最新一级造价师之建设工程计价题库完整题库精品（满分必刷）.docx

《最新一级造价师之建设工程计价题库完整题库精品（满分必刷）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新一级造价师之建设工程计价题库完整题库精品（满分必刷）.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、最新一级造价师之建设工程计价题库完整题库精品（满分必刷）第一部分 单选题(50题)1、某项目同一标段中含有多个单位工程，且工程量清单是以单位工程为编制对象， 每一单位工程中都有项目特征相同的实心砖墙砌体，第一个单位工程的实心砖墙的项 目编码 为 010302001001，则第二个单位工程的实心砖墙的项目编码应该为（ ）A.010302001001B.010302001002C.010302001003D.010302002002【答案】： B 2、（2021年真题）根据2017版FIDIC施工合同条件，关于工程变更类合同价款的调整，下列说法正确的是（ ）。A.合同中任何工程量的变化都构成变更B

2、.合同中任何工作的删减都构成变更C.不论何种变更都必须由工程师发出指令D.承包人在任何情况下都不应对永久工程做出更改【答案】： C 3、设计概算的三级概算是指（ ）。A.建筑工程概算、安装工程概算、设备及工器具购置费概算B.建设投资概算、建设期利息概算、铺底流动资金概算C.主要工程项目概算、辅助和服务性工程项目概算、室内外工程项目概算D.单位工程概算、单项工程综合概算、建设项目总概算【答案】： D 4、某建设项目投资估算中，建设管理费 2000 万元，可行性研究费 100 万元，勘察设计费 5000 万元，引进技术和引进设备其他费 400 万元，市政公用设施建设及绿化费 2000 万元，专利权

3、使用费 200 万元，非专利技术使用费 100 万元，生产准备及开办费 500 万元。则按形成资产法编制建设投资估算表，计入固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为（ ）。A.10000万元、300万元、0万元B.9600万元、700万元、0万元C.9500万元、300万元、500万元D.9100万元、700万元，500万元【答案】： C 5、关于招标控制价的说法，下列正确的是（ ）。A.国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，招标人应编制招标控制价，并应当拒绝低于最低投标限价的报价B.招标控制价应由招标人委托具有相应资质的工程造价咨询人编制C.工程造价管理机构应当在受

4、理招标控制价投诉的10天内完成复查，特殊情况可适当延长D.建设工程的招标控制价反映的是单项工程费用【答案】： C 6、关于建设工程施工评标，下列说法中正确的是（ ）。A.评标委员会按照公平、公正、公开的原则评标B.评标委员会可以接受投标人主动提出澄清C.评标委员会可以要求投标人澄清投标文件疑问直至满足评标委员会的要求D.评标委员会有权直接确定中标人【答案】： C 7、经初步评审后，下列属于评标委员会应当否决投标人投标情形的是（ ）。A.投标联合体没有提交共同协议B.投标文件的大小写金额不一致C.投标文件只有投标单位盖章无单位负责人签字D.同一投标人提交了两个不同的投标文件【答案】： A 8、根

5、据规定，因工程量偏差引起的可以调整措施项目费的前提是()。A.合同工程量偏差超过15%B.合同工程量偏差超过15%，且引起措施项目相应变化C.措施项目工程量超过10%D.措施项目工程量超过10%，且引起施工方案发生变化【答案】： B 9、EPC总承包模式中承包人应承担的工作（ ）A.设计、采购、施工、试运行B.项目决策、设计、施工C.项目决策、采购、施工D.可行性研究、采购、施工【答案】： A 10、以下关于招标控制价、标底的说法中错误的是（ ）。A.招标人可以自行决定是否编制标底B.一个招标项目只能有一个标底，标底必须保密C.国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价D.招标人可以规

6、定最低投标限价【答案】： D 11、关于进口设备原价的构成及其计算，下列说法中正确的是()。A.进口设备原价是指进口设备的到岸价B.进口设备到岸价由离岸价和进口从属费构成C.关税完税价格由离岸价、国际运费、国际运输保险费组成D.关税不作为进口环节增值税计税价格的组成部分【答案】： C 12、任一计日工项目实施结束，承包人应按照核实的工程数量和（ ）计算，提出应付价款。A.工程实施地市场计日工单价B.工程实施地信息价中的计日工单价C.已有类似工程项目工程量清单中的计日工单价D.承包人已标价工程量清单中的计日工单价【答案】： D 13、根据建设工程工程量清单规范（GB505002013），下列关于

