一级建造师之一建工程法规题库附答案AB卷.docx

《一级建造师之一建工程法规题库附答案AB卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库附答案AB卷.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库附答案AB卷第一部分 单选题(50题)1、建设工程合同纠纷由()的仲裁委员会仲裁。A.工程所在地B.仲裁申请人所在地C.纠纷发生地D.双方协商选定【答案】： D 2、施工单位在施工中未采取专项保护措施，给毗邻建筑物造成损害。建设行政主管部门不能给予的处罚是()。A.责令停业B.罚款C.责令限期改正D.吊销营业执照【答案】： D 3、赵某委托李某代理有关法律诉讼事宜，其后赵某遇到车祸身亡，但在李某出差调查相关证据返回途中并不知情，则()。A.该代理暂停B.该代理终止 C.可以继续代理D.该代理无效【答案】： C 4、关于建造师的执业说法正确的是()。A.小型工程施工项

2、目负责人必须由本专业注册建造师担任B.一级注册建造师不可担仟小型工程施工项目负责人C.一级注册建造师的薪酬待遇应当高于二级建造师D.一级注册建造师可从事建设工程技术经济咨询工作【答案】： D 5、某工程建设项目设计招标中，甲设计单位投标报价为2000万元，则其投标保证金最高应为（）万元。A. 10 B. 20 C. 4 D. 40【答案】： D 6、针对合同价款确定的叙述中，不正确的是()。A.合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变B.招标工程的合同价款由发包人、承包人依据工程预算书在协议书内约定C.招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定D.合同价款

3、的确定方式有固定价格合同、可调价格合同、成本加酬金合同，双方可在专用条款内约定采用其中一种【答案】： B 7、当事人申请撤销仲裁决定的，应当自收到仲裁书之日起（ ）内提出。A. 3个月B. 6个月C. 1年D. 2年【答案】： B 8、根据劳动合同法，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，用人单位决定解除劳动合同的，需要提前（）以书面形式通知劳动者本人。A.10日 B.15日 C.20日 D.30日【答案】： D 9、根据节约能源法，房地产开发企业在销售房屋时，应当向购买人明示所售房屋的节能信息有（）。A.能效标识 B.节能措施 C.质量保修书 D.建筑节能标准【答案】

4、： B 10、在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是（）。（2016）A.债权B.担保特权C.所有权D.用益物权【答案】： C 11、工程监理单位与建设单位串通，弄虚作假、降低工程质量并造成损失的，赔偿责任应当由（ ）承担。A. 监理单位B. 施工单位C. 监理单位和建设单位连带D. 建设单位【答案】： C 12、根据绿色施工导册，关于临时用地指标和临时用地保护的说法，正确的是（）。（2016）A.根据施工规模及现场条件等因素合力确定临时设施的占地指标，临时设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计B.要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全级文明施工要求的前提下尽可能减少废弃

5、地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于80%C.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境D.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较短的现场，可按建筑永久绿化的要求，安棑场地新建绿化【答案】： C 13、监理单位的主要安全责任之一是()。（2013）A.组织专家认证、审查深基坑专项施工方案。B.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料。C.在设计方案中提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议D.发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设单位【答案】： D 14、诉讼时效期间从知道或应当知

6、道权利被侵害时起计算，但是，从权利被侵害之日起超过（ ）年的，法院不予保护。A. 8B. 10C. 15D. 20【答案】： D 15、位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法，正确的是（）。2017真题A.应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意 B.应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意 C.应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意 D.应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门同意【答案】： B 16、（2020年真题）下列建设工程施工合同中，属于无效合同的是（）。A.工程价款支付条款显失公平的合同B.发包人对投标文件

7、有重大误解订立的合同C.依法必须进行招标的项目存在中标无效情形的合同D.承包人以胁迫手段订立的施工合同【答案】： C 17、纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准30%的，减按（ ）征收环境保护税。A.45%B.55%C.65%D.75%【答案】： D 18、根据绿色施工导则，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用（）作为混凝土搅拌用水，养护用水，冲洗用水和部分生活用水。( 2015真题 )A.地下水 B.市政自来水 C.雨水 D.中水【答案】： A 19、下列合同订立的原则中，属于民事法律关系区别于行政法律关系、刑事法律关系特有原则的是（）。A.平等原则B

