一级建造师之一建工程法规题库精选题库（A卷）.docx

《一级建造师之一建工程法规题库精选题库（A卷）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库精选题库（A卷）.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库精选题库（A卷）第一部分 单选题(50题)1、在文物保护单位的保护范围之外，划定的为保护文物单位的安全、环境、历史风貌对建设项目加以限制的区域，称为()。A.建设控制地带B.文物保护范围C.城市紫线D.城市黄线【答案】： A 2、乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时，甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法，正确的是（）。2017A.乙的债权属于法定不得转让的债权 B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩 C.乙转让债权应当经过甲同意 D.乙转让债权的通知可以不用通知

2、甲【答案】： B 3、关于债权的说法，正确的是（ ）。A.侵权是债发生的最主要、最普遍的依据B.建筑物悬挂物发生坠落造成他人损害的，由建设单位和施工单位承担连带责任C.建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，建筑物所有人、管理人或者使用人不能够证明自己没有过错的，则应当承担侵权责任D.从建筑物中抛掷物品造成他人损害，难以确定具体侵权人的，由可能加害的建筑物使用人给予补偿【答案】： D 4、关于建设工程质量保修书，说法正确的是（ ）。A.施工单位应当在竣工验收合格后向建设单位出具质量保修书B.质量保修书中应当明确工程保修范围、保修期限和保修责任C.质量保修书中约定屋面防水工程保修期为 2

3、年D.房屋建筑的地基基础和主体结构工程，其保修期为 40 年【答案】： B 5、施工过程中，建设单位违反规定提出降低工程质量要求时，施工企业应当（）。( 2015真题 )A.予以拒绝 B.征得设计单位同意 C.征得监理单位同意 D.与相关各方协商一致【答案】： A 6、公民贾某于2011年4月1日得知行政机关作出的具体行政行为侵犯其合法权益，则贾某最迟应于（）前提出行政复议申请。A.2011年4月15日B.2011年4月30日C.2011年5月15日D.2011年5月30日【答案】： D 7、以下关于普通程序和简易程序的说法中，正确的是（ ）。A.适用简易程序审理的案件，应有特殊情况需要延长的

4、，由本院院长批准，可以延长3 个月B.适用普通程序审理的案件，根据民事诉讼法的规定，应当在立案之日起6 个月内审结C.普通程序的审判组织应当采用合议制，合议庭组成人员确定后，应当在7 日内告知当事人D.简易程序程序是人民法院审理第一审民事案件所通常适用的诉讼程序【答案】： B 8、根据注册建造师管理规定，不予注册的情形是( )。A.申请人年龄达到60周岁B.申请人因执业活动受到刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年C.申请人被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年D.申请人申请注册之日5年前担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故【答案】： B 9、

5、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。 2016A.实际施工工人只能起诉与其合同关系的转包人或违法分包人 B.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任 C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人 D.发包人和转包人或违法分包人对实际是公认的就工程价款的清偿承担连带责任【答案】： B 10、根据建设工程质量保证金管理暂行办法，全部或部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额（）左右的比例预留保证金。A.3% B.5% C.10% D.15%【答案】： A 11、甲

6、单位负有向乙单位支付50万元I程款的义务，乙单位负有向甲单位交付50万元建材的 义务，则下列关于双方债务抵消的说法，正确的是（ ）。A.双方的债务法定抵消 B.双方债务基乎一方主张而抵消C.双方债务性质不同不得抵消 D.双方债务只有约定方可抵消【答案】： D 12、有关建设工程财产保险的说法，正确的是（ ）。A.建设工程保险标的危险程度显著增加的，保险人只可以要求增加保费，不可以解除保险合同B.保险人对财产保险的保费，不得用诉讼方式要求投保人支付C.财产虽然没有全部损毁或者灭失，但修理费用将超过赔偿金额的，也应当按照全损进行索赔D.如果一个工程项目同时由多个保险公司联合承保，被保险人可以向其中