7、计日工的说法中正确的是（ ）。A.招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行C.计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润D.计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付【答案】： C 14、关合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（ ）。 A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工

8、程质量不合格为由主张权利的【答案】： A 15、（2020年真题）根据招标施工招标文件通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，可以同时获得工期和费用补偿的是（ ）。A.发包人原因造成承包人人员工伤事故B.施工中遇到不利物质条件C.承包人提前竣工D.基准日后法律的变化【答案】： B 16、在采用FOB作为进口设备交易价格时，风险转移的分界点是（ ）。A.到达进口国口岸B.货物起运C.货物装船D.指定的装运港货物被装上指定船时【答案】： D 17、静态投资估算方法中，总承包工程报价时，承包商大都采用的估算方法是（ ）。A.指标估算法B.生产能力指数法C.系数估算法D.比例估算法【答案】： B 1

9、8、根据建设工程造价鉴定规范（GB/T51262-2017），关于鉴定期限的起算，下列说法正确的是（ ）。A.从鉴定机构函回复委托人接受委托之日起算B.从鉴定机构函回复委托人接受委托之日的次日计算C.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日起算D.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日的次日起算【答案】： D 19、根据建设部房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件范本规定，在承包 人完成金额累计达到合,同总价的一定比例后，发包人开始扣回工程预付款，这个比例 是（ ）。A. 10% B. 15%C. 20% D. 25%【答案】： A 20、根据FIDIC施工合同条件（1999年版）通用条款，因工程量变更

10、可以调整合同规定费率的必要条件是（）。A.实际分项工程量变化大于15%B.该分项工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%C.工程量的变更直接导致了该部分过程每单位工程费用的变动超过了2%D.该部分工程量变更导致直接费受到损失【答案】： B 21、已知砌筑 1m3砖墙中砖净量和损耗量分别为 529 块、6 块，百块砖体积按0.146m3计算，砂浆损耗率为 9。则砌筑 1m3砖墙的砂浆用量为（ ）m3。A.0.250B.0.253C.0.249D.0.243【答案】： C 22、已知某工程项目年度工程总价为1000万元，材料比例为40%，日历天按照365天计算，其中双休日共104天

11、，法定假日11天。有关材料购买的系列时间包括：在途天数10天，加工天数5天，整理天数2天，供应间隔天数15天，保险天数10天，则按照公式法计算的工程预付款数额为（）万元。A.67.20B.46.03C.64.37D.43.84【答案】： B 23、投资估算的主要工作包括：估算预备费估算工程建设其他费估算工程费用估算设备购置费。其正确的工作步骤是（ ）。A. B.C. D.【答案】： C 24、已知某建设项目各项预测数据如下：应收账款1000万元，应付账款600万元，预付账款200万元，预收账款150万元，存货1500万元，库存现金100万元，在运营期的第三年达到预计的生产规模，若运营期第二年末

12、累计投入的流动资金为1500万元，则第三年投入的流动资金为（）万元。A.1600B.2850C.550D.2050【答案】： C 25、在招标工程量清单编制的准备工作中，初步研究阶段主要完成的工程内容包括（） 。A.现场踏勘B.拟定常规的施工组织设计C.确定工程量清单编审的范围及需要设定的暂估价D.估算整体工程量【答案】： C 26、建设地点选择时需进行费用分析，下列费用中应列入项目生产经营费用比较的是（ ）。A.土石方工程费B.燃料运入费C.动力设施费D.建材运输费【答案】： B 27、在生产性工程建设中，设备及工器具购置费用占工程造价比重的增大，意味着（ ）。A.工程造价增加B.生产技术的

13、进步C.建设投资总额增加D.建设项目总投资增加【答案】： B 28、关于工程量清单计价的说法，正确的是()。A.清单项目综合单价是指直接工程费单价B.清单计价是一种自下而上的分部组合计算法C.单位工程报价包含除规费、税金外的其他建筑安装费构成内容D.清单计价仅适用于单价合用【答案】： B 29、（2017年真题）关于工程质量保证金，下列说法中正确的是（）。A.质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的3%B.已经缴纳履约保证金的，不得同时预留质量保证金C.采用工程质量保证担保的，预留质保金不得高于合同价的2%D.质量保证金的返还期限一般为2年【答案】： B 30、根据计时观测资料得知：每平方米标

