一级建造师之一建工程法规题库精选题库附参考答案（培优A卷）.docx

《一级建造师之一建工程法规题库精选题库附参考答案（培优A卷）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库精选题库附参考答案（培优A卷）.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库精选题库附参考答案（培优A卷）第一部分 单选题(50题)1、甲公司委托乙购买一批钢材，乙去采购的时候发现水泥价格比较便宜，遂购买了 10t水泥，下列说法正确的是（ ）A.该代理行为无效B.该代理行为有效C.甲公司事后没有做任何表示，视为同意该行为D.乙可以请求甲公司追认，甲公司追认，该代理行为有效【答案】： D 2、甲施工期企业承建的办公楼项目已经交付使用，发包人仍拖欠部分工程款未予支付。甲在未与任何人协商的情况下，擅自将办公楼部分空余写字间卖给丙公司，则该买卖合同（ ）。A. 可撤销B. 有效C. 可变更D. 无效【答案】： B 3、对合同法律特征的叙述中，不正确

2、的是（）。A.合同不是一种法律行为B.合同的目的性在于设立、变更、终止民事权利义务关系C.合同的成立必须有两个以上当事人；两个以上当事人不仅作出意思表示，而且意思表示是一致的D.合同的当事人法律地位一律平等，双方自愿协商，任何一方不得将自己的观点、主张强加给另一方【答案】： A 4、民法典规定，当事人一方依照民法典第93条第2款、第94条的规定主张解除合同的，应当通知对方，合同自（ ）时解除。A. 通知发出B. 通知到达对方C. 对方知晓D. 对方同意【答案】： B 5、按照招标投标法及相关法规的规定，招标代理机构可在其资质等级范围内为招标人委托办理招标事宜，包括（ ）。A. 拟定施工方案B.

3、 编制标底C. 组织开标、评标、定标D. 商签合同【答案】： B 6、根据绿色施工导则，对于非传统水源利用的说法正确的是（ ）。A.优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区核工程应收集地下水养护B.现场机具、设备的冲洗，优先使用市政自来水C.处于基坑降水的阶段的工地，宜优先采用雨水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水D.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%【答案】： D 7、由于银行储蓄员的失误，导致某储户存折上多出54000元现金，储户没有表态便离开现场，下午结帐时银行发现款数不对，经查账发现该储户的帐目可能有问题，根据住址找到该储户，则储户的行为属于()。A.不当得利B.无因

4、管理C.合同D.侵权【答案】： A 8、建设工程合同不属于（ ）。A. 有名合同B. 双务合同C. 实践合同D. 要式合同【答案】： C 9、对有关节能管理的理解，不正确的是( )。A.应采取技术上可行的措施B.应采取经济上合理的措施C.应采取环境和社会可以承受的措施D.应从能源生产到消费各个环节中减少浪费【答案】： D 10、承包人、发包人以建设工程施工合同（示范文本）签订合同，在施工中，发包人申请延期开工，应（ ）。A. 书面通知承包人，并顺延工期B. 承包人应在48小时内予以确认C. 承包人不予确认的工期不得顺延D. 征得承包人同意后顺延工期【答案】： A 11、根据消防法，对于大型人员

5、密集场所或特殊工程，其消防验收方式是（ ）。A.建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收B.建设单位应当先行备案后进行消防验收C.可以不经消防验收，由公安机关消防机构进行抽查D.在验收后应当报公安机关消防机构备案【答案】： A 12、甲、乙施工单位联合承包一个住宅小区建设工程，双方约定在各自施工范围内对工程质量承担责任。施工中，乙施工单位工程出现质量事故给建设单位造成50万元损失，则该损失应由()。A.乙承担全部责任B.乙承担主要责任，甲承担次要责任C.甲、乙承担连带责任D.甲、乙按照合同比例承担责任【答案】： C 13、乙方当事人的违约行为导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损，

6、导致损失扩大到5万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元，乙方应该向甲方赔偿损失()万元。A.1B.2C.3D.5【答案】： B 14、下列关于保证方式的说法，不正确的是( )。A.一般保证，是指当事人在保证合同中约定，当债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的保证方式B.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任C.连带保证，是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证方式D.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债

