一级建造师之一建工程法规题库及参考答案（完整版）.docx

《一级建造师之一建工程法规题库及参考答案（完整版）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库及参考答案（完整版）.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库及参考答案（完整版）第一部分 单选题(50题)1、在某建设项目施工中形成的下列债权中，不属于合同之债的是()。A.施工单位与材料供应商订立合同B.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人C.施工单位向材料供应商支付材料款D.材料供应商向施工单位交付材料【答案】： B 2、以下各项中，不属于施工作业人员安全生产的义务是（ ）。 A. 守法遵章和正确使用安全防护用具B. 办理意外伤害保险C. 接受安全生产教育和培训D. 报告安全事故隐患【答案】： B 3、2011年2月,下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同,所在单位不同意,其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是

2、()。A.赵先生2010年1月入职工企业后,该企业在2010年11月才与之签订书而劳动合同B.张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作C.王先生于1989年进入乙国有企业工作,2008年3月,该企业改制,王先生已年满50岁D.李女上已经连续与内企业签订两次固定期限劳动合同,再次续订劳动合同时该企业将李女士提升为市场部部长【答案】： A 4、根据建设工程质量管理条例的规定，工程质量保修书应当明确保修的范围、期限和责任。其中最低保修期限是（ ）。A.双方约定的B.法定的C.设计文件确定的D.业主方规定的【答案】： B 5、关于安全生产的说法，错误的是()。A.安全生产“三同时”制度适用于

3、生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施B.用于生产危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全条件论证和安全评价C.安全设施投入属于预算外工程建设资金D.建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责【答案】： C 6、建设工程施工合同对付款时间没有约定或约定不明,则应付款时间为()。A.建设工程已竣工验收的,为竣工验收合格之日B.工程价款确定之日C.建设工程未交付的,为竣工结算完成之日D.建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日【答案】： D 7、关于建设工程合同纠纷和解的说法，正确的是（）。2018真题A.诉前和解成立后，当事人不得任意反悔要求撤销B.诉中

4、和解达成协议的，即可结束全部或部分诉讼程序C.执行中和解达成协议的，即可结束执行程序，且不可恢复D.仲裁中达成和解协议的，视为撤回仲裁申请，且不可反悔【答案】： B 8、某建设工程未经验收，发包人却擅自使用，则该工程竣工日期为( )。A.提交验收报告之日B.建设工程完工之日C.占有建设工程之日D.竣工验收合格之日【答案】： C 9、甲、乙双方签订成套设备采购合同，合同总价为200万元。合同订立后，甲方向乙方支付了30万元定金，乙收取定金后拒不发货，则甲可以要求乙返还( )万元。A.30B.40C.60D.200【答案】： C 10、某建筑公司致函钢材经销商甲公司：“我司欲以3000元/t的价格

5、购买25的螺纹钢50t，有意者请于3日内回复。”乙公司获悉此事，赶在甲公司回复之前致电建筑公司：“同意报价，准备接货事宜。”乙公司发出的这份通知属于（）。A.要约B.承诺C.反要约D.要约邀请【答案】： A 11、分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（ ），出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。A.1/5 B.1/4 C.1/3 D.1/2【答案】： A 12、乙方当事人的违约行为导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩大到5万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元，乙方应该向甲方赔偿损失（）万元。A.1

6、B.2C.3D.5【答案】： B 13、建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，应给予警告，并在（）年内不得申请安全生产许可证。A.2 B.1 C.3 D.5【答案】： B 14、根据招标投标法的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是（ ）A. 企业投资的体育场B. 企业投资的廉租住房C. 企业投资的商品住房D. 在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼【答案】： D 15、 下列工作安排中，属违反劳动法中关于女职工特殊保护规定的是（ ）。A.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工刘某从事资料整理工作B.安排怀孕期间女工章某从事第3级体力劳动强度的劳动C.安排怀孕6个月的

