最新一级造价师之建设工程造价管理题库精选题库带答案（达标题）.docx

《最新一级造价师之建设工程造价管理题库精选题库带答案（达标题）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新一级造价师之建设工程造价管理题库精选题库带答案（达标题）.docx（41页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、最新一级造价师之建设工程造价管理题库精选题库带答案（达标题）第一部分 单选题(50题)1、固定节拍流水施工的特点之一是（）。A.专业工作队数大于施工过程数B.施工段之间可能存在空闲时间C.流水节拍等于流水步距D.相邻施工过程之间的流水步距不尽相等【答案】： C 2、下列关于工程项目管理组织机构形式的表述中，正确的是（ ）。A.直线制组织机构中各职能部门的职责分明，但信息传递线路长B.职能制组织机构能够分别从职能角度对下级进行业务管理C.直线职能制机构中各职能部门可以直接下达命令，传递信息路线短D.矩阵制组织机构具有较强的稳定性【答案】： B 3、根据民法典，下列关于格式合同的说法，正确的是（）

2、。A.采用格式条款订立合同，有利于保证合同双方的公平权利B.条款提供者的义务应公平原则确定义务权利，并向对方说明C.对格式条款的理解发生争议的，应当作出有利于提供格式条款一方的解释D.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款【答案】： B 4、关于Partnering模式的说法，正确的是（）。A.Partnering协议是业主与承包商之间的协议B.Partnering模式是一种独立存在的承发包模式C.Partnering模式特别强调工程参建各方基层人员的参与D.Partnering协议不是法律意义上的合同【答案】： D 5、（2019年真题）价值工程应用中，对产品进行分析的核心是（ ）。

3、A.产品的结构分析B.产品的材料分析C.产品的性能分析D.产品的功能分析【答案】： D 6、关于工程寿命周期社会成本的说法，正确的是（ ）。 A.社会成本是指社会因素对工程建设和使用产生的不利影响B.工程建设引起大规模移民是一种社会成本C.社会成本主要发生在工程项目运营期D.社会成本只在项目财务评价中考虑【答案】： B 7、某技术方案估计年总成本费用为8000 万元，其中外购原材料、燃料及动力费为4500 万元，折旧费为800 万元，摊销费为200 万元，修理费为500 万元，利息支出为210 万元。则该技术方案的年经营成本为（ ）万元。A.6790 B.4500C.6290 D.7290【答

4、案】： A 8、编制施工总进度计划的前提是（）。A.总体施工准备B.主要施工方法C.施工总平面布置D.总体施工部署【答案】： D 9、（2018年真题）项目融资属于“非公司负债型融资”，其含义是指（）。A.项目借款不会影响项目投资人（借款人）的利润和收益水平B.项目借款可以不在项目投资人（借款人）的资产负债表中体现C.项目投资人（借款人）在短期内不需要偿还借款D.项目借款的法律责任应当由借款人法人代表而不是项目公司承担【答案】： B 10、（2019年真题）将投资方案经济效果评价方法划分为静态评价方法和动态评价方法的依据是计算是否考虑了（）。A.通货膨胀B.资金时间价值C.建设期利息D.建设期

5、长短【答案】： B 11、下列投标报价策略中，（ ）属于恰当使用不平衡报价方法。A.适当降低早结算项目的报价B.适当提高晚结算项目的报价C.适当提高预计未来会增加工程量的项目单价D.适当提高工程内容说明不清楚的项目单价【答案】： C 12、企业的资本结构是否合理，通常要通过分析（ ）来衡量 。A.融资的每股收益B.经营杠杆系数C.财务杠杆系数D.总务杠杆系数【答案】： A 13、我国甲级工程造价咨询单位中从事工程造价专业工作的专职人员和取得一级造价工程师注册证书的人员分别不少于（ ）人。A.12和6B.20和10C.12和8D.10和6【答案】： A 14、（2019年考题）某工程有3个施工过

6、程，分为3个施工段组织流水施工。3个施L过程的流水节拍依次为3、3、4天，5、2、1天和4、1、5天，则流水施工工期为( )天。A.10B.12C.16D.18【答案】： D 15、下列关于优先股的说法，不正确的是 （ ）。A.股息固定B.优先股股东没有公司的控制权C.优先股融资成本较低D.股东不参与公司经营管理【答案】： C 16、以下各项中，属于价值工程分析阶段工作步骤的是（ ）。A.制定工作计划B.方案创造C.功能评价D.方案评价【答案】： C 17、为了有效地控制建设工程项目目标，可采取的组织措施之一是（）。A.委任执行人员B.论证技术方案C.审查工程付款D.选择合同计价方式【答案】：

