历年一级建造师之一建工程法规题库包过题库附答案【B卷】.docx

《历年一级建造师之一建工程法规题库包过题库附答案【B卷】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《历年一级建造师之一建工程法规题库包过题库附答案【B卷】.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、历年一级建造师之一建工程法规题库包过题库附答案【B卷】第一部分 单选题(50题)1、关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）。2018真题A.首席仲裁员应当由仲裁委员会指定B.当事人双方必须各自选定合议仲裁庭中的一名仲裁员C.当事人未在规定期限内选定仲裁员的，由仲裁委员会主任指定D.仲裁庭应当由3名仲裁员组成【答案】： C 2、甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订了一份建材购销合同，同时在合同中约定：就本合同发生争议提请Z市仲裁委员会仲裁。之后双方发生争议，乙公司认为在签订合同过程中存在重大误解，合同应被撤销。乙公司向Z市人民法院起诉要求人民法院撤销该合同，而甲公司向Z市仲裁委员会申请仲裁要求乙公司承

2、担违约责任。则下列说法中，正确的是()。A.Z市人民法院应当依法对此案进行审理B.Z市人民法院应当裁定不予受理C.Z市人民法院应和Z市仲裁委员会协商确定由谁受理此案D.Z市仲裁委员会不应当受理此案【答案】： B 3、部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时，正确的处理方式为（）。A.由国务院提出意见，其认为应当适用地方性法规的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决B.由国务院提出意见，其认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决C.由全国人民代表大会常务委员会提出意见，其认为应当适用部门规章的，应当提请国务院裁决D.由全国人民代表大会常务委员会提出意见，其认为应当

3、适用地方性法规的，应当提请国务院裁决【答案】： B 4、某开发商新建住宅小区项目，拟将小区生活污水经处理后排入附近一河流，则其设置排污口时应当取得（ ）同意。A. 城市规划部门B. 建设行政管理部门C. 水行政主管部门D. 渔业主管部门【答案】： C 5、在财产保险中，保险事故或者保险合同约定的条件满足时，对保险人享有保险金给付请求权的人是指()。A.被保险人B.保险合同受益人C.保险合同投保人D.保险合同关系人【答案】： A 6、承揽合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明，又不能达成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的，定作人应当在（ ）支付报酬。A.合同生效后B.交付工作

4、成果时C.完成工作成果50%时D.完成全部工作成果前【答案】： B 7、某施工企业实行全员安全生产责任制度,则应与实际控制人同为安全生产第一责任人的是()。A.法定代表人B.技术负责人C.安全生产管理人员D.项目经理【答案】： A 8、关于用益物权和担保物权,下列说法正确的是( )。A.用益物权只适用于不动产,担保物权适用于不动产和动产B.国家所有的自然资源,只有单位能成为其用益物权人C.属于集体所有的自然资源,单位、个人依法可以占有、使用和收益D.根据“一物一权”原则,一物上面只能有一个担保物权【答案】： C 9、某市A 区的建设单位将其位于本市B 区的办公楼发包给本市C 区的施工企业，双方

5、在本市D 区签订的施工合同，合同中未约定纠纷管辖地。后因工程质量问题产生纠纷，则建设单位可能向该市（ ）人民法院提起诉讼。A.A 区B.B 区C.D 区D.C 区或A 区【答案】： B 10、甲公司与乙公司签订了多台成套电子装置采购合同。为按期投产，双方约定分批交货。乙未能如期交付K06电子装置，致使其后各批交付的电子装置不能如期安装、投产。对此，甲公司()。A.可以解除K06和其后各批电子装置的采购合同B.只能解除K06电子装置的采购合同C.只能继续履行合同D.解除采购合同应获得乙的同意【答案】： A 11、某建筑企业施工中噪声扰民被当地环保部门处作出罚款2万元限期缴纳处罚决定，但施工企业在