7、女工赵某从事夜班工作D.批准女工朱某只能休产假120d【答案】： B 16、在项目施工中，行为人对自己的行为承担法律责任必须以主观上有过错为前提的是 （）A.项目经理釆购材料设备 B.项目经理组织安排施工C.建设单位支付工程款 D.项目经理为采购材料而进行的谈判【答案】： C 17、代表国家意志行使司法审判权的是（）。A.调解机构B.劳动仲裁机构C.商事仲裁机构D.人民法院【答案】： D 18、某施工现场围挡倒塌造成路上行人腿部骨折，应当由（）承担连带责任。A.建设单位和施工单位 B.建设单位和监理单位 C.监理单位和施工企业 D.道路管理部门和施工企业【答案】： A 19、受合同法调整的合同

8、是()。A.身份关系的合同B.劳动合同C.政府依法进行社会管理活动的行政合同D.政府作为平等的民事主体与他人订立有关民事权利义务的合同【答案】： D 20、关于建设工程分包的说法，正确的是 ( )。A. 劳务作业的分包可以不经建设单位认可B. 承包单位可将其承包的全部工程进行分包C. 建设工程主体结构的施工可以分包D. 建设单位有权直接指定分包工程的承包人【答案】： A 21、取得建造师执业资格证书、申请初始注册的人员必须具备一定的条件，条件不包括()。A.从事施工管理工作满6年B.受聘于一个相关单位C.达到继续教育要求D.没有明确规定的不予注册的情形【答案】： A 22、下列关于备案的说法，

9、正确的是（ ）。A.行政法规报全国人大常委会和国务院备案B.自治州、自治县的单行条例报省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会备案C.部门规章报国务院备案D.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常委会制定的地方性法规报全国人民代表大会常务委员会备案【答案】： C 23、甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。2008年5月5日，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由()向负有安全生产监督管理职责的部门报告。A.甲建筑公司或乙建筑公司B.甲建筑公司C.乙建筑公司D.甲建筑公司和乙建筑公司【答案】： B 24、某项工程由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)

10、工验收，承包人 2013 年 6 月 22 日提交竣工报告，则该工程于( )进入缺陷责任期。A.2013 年 7 月 20 日 B.2013 年 8 月 20 日C.2013 年 9 月 20 日 D.2013 年 12 月 20 日【答案】： C 25、关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是（ ）。A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查D.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须

11、书面委托集团公司所在地分公司负责人进行带班检查【答案】： C 26、仓储合同中，保管人的义务是（ ）。A.支付仓储费用的义务B.说明的义务C.出具仓单的义务D.按时提取仓储物【答案】： C 27、关于行政诉讼法律规定的说法，正确的是（）。A. 未经行政复议程序，不能提起行政诉讼B. 法院审理行政诉讼案件不适用调解C. 行政诉讼坚持谁主张谁举证原则D. 在行政诉讼过程中，被告有权自行向原告和证人收集证据【答案】： B 28、甲施工企业与乙施工企业合并，则原来甲的员工与甲签订的劳动合同（ ）。A. 效力待定B. 自动解除C. 失效D. 继续有效【答案】： D 29、下列法律责任中，属于民事责任承担

12、方式的是（）。2018真题A.警告B.吊销许可证C.责令停产停业D.停止侵害【答案】： D 30、施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商 处，则该取消通知从法律上称为 ( )。 A. 要约撤回B. 要约撤消C. 承诺撤回D. 承诺撤消【答案】： A 31、根据企业安全生产费用提取和使用管理办法，关于建设工程施工企业安全费用的说法，正确的是（）。A.各建设工程类别安全费用提取标准无差别B.施工企业提取的安全费用不列入工程造价C.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据D.施工企业不得提

13、高安全费用的提取标准【答案】： C 32、关于施工检测的见证取样和送检制度，下列说法不正确的是（ ）。A. 需要见证取样时，应当通知建设单位或工程监理单位B. 见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责C. 工程质量监测机构必须具备相应的资质，是有关行政机关的下属部门D. 检测机构不得与设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系【答案】： C 33、下列情形中，视同为工伤的情形是（ ）。A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的B.在工作单位突发疾病，并在48 小时内经抢救无效死亡C.因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的D.在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事