7、 A 18、产品功能可从不同的角度进行分类，按功能的性质不同，产品的功能可分为（）。A.必要功能和不必要功能B.基本功能和辅助功能C.使用功能和美学功能D.过剩功能和不足功能【答案】： C 19、下列成本分析方法中，主要用来确定目标成本、实际成本和降低成本的比例关系，从而为寻求降低成本的途径指明方向的是（ ）.A.构成比率法B.相关比率法C.因素分析法D.差额计算法【答案】： A 20、根据关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知，PPP项目采购方式应由（ ）选择。A.政府于社会资本协商B.财政部门C.项目实施机构D.项目实施公司【答案】： C 21、某工程有3个施工过程，分4个施

8、工段，组织加快的成倍节拍流水施工，3个施工过程的流水节拍分别为4天、2天、4天，则流水施工工期为（）天A.10B.12C.16D.18【答案】： C 22、在价值工程活动中，通过分析求得某研究对象的价值指数VI，对该研究对象可采取的策略是（）。A.VI1时，增加现实成本B.VI1时，提高功能水平C.VI1时，降低现实成本D.VI1时，降低现实成本【答案】： C 23、根据建筑法，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过()个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。A.1B.2C.3D.6【答案】： D 24、与建筑工程一切险相比，下列关于安装工程一切险的特点，不正确的说法是

9、（ ）。A.安装工程一切险的保险标的从存放在工地起.保险人承担全部货价的风险B.试车、考核和保证阶段安装工程一切险的风险最大.其试车期的保费占整个工期保费的/左右C.安装工程一切险的风险大.保险费率高于建筑工程一切险D.安装工程一切险承担的风险主要为人为事故损失和自然灾害【答案】： D 25、根据民法典，下列关于格式合同的说法，正确的是（）。A.采用格式条款订立合同，有利于保证合同双方的公平权利B.条款提供者的义务应公平原则确定义务权利，并向对方说明C.对格式条款的理解发生争议的，应当作出有利于提供格式条款一方的解释D.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款【答案】： B 26、（20

10、16年真题）下列投资方案经济效果评价指标中，能够在一定程度上反映资本周转速度的指标是（ ）。A.利息备付率B.投资收益率C.偿债备付率D.投资回收期【答案】： D 27、设计方案评价方法中，关于单指标相关方法中，阐述不正确的有（ ）A.采用综合费用法评价设计方案的不足是没有考虑资金的时间价值B.工程设计中运用价值工程的目标是提高建设工程价值C.工程设计中运用价值工程的目标是增强建设工程功能D.应用价值工程评价设计方案的首要步骤是进行功能分析【答案】： C 28、建造一座建筑物A和增加一个空调系统B。建筑物A本身是有用的，增加空调系统B后使建筑物A更有用，但采用方案A并不一定要采用方案B。则在进

11、行经济效果评价时，该组方案为（）。A.互斥型方案B.互补型方案C.组合一互斥型方案D.混合相关型方案【答案】： B 29、安装工程一切险的保证期自（）时开始。A.工程验收合格或工程所有人使用B.工程安装完毕后的冷试、热试和试生产C.试车考核期终止D.保险财产运到施工地点【答案】： A 30、工程因故停工的，需书面通知建筑意外伤害保险的保险人并办理保险期间顺延手续，但保险期间自（ ）起最长不超过（ ）年。A.复工之日；3B.停工之日；5C.开工之日；3D.开工之日；5【答案】： D 31、（2015年考题）关于合同争议仲裁的说法，正确的是（）。A.仲裁是诉讼的前置程序B.仲裁裁决在当事人认可后具

12、有法律约束力C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请D.仲裁协议的效力须由人民法院裁定【答案】： C 32、下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是（）。A.建设单位不得将建设工程肢解发包B.建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标C.建设单位不得任意压缩合同工期D.涉及承重结构变动的装修工程施工期前，只能委托原设计单位提交设计方案【答案】： D 33、根据外商投资产业指导目录，必须由中方控股的项目是（ ）。 A.综合影剧院项目B.铁路干线路网C.超大型公共建设项目D.农业深加工项目【答案】： B 34、（2021年真题）为有效控制工程造价，业主应将工程造价管理重点放在（ ）阶段