7、权人在要求债务人履行债务后，才能要求保证人承担保证责任【答案】： D 15、根据建设工程质量管理条例，建设单位在申领施工许可证之前，应当按照有关规定办理（） 2016A.开工报告手续 B.监理单位的委托手续 C.保证安全施工措施的审批手续 D.工程质量监督手续【答案】： D 16、对证据有无证明力和证明力大小进行审查确认是由()。A.当事人进行质证B.法院进行认证C.证人出庭作证D.鉴定人进行鉴定【答案】： B 17、要施工单位诉建设单位施工合同纠纷案，由某人民法院开庭审理。建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以（ ）。A. 撤销案件B. 中止审理C. 终结审理D. 缺席审判【

8、答案】： D 18、建筑业企业资质证书有效期为（）。资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，应当在资质证书有效期届满三个月前，申请办理资质延续手续。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】： D 19、特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检查合格有效期届满前（）向特种设备检测机构提出定期检验要求。( 2015真题 )A.5天 B.15天 C.20天 D.1个月【答案】： D 20、违反建设工程安全生产管理条例的规定，建设单位要求施工单位压缩合同约定的工期的，责令限期改正，处（ ）的罚款。A. 10万元以上，30万元以下B. 10万元以上，50万元以下C. 20万元以上，30万元

9、以下D. 20万元以上，50万元以下【答案】： D 21、下列法规中，属于部门规章的是（）。A.建设工程质量管理条例 B.北京市建筑市场管理条例 C.重庆市建设工程造价管理规定 D.招标公告发布暂行办法【答案】： D 22、下列关于法律责任的特点说法正确的是()。A.即使没有法律义务存在,也可能产生法律责任B.法律责任即承担有利和不利的后果C.法律责任的认定和追究,由国家专门机关依法定程序进行D.法律责任包括民事责任、刑事责任、经济责任等【答案】： C 23、 下列合同中，属于双务合同的是( )。A.赠与合同B.建设工程施工合同C.无偿保管合同D.无偿委托合同【答案】： B 24、根据劳动合同

10、法，用人单位提前 30 日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者 1 个月工资后，可以解除劳动合同的情形是（ ）。A.在试用期内迟到早退，不符合录用条件B.因酒驾被判刑C.严重违反公司规章制度，将公司商业秘密泄露给对手D.非工作时间酗酒摔伤，医疗期满后不能从事原工作也拒不从事单位另行安排的工作【答案】： D 25、甲、乙、丙、丁四个公司分别出资500万、200万、200万、100万元建造一栋楼房，约定建成后按投资比例使用，但对楼房所有权归属和管理未作约定。关于该楼所有权和管理的说法，正确的是（）。A.丁公司对其享有的份额有权转让 B.该楼发生的管理费用平均承担 C.该楼所有权为共同共有 D

11、.甲公司投资占50%，有权决定该楼的重大修缮事宜【答案】： A 26、甲公司业务员王某开除后，为报复家公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份购销合同。乙公司并不知情，并按时将货送至甲公司所在地。甲公司拒绝引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是()。（2014）A.王某的行为为无权代理，合同无效B.王某的行为为表见代理，合同无效C.王某的行为为表见代理，合同有效D.王某的行为为委托代理，合同有效【答案】： C 27、下列各项属于安装工程一切险除外责任的是（ ）。A. 电路短路、过电压B. 离心力引起的结构断裂C. 结构缺陷及合同罚款D. 一般性盗窃【答案】： A 28、建设

12、工程发生纠纷时，当事人应事先考虑通过（ ）解决纠纷。A. 调解B. 诉讼C. 仲裁D. 和解【答案】： D 29、省级、设区的市、自治州级和县级文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由核定公布该文物保护单位的人民政府的文物行政主管部门会同( )部门划定并公布。A.环保行政B.城乡规划C.建设行政D.工商行政【答案】： B 30、定作合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明,又不能达成补充协议照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的,定作人应当在()支付报酬A.合同生效后B.交付工作成果时C.完成工作成果50%时D.完成全部工作成果前【答案】： B 31、吴某是甲公司员工