14、准砖墙勾缝时间为10min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为3%、2%、15%。则每立方米砌体1标准砖厚的砖墙勾缝的产量定额为（ ）m3/工日。A.8.621B.8.772C.9.174D.14.493【答案】： B 31、关于概算指标，下列说法正确的是（ ）。A.应以建筑面积为计量单位B.通常以单位工程为对象C.是人工.材料.机具台班的消耗量标准和市场指标D.概算定额比概算指标更加综合【答案】： B 32、运用价值工程优化设计方案时，若某不重要功能的价值系数大于1 ，则设计的努力方A.提高功能，降低成本 B.提高成本，降

15、低功能C.可保持其成本不变 D.提高功能，提高成本【答案】： C 33、某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标招标文件规定对同时投多个 标段的评标修正率为4%。现有投标人甲同时投标1号、2号标段，其报价依次为6300万 元、5000万元，若甲在1号标段已被确定为中标，则其在2号标段的评标价是(）万元。A. 4748 B. 4800C. 5200 D. 5252【答案】： B 34、关于评标结果，下列表述正确的是（）。A.评标委员会可直接确定中标人B.对评标结果持有异议的评标委员会成员可以书面或口头方式阐述其不同意见和理由C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，

16、视为同意评标结论D.对于邀请招标的项目，招标人应确定排名第一的中标候选人为中标人【答案】： C 35、关于法律法规政策变化引起合同价款调整的说法，正确的是（ ）。A.因国家法律、法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方可以在合同中约定共同承担。B.因国家法律、法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方可以在合同中约定由承包人承担。C.建设工程一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日。D.如果有关价格（如人工、材料和工程设备等价格）的变化已经包含在物价波动事件的调价公式中，则不再予以调整。【答案】： D 36、某工程采用一票制支付方式采购某种材料，已知材料原价和

17、运杂费的含税价格分别为600元/t、50元/t，材料运输损耗率、采购及保管费率分别为0.6%、4%。材料采购的增值税率为17%。则该材料的不含税单价为（ ）元/t。A.584.53B.581.24C.672.46D.680.06【答案】： B 37、关于工程量清单计价适应范围，下列说法正确的是（）。A.达到或超过规定建设规模的工程，必须采用工程量*B.达到或超过规定投资数额的工程，必须采用工程量清*C.国有资金占投资总额不足50%的建设工程发承包，不必*D.不采用工程量清单计价的建设工程，应执行计价规范中除工程量清单等专门性规定以外的规定【答案】： D 38、施工招标工程量清单中，应由投标人自

18、主报价的其他项目是（）。A.专业工程暂估价 B.暂列金额 C.工程设备暂估价 D.计日工单价【答案】： D 39、对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无计算基础和费率 数值，则（）。A.以定额基价为计算墓础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额B.以定额人工费+定额机槭费为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金费C.只填写金额数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法D.以备注中说明的计算方法，补充填写计算基础和费率【答案】： C 40、根据建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定，下列设施的费用应计入安全施工费的是()。A.安全警示标志牌B.现场防

19、火设施C.现场临时用电接地保护装置D.垂直方向交叉作业防护【答案】： D 41、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%，废品损失率为8%，利润率为10%，增值税率为17%。假设不在发生其他费用，则该设备的销项增值税为()。A.4.08B.4.09C.4.11D.4.12【答案】： D 42、关于工程招标的性质，下列说法中正确的是()。A.招标是要约邀请B.投标是承诺C.招标公告是要约邀请D.中标通知书是承诺【答案】： D 43、对投标人而言，下列可适当降低报价的情形是（ ）。A.总价低的小工程 B.施工条件好的工程C.投标人专