8、.自愿原则C.公平原则D.诚实信用原则【答案】： B 20、根据生产安全事故应急预案管理办法,生产经营单位应当根据本单位事故风险特点,组织现场处置方案演练,每年至少演练()次。A.1B.2C.3D.4【答案】： B 21、在保险合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，但保险人( )。A.不能增加保险费B.不可以解除合同C.不能转让保险合同D.可增加保险费或解除合同【答案】： D 22、下面不属于评标委员会成员的义务的是（ ）。A. 评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处B. 评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职

9、业道德，对所提出的评审意见承担个人责任C. 评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况D. 评标委员会成员认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标【答案】： D 23、甲水泥厂因无力支付建厂赊购钢材的货款，遂向乙钢材厂提供了一批水泥用来抵账。后乙将该批水泥出售给丙施工单位，则关于该水泥买卖合同的效力，下列说法正确的是 ( )。A.有效 B.因乙超越经营范围而无效C.因乙超越经营范围而效力待定 D.因乙超越经营范围而可撤销【答案】： A 24、文物保护法规定，不符合在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活

10、动的相关规定的是()。A.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌B.文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意D.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经市级以上人民政府批准，在批准前应当征得省级文物行政部门同意【答案】： D 25、关于建设用地使用权设立的表述中，不正确的是()。A

11、.设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式B.国家严格限制以划拨方式设立建设用地使用权C.新设立的建设用地使用权，不得损害已设立的用益物权D.建设用地使用权不得在土地的地表、地上或者地下分别设立【答案】： D 26、对于劳动争议申请仲裁的时效，下列说法正确的是()。A.时效期间为2个月B.劳动关系存在期间因拖欠劳动报酬发生争议的，申请时效为1年C.仲裁时效中止的，从中止时起，时效重新计算D.劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起1年内提出申请【答案】： D 27、关于和解的说法，正确的是（）。A.和解只能在一审开庭审理前进行 B.和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争

12、议进行协商、妥协与让步并达成协议，自行解决争议的一种方式C.和解不可以与仲裁诉讼程序相结合D.当事人自行达成的和解协议具有强制执行力【答案】： B 28、甲建筑公司本身不具备所承揽项目的资质，为了中标，借用了乙建筑公司的资质。2010年8月，甲建筑公司所承建的工程竣工。但是，建设单位以甲建筑公司违法借用资质为名，提出所签订的合同无效，不予支付工程款，对此，下列说法中正确的是（ ）。A.所签的合同无效，建设单位必须支付工程款B.所签的合同无效，建设单位可以不支付工程款C.所签的合同无效，如果该工程经验收合格，建设单位参照合同约定支付工程款D.所签的合同有效，建设单位必须支付工程款【答案】： C

13、29、小张今年17周岁，到城里打工1年挣得工资2万元，现小张回到家乡承包一小型砖厂。则 关于该承包协议效力的说法，正确的是（ ）。 A.因小张是限制民事行为能力人，该协议效力待定B.因小张不具备相应的民事行为能力，该协议无效C.因小张具备相应的民事行为能力，.该协议有效D.因小张不具备相应的民事行为能力，该协议可撤销【答案】： C 30、关于特种设备的使用的说法，正确的是（）。A.报废的特种设备经修理合格后可投入使用B.使用单位在检验合格有效期届满前15天，向特种设备检验机构提出定期检验要求C.特种设备安全技术档案中不包括特种设备的设计文件D.特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使

14、用后30日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记【答案】： D 31、甲建设单位与乙设计院签订了设计合同，合同约定，设计费为200万元，定金为设计费的15%，甲已支付定金。如果乙在规定期限内不履行合同，应该返还给甲（ ）万元。A.30B.40C.60D.70【答案】： C 32、甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。A.15B.16C

15、.17D.21【答案】： D 33、关于竣工工程质量问题处理的说法，正确的是（）。A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任 B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返工，但不能减少支付工程价款 C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位责任还是施工企业责任，施工企业都有义务进行修复或返修 D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担【答案】： C 34、某人通过购买本单位建造的住房取得了房屋所有权和土地使用权，其中土地使用权是对国有土地享有的()。A.所有权B.担保物权C.用益物权D.占有权【答案】： C 35、关于