7、任意一家索赔【答案】： C 13、某工程项目工期为20个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为100万元。在合同没有约定或约定不明的情况下，建设单位预付该部分费用最低应为( )万元。A.10B.20C.30D.50【答案】： C 14、某项目的设计任务由甲设计院承担，其在设计时应该根据（ ）进行设计。 A. 建设单位的意愿B. 类似已完工程C. 勘察设计成果文件D. 类似地区的水文地质情况【答案】： C 15、在我国法律体系中，效力仅次于宪法而高于其他法的形式是( )。A.行政法规B.法律C.地方性法规D.部门规章【答案】： B 16、经定作人同意，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完

8、成。关于责任承担的说法，正确的是 ( )。A. 第三人就完成的工作成果向定作人负责B. 承揽人不再承担责任C. 承揽人与第三人按完成工作成果的比例向定作人承担责任D. 承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责【答案】： D 17、李某日工资200元，按规定向公司提出休带薪年假5天。因工作需要未获批准。如李某同意不跨年度带薪年假，则公司应额外支付李某（）元年假工资。A.500B.1000C.1500D.2000【答案】： D 18、文物保护法规定，不符合在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的相关规定的是（ ）。A. 在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位

9、的历史风貌B. 文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业C. 因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意D. 在全国重点文物保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的必须市级以上人民政府批准，在批准前应当征得省级文物行政部门同意【答案】： D 19、A公司承建B公司的住宅工程，后来双方因工程质量问题导致纠纷，A公司决定起诉B公司。A公司的注册登记地在甲市，B公司的注册登记地在乙市，该工程位于丙市

10、，双方的合同是在丁市签订的。根据我国民事诉讼法的规定，A公司应当向()市人民法院起诉。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】： C 20、施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据民法典，电梯生产公司的回函属于（）。A. 要约邀请B. 承诺C. 部分承诺D. 新要约【答案】： D 21、根据历史文化名城名镇名村保护条例，在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，允许建设的工程是（）。 2016A.新建住宅 B.新建厂房 C.扩建必要公共服务设施 D.扩建办公楼【答案】： C 22、根据消防法,除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设

11、工程消防验收,（）。A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收 B.建设单位应当先行备案后,方可进行消防验收 C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案 D.可以不经过消防验收,由公安机关消防机构进行抽查【答案】： C 23、（2020年真题）关于团体标准的说法，正确的是（）。A.国家鼓励社会团体制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准B.在关键共性技术领域应当利用自主创新技术制定团体标准C.制定团体标准的一般程序包括准备、征求意见、送审和报批四个阶段D.团体标准对本团体成员强制适用【答案】： A 24、总承包单位甲公司经建设单位同意，将幕墙工程分包给乙公司施工。后该分包工程出现了施工

12、质量问题，建设单位要求乙赔偿。下列责任赔偿的说法中，能够成立的是（ ）。A. 乙与建设单位无直接合同关系，建设单位应要求甲赔偿B. 若甲已全部赔偿建设单位损失，则建设单位无权再向乙要求赔偿C. 该质量问题是乙造成的，与甲无关D. 对该质量问题乙与甲负有同等责任，乙仅承担赔偿的50%【答案】： B 25、某工程项目建设单位为早日投入使用，采用部分伪造证明文件办理工程竣工验收备案，后被备案机关发现，则备案机关可对其处( )罚款。A.10 万元以上30 万元以下B.15 万元以上30 万元以下C.20 万元以上40 万元以下D.20 万元以上50 万元以下【答案】： D 26、注册建造师异地执业的，

13、工程所在地省级人民政府建设主管部门应当将处理建议转交注册建造师注册所在地（ ）。A.省级人民政府建设主管部门B.县级人民政府建设主管部门C.市级人民政府建设主管部门D.省级人民政府工商行政管理部门【答案】： A 27、施工单位与物资供应单位因采购的钢筋质量问题发生争议，双方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中，正确的是( )。A.如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解B.如果双方在申请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即具有法律强制执行力C.双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解D.如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行【答案】： C 28、（201