14、故伤害的【答案】： B 34、劳动者的以下伤亡情况，可以认定为工伤的是（ ）。A. 故意犯罪B. 酗酒吸毒C. 上班途中，非劳动者主要责任，交通事故受伤D. 自残自杀【答案】： C 35、法院在执行被执行人房产时，案外人王某提出异议，称该房产归其所有，法院无权执行。 执行员按法定程序进行审查，确认王某理由成立，此时应由（）批准中止执行。A. 执行员B. 执行庭庭长C. 审判委员会D. 法院院长【答案】： D 36、文物保护法规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在

15、（ ）日内提出处理意见。A.7B.10C.14D.20【答案】： A 37、工程施工中，承包人、发包人围绕工程质量发生争议，后经质量鉴定为合格，则受鉴定影响的工期期间（ ）。A. 承包人承担责任，工期不予顺延B. 发包人承担责任，工期顺延C. 发包人、承包人各承担一半D. 都不承担责任【答案】： B 38、发明专利权的期限为（ ）。A.10年B.15年C.20年D.50年【答案】： C 39、施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行驶的权利是（）。2014A.抵押权 B.质权 C.留置权 D.用益物权【

16、答案】： C 40、关于招标文件，下列说法正确的是（ ）。A.潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间5日前提出B.招标人对潜在投标人提出的异议作出答复前，可以继续招标投标活动C.招标人对招标文件的澄清或者修改应当在开标时间至少15日之前进行D.招标人不得通知投标人顺延招标文件中规定的提交投标文件的截止时间【答案】： C 41、某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标文件要求提交投标保证 金则关于对投标的处理是否重新发包，下列说法中，正确的是（ ）。A.评标委员会可以否决全部投标，招标人员应当重新招标B.评价委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包C.评价委员会必须否

17、决全部投标，招标人应当重新招标D.评价委员会必须否决全部投标，招标人可以直接发包【答案】： A 42、关于行政复议的说法，正确的是（）。A.行政复议机关决定撤销具体行政行为的，可以责令被申请人重新作出具体行政行为 B.行政复议一律采取书面审查的办法 C.行政复议决定作出前，申请人不得撤回行政复议申请 D.申请人在申请行政复议时没有提出行政赔偿请求的，行政复议机关在依法决定撤销具体行政行为时，不得同时责令被申请人赔偿【答案】： A 43、某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项目的可行性研究报告已上报给了国家具有审批权限的审批机构。但在审査过程中，发现该项目没有（ ），最终该项目未能

18、通过。A.项目招标计划 B.项目施工组织设计C.安全管理实施方案 D.合理用能的专题论证【答案】： D 44、因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者()人民法院管辖。A.合同履行地B.合同签订地C.原告住所地D.标的物所在地【答案】： A 45、合同内容中，可作为发生纠纷后确定法院地域管辖依据的是()。A.合同标的B.履行期限C.解决争议的方法D.履行地点【答案】： D 46、关于中标和签订合同的说法，正确的是（ ）。A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人B.招标人与中标人签订合同的标的、价款、质量等主要条款应当与招标文件一致，但履行期限可以另行协商确定C.确定中标人的权利属于招标人D.中

19、标人应当自中标通知书送达之日起30 日内，按照招标文件与投标人订立书面合同【答案】： C 47、根据安全生产许可证条例规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生()事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。A.安全B.重大死亡C.死亡D.重伤【答案】： C 48、某工程施工合同中约定2013年11月20日竣工，并于1个月内交付给发包方使用，但是施工过程中由于承包方管理不善的原因，造成工程拖期3个月，发包方在合同约定的竣工日期后2个月时，未经验收直接使用和占有了该工程，因此，该工程的竣工日期为（ ）。A.20

