一级建造师之一建工程法规题库精选题库（精选题）.docx

《一级建造师之一建工程法规题库精选题库（精选题）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库精选题库（精选题）.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库精选题库（精选题）第一部分 单选题(50题)1、甲工程公司是由乙公司、丙某和丁某共同出资设立的有限责任公司。为扩大经营，甲公 司在外地设立了戊分公司及庚全资子公司。戊分公司因出现重大工程质量问题而需要承担巨额债务，对该债务负有清偿义务的法律主体是（ )。A.甲公司 B.乙公司 C.戊公司 D.庚公司【答案】： A 2、施工企业不执行公安机关作出的停工决定，由()强制执行。A.建设单位B.公安部门C.人民法院D.建设主管部门【答案】： B 3、甲、乙、丙三家公司组成联合体投标中标了一栋写字楼工程，施工过程中因甲施工的工程质量问题而出现赔偿责任，则建设单位（ ）。A.

2、可向甲、乙、丙任何一方要求赔偿B. 只能要求甲负责赔偿C. 只能与甲、乙、丙协商由谁赔偿D. 如向乙要求赔偿，乙有权拒绝【答案】： A 4、 下列监理形式中,不属于监理工程师对建筑墙体、屋面的保温层施工的监理形式是()。A.旁站B.抽检C.巡视D.平行检验【答案】： B 5、仲裁协议是合同的组成部分，仲裁协议无效的情况不包括（ ）。A. 约定的事项超出法律规定的仲裁范围的B. 一方采取胁迫手段，迫使对方订立仲裁协议的C. 无民事行为能力人或者限制民事行为能力人订立的仲裁协议D. 在仲裁协议中，当事人对仲裁事项或者仲裁委员会没有约定或者约定不明确，但当事人达成补充协议的【答案】： D 6、委托代

3、理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，()A.无需通知被代理人B.该转托行为无效C.应当事先取得被代理人的同意D.事后及时告知被代理人即可【答案】： C 7、根据民法典,债权人将合同中的权利转让给第三人的,()。A.须经债权人同意,且需办理公证于续B.无需经债务人同意,也不必通知债务人C.无需债务人同意,但需办理公证手续D.无需经债权人同意,需通知债务人【答案】： D 8、工伤保险按照()计提保险费。A.职工人数B.工资总额C.施工合同额D.建筑面积【答案】： B 9、建筑业企业资质管理规定中规定，对在资质有效期内遵守有关法律、法规、规章、技术标准，信用档案中无不良行为记录，且注册资本、专业

4、技术人员满足资质标准要求的企业，经资质许可机关同意，有效期延续（ ）年。A. 3B. 5C. 6D. 7【答案】： B 10、某施工企业在其安全生产许可证有效期内未发生死亡事故,则安全生产许可证有效期届满时()。A.不再审查,直到发生死亡事故时终止B.经原安全生产许可证颁发机关重新办理C.经原安全生产许可证颁发机关同意,不再审查,有效期延期三年D.必须再次审查,审查合格延期三年【答案】： C 11、某大学需要重建一个独立的实验室，建筑面积280平方米,投资额30万元；根据住房和城乡建设部建筑工程施工许可管理办法规定，在开工前某大学（ ）。A.向学校住所地的县级以上建设行政主管部门申请施工许可证

5、B.向实验室建设地的县级以上建设行政主管部门申请施工许可证C.向有关部门申请开工报告即可D.不需要办理施工许可证【答案】： D 12、下列各项中，可以免缴车辆购置税的是（ ）。 A.中国人民解放军列入军队武器装备订货计划的车辆B.2019年购置的挂车C.设有固定装置的运输车辆D.长期来华定居专家购买国产1辆自用小汽车【答案】： A 13、根据合同约定，2018 年 1 月 1 日业主应向承包商支付工程款，但却未支付。2020 年7 月 1 日至 8 月 1 日，当地发生了地震，导致承包商不能行使请求权。则下列关于诉讼时效的说法中，正确的是( )。A.2020 年 7 月 1 日至 8 月 1

6、日之间诉讼时效中止B.2020 年 7 月 1 日至 8 月 1 日之间诉讼时效中断C.2018 年 1 月 1 日诉讼时效中止D.2020 年 1 月 1 日之后超出诉讼时效【答案】： A 14、某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为2018年5月10日，并于5月15日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日。该建筑工程一切险保险责任的起始日期为（ ）。A.2018年5月10日B.2018年5月15日C.2018年7月20日D.2018年8月10日【答案】： C 15、招标投标法规定，必须进行招标的项目而不招