14、9年真题）关于工程建设企业标准实施的说法,正确的是()。A.企业可以不公开其执行的企业标准的编号和名称B.企业执行自行制定的企业标准的,其产品的功能指标和性能指标不必公开C.国家实行企业标准自我声明公开和监督制度D.企业标准应当通过标准信息公共服务平台向社会公开【答案】： C 29、关于建设工程返修的说法，正确的是（）。A.建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形 B.对竣工验收不合格的建设工程，若非施工企业原因造成的，施工企业不负责返修 C.对施工中出现质量问题的建设工程，无论是否施工企业原因造成的，施工企业都应负责返修 D.对竣工验收不合格的建设工程，若是施工企业原因造成的，施工企业负责有偿

15、返修【答案】： C 30、根据企业所得税法，下列纳税人中属于企业所得税纳税人的是（）。A.私营企业B.个体工商户C.个人独资企业D.合伙企业【答案】： A 31、建设节能分部工程验收会议由( )主持。（2012）A.建筑节能工程分包人B.总监理工程师C.总承包人D.建设单位法定代表人【答案】： B 32、甲公司将一批新设备交由乙公司试用，试用期满后，乙公司未对是否购买这批设备作出表示，则( )。A.甲公司可以认为乙公司拒绝购买这批设备B.甲公司可以认为乙公司已决意购买这批设备C.乙公司是否购买这批设备尚在考虑中D.乙公司可以拒绝购买这批设备【答案】： B 33、根据建筑法，在建工程因故中止施工

16、的，建设单位应当自中止施工之日起（）内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A.15天 B.1个月 C.2个月 D.3个月【答案】： B 34、在混凝土浇筑过程中脚手架倒塌、直接危及人身安全的紧急情况下，施工人员在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利为()。A.知情权B.紧急避险权C.拒绝权D.建议权【答案】： B 35、根据建筑业企业资质管理规定，施工企业采用提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理，申请人在（ ）内不得再次申请。A.4年B.3年C.2年D.1年【答案】： D 36、下列关于工程建设标准的说法，正确的是（ ）。A.工程建设国家标准的制订程序分为

17、准备、征求意见、送审和报批四个阶段B.工程建设行业标准均为推荐性标准C.复审一般在国家标准实施后3 年进行1 次D.公布国家标准后，原有的行业标准可以继续实施【答案】： A 37、某工程部位隐蔽前，施工单位急于赶工，未通知监理单位前来验收，后监理单位要求检验，但检验后发现质量达到合同约定的要求，则由此增加的费用和延误的工期由( )承担。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.施工单位与监理单位共同【答案】： A 38、某工程项目，发、承包双方约定双方达成结算一致意见后，发包方支付剩余结算款项。本工程项目于2007年8月15日通过竣工验收，同月22日交付发包人投入使用，承包人于同年9月5日向发包

18、人提交竣工结算文件，后由于双方无法达成一致意见，承包人于2008年4月28日向法院提起诉讼，则剩余结算款的应付时间为()。A.2007年8月15日B.2007年8月22日C.2007年9月5日D.2008年4月28日【答案】： B 39、关于工程总承包的说法，正确的是（）。2017A.采购-施工总承包（P-C）是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目采购和施工，并对承包工程的采购和施工的质量、安全、工期、造价负责 B.工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有工程总承包资质的企由该企业按照合同的约定向建设单位负责，承包完成施工任务 C.设计采购施工总承包（EPC）是指工程总承包企业按照合

19、同约定，承担工程项目设计和施工，并对承包工程的设计和施工的质量、安全、工期、造价负责 D.交钥匙总承包的施工必须由总承包企业自行完成【答案】： A 40、环境噪声污染防治法规定，未经环境保护行政主管部门批准，擅自拆除或者闲置环境噪声污染防治设施，致使环境噪声排放超过规定标准的，由（ ）。A. 县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款B. 市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款C. 省级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款D. 国务院环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款【答案】： A 41、下列代理行为中，不属于无权代理行为的是()。A.