20、13年11月20日B.2013年12月20日C.2014年1月20日D.2014年2月20日【答案】： C 49、关于仲裁开庭和审理的说法，错误的是（ ）。A.仲裁审理必须开庭B.仲裁审理案件以不公开审理为原则C.当事人可以协议仲裁不开庭审理D.仲裁庭可以做出缺席裁决【答案】： A 50、李某研发了一种混凝土添加剂，向国家专利局提出实用新型专利申请，2010年5月12日国家专利局收到李某的专利申请文件，经过审查，2013年8月16日国家专利局授予李某专利权。2018真题该专利权届满的期限是（）。2018真题A.2033年8月16日B.2030年5月12日C.2023年8月16日D.2020年5

21、月12日【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、关于债权相对性的说法，正确的有（ ）。A.债权客体的相对性B.债权期限的相对性C.债权主体的相对性D.债权内容的相对性E.债权责任的相对性【答案】： CD 2、甲施工企业在银行办理投标保函，银行要求甲提供反担保。则甲提供的以下单证能够质押的是（ ）。A. 存款单B. 仓单C. 房屋所有权证书D. 提单E. 汇票【答案】： ABD 3、根据建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法,建筑施工企业安全生产管理机构的职责有（ ）A.建立健全本单位安全生产责任制B.查处在建项目违规遗章情况C.宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规和

22、标准D.组织开展安全教育培训与交流E.参加生产安全事故的调查和处理工作【答案】： CD 4、下列关于买卖合同交付方式的说法，不正确的是（ ）。A.合同约定由合同标的物当前持有人（第三人）交货给买受人的，属于指示交付B.买方付款后，卖方仅交付购物凭证，属于拟制交付C.试用期到后，买受人交付了货款，属于占有改定D.房屋出售后，买受人未搬入，出卖人继续使用该房产，属于简易交付E.一手交钱一手交货为现实交付【答案】： CD 5、关于仲裁协议的说法,正确的有（ ）A.仲裁协议必须在纠纷发生前达成B.当事人对仲裁协议效力有异议的,应当在仲裁庭首次开庭前提出C.仲裁协议可以采用口头形式,但需双方认可D.合同

23、解除后,合同中的仲裁条款仍然有效E.仲裁协议约定两个以上仲裁机构,当事人不能就选择达成一致的,可以由司法行政主管部门指定【答案】： BD 6、在施工检测的见证取样中，取样人员应在试样或其包装上做出标识、封志，其中应标明（ ）。A.工程名称 B.取样部位C.工程地点 D.样品名称E.取样日期【答案】： ABD 7、申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，可以申请行政复议。关于该行政复议的说法，正确的有（）。（2016）A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议C.申请人申请行政复议不可以口头申请D.申请人应当自知道该具体行政行

24、为之日起60日内提出行政复议申请E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后15日内进行审查，决定是否受理【答案】： ABD 8、根据民事诉讼法，合同当事人可以在书面合同中协议选择（ ）的人民法院管辖。A.双方约定的其他地方B.原告住所地C.被告住所地D.合同履行地E.合同签订地【答案】： BCD 9、下列可以由行政法规设定的具体行政强制措施是（ ）。A.冻结存款B.扣押财物C.查封设施D.限制人身自由E.限制出境【答案】： BC 10、下列承担民事责任的方式中，只能适用于违约责任的有（）。A.停止侵害B.修理、重作C.支付违约金D.恢复名誉E.赔偿损失【答案】： BC 11、仲裁协议是合同的组成

25、部分，有下列（ ）情况的，仲裁协议无效。A. 约定的事项超出法律规定的仲裁范围的B. 无民事行为能力人订立的仲裁协议C. 限制民事行为能力人订立的仲裁协议D. 一方采取胁迫手段，迫使对方订立仲裁协议的E. 仲裁协议中，当事人对仲裁事项或者仲裁委员会没有约定或者约定不明确，但当事人达成补充协议的【答案】： ABCD 12、依据公务员法的规定，行政处分分为（ ）。A.警告B.罚款C.记过和记大过D.撤职E.拘役【答案】： ACD 13、行政诉讼期间，原则上不停止具体行政行为的执行。但具体行政行为即刻停止执行的有（ ）。A.被告认为需要停止执行的B.人民法院认为应当停止执行的C.原告申请停止执行，人