7、标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，责令限期改正，可以处项目（ ）的罚款。A.成本金额5以上10以下B.合同金额5以上10以下C.成本金额10以上20以下D.合同金额10以上20以下【答案】： B 16、某监理工程师对建设工程实施监理时，遇到关键性、较大体量的工程实物应采取的监理方式是（ ）。A.旁站B.巡视C.平行检验D.分段后平行检验【答案】： D 17、甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议，提交A仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议,甲请求A仲裁委员会作出决定，但乙请求人民法院作出裁定，该案中仲裁协议效力的确认权属于（）。2017真

8、题A.A仲裁委员会所在地的基层人民法院 B.仲裁协议签订地的中级人民法院 C.仲裁协议签订地的基层人民法院 D.A仲裁委员会所在地的中级人民法院【答案】： D 18、所谓可撤销合同，是指因意思表示不真实，通过有撤销权的机构行使撤销权，使已经生效的意思表示归于( )的合同A.有效B.无效C.可变更D.效力待定【答案】： B 19、在招标投标中，关于履约保证金的说法，正确的是（ ）。A.招标文件中不得要求中标人提交履约保证金B.履约保证金是为了保证中标人按照合同约定履行义务，完成中标项目而设立的C.履约保证金的金额没有法律规定的限制，招标人可要求中标人提交任意金额的履约保证金D.不鼓励施工企业以银

9、行保函形式向建设单位提供履约担保【答案】： B 20、某施工企业通过不正当手段取得了安全生产许可证,被发现后予以撤销,则该企业()年内不得再次申请安全生产许可证。A.1B.2C.3D.5【答案】： C 21、某开发商与施工企业签订合同，约定双方就合同履行发生争议，提交北京市A仲裁委员会进行裁决，并自动履行其裁决。后双方工程款支付发生纠纷，现问双方解决争议可行的法律途径是（ ）。A.只能向有管辖权的人民法院起诉B.只能申请北京市A仲裁委员会仲裁C.既可向有管辖权的法院起诉，也可以申请仲裁D.只能向有管辖权的法院起诉【答案】： B 22、损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑的，由()责令停止违法行为、限

10、期恢复原状或者采取其他补救措施。A.省级人民政府建设行政主管部门B.省级人民政府城乡规划主管部门C.城市、县人民政府建设行政主管部门D.城市、县人民政府城乡规划主管部门【答案】： D 23、借用其他施工企业的（ ）投标的行为，属于以其他企业名义承揽工程。A. 营业执照B. 技术方案C. 施工设备D. 施工业绩【答案】： A 24、承包人与材料供应商合同约定买卖钢材500吨，由于施工内容的调整变化，承包人通知材料供应商可能要改变交货数量，但一直没有明确具体交货数额。交货期到达，供应商将500吨钢筋交付承包人，承包人拒绝接受，理由是合同已协议变更，则正确的说法是（ ）。A.供应商应承担由此给承包人

11、造成的损失B.承包人可根据实际情况部分接受货物C.由于双方已变更合同，供应商应暂停送货D.承包人拒绝接受，应承担违约责任【答案】： D 25、下列人员中，依法不能作为证人的是()。A.未成年人B.不能正确表达意思的人C.监狱中羁押的犯人D.聋哑人【答案】： B 26、建设单位甲与施工企业乙签订施工合同后，乙按约定投保了建筑工程一切险，并经甲同意将幕墙工程分包给丙公司，该工程由丁公司负责监理。以下说法正确的是（ ）。A.保费由乙自行承担B.甲乙丙是被保险人，丁不是被保险人C.工程施工中因泥石流导致丙存放现场的幕墙材料损失，保险公司应当赔偿D.工程交工后，因失火导致的损失，保险公司应当赔偿【答案】

12、： C 27、专业调解机构的调解书()A.具有强制执行力B.无任何效力C.仅有合同约束力D.无合同约束力【答案】： C 28、当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由（ ）承担。A.违约方B.当事人C.防止扩大的行为方D.各方【答案】： A 29、建设工程代理法律关系中，存在两个法律关系，分别是( )。A.代理人与被代理人之间的委托关系，被代理人与相对人之间的合同关系B.代理人与被代理人之间的合作关系，代理人与相对人之间的合同关系C.代理人与被代理人之间的委托关系，代理人与相对人之间的转委托关系D.代理人与被代理人之间的合作关系，被代理人与相对人之间的转委托关系【答案】： A 30、甲施工企业