6、此期限内既没有申请行政复议或诉讼，又没有履行行政决定，则环保部门可自履行期限届满之日起( )个月内，申请人民法院强制执行。A.1B.2C.3D.6【答案】： C 12、工程建设单位组织验收合格后投入使用，2年后外墙出现裂缝，经查是由于设计缺陷造成的，则下列说法正确的是()。（2014）A.施工单位维修，建设单位直接承担费用B.建设单位维修并承担费用C.施工单位维修并承担费用D.施工单位维修，设计单位直接承担费用【答案】： A 13、关于表见代理的错误说法是（ ）。A. 表见代理的行为人没有代理权B. 表见代理是无效代理C. 表见代理在本质上属于无权代理D. 善意相对人有理由相信行为人有代理权【

7、答案】： B 14、关于专利申请的说法，正确的是（）。A.两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人 B.职务发明创造申请专利的权利属于发明人或设计人，申请被批准后，单位为专利权人 C.在中国没有经常居所的外国人，在中国可以自行申请专利和办理其他专利事务的 D.国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日，如果申请文件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请日【答案】： A 15、（2019年真题）关于投标文件的送达和接收的说法,正确的是()。A.投标文件逾期送达的,可以推迟开标B.未按招标文件要求密封的投标文件,招标人不得拒收C.招标人签收投标文件后,特殊情况下,经批准可

8、以在开场前开启投标文件D.招标文件可以在法定拒收情形外另行规定投标文件的拒收情况【答案】： D 16、某施工单位总工程师杨某，为完成本单位工作任务，利用业余时间编写了网架结构施工技术一书。该书完成后，该单位将享有()。A.署名权B.发表权C.优先使用权D.许可使用权【答案】： C 17、在招标过程中，关于投标人提出的异议的说法，正确的是（ ）。A.资格预审文件异议，应当在发售资格预审文件期间提出B.对招标文件有异议，除投标人可以提出外，利害关系人也可以提出C.对招标文件的异议，在提交投标文件截止时间15日前提出D.评标结果有异议，投标人可以直接进行投诉【答案】： B 18、下列不会导致委托代理

9、行为终止的是（ ）。A.代理期限届满B.被代理人取消委托C.代理人死亡D.被代理人丧失民事行为能力【答案】： D 19、某住宅楼建设过程中，考虑到工程安全，施工单位编制了高大模板工程专项施工方案，该方案还须专家进行论证、审查，则方案论证、审查工作由()来组织。A.建设单位B.建设行政主管部门C.施工单位D.监理单位【答案】： C 20、书面的授权委托书应当载明的内容，下列不包括（ ）。A.代理人名称或姓名B.代理事项C.代理的收费标准D.代理的权限和期限【答案】： C 21、 甲向乙发出一个要约后觉得不妥，又向乙发出了一个通知，通知中说明前一个要约中的内容无效，则（ ）。A.后一个通知的行为属

10、于要约撤回B.后一个通知的行为属于要约撤销C.后一个通知有效的条件是不迟于前一个通知到达受要约人D.后一个通知有效的条件是不迟于受要约人发出承诺通知到达受要约人【答案】： C 22、自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.30；7B.30；14C.15；7D.15；14【答案】： A 23、根据民法典，当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是（ ）年。A. 1B. 2C. 4D. 20【答案】： B 24、房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法规定，建设单位

11、应当向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门(简称备案机关)报送竣工验收备案文件。其中，工程竣工验收备案表一式两份，分别保存在( )。A.建设单位和备案机关 B.建设单位和设计单位C.建设单位和施工单位 D.设计单位和备案机关【答案】： A 25、某施工企业于2014 年3 月5 日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2014 年3 月20 日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2014 年4 月10 日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为（ ）。A.2014 年3 月5 日B.2014 年3