13、，持有甲公司授权委托书。吴某与温某签订了借款合同，该合同由温某签字、吴某用甲公司合同专用章盖章。后温某要求甲公司还款。下列哪些情形有助于甲公司否定吴某的行为构成表见代理（ ）。A.温某明知借款合同上的盖章是甲公司合同专用章而非甲公司公章，未表示反对B.温某未与甲公司核实，即将借款交给吴某C.吴某出示的甲公司授权委托书未载明具体授权事项D.吴某出示的甲公司空白授权委托书已届期【答案】： D 32、建设工程质量管理条例规定，除（ ）外，设计单位不得指定生产厂、供应商。A. 有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等B. 建设单位有特殊要求的C. 建设单位申请使用的D. 施工单位申请使用且质量合乎

14、要求的【答案】： A 33、根据安全生产事故报告和调查处理条例，建筑工地事故发生后，事故现场有关人员应当立即向（ ）报告。（2015）A.业主单位负责人B.事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门C.事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门D.本单位负责人【答案】： D 34、乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司,甲知悉此事后,与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法,正确的是（）。A.效力待定 B.有效 C.部分有效 D.可撤销【答案】： B 35、下列投标行为中，属于弄虚作假骗取中标的有（ ）。A.不同投标人的投标保证

15、金从同一单位的账户转出 B.投标人提交显著低于其成本的报价C.使用伪造、变造的许可证件D.投标人提供虚假的项目负责人劳动关系证明E.不同投标人的投标文件相互混装【答案】： C 36、某施工单位在基坑作业过程中，因降水作业不连续而导致临近2栋民宅基础塌陷，结构出现裂缝。为此居民要求施工单位承担责任，此债务发生的依据是（ ）。A. 施工合同B. 无因管理C. 侵权行为D. 不当得利【答案】： C 37、下列情形中,不符合施工现场临时设施安全卫生要求的是()。A.施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍C.施工现场的办公、生活区与作业区分开设置D.职工的

16、膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准【答案】： B 38、下列情形中，构成委托代理终止的是（）A.代理人辞去委托B.被代理人取得民事行为能力C.代理人并不知道被代理人死亡D.被代理人与代理人之间的监护关系消灭【答案】： A 39、甲公司将一自己闲置不用的工程设备出售给乙公司，合同约定3天后交付设备。第二日，甲公司又与丙公司（丙公司不知甲公司与乙公司之间的合同关系）签订合同，将该设备卖给丙公司，并向丙公司交付了该设备。甲公司与乙公司、丙公司之间的合同效力是（）。A.甲公司与乙公司之间的合同无效，甲公司与丙公司之间的合同有效B.甲公司与乙公司之间的合同有效，甲公司与丙公司之间的合同无效C.甲公司

17、与乙公司、丙公司之间的合同均有效D.甲公司与乙公司之间的合同先生效后失效，甲公司与丙公司之间的合同有效【答案】： C 40、某实行总承包的工程，总承包单位将专业工程分包给具有相应资质的专业承包单位，专业承包单位又将劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包单位，则劳务分包单位从事危险作业的人员的意外伤害险，保险费由()支付。A.专业承包单位B.总承包单位C.建设单位D.劳务分包单位【答案】： B 41、甲乙双方签订的工程施工合同中约定了有效的仲裁条款，后因工程质量双方发生纠纷，乙向某仲裁委员会申请仲裁，甲向人民法院提起了诉讼。根据有关规定，法院（）。A.可以受理B.应当移送仲裁委处理C.不应当受理D

18、.经仲裁委员会同意后可以受理【答案】： C 42、某开发商新建住宅小区项目，拟将小区生活污水经处理后排入附近一河流，则其设置排污口时应当取得（ ）同意。A. 城市规划部门B. 建设行政管理部门C. 水行政主管部门D. 渔业主管部门【答案】： C 43、关于禁止无资质或超资质承揽工程的说法，正确的是（）。( 2015真题 )A.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位 B.总承包单位可以将建设工程分包给包工头 C.联合体承包中，可以以高资质等级的承包方为联合体承包方的业务许可范围 D.劳务分包单位可以将其承包的劳务再分包【答案】： A 44、行政法规、政府规章应当在（ ）后30

