D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限【答案】： D 47、下列招标人的行为中合法的是( )。A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场B.招标人可以限定或者指定特定的专利、品牌、原产地或供应商C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业【答案】： C 48、项目经理部没有按照合同约定完成施工任务，则应由()承担违约责任。A.项目经理B.建立单位C.项目主要负责人D.施工企业【答案】： D 49、根据建设工程质量管

21、理条例，关于勘察设计单位质量责任和义务的说法，错误的是（）。A.从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书 B.勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确 C.设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计 D.勘察、设计单位不得分包所承揽的工程【答案】： D 50、关于表见代理的说法，正确的是（）。2018真题A.表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力B.本人承担的表见代理产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失C.表见代理中，由行为人和本人承担连带责任D.第三人明知行为人无权代理仍与之实施民事行为，构成表见代理【答案】： B 第二部分 多选题(50

22、题)1、按照建设工程质量管理条例的要求，施工单位必须按照工程（ ），对建筑材料、建筑构（配）件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字。A. 监理单位的要求B. 设计要求C. 建设行政主管部门的要求D. 施工技术标准E. 合同约定【答案】： BD 2、下列关于法人、法定代表人说法，正确的是（ ）。A. 法人对外承担有限责任B. 法定代表人不当执行职务行为的民事责任，自行承担C. 特别法人包括机关法人、基层群众自治性组织法人D. 法人均应当依法进行登记，并自登记时取得法人资格E. 企业章程对法定代表人权利的限制，不得对抗善意第三人【答案】： C 3、注册建造师管理规定进一步规定，

23、注册建造师应当履行下列义务（ ）。A.执行技术标准、规范和规程B.在本人执业活动中形成的文件上签章C.保证执业成果的质量，并承担相应责任D.在规定范围内从事执业活动E.接受继续教育，努力提高执业水准【答案】： AC 4、下列各项中，属于建设单位的质量责任和义务的是（ ）。 A. 依法对建设工程使用的主要材料、构配件和设备进行进场检测B. 依法实施工程监理C. 依法办理工程质量监督手续D. 依法保证提供的建筑材料符合要求E. 依法进行装修工程【答案】： BCD 5、建设工程竣工前.当事人对工程质量发生争议.经鉴定工程质量合格.关于竣工日期的话说法.正确的有（）（2013）A.应当以合同约定的竣工

24、日期作为竣工日期B.应当以鉴定合格日期为竣工日期C.鉴定日期为顺延工期的期间D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期【答案】： BC 6、建筑业企业资质管理规定中规定，施工企业申请资质的法定条件包括（ ）。A.有符合要求的注册资本B.有符合规定的技术人员C.有符合规定的已完工程业绩D.有符合规定的技术装备E.已经取得安全生产许可证【答案】： ABCD 7、下列关于建筑企业资质违法行为需要被“吊销”资质的情形有( )。A.建筑企业超越本单位资质等级承揽工程的B.建筑企业转让、出借资质证书允许他人以自己的名义承揽工程，情节严重的C.承包单位将承包的工程转包的D.

25、对认定有违法分包行为的施工单位，情节严重的E.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的【答案】： BD 8、以下符合建设工程节能管理规定的是（ ）。A.施工现场500kM范围内生产的建材用量应占建材总重量70以上B.既有建筑节能改造的主要内容是主体结构和供冷系统C.国家鼓励对所有固体废物进行生产建材再利用D.施工单位应当对进场的防火材料进行节能性能查验E.选择功率与负载相匹配的施工机械设备，避免大功率施工机械设备低负载长时间运行【答案】： A 9、对按规定需验收的危险性较大的分部分项工程,施工单位、监理单位应当组织有关人员验收。验收合格的,经()签字后,方可进入下一道工序A.建设单位项目负责人B.施工

26、单位负责人C.施工单位项目技术负责人D.总监理工程师E.设计单位项目负责人【答案】： CD 10、关于建筑节能的说法，下列选项中正确的是（ ）。A.国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度B.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设C.不符合强制性节能标准的项目，已经建成的，不得投入生产，但可以使用D.政府投资项目不符合强制性节能标准的，依法负责项目审批的机关不得批准建设E.国家要求必须在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备【答案】： ABD 11、根据建筑安装工程费用项目组成,安全文明施工费包括()。A.环境保护费B.文明施工费C.工程排污费D.临时

27、设施费E.安全施工费【答案】： ABD 12、下列凭证中，属于印花税应纳税凭证的有（ ）。A.产权转移证书B.营业账簿C.权利、许可证照D.财产所有人将财产赠给学校所立的书据E.已缴纳印花税凭证的副本【答案】： ABC 13、关于劳动合同订立的说法，正确的有（ ）。A.试用期包含在劳动合同期限内B.固定期限劳动合同不能超过10年C.意外保险是劳动合同的必备条款D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立E.建立全日制劳动关系，应当订立书面劳动合同【答案】： A 14、施工合同竣工验收纠纷包括（ ）。A. 承包商资质纠纷B. 联合体承包纠纷C. 隐蔽工程竣工验收产生的纠纷D. 未经竣工验收提前使用产生的