20、没有合法授权B.超越代理权C.代理权授权不明确D.代理权终止【答案】： C 42、根据建筑市场诚信行为信息管理力法，关于建筑市场诚信行为记录信息的公布期限的说法,正确的是（ ）。A. 对整改确有实效的,经企业申请、审批，可缩短其不良记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于6 个月B. 建筑市场诚信行为记录的公布期限一般为6 个月至3 年C. 对招标投标违法行为记录公告期限为1 年D. 行政处理决定认定对招标投标当事人资质限制期限短于6 个月的，公告期限从其决定【答案】： B 43、关于施工单位安全生产责任的说法，正确的是（ ）。A.应当自行提供地下管线资料B.不得压缩合同约定的工期C.应当进行

21、安全施工技术交底D.应当对拆除工程进行备案【答案】： C 44、建设单位甲将某工程承包给建筑企业乙建造，丙为该工程监理公司，建设单位为该工程投保了建筑工程一切险，则下列说法正确的是()。A.甲、乙、丙都是建筑工程一切险的被保险人B.甲、乙是建筑工程一切险的被保险人，丙不是C.乙是建筑工程一切险的被保险人，甲、丙都不是D.以上选项均不正确【答案】： A 45、在工程建设中建筑材料的说法，正确的是（ ）。A.对于建设单位负责供应的建筑材料，在使用前施工单位应当按照规定对其进行检验并试验合格，在工程上使用后被证实不合格，建设单位与施工单位承担连带责任B.建设单位负责供应的建筑材料经施工企业检验不合格

22、的，施工单位应该予以退还C.为了保证工程质量，对于有特殊要求的建筑材料，设计单位可以指定生产厂家D.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用或者安装【答案】： C 46、建筑市场主体的下列行为中，属于资质不良行为的是（ ）。A.将承包的工程转包或违法分包B.不履行保修义务或拖延履行保修义务C.允许其他单位或个人以本单位名义承担工程D.恶意拖欠劳动者工资【答案】： C 47、关于施工现场专职安全生产管理人员的配备及其职责，说法正确的是（ ）。A.劳务分包单位应当按照施工面积配备专职安全员B.采用新技术的项目应当适当增加配备专职安全员C.施工作业班组必须设置专职安全巡查员，对本班组的作业场所

23、进行安全监督检查D.专职安全员应当对重大隐患排查治理全面负责【答案】： B 48、当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，其所提出的证据证明（），人民法院就应予准许重新鉴定。A.当事人对鉴定人员不满意的 B.鉴定程序有轻微瑕疵的 C.鉴定结论有缺陷的 D.鉴定结论明显依据不足的【答案】： D 49、建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。经双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。在此合同中，建设单位拥有的权利是 ( ) A. 相邻权B. 地役权C. 土地出租权D. 建设用地使用权【答案】： B 50、某施工单位在一起工程

24、款纠纷的民事诉讼中，委托律师李某为其诉讼代理人。施工单位向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为“全权代理”，未列举具体权限。根据有关法律规定，李某在诉讼过程中有权（ ）。A.进行和解B.变更诉讼请求C.提起上诉D.提出管辖权异议【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、下列选项中，属于行政处罚的是（ ）。A.没收财产B.没收违法所得C.罚金D.罚款E.拘役【答案】： BD 2、安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有下列（ ）情形之一的，可以撤销安全生产许可证。A.超越法定职权颁发安全生产许可证的B.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的C.擅自出借安全生产许可

25、证的D.安全生产许可证到期后未办理延期手续的E.生产单位变更企业名称后未及时进行安全生产许可证变更的【答案】： AB 3、施工单位应当对（ ）进行安全生产教育培训。A. 现场的作业人员B. 新录用的作业人员C. 使用新设备时的作业人员D. 使用新材料时的作业人员E. 重要岗位的作业人员【答案】： ABCD 4、下列法律文书中，具有强制执行效力的是（ ）。A.在仲裁程序中形成的仲裁调解书B.由行政主管部门主持达成的调解书C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书D.司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议E.专业机构主持达成的调解书【答案】： ACD 5、以下能够引起债的发生法律事实的有()。A