13、。A.施工招标和价款结算B.决策和设计C.设计和施工阶段D.招标和竣工验收【答案】： B 35、（2020年真题）对某投资方案进行单因素敏感性分析时，在相同初始条件下，产品价格下降幅度超过6.28%时，净现值由正变负；投资额增加幅度超过9.76%时，净现值由正变负。经营成本上升幅度超过14.35%时，净现值由正变负，按净现值对各个因素的敏感程度由大到小排列，正确的顺序是（）。A.产品价格一投资额一经营成本B.经营成本一投资额一产品价格C.投资额一经营成本一产品价格D.投资额一产品价格一经营成本【答案】： A 36、某通过招投标订立的政府采购合同金额为200万元，合同履行过程中需追加与合同标的相

14、同的货物，在其他合同条款不变且追加合同金额最高不超过（）万元时，可以签订补充合同采购。A.10B.20C.40D.50【答案】： B 37、在组织建设工程流水施工时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是（）。A.流水节拍B.施工段C.流水强度D.施工过程【答案】： B 38、必须保证原有采购项目一致性或服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额（）的，可以采用单一来源方式采购。A.8%B.10%C.15%D.20%【答案】： B 39、（2019年真题）可作为建筑工程一切险保险项目的是（ ）。A.施工用设备B.公共运输车辆C.技术资料D.有价证券【答案

15、】： A 40、下列关于工程项目管理组织机构形式的表述中，正确的是( )。A.直线制组织机构中各职能部门的职责分明，但信息传递路线长B.职能制组织机构中各职能部门能够分别从职能角度对下级进行业务管理C.直线职能制组织机构中各职能部门可以直接下达命令，信息传递路线短D.矩阵制组织机构实现了集权和分权的最优组合，具有较强的稳定性【答案】： B 41、作为施工承包单位计划体系的重要内容，项目管理规划大纲应由（）编制。A.项目经理部在投标之前B.企业管理层在中标之后C.项目经理部在中标之后D.企业管理层在投标之前【答案】： D 42、（2017年真题）根据标准施工招标文件合同双方发生争议采用争议评审的

16、，除专用合同条款另有约定外，争议评审组应在（ ）内做出书面评审意见。A.收到争议评审申请报告后28天B.收到被申请人答辩报告后28天C.争议调查会结束后14天D.收到合同双方报告后14天【答案】： C 43、根据工程造价咨询企业管理办法（2020 年住房和城乡建设部令第50 号修正）,乙级造价咨询企业中,取得一级造价工程师注册证书的人员不少于（ ）人。A.3 B.4 C.6 D.10【答案】： A 44、在下列投资方案经济效果评价方法中，属于动态评价方法的有（ ）。A.增量投资收益率法和综合总费用法B.增量内部收益率法和年折算费用法C.净现值法和最小公倍数法D.净年值法和增量投资回收期法【答案

17、】： C 45、（2019年考题）可作为建筑工程一切险保险项目的是（）。A.施工用设备B.公共运输车辆C.技术资料D.有价证券【答案】： A 46、某分部工程划分为3个施工过程、3个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3、5、4天，4、4、 3天和3、4、2天。则流水施工工期为（）天。A.16B.17C.18D.19【答案】： C 47、（2020年真题）根据价格法，在制定关系群众切身利益的公用事业价格，公益性服务价格，自然垄断经营的价格应当建立（）制度。A.风险评估B.公示C.专家咨询D.听证会【答案】： D 48、项目资金结构中，如果项目资本金所占比重太少，则对项目的可能影响是（ ）。A.财

18、务杠杆作用下滑B.负债融资成本降低C.负债融资难度提升D.市场风险承受力增强【答案】： C 49、（2017年真题）工程网络计划资源优化的目的是通过改变（ ），使资源按照时间的分布符合优化目标。 A.工作间逻辑关系B.工作的持续时间C.工作的开始时间和完成时间D.工作的资源强度【答案】： C 50、某企业为筹集资金，发行500 万元普通股股票，每股正常市价为50 元，预计第一年发放股利15 元，估计股利年增长率为10，筹资费用率为股票市价的8%；发行500 万元优先股股票，筹资费用率为4%，股息年利率为12%。则该企业的加权平均资金成本率为（ ）。A.12.88%B.12.38%C.12.79