28、纠纷E. 无权代理与表见代理导致的纠纷【答案】： CD 15、施工企业甲与材料供应商乙签订一份显失公平的钢材供应合同,甲因此而享有合同的撤销权。其撤销权消灭的情形有()。A.甲自知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权B.甲知道撤销事由后明确表示放弃撤销权C.甲自应当知道撤销事由之日起半年内没有行使撤销权D.甲自订立合同之日起1年内没有行使撤销权E.甲知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权【答案】： AB 16、根据招标投标法实施条例，下列投标人的行为中，属于弄虚作假行为的有（）。2017真题A.使用伪造、变造的许可证件 B.投标人之间协商投标报价 C.不同投标人的投标文件相互混装 D.投标人之间

29、约定部分投标人放弃中标 E.提供虚假的财务状况【答案】： A 17、仲裁裁决可以裁定不予执行的情形有（ ）。A.当事人对仲裁裁决不满的B.当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的C.裁决的事项不属于仲裁协议的范围D.仲裁机构无权仲裁E.裁决所根据的证据是伪造的【答案】： BCD 18、在工程建设领域，建设工程行政纠纷当事人可以申请复议的情形通常包括（ ）。A. 认为行政机关侵犯其合法的经营自主权的B. 认为行政机关违法集资、征收财物、摊派费用或者违法要求履行其他义务的C. 认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益的D. 行政机关依法处理登记的E. 当事人对行政机关作出的限制

30、人身自由或者查封、扣押、冻结财产等行政强制措施决定不服的【答案】： ABC 19、关于施工许可证延期开工、核验和开工报告重新办理的规定，说法正确的是（ ）。A.如不能按期开工可申请延期，并且只能延期一次B.中止施工满半年的工程恢复施工前，建设单位应当向发证机关报告C.因故不能按期开工超过3个月的工程，应当重新办理开工报告的批准手续D.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工E.既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止【答案】： BD 20、关于勘察、设计单位的质量责任和义务的说法，正确的有（ ）。A.依法对设计文件进行交底B.依法保证使用的建筑材料等符合要求C.依法办理

31、工程质量监督手续D.依法办理工程安全监督手续E.依法承揽工程的勘察、设计业务【答案】： A 21、根据民法典，关于融资租赁合同的说法，正确的是()。（2015）A.出租人把租赁物的所有权转让给第三人时，融资租赁合同对第三人不发生效力B.融资租赁合同属于涉及三方当事人的合同C.出卖人和出租人可以变更买卖合同中与承租人有关的内容，无须经过承租人的同意D.承租人破产的，租赁物不属于破产财产E.承租人占有租赁物期间，因租赁物造成第三人的人身伤害或者财产损害的，出租人不承担责任【答案】： BD 22、根据我国现行规定，对女职工的特殊保护规定主要包括（ ）。A.不得安排女职工在经期从事高温、低温、冷水作业

32、和国家规定的第四级体力劳动强度的劳动B.对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动C.不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动D.女职工生育享受不少于90天的产假E.禁止安排女职工从事有毒有害、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动【答案】： BCD 23、关于工程质量检测机构职责的说法，正确的有()。A.利害关系人对检测结果发生争议的，由双方认可的检测机构复检B.检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建设主管部门C.检测机构对发现的违反强制性标准的情况应及

33、时报告建设主管部门D.检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目台账E.检测机构对发现的项目参与方的违规行为应及时报告建设单位【答案】： ACD 24、 甲施工企业到乙供应商的材料仓库提货时，仓库保管员由于工作疏忽多发了2t水泥给施工企业，乙供应商发现后要求甲施工企业返还。下列表述中，不正确的是（ ）。A.甲施工企业没有过错，无须返还B.产生侵权之债，甲施工企业应当返还C.产生不当得利之债，甲施工企业应当返还D.产生无因管理之债，甲施工企业应当返还E.产生不当得利之债，甲施工企业可以不返还【答案】： ABD 25、依据环境噪声污染防治法规定，下列关于夜间进行产生噪声污染作业的说法，正确的

34、有（ ）。A.禁止一切夜间产生环境噪声污染的施工作业 B.因特殊需要连续作业的，必须事先公告附近居民并取得其同意 C.夜间 21 点施工产生的噪声最大限值不得超过 55dB（A） D.科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物 E.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或其有关主管部门的证明【答案】： D 26、根据施工现场固体废物的减量化和回收再利用的要求，施工单位应采取的有效措施包括()。A.生活垃圾袋装化B.施工现场生活区设置封闭式垃圾容器，施工场地生活垃圾实行袋装化C.建筑垃圾及时清运D.对建筑垃圾进行分类，并收集到现场封闭式垃圾站，集中运出E.建筑垃圾集中化【答案】： ABCD 2