26、民法院经审查裁定停止执行的D.被告申请停止执行，人民法院经审查裁定停止执行的E.原告申请停止执行的【答案】： AC 14、根据建筑业企业资质管理规定，有关机关给予建筑业企业资质许可时，应当审查企业的（ ）。A. 注册资金B. 企业性质C. 技术人员D. 技术装备E. 已完成的建筑工程业绩【答案】： ACD 15、继续实际履行合同作为承担违约责任的方式之一，其构成要件包括（ ）。A. 必须有违约行为存在B. 必须由守约方在合理期限内提出继续履行合同要求C. 继续实际履行须在事实上可能D. 继续实际履行仅限于价款和报酬的给付E. 必须依据法律和合同的性质能够履行【答案】： ABC 16、根据绿色施

27、工原则规定，下列非传统水源利用的要求，正确的有（ ）。A.优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护B.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%C.处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水D.施工现场喷洒路面、绿化浇灌优先选择使用市政自来水E.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水金额指标，合并计量管理【答案】： ABC 17、根据建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任终究暂行办法，下列人员中，属于五方责任主体项目负责人的有()。A.建设单位项目负责人B.监理单位负责人C.设计单位负责人D.施工单位项目经理E.

28、供货单位项目负责人【答案】： AD 18、根据劳动法规定，符合对未成年人特殊保护规定的有（ ）。A. 不得安排未成年人从事矿山井下作业B. 不得安排未成年人从事低温、冷水作业C. 不得安排未成年人从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动D. 不得安排未成年人延长工作时间和夜班劳动E. 用人单位应当对未成年人定期进行健康检查【答案】： A 19、下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有（）。( 2015真题 )A.承包人明确表示不履行合同主要义务的 B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的 C.承包人在合同约定的期限内没有完工的 D.承包人将承包的建设工程非法转包的

29、E.承包人将承包的建设工程违法分包的【答案】： ABD 20、根据建筑法规定，超越本单位资质等级承揽工程的，法律责任的承担方式有（）。A.责令停止违法行为，处以罚款B.可以责令停业整顿，降低资质等级C.情节严重的，吊销资质证书D.有违法所得的，予以没收E.情节特别严重的，依法追究刑事责任【答案】： ABCD 21、人民法院采取证据保全的方法主要有()。A.听取当事人的陈述,并作记录B.对文书、物品等进行录像、拍照、抄写或者用其他方法加以复制C.委托有资格的专业机构对证据采取处理措施,延长证据的留存期D.向证人进行询问调查,记录证人证言E.对证据进行鉴定或者勘验【答案】： BD 22、（2019

30、年真题）关于建筑企业资质证书的申请和延续的说去,正确的有()。A.企业首次申请或增项申请资质,应当申请最低等级资质B.申请人以书面形式承诺符合审批条件的,行政审批机关据申请人的承诺直接作出行政批准决定C.建筑企业只能申请一项建筑企业资质D.建筑业企业资质证有效期届满前6个月,企业应当向原资质许可机关提出延续申请E.企业按规定提出延续申请后,资质许可机关未在资质证书有效期届满前作出是否准予延续决定的，视为准予延续【答案】： AB 23、（2020年真题）根据住房城乡建设部办公厅等关于开展工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治的通知，下列关于“挂证”的说法，正确的有（）。A

31、.建造师注册证书不可以租借使用B.建造师注册单位与实际工作单位不一致的属于“挂证C.人力资深服务机构可以提供建造师租借信息服务D.违规使用“挂证”人员的单位，将被予以通报，记入不良行为记录，并列入建筑市场主体“黑名单”E.人力资源服务机构因工作需要扣押建造师注册证书属于“挂证”【答案】： AB 24、关于招标代理机构的说法，正确的有（ ）。A. 招标代理机构是社会中介组织B. 未经招标人同意，招标代理机构不得向他人转让代理业务C. 工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标D. 工程招标代理机构不得与招标工程的投标人有利益关系E. 由评标委员会指定招标代理机构【答案】： ABD 25、甲施工企