20、业声望较髙的工程 D.不M承揽又不方便不投标的工程【答案】： B 44、下列不属于招标文件规定的合同条款及格式的是（）。A.通用合同条款B.标准合同条款C.专用合同条款D.合同附件【答案】： B 45、根据标准施工招标文件（2007年版），进行了资格预审的施工招标文件应包括（）。A.招标公告B.投标资格条件C.投标邀请书D.评标委员会名单【答案】： C 46、下列工作内容属于实物量法但不属于工料单价法的是（ ）。A.列项并计算工程量B.套用预算定额（或企业定额），计算人工、材料、机具台班消耗量C.套用定额单价，计算直接费并汇总D.计算其他各项费用【答案】： B 47、在国外建筑安装工程费用构成

21、中，属于管理费的是（ ）。A.施工用电、用水费B.代理人费用和佣金C.驻工地工程师办公费D.完工后清理费【答案】： B 48、建设项目投资估算可以根据主体专业设计的阶段和深度采用混合法，下列方法中两两混合后属于混合法的是（ ）。A.生产能力指数法与系数估算法B.系数估算法与比例估算法C.单位生产能力估算法与比例估算法D.系数估算法与单位生产能力估算法【答案】： B 49、某工程施工合同对于工程付款时间约定不明，工程已全部完工但尚未交付，工程价款已初步结算，现承包人起诉，发包人工程欠款利息应从（ ）之日计付。A.工程计划交付B.提交竣工结算文件C.当事人起诉D.竣工验收合格【答案】： B 50、

22、新增固定资产价值的计算是以独立发挥生产能力的（ ）为对象的。A.分部工程B.单位工程C.单项工程D.建设项目【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、关于其他项目清单编制的说法，正确的有（ ）。A.需要纳入分部分项工程量清单项目综合单价中的暂估价只是材料费B.暂估价用于支付可能发生也可能不发生的材料及专业工程C.专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，应当包括除规费和税金以外的管理费、利润等取费D.暂列金额是招标人考虑工程建设工程中不可预见、不能确定的因素而暂定的一笔费用E.计日工清单中由招标人列项，投标人填写数量与单价【答案】： CD 2、下列有关进口设备原价的构成与计算中，说法正确的有（）

23、。A.运输保险费（FOB+国际运费）保险费费率B.消费税（CIF关税）消费税税率C.银行财务费CIF银行财务费率D.关税关税完税价格关税税率E.车辆购置税（CIF关税）/（1消费税税率）车辆购置税税率【答案】： D 3、新建项目或新增加生产能力的工程，在计算联合试运转费时需考虑的费用支出项 目有（ ）。 A.试运转所需原材料、燃料费B.施工单位参加试运转人员工资C.专家指导费D.设备质量缺陷发生的处理费E.施工缺陷带来的安装工程返工费【答案】： ABC 4、单位工程投资估算指标的表示方式中，管道以“元/m”并区分（ ）表示。A.结构形式B.材质C.容积D.面层E.管径【答案】： B 5、确定预

24、算定额人工工日消耗量过程中，应计入其他用工的有（ ）。 A.材料二次搬运用工B.电焊点火用工C.按劳动定额规定应增(减)计算的用工D.临时水电线移动造成的停工E.完成其一分项工程所需消耗的技术工种用工【答案】： BD 6、下列关于工程定额的说法中，正确的有（）。 A.机械台班定额的主要表现形式是产量定额B.按生产要素分类，可以把工程定额分为劳动定额、机具消耗定额、材料消耗定额C.概算指标是编制扩大初步设计概算的依据D.企业定额是编制招标文件的依据E.施工定额是在企业内部使用的定额，属于企业定额的性质【答案】： B 7、（2019年真题）在工程量清单编制中，施工组织设计、施工规范和验收规范可以用

25、于确定（）。A.项目名称B.项目编码C.项目特征D.计量单位E.工程数量【答案】： AC 8、下列财务评价指标中，属于融资前财务分析的指标有()。A.项目投资回收期B.项目投资财务净现值C.项目资本金财务内部收益率D.项目资本金净利润率E:累计盈余资金【答案】： AB 9、关于分部分项工程量清单的编制，下列说法中正确的有（ ）。A.以清单计算规范附录中的名称为基础，结合具体工作内容补充细化项目名称B.清单项目的工作内容在招标工程量清单的项目特征中加以描述C.有两个或以上计量单位时，选择最适宜表现项目特征并方便计量的单位D.除另有说明外，清单项目的工程量应以实体工程量为准，各种施工中的损耗和需要