13、与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是（ ）。A.供电局向甲施工企业承担责任B.乙公司向甲施工企业承担责任C.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任D.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任【答案】： B 31、甲建筑公司为本公司所有的挖掘机投保了财产险，保险金额为700万元，不久建筑公司发生火灾，被保险的挖掘机全部烧毁。经有关部门勘察评估，这些挖掘机总价值为600万元，于是保险公司应赔付给建筑公司的金额为()万元。A.700B.350C.600D.650【答案】： C 32、甲公司按合同

14、约定向乙公司提供50吨水泥，但乙公司在收货时发现水泥的数量实为55吨。于是乙公司委托运输公司退回了多收的5吨水泥。就此，甲公司有义务向乙公司支付相关费用，这是基于()。A.合同之债B.侵权之债C.无因管理之债D.不当得利之债【答案】： C 33、某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支 付利息，后发包人未按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资 利息的处理，正确的是（ ）。A.予以追缴B.不予支持C.支付按合同约定全部D.只支持按银行同类贷款利息支付【答案】： D 34、下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是（ ）

15、。A.在公司连续工作满8 年的张某B.到公司工作2 年，并被董事会任命为总经理的王某C.在公司累计工作了10 年，但期间曾离开过公司的王某D.在公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因公负伤不能从事原工作的李某【答案】： D 35、监理人应在计划开工日期（ ）天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。A.7B.5C.3D.10【答案】： A 36、关于设计单位的权利的说法，正确是（）。A.为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计B.有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商C.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成D.设计深度由设

16、计单位酌定【答案】： B 37、根据节约能源法规定，对于已经建成的建筑工程，不符合建筑节能标准的()。A.不得批准开工建设B.应当责令停止施工C.应当责令限期改正D.不得销售或使用【答案】： D 38、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当( )，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.在开工报告批准同时B.自开工报告批准之日起10日内C.自开工报告批准之日起15日内D.自开工报告批准之日起20日内【答案】： C 39、某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，

17、致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成（）。2014A.重大劳动安全事故罪 B.强令违章冒险作业罪 C.重大责任事故罪 D.工程重大安全事故罪【答案】： D 40、根据水下文物保护管理条例，下列文物中，属于国家所有的水下文物的是（）。A.遗存于中国内水的起源国不明的文物B.遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于外国的文物C.遗存于外国领海以外的其他管辖海域内的起源国不明的文物D.造存于外国领海内的起源于中国的文物【答案】： A 41、某施工合同约定按固定价结算工程价款。完工后双方无法就调价问题达成一致，施工企业起诉并请求进行造价鉴定。关于该案鉴定的说法，正确的是 （

18、 ） 。A. 鉴定申请应当在庭审结束前提出B. 鉴定报告由造价主管部门出具C. 法院对鉴定请求不予支持D. 鉴定期间计入审限【答案】： C 42、关于我国文物保护的说法，正确的是（ ）。A.在历史文化名城范围内可以进行采石活动B.文物保护单位的周围不得设立建设控制地带C.历史文化名城名镇名村保护条例由国务院文物行政主管部门制定D.国有不可移动文物的所有权不因其所依附的土地使用权的改变而改变【答案】： D 43、关于民事诉讼中简易程序的说法，正确的是（）。A.第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序 B.基层人民法院审理的民事案件，当事人双方可以约定适用简易程序 C.简易程序应当在立

19、案之日起6个月内审结 D.简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长【答案】： B 44、承包人超越其企业资质等级签订的施工承包合同应当属于()。A.有效合同B.无效合同C.可撤销合同D.效力待定合同【答案】： B 45、关于招标文件的说法，正确的是（）。A.招标文件的要求不得高于法律规定B.潜在投标人对招标文件有异议的，招标人作出答复前，招标投标活动继续进行C.招标文件中载明的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算D.招标人修改已发出的招标文件，应当以书面形式通知所有招标文件收受人【答案】： D 46、代表国家意志行使司法审判权的是（）。A.调解机构B.劳动仲裁机构C.商事仲裁机构D.人民法

20、院【答案】： D 47、王某发现吊装预制构件欲脱落，拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为是行使法律赋予的()。A.正当防卫权B.紧急避险权C.拒绝权D.知情权【答案】： B 48、民法典规定，因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效期间为（）年。A.1B.2C.3D.4【答案】： D 49、根据劳动合同法，下列关于劳务派遣的说法，错误的是（ ）。A.劳务派遣用工模式劳动者的聘用与使用分离B.因专职安全管理人岗的专业性太强，施工单位对该岗全部实行劳务派遣C.劳务派遣单位应当取得相应的行政许可D.在劳务派遣中，用人单位应当与劳动者订立劳动合同【答案】： B 50、某设计单位未按照建筑工程质量、标