19、%D.12.98%【答案】： A 第二部分 多选题(50题)1、下列评价指标中，可用于评价投资方案盈利能力的动态指标是()。A.净产值B.净现值C.净年值D.投资收益率E.偿债备付率【答案】： BC 2、根据 工程造价咨询企业管理办法，工程造价咨询企业可被处 1 万元以上 3 万元以下罚款的情形是（ ）。A.跨地区承接业务不备案的B.出租、出借资质证书的C.不及时办理资质变更手续D.提供虚假材料申请资质的E.以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质【答案】： B 3、（2014年真题）根据招标投标法实施条例，评标委员会应当否决投标的情形有（ ）。A.投标报价高于工程成本B.投标文件未经投标单位负责人签

20、字C.投标报价低于招标控制价D.投标联合体没有提交共同投标协议E.投标人不符合招标文件规定的资格条件【答案】： BD 4、根据合同法，下列各类合同中属于无效合同的有()。A.恶意串通损害第三人利益的合同B.一方以欺诈手段订立的合同C.一方乘人之危订立的合同D.损害社会公共利益的合同E.订立合同时显失公平的合同【答案】： AD 5、(2016年)根据建设工程安全生产管理条例，施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的()编制专项施工方案。A.土方开挖工程B.钢筋工程C.模板工程D.混凝土工程E.脚手架工程【答案】： AC 6、按现行财务制度规定， 施工承包单位对施工机械计提折旧一般应采用（ ） 。

21、A.双倍余额递减法B.平均年限法C.年数总和法D.挣值分析法E.工作量法【答案】： B 7、关于利率高低影响因素的说法，正确的有（ ）。A.通常情况下，利率的最高界限是社会平均利润率B.借出资本所承担的风险越大，利率越低C.资本借出期间的不可预见因素越多，利率越高D.社会平均利润率不变的情况下，借贷资本供过于求会导致利率上升E.借出资本期限越长，利率越高【答案】： AC 8、根据标准施工招标文件中的合同条款，需要由承包人承担的有（）。A.承包人协助监理人使用施工控制网所发生的费用B.承包人车辆外出行驶所发生的场外公共道路通行费用C.发包人提供的测量基准点有误导致承包人测量放线返工所发生的费用D

22、.监理人剥离检查已覆盖合格隐蔽工程所发生的费用E.承包人修建临时设施需要临时占地所发生的费用【答案】： AB 9、工程造价咨询企业应当办理资质证书变更手续的情形有（）。A.企业跨行政区域承接业务B.企业名称发生变更C.企业新增注册造价工程师D.企业技术负责人发生变更E.企业组织形式发生变更【答案】： BD 10、根据工程造价咨询企业管理办法，关于乙级工程造价咨询企业资质标准的说法，正确的是()。A.企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60%B.企业技术负责人应当从事工程造价专业工作12年以上C.企业近3年工程造价咨询营业收入累计不低于500万元D.企业专职从事工程造价专业工作的人员

23、中注册造价工程师不少于6人E.企业注册资本不少于100万元【答案】： AD 11、关于投资方案不确定性分析的说法中，正确的有（ ）。A.财务评价中的不确定性分析的指标有盈亏平衡分析和敏感性分析B.敏感性分析只适用于财务评价C.盈亏平衡分析只适用于财务评价D.盈亏平衡分析只适用于国民经济评价E.风险分析只适用于国民经济评价【答案】： AC 12、下列属于工程造价计价依据中的设备和工程量计算依据的是（）。A.项目建议书B.可行性研究报告C.设计文件D.人工单价E.概算定额【答案】： ABC 13、下列选项中，施工组织设计的编制依据有（）。A.与工程有关的资源供应条件B.招投标文件C.工程现场条件D

24、.工程施工合同文件E.工程设计文件【答案】： ACD 14、某工程施工至某月底，经偏差分析得到费用偏差（CV）0，进度偏差（SV）0，则表明（）。A.已完工程实际费用节约B.已完工程实际费用已完工程计划费用C.拟完工程计划费用已完工程实际费用D.已完工程实际进度超前E.拟完工程计划费用已完工程计划费用【答案】： BCD 15、下列工程项目融资需设立 SPV/SPC 的有（）。A.BOTB.TOTC.ABSD.PFIE.PPP【答案】： BC 16、(2015年)根据招标投标法实施条例，视为投标人相互串通投标的情形有( )。A.投标人之间协商投标报价B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜C.不同

25、投标人的投标保证金从同一单位的账户转出D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人E.投标人之间约定中标人【答案】： BCD 17、(2015年)价值工程应用中，可提出的新方案进行综合评价的定量方法()。A.头脑风暴法B.直接评分法C.加权评分法D.优缺点列举法E.专家检查法【答案】： BC 18、（2015年考题）下列施工人员意外伤害保险期限的说法，正确的是（）。A.保险期限应在施工合同规定的工程施工之日二十四时止B.工程量提前竣工的，保险责任自行终止C.工程因故延长工期的，保险期限自动延长D.保险期限自开工之日起最长不超过三年E.保险期内工程停工的，保险人应当承担保险责任【答案】：