26、增加的工程量应在单价中考虑E.在工程量清单中应附补充项目名称、项目特征、计量单位和工程量【答案】： CD 10、下列关于工程量清单计价程序和方法的说法中，正确的是（ ）。A.编制建设工程造价的基本过程只有工程量计算B.工程量清单计价要历经工程量清单编制和工程量清单应用两个阶段C.工程量清单在发承包阶段的应用主要是用来编制招标控制价、投标报价和工程计量、工程结算和工程计价纠纷的解决D.招标控制价和投标报价的编制依据相同E.综合单价由人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润及一，定范围内的风险费用组成【答案】： B 11、关于措施费中超高施工增加费，下列说法正确的有（ ）。A.单

27、层建筑檐口高度超过30m时计费B.多层建筑超过6层时计算C.包括建筑超高引起的人工工效降低费D.不包括通信联络设备的使用费E.按建筑物超高部分建筑面积以“”为单位计算【答案】： BC 12、新建项目或新增加生产能力的工程，在计算联合试运转费时需考虑的费用支出项目有()。A.试运转所需原材料、燃料费B.施工单位参加试运转人员工资C.专家指导费D.设备质量缺陷发生的处理费E:施工缺陷带来的安装工程返工费【答案】： ABC 13、关于工程定额的说法中，正确的有()。A.人工定额与机械消耗定额的主要表现形式是时间定额B.预算定额为工程定额中的基础性定额C.概算定额的每一综合分项都包含了数个预算定额分项

28、工程项目D.概算指标能够反映整个建、构筑物人工、材料、机械台班消耗量E:已完工程竣工决算是一种典型的投资估算指标【答案】： AC 14、在采用未发生任何调整的工程量清单计价的方式下，工程竣工结算的计价原则包括()A.分部分项工程和措施项目中的单价项目应依据双方确认的工程量与已标价工程量清单的综合单价计算B.措施项目中的总价项目应依据合同约定的项目和金额计算C.规费和税金应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算D.施工索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算E.总承包服务费应依据发承包双方签证资料确认的金额计算【答案】： ABCD 15、FIDIC施工合同条件下，承包商只能获得工期补

29、偿的索赔事件有（ )。 A.延误移交施工现场 B.异常不利的气候条件C.不可预见的外界条件 D.公共当局引起的延误E.变更导致竣工时间延误【答案】： BD 16、下列工裎建设其他费用中，按规定将形成固定资产的有（ ）。A.市政公用设施费 B.可行性研究费C.场地准备及临时设施费 D.专有技术使用费E.生产准备费【答案】： ABC 17、构成进口设备原价的费用项目中，到岸价计算公式正确的有（ ）。A.到岸价=离岸价+国际运费+运输保险费B.到岸价=抵岸价+国际运费+运输保险费C.到岸价=抵岸价+国际运费+外贸手续费+关税D.到岸价=运费在内价+运输保险费E.到岸价=离岸价+运输保险费【答案】：

30、AD 18、固定资产投资中的积极部分包括了（ ）。A.建安工程费用 B.工艺设备购置费C.工具、器具购置费 D.生产家具购置费E.试验研究费【答案】： BCD 19、建设项目竣工投入运营后，所花费的总投资形成相应的资产，下列形成流动资产的有（）。 A.待安装设备B.库存现金C.厂房D.专有技术E.短期投资【答案】： B 20、下列与施工机械工作相关的时间中，应包括在预算定额机械台班消耗量中，但不包括在施工定额中的有（ ）。A.低负荷下工作时间B.机械施工不可避免的工序间歇C.机械维修引起的停歇时间D.开工时工作量不饱满所损失的时间E.不可避免的中断时间【答案】： BCD 21、关于施工招标文件

31、，下列说法中正确的有（ ）。A.招标文件应包括拟签合同的主要条款B.当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书C.自招标文件开始发出之日起至投标截止之日最短不得少于15天D.招标文件不得说明评标委员会的组建方法E.招标文件应明确评标方法【答案】： AB 22、建设项目工程造价指数是由()指数综合得到的。A.设备工器具价格指数B.人工费价格指数C.建筑安装工程造价指数D.材料价格指数E:工程建设其它费用指数【答案】： AC 23、下列项目中，必须采用工程量清单计价的是（ ）。A.使用各级财政预算资金的项目B.使用国家政策性贷款的项目C.使用国有企业事业单位贷款资金的项目D.国有资金不足50%但