21、准进行设计，受到当地建设行政主管部门的处罚。在对其的处罚项目中，不属于行政处罚的是（ ）。A.处10 万元以上30 万元以下的罚款B.责令停业整顿C.降低资质等级D.构成犯罪的，依法追究刑事责任【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、下列选项中，发包人可以请求解除建设工程施工合同的有（ ）。A. 承包人未按约定工期完工的B. 承包人完成工程质量不合格，并且拒绝修复的C. 承包人擅自将专业工程分包的D. 承包人非法转包的E. 未经发包人同意擅自将劳务部分分包的【答案】： BCD 2、下列哪些人员属于建筑施工企业的特种作业人员（ ）。A. 起重机械安装拆卸工B. 架子工C. 起重机械司机D.

22、 钢筋工E. 高处作业吊篮安装拆卸工【答案】： ABC 3、（2019年真题）根据民事诉讼法，关于法院调解的调解书的说法，正确的（）A.调解书应当写明诉讼请求，调解结果和理由B.调解书有审判员、书记员署名并加盖印章，送达双方当事人C.法院调解达成协议的，人民法院可以不制作调解书D.能够即时履行的案件，人民法院可以不制作调解书E.调解书经双方当事人签收的，即具有法律效力【答案】： BD 4、关于总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有（）。一级建造师工程法规A.分包单位按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位及建设单位负责B.分包单位对分包工程的质量负责，总承包单位未尽

23、到相应监管义务的，承担相应的补充责任C.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责D.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿；总承包单位或分包单位赔偿后，有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿E.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位应当向总承包单位请求赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿【答案】： BCD 5、下列规范性法律文件中，属于地方性法规的是()。A.北京市建筑市场管理条例B.评标委员会和评标方法暂行规定C.北京市建设工程造价管理办法D.北京市建设工程招标投标管理条例E.房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管

24、理暂行办法【答案】： AD 6、施工总承包单位分包工程应当经过建设单位认可，符合法律规定的认可方式有（ ）。A.建设单位指定分包人B.劳务分包合同由建设单位确认C.总承包合同中约定分包的内容D.总承包合同没有约定分包内容的，事先征得建设单位同意E.总承包单位在建设单位推荐的分包人中选择【答案】： CD 7、建设工程质量管理条例规定，施工单位未对建筑材料、建筑构（配）件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的，()。A.给予警告，处2万元以上10万元以下的罚款B.责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款C.造成损失的，依法承担赔偿责任D.情节严重的，责

25、令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书E.情节严重的，责令停业整顿，依法追究刑事责任【答案】： BCD 8、下列关于工程结算、质量争议的规定，说法正确的是（ ）A.已生效的竣工结算文件，双方均可以进行重复审核B.因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定,承包人拒绝修理、返工或者改建, 发包人请求减少支付工程价款的,应予支持C.指定分包专业工程造成的质量缺陷，承包人承担责任D.竣工结算文件由承包方报工程所在地县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门备案E.发包人根据确认的竣工结算报告向承包人支付工程竣工结算价款,保留 3%左右的质量保证金【答案】： B 9、根据建筑工程施工许可管理办法，下列建

26、设工程中，不需要办理施工许可证的有（）。A.抢险救灾及其他临时性房屋建筑 B.农民自建低层佳宅 C.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程 D.工程投资额在50万元以下的建筑工程 E.建筑面积在500m2以下的建筑工程【答案】： ABC 10、民事诉讼法规定，人民法院应裁定中止执行的情形有（ ）。A.申请人表示可以延期执行的B.案外人对执行标的提出确有理由异议的C.被执行人隐匿可执行财产的D.作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的E.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的【答案】： ABD 11、根据中华人民共和国合同法，出卖人交付的标的物

27、不符合质量要求应承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，双方当事人可采用的方式有（ ）。A.达成补充协议B.按照合同有关条款确定C.按照交易习惯确定D.根据标的损失要求承担E.根据标的的数量要求承担【答案】： ABCD 12、根据建设工程安全生产管理条例，建设单位的安全责任包括（ ）。A. 向施工单位提供资料的责任B. 依法履行合同的责任C. 提供安全生产费用的责任D. 对拆除工程进行备案的责任E. 不得干预投标人的责任【答案】： ABCD 13、关于不动产物权的设立、变更、转让、消灭的说法中，正确的有()。A.不动产物权的设立、变更登记，自记载于不动产登记簿时发生效力B.不动产物权的