32、业向乙机械设备公司购买了机械设备，并签订了买卖合同，合同约定乙交由一家运输公司运输，但没有约定风险的承担，则乙的主要义务有（）。2018真题A.按合同约定交付机械设备B.转移机械设备的所有权C.承担机械设备运输过程中的风险D.机械设备的瑕疵担保E.为机械设备购买运输保险【答案】： ABD 26、诉讼管辖可以分为()。A.级别管辖B.地域管辖C.移送管辖D.专属管辖E.指定管辖【答案】： ABC 27、劳动争议仲裁委员会的组成成员应有（）。A. 工会代表B. 律师C. 同级人民法院代表D. 企业方面代表E. 劳动行政部门代表【答案】： AD 28、下列关于纳税人及缴纳个人所得税说法正确的是（ ）

33、。A.在中国境内有住所的个人，从境外取得的所得应缴纳个人所得税 B.在中国境内无住所而在一个纳税年度内居住累计满 183 天的个人，为居民个人 C.在中国境内无住所又不居住的个人，从中国境内取得的所得需要缴纳个人所得税 D.在中国境内无住所而在一个纳税年度境内居住累计不满 183 天的个人，从中国境内取得的所得不需缴纳个人 所得税 E.个人所得税率适用 3%至 45%的超额累进税率【答案】： ABC 29、根据民事诉讼法，合同当事人可以在书面合同中协议选择的( )人民法院管辖。（2012）A.双方约定的其他地方B.原告住所地C.被告住所地D.合同履行地E.合同签订地【答案】： BCD 30、甲

34、公司以国产设备为样品，谎称进口设备，与已施工企业订立设备买卖合同，后乙施工企业知悉实情。有关该合同争议处理的说法，正确的有（）。A.若买卖合同被撤销后，有关争议解决条款也随之无效 B.乙施工企业有权自主决定是否行使撤销权 C.乙施工企业有权自合同订立之日起1年内主张撤销该合同 D.该买卖合同被法院撤销后，则该合同自始没有法律约束力 E.乙施工企业有权自知道设备为国产之日起1年内主张撤销该合同【答案】： BD 31、根据民事诉讼法，起诉必须符合的条件有（）。A.原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织 B.有明确的被告 C.有具体的诉讼请求和理由 D.事实清楚，证据确实充分 E.属于人民

35、法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖【答案】： ABC 32、施工单位在现场取样时，应在（ ）的见证下进行。A.政府质量监督人员B.施工单位项目技术负责人C.材料供应商技术负责人D.监理工程师E.建设单位代表【答案】： D 33、下列车辆中，免征车辆购置税的有（）。A.悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防救援车辆B.城市公交企业购置的公共汽电车辆C.设有固定装置的非运输专用作业车辆D.施工企业排气量2.0升的乘用车E.施工企业所有的商用车客车【答案】： ABC 34、关于委托合同，下列说法正确的是（ ）。A. 委托合同的目的是为他人处理或管理事务B. 委托合同可以是无偿合同C. 委托合同往

36、往是委托代理的前提D. 受托人因第三人原因对委托人不履行义务，应当向委托人披露第三人，但是只能由受托人向第三人行使权利E. 受托人因委托人的原因对第三人不履行义务，受托人应当向第三人披露委托人，第三人可以选择受托人或者委托人主张权力，但不得变更【答案】： ABC 35、（2019年真题）建设工程施工合同中，违约责任的主要承担方式有（）A.返还财产B.修理C.赔偿损失D.继续履行E.消除危险【答案】： CD 36、根据专利法，下列属于专利法保护对象的有（ ）。A.发明B.计算机软件C.实用新型D.商品商标E.外观设计【答案】： AC 37、关于人民调解的说法,正确的有（ ）A.人民调解达成调解协