32、国有投资者实质上拥有控股权的工程建设项目E.非国有资金投资的项目【答案】： ABD 24、关于工程施工项目最高投标限价编制的注意事项，下列说法正确的有（）。 A.未釆用工程造价管理机构发布的工程造价信息时，应予以说明B.施工机械设备的选型应本着经济实用、平均有效的原则确定C.暂估价中的材料单价应通过市场调查确定D.不可竞争措施项目费应按国家有关规定计算E.竞争性措施项目费可依据经专家论证确认的施工组织设计或施工方案【答案】： AD 25、下列内容中，属于工业项目建设标准的有()。A.建设条件B.工程定额C.项目构成D.建设用地E:劳动定员【答案】： ACD 26、下列关于现场签证的说法，正确的

33、有（ ）。A.施工中遇到不利物质条件，承包商可提出现场签证B.施工中遇到法律法规变化，承包商可提出现场签证C.承包商被要求完成合同以外的零星项目，可提出现场签证D.施工中合同工程内容与发包人要求不一致时，承包商可提出现场签证E.现场签证工作完成7天后，承包人按现场签证内容计算价款，确认后作为增加合同价款【答案】： ACD 27、承包人投标报价时，下列关于分部分项工程综合单价确定的描述中，正确的有（）。 A.投标人依据项目特征确定综合单价B.综合单价应包括承包人承担的5%以内的材料价格风险，10%以内的工程设备、施工机具使用费风险C.为表明分部分项工程量综合单价的合理性，投标人应对其进行单价分析

34、以作为评标时判断依据D.确定分部分项工程综合单价的首要步骤是分析每一清单项目的工程内容E.清单单位含量定额项目的工程量/清单工程量【答案】： AC 28、为了便于措施项目费的确定和调整，通常采用分部分项工程量清单方式编制的措施项目有（ ）。A.脚手架工程B.垂直运输工程C.二次搬运工程D.已完工程及设备保护E.施工排水降水【答案】： AB 29、征地补偿费用包括（ ）。A.土地补偿费B.青苗补偿费C.安置补助费D.拆迁补偿E.土地管理费【答案】： ABC 30、利用工程造价指标对已完或在建工程的造价分析方面包括（ ）。A.总体水平分析B.构成分析C.趋势分析D.影响因素与风险分析E.变动分析【

35、答案】： ABD 31、下列关于工程计价的说法中，正确的是（）。 A.工程计价结果是投资控制的依据B.建筑安装工程费=基本构造单元工程量相应单价C.工程单价包括生产要素单价、工料单价和综合单价D.工程计价基本原理在于项目的分解与组合E.工程计价结果反映了工程的货币价值【答案】： A 32、工程造价咨询人开展工程造价司法鉴定工作时，正确的做法有（ ）。A.应按仲裁、诉讼程序和要求进行鉴定B.应依法出庭接受鉴定项目方当事人对鉴定意向书的质询C.应自行收集适用于鉴定项目的工程造价信息D.应自行对现场进行勘验E.是鉴定项目一方当事人、代理人的，应自行回避【答案】： ABC 33、由于发包人原因导致工期

36、延期期间承包商可索赔现场管理费，现场管理费率的确定可以选 用的方法包括（）。 A.合同百分比法B.现场统计法C.原始估价法D.历史数据法E.平均成本法【答案】： ACD 34、项目建议书阶段估算静态投资时，投资估算的系数估算法包括()A.比例估算法B.设备系数法C.主体专业系数法D.生产能力指数法E.朗格系数法【答案】： BC 35、下列关于预付款担保的说法中，正确的是()。A.预付款担保应在施工合同签订后、预付款支付前提供B.预付款担保必须采用银行保函的形式C.承包人中途毁约，中止工程，发包人有权从预付款担保金额中获得预付款补偿D.发包人应在预付款扣完后将预付款保函退还承包人E:在预付款全部