26、.债务相互抵消B.行为人不法侵害他人的财产权C.无因管理D.不当得利E.提存【答案】： BCD 6、关于仲裁审理制度的说法,正确的有（）。A.仲裁案件的审理以公开审理为原则,以不公开审理为补充B.涉及国家秘密的案件不应当开庭审理C.仲裁案件的审理可以书面审理D.除涉及国家秘密的外,是否开庭审理可由双方当事人协商确定E.仲裁案件可以进行调解【答案】： BCD 7、用人单位应当向劳动者按月支付2倍工资的情况包括（ ）。A.自用工之日超过1个月不满1年，未与劳动者订立书面劳动合同B.符合法定条件时，拒绝与劳动者订立无固定期限合同C.拖欠劳动者工作报酬D.法定节假日安排劳动者加班E.违法与劳动者解除或

27、终止劳动合同【答案】： AB 8、 在下列情形中,发包人应当承担过错责任的有()。A.发包人直接指定分包人分包专业工程,造成建筑工程质量缺陷B.发包人提供或者指定购买的建筑材料不符合强制性标准,造成建筑工程质量缺陷C.发包人未组织竣工验收擅自使用工程,在工程的合理使用寿命内地基基础工程出现质量缺陷D.发包人提供的设计有缺陷,造成建筑工程质量缺陷E.发包人提供的设备不符合强指标性标准,引起建筑工程质量缺陷【答案】： ABD 9、以下哪个不属于行政强制执行的方式（ ）。A.加处罚款或者滞纳金B.划拨存款、汇款C.排除妨碍、恢复原状D.拘役E.没收财产【答案】： D 10、下列属于评标委员会应当否决

28、投标的情形时（ ）。A.投标文件未经投标单位盖章B.投标联合体没有提交共同投标协议C.投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件D.投标人行贿E.同一投标人提交两份不同的投标文件【答案】： BCD 11、行政机关审理行政复议案件,应以()为依据。A.上级行政机关对案件处理的意见B.地方性法规C.行政法规D.法律E.会议纪要【答案】： BCD 12、下列情形中，发包人请求解除建设工程施工合同时应予以支持的有()A.承包人明确表示不履行合同义务的B.承包人将承包的建设工程进行非法转包的C.承包人完成的建设工程质量严重不合格的D.承包人在合同约定的期限内没有完工的E.承包人要求支付合同未约定价款的【

29、答案】： AB 13、根据安全生产法规定，下列对安全事故报告制度理解正确的是()。A.单位负责人接到报告后应当于1小时内向事故发生地有关部门报告。B.特别重大事故、重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门C.单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，并立即报告当地负有安全生产监督管理职责的部门D.事故现场有关人员应当立即报告本当地负有安全生产监督管理职责的部门E.有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过2小时【答案】： ABC 14、某单位生产过程中，有如下具体安排，其中符合劳动法劳动保护规定的有（）。A. 安排女工赵某在经期从事高温焊接作业B. 安排怀孕6个月的女

30、工钱某从事夜班劳动C. 批准女工孙某只能休产假120天D. 安排17岁的李某担任矿井安检员E. 安排15岁的周某担任仓库管理员【答案】： ABC 15、下列关于刑事责任的说法，正确的有()。A.刑事处罚是承担刑事责任的方式B.主刑包括管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、缓刑和死刑C.附加刑包括罚金、没收财产、监外执行和剥夺政治权利D.主刑和附加刑可以共同适用E.构成犯罪就一定要接受刑事处罚【答案】： AD 16、注册建造师享有的权利有（ ）。A.使用注册建造师名称B.遵守法律、法规和有关规定C.在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章D.保管和使用本人注册证书、执业印章E.接受继续教育【答案