19、 日内报有关机关备案。A.签署B.公布C.通过D.制定【答案】： B 45、下列关于委托代理的说法，正确的是（ ）。A.数人为同一代理事项的代理人的，应当分别行使代理权B.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为的，由代理人承担责任C.被代理人有权根据自己的意愿单方取消委托D.民事法律行为的委托代理，应当采用书面形式【答案】： C 46、根据安全生产法，不属于生产经营单位主要负责人的主要安全生产职责的是( )。（2012）A.保证本单位安全生产投入的有效实施B.及时、如实报告生产安全事故C.为从业人员缴纳意外伤害保险费D.建立、健全本单位安全生产责任制【答案】： C 47、下列关于注册建造师信用

20、档案的表述中，错误的是()。A.信用档案信息，主要由本人及其聘用单位向资质许可机关提供B.信用档案的内容包括其基本情况、业绩、良好行为、不良行为等C.信用档案中的不良行为记录，以建设单位和监理单位提供的信息为准D.信用档案信息按有关规定向社会公示【答案】： C 48、下列属于诉讼内调解的是( )。A.居民委员会的调解B.专业机构的调解C.人民法院的调解D.人民政府的调解【答案】： C 49、根据保险法的规定，保险合同的当事人为（ ）。A.投保人和被保险人B.保险人和投保人C.被保险人和受益人D.保险人和被保险人【答案】： B 50、施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向

21、保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行使的权利是（）。（2014）A.抵押权B.质权C.留置权D.用益物权【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、根据建设工程质量管理条例，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有（）。A.施工单位签署的工程保修书 B.工程监理日志 C.完成建设工程设计和合同约定的各项内容 D.完整的技术档案和施工管理资料 E.工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告【答案】： ACD 2、根据历史文化名城名镇名村保护条例，属于申报历史文化名城、名镇、名村条件的有（）。( 2015真题 )A.保存文物特别丰富 B.历史建筑集中成片

22、 C.保留着传统自然格局和地理风貌 D.集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色 E.历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地【答案】： ABD 3、民事诉讼是建设工程纠纷解决的一种常见途径，当发生争议时，()可能成为诉讼参与人。A.建设单位B.施工单位C.造价鉴定机构D.现场监理工程师E.主审法官【答案】： ABCD 4、在工程保修期限内的下列情形，属于施工单位保修范围的是()。A.因回填土方不实导致基础沉陷B.因地震作用造成墙体倾斜C.因风吹日晒导致外墙装饰脱落D.因他人纵火导致装修烧毁E.因连接螺栓错误导致设备震动【答案】： AC 5、下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的有（

23、 ）。A.在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的B.患者非因工负伤，在规定的医疗期内的C.劳动者被依法追究刑事责任的D.女职工在孕期、产期、哺乳期的E.劳动者不能胜任工作，经过培训，仍不能胜任工作的【答案】： ABD 6、根据民事诉讼法的规定,起诉状应当记明的事项有()。A.当事人的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位和住所,法人或其他经济组织的名称、住所和法定代表人或主要负责人的姓名、职务B.揭示对方当事人法律行为的错误之处C.诉讼请求和所根据的事实与理由D.证据和证据来源,证人姓名和住所E.列举有关法律规定,论证自已主张的正确性【答案】： ACD 7、劳动合同履行

24、过程中，劳动者无需事先告知用人单位，可以立即与用人单位解除劳动合同的情形有（ ）。A.在试用期内B.用人单位濒临破产C.用人单位未依法缴纳社会保险费D.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全E.用人单位以暴力、威胁手段强迫劳动者劳动【答案】： D 8、甲建筑公司与乙运输公司签订了一份材料运输合同，在乙公司将该材料交付甲指定的收货人之前，甲公司有权根据实际情况要求乙公司（ ）。A. 返还货物B. 中止运输C. 变更收货人D. 变更到达地E. 赔偿运输途中材料毁损【答案】： ABCD 9、施工企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续的情形有（）。A.