37、议的,可以采取口头协议的方式B.人民调解制度是一种司法辅助制度C.当事人认为有必要的,可以自调解协议生效之日起30日内向人民法院申请司法确认D.人民调解的组织形式是居民委员会E.人民调解达成的调解协议,具有强制执行效力【答案】： AC 38、建设工程实行施工总承包的，生产领导小组由总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业（ ）组成。A.项目经理B.兼职生产管理人员C.监理工程师D.专职生产管理人员E.技术负责人【答案】： AD 39、关于建设工程质量保修期限和保修责任，以下说法正确的是（ ）。A.因建设单位使用不当造成质量问题的，施工单位仍需要承担保修责任B.发包人与承包人约定，供热与供冷系统的

38、保修期限为2年C.建设工程保修期的起始日是竣工合格之日D.发包人与承包人约定的保修期限不应少于法定最低保修期限E.对于重新组织竣工验收的工程，其保修期从第一次竣工验收日期开始计算【答案】： BCD 40、债务人不履行合同，债权人可以行使留置权的合同有（ ）。A.保管合同B.运输合同C.借款合同D.加工承揽合同E.居间合同【答案】： ABD 41、 申请领取建筑工程施工许可证应具备的条件有( )A.建设资金已经落实B.按照规定应该委托监理的工程已委托监理C.按照规定应该招标的工程虽没有招标,但已确定施工企业D.有保证工程质量和安全的具体措施E.需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求【答案】： AD

39、42、根据最高人民法院关于理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）,关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法,正确的有（ ）A.未竣工的建设工程质量合格,承包人请求其承建工程的价款试其承建工程部分析价或者拍卖的价款优先受偿的,人民法院不予支持B.装饰装修工程的承包人就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权C.承包人行便建设工程价款优先受偿权的期限为6个月D.承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限自发包人应当给付建设工程价款之日起算E.承包人工程价款优先受偿权不得放弃【答案】： CD 43、关于我国建设工程企业资质等级管理的说法,正确的有()。A.建筑业企业资质分为工程总

40、承包、专业分包、劳务分包三个序列B.我国建筑业企业、建设工程勘察、设计、工程监理企业资质的归口管理部门是国务院建设行政主管部门C.取得工程设计综合资质的企业,可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务D.取得事务所资质的工程监理企业可以承担我国所有三级建设工程项目的工程监理业务E.专业承包企业可以将劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业【答案】： BC 44、根据建筑施工企业安全生产管理机构设置专职安全生产管理人员配备办法，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员应当履行的职责有（）。A.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况 B.参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会 C.

41、监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况 D.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定 E.对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理决定【答案】： ACD 45、符合民事诉讼法关于级别管辖和专属管辖规定的情况下，合同当事人可以书面协议选择的管辖法院有( )。A.合同签订地人民法院 B.被告住所地人民法院C.合同履行地人民法院 D.合同纠纷发生地人民法院E.标的物所在地人民法【答案】： ABC 46、根据安全生产许可证条例，国家对（）实行安全生产许可制度。A.矿山企业 B.建筑施工企业 C.日用化学品生产、经营、储存单位 D.危险化学品生产、经营、储存单位 E.烟花爆竹、民用爆破器材生产企业【答案】： AB 47、从业人员在安全生产活动中的义务包括（ ）。A. 正确佩戴和使用劳动防护用品B. 掌握本岗位工作所需的安全生产知识C. 制定安全生产事故的处理程序D. 绝对服从作业指挥E. 发现事故隐患立即向新闻媒体披露【答案】： AB 48、关于工程质量检测机构职责的说法，正确的有()。（2014）A.检测机构出具的检测报告应由检测机构法定代表人或其授权的签字人签署B.检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建设主管部门C.检测机构对发现的违反强制性标准的情况应及时报告建设主管部门