12、月12 日C.2014 年3 月20 日D.2014 年4 月10 日【答案】： A 26、 关于建设单位逾期报送有关竣工验收资料的说法,正确的是()。A.由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报B.由所在地城市住房与城乡建设部责任限期补报C.逾期不补报的,处1万元以上3万元以下罚款D.逾期不补报的,处3万元以上5万元以下罚款【答案】： A 27、根据劳动合同法，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起（）内订立书面劳动合同。2014真题A.1个月 B.2个月 C.3个月 D.半年【答案】： A 28、某施工企业在申请仲裁后经仲裁庭调解，与建设单位

13、达成了调解协议，则下列说法中，正确的是()。A.施工企业必须撤回仲裁申请B.施工企业在调解书签收前后不得反悔C.仲裁庭只能根据调解协议制作裁决书D.仲裁庭制作的调解书和裁决书具有同等法律效力【答案】： D 29、伪造、擅自制造他人注册商标标识，情节特别严重的，应判处()有期徒刑并处罚金。A.3年以下B.3年以上5年以下C.3年以上7年以下D.5年以上8年以下【答案】： C 30、某建筑工程因故中止施工3个月，建设单位需要做的工作有()。A.应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告B.应当自中止施工之日起三个月内，申请延期C.应当自中止施工之日起一个月内，报发证机关核验施工许可证D.应当自中

14、止施工之日起三个月内，重新办理施工许可证【答案】： A 31、城乡规划法规定，建设单位未在建设工程竣工验收后（ ）个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报。A.2B.3C.4D.6【答案】： D 32、在下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是()。A.定金B.质押C.抵押D.留置【答案】： C 33、招标投标违法行为记录公告暂行办法规定，国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起（ ）个工作日内对外进行记录公告。A.15B.20C.30D.45【答案】： B 34、某建筑工程已经达

15、到其合理使用年限，业主想继续使用，则( )。A.不能继续使用，必须拆除B.可以继续使用C.向建设主管部门缴纳一定费用后可继续使用D.委托鉴定，重新界定使用期【答案】： D 35、中华人民共和国企业所得税法规定，企业所得税的税率为（ ）。A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】： D 36、某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交投标文件的截止时间为4月25目，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为（ ）。A. 3月20日B. 3月30日C. 4月25日D. 4月30日【答案】： C 37、下列选项中，不能提起行政复议的行为是（

16、）。A. 某市建设行政主管部门将某施工企业的资质由一级降为二级B. 某市交通行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定，并据此对某公司超载车辆进行扣押C. 某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工作人员予以警告处分D. 某市民政部门对张某成立社团组织的申请不予批准【答案】： C 38、为了保证案件的公正审判而要求与案件有一定利害关系的审判人员或其他有关人员，不得参与本案的审理活动或诉讼活动，这体现了（ ）。 A. 合议制度B. 公开审判制度C. 回避制度D. 两审终审制度【答案】： C 39、甲公司和乙公司订立了预制构件承揽合同,合问履行过半,甲公司突然通知乙公司解除合同,关于甲公司和乙公司

17、权利的说法,正确的是（ ）A.经乙公司同意后甲公司方可解除合同B.乙公司有权要求甲公司继续履行合同C.合同履行过半后,甲公司无权解除合同D.甲公司有权随时解除合同,但应当向乙公司赔偿相应的损失【答案】： D 40、关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是（）。A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25% B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可 C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查 D.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团分公司所在地分公司负责人进

18、行带班检查【答案】： C 41、下列关于评标委员会的组成和工作的说法中，正确的是（）。A.评标委员会人数为5人以上的单数，其中技术经济等方面的专家不少于三分之二B.评标人员名单在评标报告完成前保密C.评标委员会不能要求投标人澄清问题D.评标委员会不能否决所有的投标【答案】： A 42、依法实施强制监理的工程项目，对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准负有审查责任的是（ ）。A.发包人驻工地代表B.工程监理单位C.设计单位D.项目技术负责人【答案】： B 43、根据建筑市场诚信行为管理办法的规定，除招标投标违法行为外，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚

19、决定作出后的()日内。A.30B.20C.15D.7【答案】： D 44、下列纠纷属于行政纠纷是( )。A.李某对于工资支付和单位发生的纠纷B.施工单位和建设单位对于工程质量的纠纷C.施工单位和租赁公司关于机械租赁的纠纷D.施工单位对于环保局的罚款产生纠纷【答案】： D 45、甲建筑工程公司与乙水泥厂签订了一份 200t 水泥的买卖合同。交货期到，乙水泥厂按照合同约定交付了水泥，但是甲公司一直不支付货款，致使水泥厂损失过大。根据有关法律规定，甲乙引发的债属于（ ）。A.合同之债B.侵权行为之债C.不当得利之债D.无因管理之债【答案】： A 46、某施工单位与王先生签订了为期2年的劳动合同，根据

20、劳动合同法的规定，王先生的试用期不得超过（ ）个月。 A. 1B. 2C. 3D. 6【答案】： B 47、可以充抵注册建造师继续教育学时的是()。A.参加全国建造师执业资格考试命题工作B.从事注册建造师辅导教材编写工作C.在有全国影响力的会议上发表有关建设工程项目管理的学术论文D.参加建造师考前培训授课工作【答案】： A 48、关于建设工程中代理的说法,正确的是A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理B.建设工程中的代理主要是法定代理C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为,不得代理D.建设工程中为被代理人的利益,代理人可直接转托他人代理【答案】： C 49、安全生产中，从业人员的知情权是指（

21、）。A. 掌握本职工作所需的安全生产知识，增强事故预防和应急处理能力B. 获得符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的权利C. 了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施D. 熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位安全操作技能【答案】： C 50、根据关于建筑服务等营改增试点政策的通知，纳税人提供建筑服务取得预收款，应在收到预收款时，以取得的预收款扣除支付的分包款后的余额，应规定的预征率预缴增值税。适用一般计税方法计税的项目预征率为（）。A.1% B.3% C.5% D.2%【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当

22、制定本单位生产安全事故应急救援预案制，( )A.配备必要的应急救援器材、设备B.定期组织演练C.配备应急救援人员D.配备专职应急救援人员E.建立应急救援组织【答案】： ABC 2、建设工程以赔偿损失方式承担违约责任的构成要件包括（）（2013）A.违反执业道德规范B.造成损失后果C.具有违约行为.D.违反建筑企业内部文件E.违约行为与财产等损失之间有因果关系【答案】： BC 3、施工单位应当在施工工地公示（ ）等信息。A.扬尘污染防治措施B.负责人C.施工单位资质D.扬尘监督管理主管部门E.扬尘污染程度【答案】： ABD 4、下列行为中,属于建设工程施工单位资质不良行为的有()。A.未取得资质

23、证书承揽工程的B.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的C.将承包的工程转包或违法分包的D.工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保修书的E.涂改、伪造、出借、转让建筑业企业资质证书的【答案】： AB 5、根据安全生产许可证条例，企业取得安全生产许可证应当具备的条件有（）。A.管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格 B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费 C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入 D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装 E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险【答案】： ABCD

24、 6、在建设某小区的工程中，相关人员办理了保险，其中建设工程一切险的被保险人可以包括()。A.房地产商B.总承包小区项目的建筑公司C.分包小区项目的安装公司D.房地产商聘任的监理工程师E.建设行政主管部门【答案】： ABCD 7、建设单位办理工程竣工验收备案时应当提交的文件有( )。A.工程竣工验收备案表B.工程竣工验收报告C.施工单位签署的工程质量保修书D.施工合同E.法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件【答案】： ABC 8、根据仲裁法，当事人有证据证明仲裁裁决存在()情形的，可以向人民法完申请撤销该仲裁裁决。（2013）A.双方当事人均不满意仲裁结果B.