25、企业股东变更 B.企业名称变更 C.企业法人变更 D.企业设立分公司 E.企业注册地址变更【答案】： BC 10、甲施工企业在银行办理投标保函，银行要求甲提供反担保。则甲提供的以下单证能够质押的是（ ）。A. 存款单B. 仓单C. 房屋所有权证书D. 提单E. 汇票【答案】： ABD 11、下列情形导致要约失效的有（）（2013）A.拒绝要约的通知到达要约人B.要约人依法撤销要约C.要约人依法撤回要约D.承诺期限届满.受要约人未作出承诺E.受要约人对要约的内容作出实质性变更【答案】： ABD 12、关于土地权属的说法，正确的有（）。 2016A.城市郊区的土地归国家所有 B.自留地集体所有 C

26、.城市市区土地归国家所有 D.农村土地均归集体所有 E.宅基地归农民个人所有【答案】： BC 13、关于总承包的分类,下列选项中正确的有()A.建筑工程的发包单位不得将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位B.总承包通常分为工程总承包和施工总承包两大类C.工程总承包应当按照从事工程总承包的企业与建设单位签订的合同进行D.施工总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有施工总承包资质的建筑业企业E.工程总承包是指发包人将全部施下任务发包给具有施下总承包资质的建筑业企业【答案】： BCD 14、建设单位办理大型公共建筑工程竣工验收备案应提交的材料有（ ）。A. 工程竣工验收备

27、案表B. 住宅使用说明书C. 工程竣工验收报告D. 施工单位签署的工程质量保修书E. 公安机关消防机构出具的消防验收合格证明文件【答案】： ACD 15、根据住房城乡建设部办公厅等关于开展工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治的通知），下列关于“挂证”的说法，正确的有（ ）。A.建造师注册证书不可以租信使用B.建造师注册单位与实际工作单位不一致的属于“挂证C.人力资深服务机构可以提供建造师租借信息服务D.违规使用“挂证”人员的单位，将被予以通报，记入不良行为记录，并列入建筑市场主体“黑名单”E.人力资源服务机构因工作需要扣押建造师注册证书属于“挂证”【答案】： ABCD

28、 16、关于工程建设缺陷责任期的说法，正确的有（）（2016）A.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月B.缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计D.发包人原因导致竣工迟延的，在承包提交竣工验收报告后60天后，工程自动进入缺陷责任期E.承包人原因导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之曰起计【答案】： AC 17、下列选项中，注册建造师享有的权利包括（ ）。A.使用注册建造师名称B.保管和使用本人注册证书、执业印章C.在执业范围外从事相关专业的执业活动D.对侵犯本人权利的行为进行申述E.介入与自己无关的商务活动【答案】： ABD 18、下列

29、施工单位人员中，应当经建设主管部门考核合格方可任职的有( )。A.施工单位的主要负责人B.项目负责人C.专职安全生产管理人员D.项目技术员E.从事施工安全的所有负责人【答案】： ABC 19、关于仲裁裁决的执行、不予执行和撤销，下列说法正确的有（ ）。A.当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖B.申请仲裁裁决执行的期间为1年C.仲裁裁决被法院依法裁定不予执行的，当事人应该就该纠纷重新达成仲裁协议，并依据该仲裁协议申请仲裁D.当事人提出证据证明裁决有可以申请仲裁裁决不予执行的情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决E.当事人申请撤销

30、裁决的，应当在收到裁决书之日起1年内提出【答案】： AD 20、根据民法典的规定，以下有关买卖合同的说法，正确的是（ ）。A.标的物由出卖人直接交付给买受人为现实交付B.以等价有偿方式转让标的物的所有权是买卖合同的基本特征C.买卖合同是有偿、双务、实践合同D.买受人拒绝接收多交部分标的物的，应当代为保管多交部分的标的物E.约定交付期间的，出卖人只能在该交付时间交付标的物【答案】： AB 21、下列责任种类中，属于行政处罚的有（）。 2016A.警告 B.行政拘留 C.罚金 D.排除妨碍 E.没收财产【答案】： AB 22、勘察、设计单位相关的质量责任和义务包括()。A.依法承揽工程的勘察、设计

31、业务B.勘察、设计必须执行强制性标准C.依法对设计文件进行技术交底D.指定建筑材料的生产厂家、供应商E.勘察单位提供的勘察成果必须真实、准确【答案】： ABC 23、下列选项中属于违法分包的情形有()A.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的B.分包单位将其承包的建设工程再分包的C.总承包单位对其承包建设工程的主体工程进行分包的D.任何情形下,承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的E.总承包单位将其承包的程分包的【答案】： ABC 24、下列关于争议评审机制的说法,正确的有（）。A.具有专业性特点B.具有快速反应、现场解决问题的特点C.有助于创造良好气氛D.经争议评审的