16、建设工程意外伤害保险的规定中，不正确的是（ ）。A. 提前竣工的，保险责任自行终止B. 保险费不得向职工摊派C. 未投保的工程项目，不予发放施工许可证D. 投保实行记名方式或不计人数方式【答案】： D 36、甲仲裁委员会于2011年9月1日收到张某和孙某的仲裁申请书，若仲裁委员会认为不符合受理条件的，则仲裁委员会最迟应于（）书面通知当事人不予受理。A.2011年9月3日B.2011年9月5日C.2011年9月7日D.2011年9月10日【答案】： B 37、下列关于工程建设强制性标准的监督检查的说法，正确是（ ）。A.监督检查的内容包括工程管理人员是否熟悉强制性标准B.工程质量监督机构应当对工

17、程施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督C.安全监督管理机构应当对工程勘察、设计、施工阶段执行强制性标准的情况实施监督D.规划审查单位应当对工程设计阶段执行强制性标准的情况实施监督【答案】： B 38、文物保护法规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在()日内提出处理意见。A.7B.10C.14D.20【答案】： A 39、甲将一处自有房屋卖给乙，与乙签订了买卖合同，尚未办理登记时，甲又将该房屋卖给丙，与丙签订买卖合同并办理登记。则（ ）。A.甲和丙的

18、房屋买卖合同无效 B.甲和乙的房屋买卖合同无效C.甲和乙、丙的房屋买卖合同均有效 D.房屋所有权归乙所有【答案】： C 40、某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成（）。2014A.重大劳动安全事故罪 B.强令违章冒险作业罪 C.重大责任事故罪 D.工程重大安全事故罪【答案】： D 41、关于施工现场专职安全生产管理人员的配备及其职责，说法正确的是（ ）。A.劳务分包单位应当按照施工面积配备专职安全员B.采用新技术的项目应当适当增加配备专职安全员C.施工作业班组必须设置专职安全

19、巡查员，对本班组的作业场所进行安全监督检查D.专职安全员应当对重大隐患排查治理全面负责【答案】： B 42、关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法，正确的是（）A.对于未规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款B.对于未取得施工许可证擅自施工的，由发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位共同处以工程价款5%的罚款C.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关注销施工许可证，责令停止施工，并由发证机关对责任单位处以罚款D.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关收回施

20、工许可证，责令整改，并对责任单位处以罚款【答案】： A 43、某建设工程项目招标中，中标人拒绝与招标人订立合同。中标人提交的投标保证金是2 万元，拒签合同的行为给招标人造成2.5万元的损失。则招标人有权（ ）。A.没收投标保证金，但无权主张保证金以外的赔偿B.没收投标保证金，且有权主张再赔偿保证金以外的0.5万元损失.C.没收投标保证金，且有权主张再赔偿保证金以外的2.5万元损失D.向法院诉讼要求赔偿，但不得自行没收投标保证金【答案】： B 44、某建筑公司与某安装公司组成联合体承包工程，并约定质量缺陷引起的赔偿责任由双方 各自承担50%。施工中由于安装公司技术问题导致质量缺陷，造成工程20万

21、元损失, 则以下说法正确的是（ ）。A. 建设单位可以向建筑公司索赔20万元B. 建设单位只能向安装公司索赔20万元C. 建设单位只能向建筑公司和安装公司分别索赔10万元D. 建设单位不可向安装公司索赔20万元【答案】： A 45、最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释中规定发生安全事故，应当被认定为“发生重大伤亡事故或者其他严重后果”的情形是（ ）。A.造成重伤 2 人B.造成直接经济损失 80 万C.造成间接经济损失 120 万D.造成死亡人数 2 人【答案】： D 46、 由于施工单位降低工程质量标准，造成工程倒塌。该行为构成( )。A.重大责任事

22、故罪B.重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪D.重大质量安全事故罪【答案】： C 47、根据关于民事诉讼证据的若干规定，当事人申请证据保全的，应在（ ）提出。A.举证期限届满前B.首次开庭前15 日C.不迟于举证期限届满前7 日D.一审法庭辩论终结前【答案】： C 48、下列不属于安全事故调查组的组成人员的是( )。A.安全生产监督管理部门人员B.事故单位工会代表C.监察机关人员D.事故单位技术负责人【答案】： D 49、某施工单位挖掘作业人员邓某在作业中意外发现一段城墙遗址，邓某应当立即停止作业，保护现场，并立即报告（ ）。 A. 本单位负责人B. 总监理工程师C. 当地建设行政主管部门