25、没有仲裁协议C.仲裁员隐瞒了应该回避的事由D.没有对另一方当事开成强制作用E.裁决事项超出仲裁委员会权限【答案】： BC 9、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，发包人的下列行为中，造成建设工程质量缺陷，应承担过错责任的有（）。2017A.提供的设计有缺陷 B.提供的建筑材料不符合强制标准 C.指定购买的建筑构配件不符合强制标准 D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程 E.直接指定分包人分包专业工程【答案】： ABC 10、下列建设工程合同中，属于无效合同的有( )。A.施工企业超越资质等级订立的合同B.发包人胁迫施工企业订立的合同C.没有资质的实际施工人

26、借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同D.供应商欺诈施工单位订立的采购合同E.施工企业与发包人订立的重大误解合同【答案】： AC 11、 根据建设工程质量管理条例,关于建设工程最低保修期限说法,正确的有（）。A.供热与供冷系统为1个采暖期、供冷期B.有防水要求的卫生间为5年C.房屋建筑的地基基础工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限D.电气管道为2年E.设备安装和装修工程为3年【答案】： BCD 12、合同双方当事人可以在书面合同中协议选择（ ）人民法院，以解决双方争议纠纷。A.被告住所地B.合同备案地C.合同签订地D.合同履行地E.原告住所地【答案】： ACD 13、关于增值税应纳税额计算

27、的说法，正确的有（）。2018真题A.纳税人兼营不同税率的项目，未分别核算销售额的，从低适用税率B.当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分可以结转下期继续抵扣C.应税销售行为的购买方为消费者个人的，可以开具增值税专用发票D.当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额是应纳税额E.应税销售行为适用于免税规定的，不得开具增值税专用发票【答案】： BD 14、关于我国建设工程企业资质等级管理的说法,正确的有()。A.建筑业企业资质分为工程总承包、专业分包、劳务分包三个序列B.我国建筑业企业、建设工程勘察、设计、工程监理企业资质的归口管理部门是国务院建设行政主管部门C.取得工程设计综合资质的企业

28、,可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务D.取得事务所资质的工程监理企业可以承担我国所有三级建设工程项目的工程监理业务E.专业承包企业可以将劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业【答案】： BC 15、根据绿色施工导则对提高用水效率作出规定，下列说法正确的有（ ）。A.现场机具、设备、车辆冲洗用水根据现场环境可以设立循环用水装置B.施工现场办公区、生活区的生活用水采用节水系统和节水器具，提高节水器具配置比率C.项目临时用水应使用节水型产品，安装计量装置，采取针对性的节水措施D.施工现场建立可再利用水的收集处理系统，使水资源得到梯级循环利用E.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标

29、，并合计计量管理【答案】： BCD 16、建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押时，应当符合的规定有（ ）。A. 应当向登记机构申请变更登记B. 当事人应当采取书面形式订立相应的合同C. 登记机构应当收回建设用地使用权证书D. 附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分开处分E. 使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限【答案】： AB 17、以下（ ）自用的土地免缴土地使用税。A.村委会B.公园C.个人独资企业D.农、林、牧、渔业的生产用地E.市政街道、广场【答案】： ABD 18、人民法院采取证据保全的方法主要有()。A.听取当事人的陈述,并作记录

30、B.对文书、物品等进行录像、拍照、抄写或者用其他方法加以复制C.委托有资格的专业机构对证据采取处理措施,延长证据的留存期D.向证人进行询问调查,记录证人证言E.对证据进行鉴定或者勘验【答案】： BD 19、房屋建筑工程质量保修书的内容一般包括（ ）。A.工程简况、房屋使用管理要求 B.保修范围和内容C.超过合理使用年限继续使用的条件 D.保修期限和责任E.保修单位名称、详细地址【答案】： BD 20、对某地级市建设行政主管部门作出的具体行政行为,当事人不服，可以向（ ）申请行政复议。A.市建设行政主管部门B.市人民政府C.省级建设行政主管部门D.省级人民政府E.国务院建设行政主管部门【答案】：