26、AB 19、根据价格法，政府可依据有关商品或者服务的社会平均成本和市场供求状况、国民经济与社会发展要求以及社会承受能力，实行合理的（ ）。A.购销差价B.批零差价C.利税差价D.地区差价E.季节差价【答案】： ABD 20、既有法人作为项目法人筹措项目资金时，属于既有法人外部资金来源的有（ ）。A.企业增资扩股B.企业资产变现C.资本市场发行股票或债券D.企业产权转让E.企业发行优先股股票【答案】： A 21、根据标准设计施工总承包招标文件规定，由于发包人原因引起的工期延误。承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润的情形是指（ ）。A.变更B.未能按照合同要求的期限对承包人

27、文件进行审查C.异常恶劣的气候条件D.发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务E.因发包人原因导致的暂停施工【答案】： ABD 22、根据工程造价咨询企业管理办法，关于乙级工程造价咨询企业资质标准的说法，正确的有（ ）。A.新申请的乙级造价咨询企业暂定期为3年B.专职专业人员取得一级造价工程师证书的不少于3人C.企业注册资本不少于100万元D.企业专职从事工程造价专业工作的人员中二级注册造价工程师不少于6人E.暂定期内工程造价咨询营业收入累计不低于人民币50万元【答案】： B 23、(2014年)根据注册造价工程师管理办法，注册造价工程师的执业范围有（ ）。A.工程概算的审核和批准B.工程量

28、清单的编制和审核C.工程合同价款的变更和调整D.工程索赔费用的分析和计算E.工程经济纠纷的调解和裁定【答案】： BCD 24、（2018年考题）工程项目多方案比选的内容有（）。A.选址方案B.规模方案C.污染防治措施方案D.投产后经营方案E.工艺方案【答案】： ABC 25、下列关于工程造价咨询企业的说法，正确的有（ ）。A.工程造价咨询企业可以从事各类建设项目的工程造价咨询业务B.工程造价咨询企业可鉴定工程造价经济纠纷C.工程造价咨询企业可编制工程项目经济评价报告D.工程造价咨询企业只能在一定行政区域内从事工程造价咨询活动E.工程造价咨询业务范围的工作包括项目设计方案比选【答案】： BC 2

29、6、根据标准施工招标文件，资格审查的内容主要包括（）。A.营业执照的有效性B.企业财务状况C.定额使用审查D.设备材料价格审查E.近年发生的诉讼及仲裁情况【答案】： AB 27、在工程建设过程中，需要实行项目法人责任制的有（）。A.公立医院项目B.集体单位的投资项目C.政府投资的铁路项目D.司法机关的办公楼项目E.某企业家投资兴建的工厂【答案】： BC 28、根据我国价格法规定，应当建立听证会制度，以便在制定价格时征求消费者、经营者和有关方面意见的情形有（）。A.关系到群众切身利益的公用事业价格B.关系到群众切身利益的基本农产品价格C.关系到群众切身利益的自然垄断经营的产品价格D.关系到群众切

30、身利益的重要的工业原材料价格E.关系到群众切身利益的公益性服务价格【答案】： AC 29、(2015年)根据标准施工招标文件中的合同条款，签约合同价包含的内容有( )。A.变更价款B.暂列金额C.索赔费用D.结算价款E.暂估价【答案】： B 30、根据合同法，应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方()的，可以中止履行合同。A.经营状况严重恶化B.同时投资的项目过多C.丧失商业信誉D.转移财产以逃避债务E.抽逃资金以逃避债务【答案】： ACD 31、（2014年考题）建筑工程一切险中物质损失的除外责任有（）A.台风引起水灾的损失B.设计错误引起损失C.原材料缺陷引起损失D.现场火灾造成损失E

31、.维修保养发生的费用【答案】： BC 32、根据政府采购法，下面关于政府采购的相关内容说法正确的有（ ）。A.政府采购的主要采购方式的是公开招标B.政府采购的主要采购方式有公开招标、邀请招标和竞争性谈判C.政府采购合同履行中，不可以与供应商协商签订补充合同D.政府采购合同履行中，可以与供应商协商签订补充合同E.所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%【答案】： AD 33、根据我国现行规定，在计算应纳税所得额时，不得扣除的支出有（ ）。A.向投资者支付的股息B.企业所得税税款C.各种捐赠支出D.国债利息收入E.赞助支出【答案】： AB 34、与传统融资方式相比较，项目融资的特点有（