23、D. 当地文物行政主管部门【答案】： D 50、甲乙双方签订的合同中约定了违约金为3万元，同时乙方要求甲方支付4万元定金。如果乙方违约，甲方()。A.只能要求乙方返还4万元定金B.只能要求乙方支付3万元违约金C.要求乙方支付3万元违约金并双倍返还定金D.只能要求乙方支付3万元违约金加返还定金的本金4万元或双倍返还定金【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、根据工伤保险条例，建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有（）。A.出差途中，由于工作原因遭遇车祸受伤 B.在施工现场斗殴受伤 C.在施工现场因工作原因受到事故伤害 D.施工期间醉酒坠落致残 E.在办公场所内因劳资纠纷自杀【答案】：

24、 AC 2、保险合同的当事人包括()。A.投保人B.保证人C.保险人D.被保险人E.受益人【答案】： AC 3、在评标委员会和评标方法暂行规定中，对评标委员会组成的要求包括（ ）。A. 评标委员会由5人以上的单数组成B. 评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家C. 评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系D. 评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或者同等专业水平E. 评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责【答案】： ACD 4、根据工程建设项目自行招标试行办法的规定，招标人自行办理招标事宜所应具备的条件包括（ ）。A. 有从事同类工程建设项目招标的经验B. 设有专门的招标

25、机构或者拥有2名以上专职招标业务人员C. 具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量D. 熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章E. 具有项目法人资格【答案】： ACD 5、某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时,根据我国建筑施工企业安全生产许可证管理规定，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括（）。A.应急救援人员B.单位主要负责人C.从业人员D.安全生产管理人员E.特种作业人员【答案】： BD 6、（2019年真题）建设工程施工合同中，违约责任的主要承担方式有（）A.返还财产B.修理C.赔偿损失D.继续履行E.消除危险【答案】： C

26、D 7、行政强制措施包括（ ）。A.限制公民人身自由B.查封场所、设施或者财物C.扣押财物D.冻结存款、汇款E.拍卖财产【答案】： ABCD 8、下列各项中,关于仲裁委员会的受理程序,说法正确的有()。A.仲裁委员会收到仲裁申请书之日起10日内,认为符合受理条件的,应当受理,并通知当事人;认为不符合受理条件的,应当书面通知当事人不予受理,并说明理由B.仲裁委员会受理仲裁申请后,应当在仲裁规则规定的期限内将仲裁申请书副本送达被中请人;申请人或被申请人有需要仲裁规则和仲裁员名册的,自行到仲裁委员会领取C.被申请人收到仲裁中请书副本后,应当在仲裁规则规定的期限内向仲裁委员会提交答辩书D.仲裁委员会收

27、到答辩书后,应当在仲裁规则规定的期限内,将答辩书副本送达申请人E.被申请人未提交答辩书的,不影响仲裁程序的进行【答案】： CD 9、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，发包人的下列行为中，造成建设工程质量缺陷，应承担过错责任的有（）。2017A.提供的设计有缺陷 B.提供的建筑材料不符合强制标准 C.指定购买的建筑构配件不符合强制标准 D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程 E.直接指定分包人分包专业工程【答案】： ABC 10、根据我国安全生产事故报告和调查处理条例的规定，生产安全事故可分为()。A.重大事故B.较大事故C.一般事故D.特别重大事故E.工

28、程重大安全事故【答案】： ABCD 11、下列纠纷解决途径中，可以获得具有强制执行效力的法律文书是( )。（2014）A.诉讼B.法院调解C.和解D.行政调解E.仲裁【答案】： AB 12、根据社会保险法，失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应当符合的条件有（）。A.本人应征服兵役的B.已经进行失业登记，并有求职要求的C.非因本人意愿中断就业的D.失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满 1 年的E.本人已经缴纳个人所得税的【答案】： BCD 13、2018 年 3 月 21 日，国家发展改革委、住房和城乡建设部等二十四个部委联合印发关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录的通

29、知(发改法规2018457 号)，明确出现以下( )行为的企业将被限制“参与工程建设项目招标投标”和“政府采购活动”。A.投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的B.投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的C.中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的D.中标人不按照与招标人订立的合同履行义务的E.违反法律规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的【答案】： ABC 14、根据循环经济促进法,关于节材与材料资源利用的说法,正确的有()。A.国家鼓励利用无毒无害的固体废物生产建筑材料B.鼓励使用袋装水