31、】： ACD 17、下列不能单独作为认定案件事实的证据为（ ）。A.一方当事人提出的证据，另一方当事人提出的相反证据不足以反驳的B.无法与原件、原物核对的复印件、复制品C.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言D.当事人对自己的主张，只有本人陈述而不能提出其他证据的E.在诉讼中，当事人为达成调解协议或者和解目的作出妥协所涉及的对案件事实的认可【答案】： BC 18、当分包工程发生质量问题时,建设单位或其他受害人( )。A.可以向分包单位请求赔偿B.可以向总承包单位请求赔偿C.只能以总承包单位为被告起诉D.可以总承包单位和分包单位为被告起诉E.可以向分包单位请求赔偿,要求总承包单位承

32、担连带责任【答案】： ABD 19、某建筑公司为承揽文物保护单位的修缮、重建项目，则其申领文物保护工程资质证书应当具备的条件包括( )。A.有取得文物博物执业资格的人员B.有取得文物博物专业技术职务的人员C.有文物修缮、重建方面的工程业绩D.有从事文物保护工程所需的技术设备E.法律、行政法规规定的其他条件【答案】： BD 20、根据建筑工程施工许可管理办法，建设单位采用欺骗、贿赂等不正当手段取得施工许可证的法律责任，说法正确的有（）。A.由项目所在地县级建设行政主管部门撤回施工许可证B.由原发证机关重新核验施工许可证C.由原发证机关撤销施工许可证D.对建设单位处工程合同价款1以上2以下罚款E.

33、责令建设单位停止施工【答案】： C 21、甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定保证方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（）。A.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同 B.丙的保证方式为一般责任保证 C.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内 D.甲在保证期内未经丙书面同意将主债权转让给丁，丙不再承担保证责任 E.甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任【答案】： B 22、下列车船中,属于免征车船税范围的有（ ）A.悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防教援专用船舶B.渣土运输车辆C.警用车船D.排气量为2000毫升以下的乘用车E.政府机关所有的乘用车

34、【答案】： AC 23、根据劳动法,关于妇女、未成年人劳动保护的说法,正确的有()A.企业应当为未成年工定期进行健康检查B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动D.企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业E.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动【答案】： AC 24、侵权责任法规定，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌,塌陷造成他人损害的，在不能证明自己没有过错的情况下，应当承担侵权责任的有( )。A.所有人B.设计人C.管理人D.监督人E.使用人【答案】： AC 25、工程监理单位的主要安全责任有（ ）。A.采取措施保护施工现场毗邻区域内地

35、下管线B.组织抢救生产安全事故C.审查专项施工方案D.对施工安全事故隐患要求整改E.及时报告生产安全事故【答案】： CD 26、甲建筑公司向乙供货商发出购买100吨钢材的要约，3500元/吨，乙公司收到要约后直接将110吨钢材送进现场，甲公司接受并使用于工程。以下说法正确的是（ ）。A.乙公司的行为构成承诺B.乙公司的行为属于新要约C.甲公司接受钢材并使用于工程，构成承诺D.双方的合同已经成立E.乙的行为违背了甲公司的真实意思，合同不成立【答案】： BCD 27、在下列情形中，代理人应向被代理人承担民事责任的有（）A.在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的B.经追认

36、的越权代理行为C.委托书授权不明的代理行为D.代理人因事务繁忙未经被代理人同意将代理事物转托他人E.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的【答案】： AD 28、下列建设工程项目，必须实施工程监理的是()。A.某成片开发建筑的住宅小区工程B.世界银行贷款建设卫生设施C.合资开发的生物制药产业园区D.合资建设的城市污水处理厂E.南水北调工程【答案】： ABD 29、建设工程一切险是一种综合性保险,下列属于该险种的被保险人的是()A.施工工人B.材料供应商C.项目经理D.技术顾问【答案】： ACD 30、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当（ ）。A.在建设单位或者工程监理单位人员见证