31、 BC 21、A市B区国土资源局以甲施工企业非法占地违规建造为由，责令甲限期拆除其建筑，退还所占土地，甲不服，欲申请行政复议。关于有权受理该案行政复议的行政机关的说法，正确的有（）。A.可以是A市人民政府B.只能是A市国土资源局C.可以是A市国土资源局D.可以是B区人民政府E.只能是B区人民政府【答案】： CD 22、侵权责任法规定，承担侵权责任的方式主要有()。A.停止侵害B.排除妨碍C.管制D.消除影响E.返还财产【答案】： ABD 23、建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员员的主要职责有( )。A.现场监督危险性较大程安全专项施工方案实施情况B.对发现的安全生产违章违规行为或

32、安全隐患,当场予以纠正或作出处理决定C.负责施现场安全生产日常检查并做好检查记录D.依法报告生产安全事故情况E.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况【答案】： ABC 24、依据公务员法的规定，行政处分分为（ ）。A.警告B.罚款C.记过和记大过D.撤职E.拘役【答案】： ACD 25、建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应当符合的规定有（ ）A.应当向登记机构申请变更登记B.当事人应当采取书面形式订立相应的合同C.商业用地使用权届满，自动续期D.附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分开处分E.使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限【答

33、案】： AB 26、生产经营单位对从业人员进行安全生产教育和培训的内容包括( )。A.必要的安全生产知识B.安全生产规章制度C.安全操作规程D.安全管理能力E.安全操作技能【答案】： ABC 27、下列关于法人的说法，正确的是（ ）。A.企业法人自取得营业执照时取得法人资格B.特别法人包括事业单位、社会服务机构等C.非营利法人包括机关法人和事业法人D.建设单位可以是没有法人资格的其他组织【答案】： D 28、以下各项纠纷中，属于仲裁法调整范围的有( )。A.某建筑公司与某设备安装公司之间的借款合同纠纷B.建设单位与监理单位之间的监理合同纠纷C.某施工单位和某商品混凝土厂家的供货合同纠纷D.建设

34、单位和施工单位之间的施工合同纠纷E.钢筋工赵某和所供职施工单位之间的劳动纠纷【答案】： ABCD 29、注册建造师管理规定进一步规定，注册建造师应当履行下列义务（ ）。A.执行技术标准、规范和规程B.在本人执业活动中形成的文件上签章C.保证执业成果的质量，并承担相应责任D.在规定范围内从事执业活动E.接受继续教育，努力提高执业水准【答案】： AC 30、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，关于当事人对建设工程实际竣工日期有争议时，竣工日期确定的说法，正确的有（）。A.建设工程整改后竣工验收合格的，以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期B.建设工程经竣工验收合格的

35、，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以工程完工日期为竣工日期E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期【答案】： BC 31、根据建设工程安全生产管理条例,施工企业的主要负责人对木单位安全生产工作负有的主要职责有()。A.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程B.健全本单位安全生产责任制C.保证本单位安全生产投入的有效实施D.督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患E.编制专项工程施方案【答案】： ABCD 32、根据民法

36、典,下列施工合同履行过程中发生的情形中,当事人可以解除合同的有()。A.发生泥石流将拟建工厂选址覆盖B.由于报价失误,施工单位在订立合同后表示无力履行C.建设单位延期支付工程款,经催告后同意提供担保D.施工企业施工组织不力,导致工程工期延误,使该项目已无投产价值E.施工企业未经建设单位同意,擅自更换了现场技术人员【答案】： ABD 33、（2020年真题）下列情形中，属于居民个人所得税纳税人应当办理纳税申报的有（）。A.在中国境内从两处以上取得工资、薪金所得B.取得应税所得没有扣缴义务人C.因移居境外注销中国户籍D.年所得12万元以上的E.取得境外所得【答案】： BC 34、根据民法典，允许单