30、泥C.推广使用预拌混凝土和预拌砂浆D.禁止掼毁耕地烧砖E.在国务院或者省、自治区、直辖市人民政府规定的期限和区域内,禁止生产、销售和使用黏土砖【答案】： ACD 15、在员工出现下列情形时，施工企业可随时解除劳动合同的有（ ）。A.在试用期间被证明不符合录用条件B.严重失职给本单位造成重大损失C.严重违反施工企业规章制度D.被依法追究民事责任E.被依法追究刑事责任【答案】： ABC 16、关于工程建设缺陷责任期的说法，正确的有（）（2016）A.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月B.缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计D.发包人原因导致竣工

31、迟延的，在承包提交竣工验收报告后60天后，工程自动进入缺陷责任期E.承包人原因导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之曰起计【答案】： AC 17、下列关于建设工程质量不符合约定情况的责任承担，说法错误的是（ ）。A. 因承包人过错造成工程质量不符合约定且又拒绝修理、返工或改建的，发包人可以减少支付工程款B. 因发包人直接指定购买的建筑材料不符合强制标准应承担过错责任C. 发包人提供的设计有缺陷，由发包人承担全部质量责任D. 建设工程施工合同解除后，已经完成的工程经修复后质量仍不合格，发包人不支付相应的工程款E. 由于发包人要求返工，造成工程逾期交付的，承包人不承担违约责任【答案】： C

32、 18、根据仲裁法，当事人有证据证明仲裁裁决存在()情形的，可以向人民法完申请撤销该仲裁裁决。（2013）A.双方当事人均不满意仲裁结果B.没有仲裁协议C.仲裁员隐瞒了应该回避的事由D.没有对另一方当事开成强制作用E.裁决事项超出仲裁委员会权限【答案】： BC 19、下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有( )工程项目。（2012）A.受自然地域环境限制的B.涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的C.施工主要技术需要使用某项特定专利的D.技术复杂，仅有几家投标人满足条件的E.公开招标费用与项目的价值相比不值得的【答案】： D 20、依据建设工程质量检测管理办法明确规定，检测

33、机构应当将检测过程中发现的()违反有关法律、法规和工程建设强制性标准的情况，以及涉及结构安全检测结果的不合格情况，及时报告工程所在地建设主管部门。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位E.勘察单位【答案】： ABC 21、施工企业被建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，通常应当按照（）进行，不合格的不得使用。A.工程设计要求B.按企业标准C.施工技术标准D.通行惯例E.合同约定【答案】： AC 22、下列哪些人员属于建筑施工企业的特种作业人员（ ）。A. 起重机械安装拆卸工B. 架子工C. 起重机械司机D. 钢筋工E. 高处作业吊篮安装拆卸工【答案】： ABC 23、下列案件纠纷中，受

34、仲裁法调整的是（ ）。A.婚姻、继承纠纷B.建设工程施工合同纠纷C.农业承包合同纠纷D.加工承揽合同纠纷E.劳动争议纠纷【答案】： BD 24、建设部绿色施工导则规定，水污染控制要点包括（ ）。A. 保护地下水环境B. 在施工现场应针对不同的污水，设置相应的处理设施C. 采用隔水性能好的边坡支护技术D. 污水排放应委托有资质的单位进行废水水质监测，提供相应的污水检测报告E. 当基坑开挖油水量大于30万立方米时，应该进行地下水回灌【答案】： ABCD 25、建设工程施工合同中,承包人的主要义务有()A.自行完成建设工程主体结构施工B.交付竣工验收合格的建设工程C.无偿修理质量不合格的建设工程D.

35、及时验收隐藏工程E.提供必要的施工条件【答案】： ABC 26、刑事处罚主要包括（ ）。A. 罚金B. 没收财产C. 劳动教养D. 无期徒刑E. 死刑【答案】： ABD 27、以下材料中，施工单位在工程施工中必须进行见证取样和送检的是()。A.地下防水材料B.承重钢筋连接接头C.混凝土掺加剂D.砌筑砂浆的水泥E.分隔墙的混凝土小型砌块【答案】： ABD 28、下列应由供应商承担标的物损毁、灭失风险的情形有（?）。A.施工企业购买一批安全帽，供应商尚未交付B.合同仅约定由供应商将货物交给承运人运输，供应商已将标的物发运，尚未到达约定的交付地点C.合同约定在标的物所在地交货，约定时间已过，施工企业