32、案件,不得再提起诉讼或仲裁E.双方最终仍保留诉讼或仲裁的救济途径【答案】： ABC 25、有效的仲裁协议必须同时具有下列内容（ ）。（2014）A.选定的仲裁委员会B.仲裁事项C.仲裁地点D.选定的仲裁员E.请求仲裁的意思表示【答案】： AB 26、建设单位将其工程发包给甲总承包单位，甲依法将某安装工程分包给乙施工单位，乙又 将该专业工程分包给丙个体承包人，后因该专业工程质量发生争议，建设单位诉至人 民法院。下列关于建设单位起诉对象的说法，正确的有（ ）。A.仅可起诉甲 B.不能起诉丙 C.仅可起诉乙D.可单独起诉甲 E.可起诉甲、乙、丙【答案】： D 27、根据有关规定，建设项目的工伤保险责

33、任，说法正确的是（ ）。A. 以建设项目为单位参加工伤保险的，应当以职工工资总额为基数缴纳保费B. 施工总承包单位在项目开工前，一次性代缴本项目工伤保险费，覆盖项目所有的职工和农民工C. 职工发生工伤事故的，由总承包单位在30 日内提出工伤认定申请，职工所在单位应当密切配合D. 未办理工伤保险的建设项目，发生工伤事故，建设单位、总承包单位应当与职工所在单位承担连带责任E. 总承包将工程违法分包给包工头李某，李某所招用的农民工刘某摔伤的，由李某承担全部责任【答案】： BD 28、关于勘察、设计单位的质量责任和义务的说法，正确的有（ ）。A.依法对设计文件进行交底B.依法保证使用的建筑材料等符合要

34、求C.依法办理工程质量监督手续D.依法办理工程安全监督手续E.依法承揽工程的勘察、设计业务【答案】： A 29、根据工程建设项目施工招标投标办法，下列情形应按废标处理的有（ ）。A. 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金B. 投标文件逾期送达或者未送达指定地点C. 投标文件未按招标文件要求密封D. 投标文件无单位盖章并无单位负责人签字E. 联合体投标未附联合体各方共同投标协议【答案】： AD 30、下列情形中，依法可以不招标的项目有（ ）。A.需要使用不可替代的施工专有技术的项目B.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大C.需要向原中标人采购工程，否则将影响施工或者功能配套要求的D.

35、只有少量潜在投标人可供选择的项目E.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设的【答案】： AC 31、固体废物污染环境防治法规定,在国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定（ )的特别保护的区域内,禁止建设工业固体废物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。A.自然保护区B.风景名胜区C.饮用水水源保护区D.敏感建筑物集中区E.基本农田保护区【答案】： ABC 32、根据建筑业企业资质管理规定，在申请之日起前1年至资质许可决定作出前，出现下列情况的，资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请的有（ ）。A.与建设单位之间相互串通投标 B.将承包的合同转包或

36、违法分包 C.发生过一起一般质量安全事故 D.非法转让建筑业企业资质证书 E.恶意拖欠分包企业工程款【答案】： ABD 33、关于建筑企业资质证书的申请和延续的说法，正确的有（）。A.企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质 B.申请人以书面形式承诺符合审批条件的，行政审批机关根据申请人的承诺直接作出行政批准决定 C.建筑业企业只能申请一项建筑业企业资质 D.建筑业企业资质证书有效期届满前6个月，企业应向原资质许可机关提出延续申请 E.企业按规定提出延续申请后，资质许可机关未在资质证书有效期届满前作出是否准予延续决定的，视为准予延续【答案】： AB 34、关于建筑市场不良行为的公告和停

37、止公告，说法正确的是（ ）。A. 公告期间一般为6 个月到3 年B. 被公告单位的整改经建设主管部门审核确认有实效，应及时停止公告C. 公告部门缩短公告期间的，最短不得少于6 个月D. 行政处理决定被依法撤销或停止执行的，公告部门应当停止公告E. 行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门不停止对违法行为记录的公告【答案】： AD 35、关于工程建设中，施工单位应采取的消防安全措施，下列说法正确的有（ ）。A. 实行防火安全责任制，确定各岗位的消防安全责任人B. 施工过程中，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火作业C. 要求施工现场消防产品的质量必须符合国家标准或行业标准D. 要对职工