37、下现场检测B.由建设单位技术负责人取样C.在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样D.由施工单位自检合格报验监理工程师认可E.在监督单位监督下现场取样送至具有法定资格的质量检测单位进行检测【答案】： C 31、建设工程民事纠纷的处理方式包括（ ）。 A. 协商B. 调解C. 和解D. 仲裁E. 诉讼【答案】： BCD 32、关于工程质量检测的说法，正确的有 （ ）。A.检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人签署后方可生效B.检测报告经施工单位确认后，由建设单位或监理单位归档C.检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目台账D.检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由原检测机构复检E

38、.检测机构对发现的违反强制性标准的情况应及时报告建设主管部门【答案】： C 33、（2019年真题）下列文件资料中属于建设单位办理工程质量监督手续应当提交的（）A.建设用地规划许可证B.建设工程规划许可证C.施工企业资质等级证书及营业执照副本D.可行性研究报告E.工程勘察设计文件【答案】： BC 34、施工企业应对作业人员进行安全生产教育培训的情形有（）。A.作业人员进入新的岗位或新的施工现场B.发现事故隐患C.采用新技术、新设备D.特种作业人员E.制定专项施工方案【答案】： ACD 35、投标人相互串通投标报价，损害招标人利益，情节严重的，可能承担的刑事责任有（）。2017A.没收财产 B.

39、拘役 C.有期徒刑 D.罚金 E.管制【答案】： BCD 36、关于人民调解的说法，正确的有（ ）。A. 人民调解是一种司法制度B. 人民调解应当遵循公开原则C. 人民调解员必须由当事人双方共同指定D. 人民调解协议不具有强制执行力E. 人民调解协议书经法院司法确认后生效【答案】： AD 37、依据民法典的规定，物权的种类包括()。A.自物权B.他物权C.所有权D.用益物权E.担保物权【答案】： CD 38、下列有关管辖权转移与移送管辖，说法正确的是（ ）。A.移送管辖是有管辖权的法院把案件转移给原来没有管辖权的法院B.管辖权转移是没有管辖权的法院把案件移送给有管辖权的法院C.管辖权转移仅限于

40、上下级法院之间D.移送管辖可能在上下级法院之间或者在同级法院间E.管辖权转移仅限于同级法院之间【答案】： CD 39、关于工程建设缺陷责任期的说法，正确的有（）。 2016A.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月 B.缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计 C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计 D.发包人原因导致竣工迟延的，在承包提交竣工验收报告后60天后，工程自动进入缺陷责任期 E.承包人原因导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【答案】： AC 40、根据建设工程安全生产管理条例,安全作业环境及安全施工措施所需费用的用途包括()。A.用于施工安全防护用具及设施的

41、采购和更新B.用于为现场危险工作人员购置意外伤害保险C.用于安全施工措施的落实D.用于安全生产条件的改善E.用于为现场工作人员缴纳工伤保险【答案】： ACD 41、某体育馆项目竣工验收后，建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件包括（ ）。A. 由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件B. 公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件C. 质量保证书和使用说明书D. 质量保修书E. 工程竣工验收报告【答案】： ABD 42、申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，可以申请行政复议。关于该行政复议的说法，正确的有（ ）。A.申请人可

42、以向该部门的本级人民政府申请行政复议B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议C.申请人申请行政复议不可以口头申请D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后15日内进行审查，决定是否受理【答案】： ABD 43、关于民事诉讼程序中证据的应用，下列说法正确的有（ ）。A.当事人对自己提出的主张应当及时提供证据B.第一审普通程序案件的举证期限不得少于 10 日C.国家机关、社会团体依职权制作的公文书证的证明力一般大于其他书证D.无正当理由未出庭作证的证人证言，不能作为证据E.涉及国家秘密的证据可以在公开开庭时出示【答案】： AC 44、（2019年真题）在正常使用条件下,关于建设工程质量法定最低保修期限的说法,正确的有()。A.屋面防水工程为5年B.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期C