37、扣回之前，预付款保函应始终保持有效，且担保金额应与预付款金额一致。【答案】： ACD 36、下列科目中，属于资产负债表中的流动资产的有()。A.货币资金B.应收账款C.预付账款D.存货E:预收账款【答案】： ABCD 37、下列费用中，不属于分部分项直接工程费单价（基价）的有()。A.措施费B.材料检验试验费C.规费D.大型机械使用费E:生产管理人员工资【答案】： AC 38、关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中正确的是（）。A.场地准备费是指建设项目为达到开工条件进行的场地平整和原有设施拆除费用B.建设场地的大型土石方工程费用应计入场地准备费C.凡可回收材料的拆除工程

38、采用以料抵工方式冲抵拆除清理费D.场地准备及临时设施费不应包括已列入建安工程费中的施工单位临时设施费E.改扩建项目的场地准备和临时设施费可按工程费用的比例计算【答案】： ACD 39、根据国家现行有关竣工决算的规定，小型建设项目竣工财务决算报表包括()。A.建设项目竣工财务决算审批表B.建设项目概况表C.竣工财务决算总表D.建设项目交付使用资产明细表E:建设项目交付使用资产总表【答案】： ACD 40、关于材料单价的构成和计算，下列说法中正确的有（）。 A.材料单价指材料由其来源地运达工地仓库的入库价B.运输损耗指材料在场外运输装卸及施工现场内搬运发生的不可避免损耗C.采购及保管费包括组织采购

39、、供应和保管材料过程中发生的费用D.材料单价中包括材料仓储费和工地管理费E.材料生产成本的变动直接影响材料单价的波动【答案】： CD 41、下列有关施工招标文件编制的描述，正确的是（ ）。A.当未进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书B.评标办法可选择经评审的最低投标价法和综合评估法C.应包括本工程拟采用的通用合同条款、专用合同条款以及各种合同附件的格式D.如按照规定应编制招标控制价的项目，其招标控制价也应在招标时一并公布E.如果必须引用某一生产供应商的技术标准才能准确或清楚地说明拟建招标项目的技术标准时，则可直接引用【答案】： BCD 42、下列费用中，属于专项评价费的有()A.勘察设计

40、费B.可行性研究费C.节能评估费D.安全预评价费E.地震安全性评价费【答案】： CD 43、构成进口设备原价的费用项目中，到岸价计算公式正确的有（ ）。A.到岸价=离岸价+国际运费+运输保险费B.到岸价=抵岸价+国际运费+运输保险费C.到岸价=抵岸价+国际运费+外贸手续费+关税D.到岸价=运费在内价+运输保险费E.到岸价=离岸价+运输保险费【答案】： AD 44、确定预算定额人工工日消耗量过程中，应计入其他用工的有（ ）。A.材料二次搬运用工B.电焊点火用工C.按劳动定额规定应增（减）计算的用工D.临时水电线路移动造成的停工E.完成某一分项工程所需消耗的技术工种用工【答案】： BD 45、（2

41、012年真题）国际贸易中，CFR交货方式下买方的基本义务有（）。A.负责租船订舱B.承担货物在装运港装上指定船只以后的一切风险C.承担运输途中因遭遇风险引起的额外费用D.在合同约定的装运港领受货物E.办理进口清关手续【答案】： BC 46、按我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列属于企业管理费内容的有()。A.企业管理人员办公用的文具、纸张等费用B.企业施工生产和管理使用的属于固定资产的交通工具的购置、维修费C.对建筑以及材料、构件和建筑安装进行特殊鉴定检查所发生的检验试验费D.按全部职工工资总额比例计提的工会经费E:为施工生产筹集资金、履约担保所发生的财务费用【答案】： AD 47、某施工合同约定，现场主导施工机械一台，由承包人租得，台班单价为200元/ 台班，租赁费100元/天，人工工资为50元/工日，窝工补贴20元/工日，以人工费和机 械费为基数的综合费率为30%。在施工过程中，发生了如下事件：遇异常恶劣天气导 致停2天，人员窝工30工日，机械窝工2天；发包人增加合同工作，用工20工日，使 用机械1台班；场外大范围停电致停工1天，人员窝工20工日，机械窝工1天。据此， 下列选项正确的有（ ）。A.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为800元 B.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为1040元C.因发包人增加合