36、仍未前往提货D.标的物已运抵交付地点，施工企业因标的物质量不合格而拒收货物E.供应商在交付标的物时未附产品说明书，施工企业已接收【答案】： AD 29、非营利法人包括（）A.国内法人B.事业单位C.外国法人D.社会团体，基金会E.社会服务机构【答案】： BD 30、固体废物危害环境的现象产生的环节有()。A.收集B.贮存C.运输D.处置E.计划【答案】： ABCD 31、刑法规定，刑罚分为主刑和附加刑，其中主刑包括（ ）。A.拘役B.有期徒刑C.管制D.剥夺政治权利E.没收财产【答案】： ABC 32、根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，属于工程质量不良行为的有（）。A.允许其他单位

37、或个人以本单位名义承揽工程B.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的C.取得安全生产许可证发生重大安全事故的D.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的E.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的【答案】： D 33、根据安全生产许可证条例，下列从事生产活动的企业中，属于必须取得安全生产许可证的有（）。A.矿山企业B.建筑施工企业C.日用化学品生产、经营、储存单位D.危险化学品生产、经营、储存单位E.烟花爆竹、民用爆破器材生产企业【答案】： AB 34、关于工程质量检测机构职责的说法，正确的有（）。2014A.检测机构出具的检测报告应由检测机构法定代表人或其授权的签字人签署 B.检测机构

38、对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建设主管部门 C.检测机构对发现的违反强制性标准的情况应及时报告建设主管部门 D.检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目台账 E.检测机构对发现的项目参与方的违规行为应及时报告建设单位【答案】： ACD 35、生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，并根据本单位的生产安全事故预防重点，进行( )。（2014）A.每年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练B.每半年至少组织一次现场处置方案演练C.每半年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练D.每年至少组织二次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练E.每年至少组织一次的

39、现场处置方案演练【答案】： AB 36、根据工伤保险条例,工伤职工有()的情形,停止享受工伤保险待遇。A.丧失享受待遇条件的B.离开任职单位的C.拒不接受劳动能力鉴定的D.拒绝治疗的E.工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的【答案】： ACD 37、关于建筑节能的说法，下列选项中正确的是（ ）。A.国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度B.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设C.不符合强制性节能标准的项目，已经建成的，不得投入生产，但可以使用D.政府投资项目不符合强制性节能标准的，依法负责项目审批的机关不得批准建设E.国家要求必须在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能

40、建筑材料和节能设备【答案】： ABD 38、某建筑工程股份有限公司股东大会拟更换监事。下列公司人员中，可同时担任监事的有（ ）。A.公司股东 B.公司董事长C.公司职工代表 D.公司总经理E.公司财务经理【答案】： AC 39、在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，禁止焚烧()以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。A.沥青、油毡B.橡胶、塑料C.皮革D.垃圾E.木材【答案】： ABCD 40、建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法（建市规（【2019】1号）进一步规定，下列情形中属于违法发包的有（）。A.建设单位将工程发包给个人的B.建设单位将工程发包给不具有相应资质的单位

41、的C.依法应当招标未招标或未按照法定招标程序发包的D.建设单位设置不合理的招标投标条件，限制、排斥潜在投标人或者投标人的E.施工总承包人将承包的房屋建筑工程中的钢结构工程分包给其他单位的【答案】： ABCD 41、工程监理单位的义务包括()。A.依法承担工程监理业务B.对有隶属关系或其他利害关系的回避C.依法对设计文件进行技术交底D.依法参与建设工程质量事故分析E.依法实行工程监理【答案】： AB 42、施工单位下列用水做法符合绿色施工导则的是( )A.自然养护混凝土B.现场机具、车辆冲洗用循环水C.生活、工程用水分别计量管理D.现场设置雨水搜集利用系统E.现场供水管网就近设置多个用户点【答案

42、】： BCD 43、以下（ ）自用的土地免缴土地使用税。A.村委会B.公园C.个人独资企业D.农、林、牧、渔业的生产用地E.市政街道、广场【答案】： ABD 44、建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现该工程主体结构出现质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉至人民法院。关于该合同纠纷的说法，正确的有（）。( 2015真题 )A.由于建设单位擅自提前使用，施工单位不需要承担保修责任 B.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款 C.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任 D.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任 E.主体结构的最低保修期限是