35、7、 关于不动产物权的设立、变更、转让、消灭的说法中，正确的有( )。A.不动产物权的变更登记，自记载于不动产登记簿时发生效力B.不动产物权的转让，经依法登记，发生效力C.不动产登记，由申请人所在地的登记机构办理D.依法属于集体所有的自然资源，所有权可以不登记E.不动产物权的设立和消灭，未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外【答案】： AB 28、关于建筑施工企业负责人现场带班制度的说法，正确的是（ ）。A.有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可口头委托工程所在地的分公司负责人对施工现场带班检查B.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，应到现场进行带班检查C.工程施工出

36、现险情时，应到施工现场带班检查，及时消除险情和隐患D.每月检查时间不少于其工作日的 20%E.应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目上存档备案【答案】： BC 29、建设单位将其工程发包给甲总承包单位，甲依法将某专业工程分包给乙施工单位，乙又将该专业工程分包给丙个体承包八。后因该专业工程质量发生争议，建设单位诉至人民法院。下列关于建设单位起诉对象的说法，正确的有（ ）。A. 仅可起诉甲B. 不能起诉丙C. 仅可起诉乙D. 可单独起诉甲E. 可起诉甲、乙、丙【答案】： D 30、施工企业按照安全生产靑任制的要求，应完成的安全保障工作包括（ )。A.明确法定代表人对本企业的安全负主要责任 B.

37、设置安全处室对安全负责 C.对内部职工进行安全培训，持证上岗D.落实各岗位人员的安全生产责任 E.制定企业内部安全生产绩效考核标准【答案】： ABD 31、关于民事诉讼的法院管辖的说法，正确的有（ ）。A.级别管辖与专属管辖是法定管辖 B.专属管辖与特殊地域管辖发生冲突的，适用特殊地域管辖 C.因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖 D.协议管辖可以选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖 E.建设工程施工合同纠纷适用特殊地域管辖【答案】： ACD 32、企业职工具有的下列情形中，应当认定为工伤的有（ ）。A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的B.工作时间前

38、后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的C.在工作时间和工作场所内突发重大疾病的D.上下班途中，受到因本人主要责任的交通事故的E.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的【答案】： AB 33、根据民法典，撤回要约的通知应当（）。2014A.在要约到达受要约人之后到达受要约人 B.在受要约人发出承诺之前到达受要约人 C.在受要约人发出承诺同时到达受要约人 D.在要约到达受要约人之前到达受要约人 E.与要约同时到达受要约人【答案】： D 34、关于总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有（）。一级建造师工程法规A.分包单位按照分包合同的约定对其分包

39、工程的质量向总承包单位及建设单位负责B.分包单位对分包工程的质量负责，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补充责任C.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责D.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿；总承包单位或分包单位赔偿后，有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿E.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位应当向总承包单位请求赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿【答案】： BCD 35、关于施工发现文物报告和保护的说法，正确的是（ ）。A.在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有B

40、.确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由县级人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续C.进行大型基本建设工程，建设单位应当事先报请省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织从事考古发掘的单位在工程范围内可能埋藏文物的地方进行考古调查D.水库施工中发现水下文物的应当立即报告当地水利部门E.建筑基坑施工中发现文物的应当向当地文物主管部门报告，文物行政部门接到报告后无特殊情况应在24小时之内赶赴现场，并在7日内提出处理意见【答案】： C 36、建设工程施工合同中，违约责任的主要承担方式有（）。A.返还财产 B.修理 C.赔偿损失 D.继续履行 E.消除

41、危险【答案】： BCD 37、关于电子招标投标的说法，正确的有（）。A.投标人在投标截止时间前可以撤回投标文件 B.数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力 C.投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标平台不得拒收 D.依法必须进行公开招标项目的招标公告应当在电子招标投标交易平台和国家指定的招标公告媒介同步发布 E.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，但不可补充、修改投标文件【答案】： ABD 38、某高层住宅工程结构设计合理使用年限50年。屋面防水为一级，设计使用年限15年。工程于2004年8月5日竣工验收合格并交付使用。施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中

42、符合法律规范要求的有 ()A.供热系统：自2004年采暖期起，到2006年采暖期结束日止B.电气管线，给排水管道，装修工程：1年C.屋面防水工程：7年D.有防水要求的卫生间、厨房：5年E.基础工程：50年【答案】： ACD 39、某工程项目比合同工期提前10天组织竣工验收，按照建设工程质量管理条例，该工程竣工验收应当具备的条件有（）。A.有完整的技术档案和施工管理资料 B.分部工程的质量必须优良C.有施工单位签署的工程保修书D.有勘察、设计、监理单位共同签暑的质量合格文件 E.主要功能项目的抽查结果应符合产品质量法的规定【答案】： AC 40、某建设单位拟装修其办公楼,其中涉及承重结构变动,则下列表述正确的有()。A.建设单位将装修方案报有关部门批准后,方可施工B.建设单位在委托原设计单位提出设计方案后,方可施工C.建设单位在委托相应资质的等级设计单位提出设计方案后,方可施工D.建设单位提出装修方案后,即可要求承包单位施工E.建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司