37、方解除合同的情形是（ ）。A.由于不可抗力致使合同不能履行B.法定代表人变更C.当事人一方发生合并、分立D.当事人一方违约【答案】： A 35、关于违约金的说法，正确的有（）。A.支付违约金是一种民事责任的承担方式 B.约定的违约金低于造成的损失时，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加 C.违约支付违约金后，非违约方有权要求其继续履行 D.当事人既约定违约金又约定定金的，一方违约时对方可以同时适用违约金条款和定金条款 E.约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以减少【答案】： ABC 36、关于劳动工资保障制度的说法，正确的有（）。（2016）A.延长工作

38、时间工资不包括在最低工资内B.乡镇企业不适合用最低工资标准制度C.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资D.最低工资的具体标准由省级人民政府规定，报国务院备案E.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资内【答案】： ACD 37、工程质量监督机构对竣工验收程序实施的监督包括（ ）。A. 验收程序是否合法B. 施工单位质量行为是否合法C. 竣工验收资料是否齐全D. 实体质量是否存有严重缺陷E. 竣工结算是否完成【答案】： ACD 38、施工企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续的情形有（）（2013）A.企业股东变更B.企业名称变更C.企

39、业法人变更D.企业设立分公司E.企业注册地址变更【答案】： BC 39、某建设单位拟装修其办公楼,其中涉及承重结构变动,则下列表述正确的有()。A.建设单位将装修方案报有关部门批准后,方可施工B.建设单位在委托原设计单位提出设计方案后,方可施工C.建设单位在委托相应资质的等级设计单位提出设计方案后,方可施工D.建设单位提出装修方案后,即可要求承包单位施工E.建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司【答案】： BC 40、总承包单位应当承担的法定安全生产责任包括( )。A.与分包单位对整个工程的安全生产承担连带责任B.负责向有关部门上报生产安全事故C.自行完成建设工程主体结构的施工D.将工程分包给

40、具有经验的个人E.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案【答案】： BC 41、根据标准化法，下列标准中不能制定为强制性标准的有（ ）。A.行业标准B.地方标准C.团体标准D.企业标准E.国家标准【答案】： ABCD 42、关于质权的说法,正确的有（ ）A.质权包括动产质权和权利质权B.动产质权自出质人交付质权财产时设立C.权利质权自权利凭证交付质权人时设立D.质权人无权收取质押财产的草息E.质权人负有妥善保管质邦财产的义务【答案】： AB 43、（2019年真题）根据生产安全事故报告和调查处理条例应当补报的情形有（）A.事故具有连续性B.行业协会要求补报的C.事故报告后出现新情况的D.火灾

41、事故自发生之日起七日内,事故造成的伤亡人数发生变化的E.社会关注度较高【答案】： CD 44、下列法律责任中，属于行政处罚的有（）。A.减低资质等级 B.罚金 C.记过 D.没收财产 E.罚款【答案】： A 45、下列工程施工过程中，属于侵权责任的情形有（ ）。A. 施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金B. 施工单位违约造成供货商重大损失C. 工地的塔吊倒塌造成行人黄某被砸伤D. 施工单位将施工废料倒入邻近鱼塘造成大量鱼苗死亡E. 分包商在施工时操作不当造成公用供电设施损坏【答案】： CD 46、根据安全生产法，下列关于建设项目安全设施的表述，正确的有（ ）。A.设计单位应当对安全设施设计成果负责B.安全设施设计审查部门或审查人员对审查结果负责C.施工单位对安全设施的工程质量负责.D.验收部门或验收人员对验收结果负责E.安全设施验收合格后方可投入生产和使用【答案】： AC 47、所有的合同的订立过程都必须经过（ ）过程。A. 要约邀请B. 要约C. 承诺D. 公证E. 鉴证【答案】： BC 48、按环境噪声污染防治法规定，产生环境噪声污染的企业事业单位，必须保持防治环境噪声污染的设施的正常使用；()环境噪声污染防治设施的，必须事先报经环境保护行政主管部门批准。A.报装B.维修C.调试D.拆除E.闲置