32、 ）。A.融资时间较长B.融资成本较高C.对投资人信用要求高D.风险种类少E.属于公司负债型融资【答案】： AB 35、为了有效地控制工程造价，应将工程造价管理的重点放在工程项目的（ ）阶段。A.设计B.施工C.策划决策D.招标E.竣工验收【答案】： AC 36、与EPC总承包模式相比，平行承包模式的特点有（ ）A.建设单位可在更大范围内选择承包单位B.建设单位组织协调工作量大C.建设单位合同管理工作量大D.有利于建设单位较早确定工程造价E.有别于建设单位向承包单位转移风险【答案】： ABC 37、(2018年)投保建筑工程一切险时，不能作为保险项目的有（ ）。A.现场临时建筑B.现场的技术资

33、料、账簿C.现场使用的施工机械D.领有公共运输执照的车辆E.现场在建的分部工程【答案】： BD 38、(2016年)关于施工标段划分的说法，正确的有()。A.标段划分多，业主协调工作量小B.承包单位管理能力强，标段划分宜多C.业主管理能力有限，标段划分宜少D.标段划分少，会减少投标者数量E.标段划分多，有利于施工现场布置【答案】： CD 39、根据招标投标法实施条例，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或投标人的情形有（ ）。A.就同一招标项目向投标人提供相同的项目信息B.对招标项目指定特定的品牌和原产地C.以特定行业的业绩作为加分条件D.对投标人采用无差别的资格审查标准E.设定的技术和商务条

34、件与合同履行无关【答案】： BC 40、根据固定资产投资项目资本金制度相关规定，项目资本金可以用货币出资，也可以用（ ）作价出资。A.实物B.工业产权C.非专利技术D.企业商誉E.土地所有权【答案】： ABC 41、施工投标采用不平衡报价法时，可以适当提高报价的项目有（）。A.工程内容说明不清楚的项目 B.暂定项目中必定要施工的不分标项目 C.单价与包干混合制合同中采用包干报价的项目 D.综合单价分析表中的材料费项目 E.预计开工后工程量会减少的项目【答案】： BC 42、在价值工程活动中，可用来确定功能重要性系数的强制评分法包括（ ）A.环比评分法B.0-1 评分法C.0-4 评分法D.逻辑

35、评分法E.多比例评分法【答案】： BC 43、（2019年考题）项目管理采用矩阵制组织机构形式的特点有（）。A.组织机构稳定性强B.容易造成职责不清C.组织机构灵活性大D.组织机构机动性强E.每一个成员受双重领导【答案】： CD 44、合同法规定的属于无效合同条件包括（ ）。A.一方以胁迫手段订立合同，损害国家利益B.以合法形式掩盖非法目的的合同C.在订立合同时显失公平D.恶意串通损害第三人利益E.合同履行造成对方人身伤害【答案】： ABD 45、下列属于多指标法中的评价指标的有（）。A.工程造价指标B.材料消耗量指标C.劳动消耗量指标D.工期指标E.环境指标【答案】： ABCD 46、进行投

36、资项目互斥方案静态分析可采用的评价指标有（ ）个。A.净年值B.增量投资收益率C.综合总费用D.增量投资内部收益率E.增量投资回收期【答案】： BC 47、对工程网络计划进行优化，其目的是使该工程（ ）。 A.工期优化的目的是使计算工期满足要求工期B.资源优化的目的是使资源需用量降至最低C.费用优化的目的是寻求总成本最低时的工期安排D.资源优化的目的是使资源强度降至最低E.资源优化的目的是使资源按照时间的分布符合优化目标【答案】： AC 48、在工程建设实施过程中，为了做好环境保护全体工程与环保措施工程必须同时进行的工作有（ ）A.招标B.设计C.施工D.竣工结算E.投入运行【答案】： BC 49、建设工程组织流水施工时，确定流水节拍的方法有（ ）。A.定额计算法B.经验估计法C.价值工程法D.ABC分析法E.风险概率法【答案】： AB 50、（2014年考题）根据建设项目工程总承包合同（示范文本），在合同专用条款中应约定预付款的（）A.抵扣保证B.抵扣方式C.抵扣比例D.抵扣时间安排E.抵扣币种【答案】： BCD