38、进行消防安全培训，有火灾危险作业的人员必须持证上岗E. 在设有车间或仓库的建筑物内设置员工宿舍的，应当立即拆除【答案】： BCD 36、下列义务中，属于建设工程监理企业安全生产管理主要义务的是 （ )。A.安全技术措施审查 B.安全设备合格审查 C.专项施工方案审查 D.施工招标审査 E.安全生产事故隐患报告【答案】： AC 37、施工企业将采购的多种货物提交承运,其中包括有腐蚀性的危险物品。但是,该企业并未如实告知承运人。在运输过程中被检查发现后,承运人被要求重新包装,因此支付了额外的包装费用,并造成承运人的其他损失。关于该承运人权利的说法,正确的有（?）。2017A.承运人有权要求托运人如

39、实申报并妥善包装B.托运人对危险物品隐瞒不报,承运人有权拒绝运输C.承运人有权要求托运人支付额外的包装费用D.承运人有权要求托运人赔偿自己所受的其他损失E.货物在运输过程中因不可抗力灭失,未收取运费的,承运人有权要求支付运费【答案】： ABCD 38、关于行政纠纷的说法，正确的有（）。2017真题A.行政纠纷是平等主体间的财产纠纷 B.只要发生行政纠纷，当事人就可以自主选择申请行政复议或提起行政诉讼 C.行政诉讼的被告只能是行政机关 D.只要当事人对行政复议决定不服，就可以向人民法院提起行政诉讼 E.行政纠纷的法律解决途径有行政复议和行政诉讼【答案】： C 39、下列质量问题中，不属于施工单位

40、在保修期内承担保修责任的有（）。A.因使用不当造成的质量问题B.质量监督机构没有发现的质量问题C.监理单位没有发现的质量问题D.第三方造成的质量问题E.不可抗力造成的质量问题【答案】： AD 40、企业拖欠劳动报酬，则劳动者可以处理该争议的途径有（）。2017A.向企业调解委员会申请调解 B.向用人单位所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁 C.向约定的仲裁委员会申请仲裁 D.直接向人民法院起诉 E.直接向人民法院申请支付令【答案】： AB 41、（2019年真题）根据生产安全事故报告和调查处理条例应当补报的情形有（）A.事故具有连续性B.行业协会要求补报的C.事故报告后出现新情况的D.火灾事故自发生

41、之日起七日内,事故造成的伤亡人数发生变化的E.社会关注度较高【答案】： CD 42、根据建筑施工企业生产许可证管理规定安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有（）。2017A.安全许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证的 B.安全许可证颁发管理机关工作人员超越法定职权颁发安全生产许可证的 C.安全许可证颁发管理机关工作人员违反法定程序颁发安全生产许可证的 D.安全许可证颁发管理机关工作人员对不具备安全生产条件的施工企业颁发安全生产许可证的 E.取得安全生产许可证的施工企业发生较大安全生产事故的【答案】： ABCD 43、某建设项目招标，评标委员会由2位招

42、标人代表和3名技术、经济等方面的专家组成，这 一组成不符合招标投标法的规定，则下列关于评标委员会重新组成的作法中，正 确的有（ ）。A.减少1名招标人代表，专家不再增加B.减少1名招标人代表，再从专家库中抽取1名专家 C.不减少招标人代表久再从专家库中抽取1名专家D.不减少招标人代表，再从专家库中抽取2名专家E.不减少招标人代表，再从专家库中抽取3名专家【答案】： BD 44、某招标人委托某招标代理机构办理招标事宜，并委托公证机构对开标进行公证，招标文件规定2012年6月6日14时为投标截止时间。甲、乙、丙、丁4家承包商参加投标，并均于6月5日17时前提交了投标文件，但6月6日14时前，丙公司又提交了一份补充文件，而丁公司则由于某种原因书面提出撤回已提交的投标文件。对此，下列情况中正确的是（ ）