28、变更和转让，经依法登记，发生效力C.不动产登记，由申请人所在地的登记机构办理D.依法属于集体所有的自然资源，所有权可以不登记E.不动产物权的设立和消灭，未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外【答案】： B 14、建设工程一切险是一种综合性保险,下列属于该险种的被保险人的是()A.施工工人B.材料供应商C.项目经理D.技术顾问【答案】： ACD 15、下列凭证中，属于印花税应纳税凭证的有（）。2018真题A.产权转移证书B.营业账簿C.权利、许可证照D.财产所有人将财产赠给学校所立的书据E.已缴纳印花税凭证的副本【答案】： ABC 16、根据建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行

29、办法，发生工程质量事故，施工企业项目经理承担的法律责任（）。 2016A.项目经理为注册建造师的，责令停止执业2年 B.向社会公布曝光 C.处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款 D.构成犯罪的，依法追究刑事责任 E.项目经理为注册建造师的，吊销执业资格证书，5年内不予注册【答案】： BCD 17、关于建设工程保险的说法，正确的有( )。（2012）A.工程开工前，承包商应为建设工程办理保险，支付保险费用B.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商C.工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险D.建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保

30、险生效日和终止日15天E.安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期【答案】： B 18、根据文物保护法，下列属于国家所有的文物的是()。A.民营企业家捐赠给国家的文物B.祖传文物C.国有企业、事业组织收藏的文物D.遗存于公海的起源于中国的文物E.遗存于中国领海中的文物【答案】： AC 19、关于借款合同权利和义务的说法.正确的有（）（2013）A.贷款人不得预先在本金中扣除利息B.借款人应当按照约定的用途使用借款C.对于未定期限且无法确定期限的借款款合同.借款人可以随时偿还D.订立借款合同.贷款人可以要求借款人提供担保E.贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产【答案】： ABD 2

31、0、根据行政处罚法的规定，行政处罚的种类包括()。A.责令停产停业B.行政拘留C.开除D.警告E.降级【答案】： ABD 21、下列凭证中，属于印花税应纳税凭证的有（）。A.产权转移证书B.营业账簿C.权利、许可证照D.财产所有人将财产赠给学校所立的书据E.已缴纳印花税凭证的副本【答案】： ABC 22、关于不安抗辩权成立条件的说法，正确的是（ ）。A.应当先履行债务的_事人未提供适当担保B.双方当事人基于同一双务合同而互负债务C.债务履行有先后顺序D.债务履行不分先后E.有确切证据证明后履行一方经营状况严重恶化【答案】： BC 23、根据注册建造师管理规定，下列情形中，不予注册的有()。（2

32、015）A.钱某职得资格证书3年后申请注册B.赵某因工伤丧失了民事行为能力C.孙某与原单位解除劳动关系后申请变更注册D.周某申请在两个单位分别注册E.李某已满60岁但仍担任单位的咨询顾问【答案】： BD 24、下列关于开标程序的说法中，正确的有( )。A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.投标人少于5个的，不得开标C.招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标D.开标时招标人可以有选择地宣读投标文件E.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录【答案】： AC 25、（2019年真题）甲施工企业误将应当支付给乙材料供应商的货款支

33、付给丙材料供应商,关于甲、乙和丙之间债的发生根据及其处理的说法,正确的有（）。A.丙应当将货款返还给乙B.甲向乙支付货款属于合同之债C.丙获得货款后属于无因管理之债D.乙和丙之间没有债权和债务关系E.丙获得货款构成不当得利之债【答案】： BD 26、根据规定，下列关于五方责任主体及项目负责人责任的说法正确的有()。A.五方责任主体是指建筑工程的建设、勘察、设计、施工、监理等五方参与单位B.五方责任主体项目负责人只包括参与房屋建筑工程的项目负责人，不包括参与市政基础设施工程项目负责人C.各方项目负责人需经过本单位法定代表人的书面授权确认D.项目负责人质量终身责任是指工程实际使用年限内对工程质量承

34、担责任E.工程质量终身责任实行书面承诺和竣工后永久性标牌等制度【答案】： AC 27、下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期期限说法正确的是（ ）。A. 有防水要求的卫生间为2年B. 给排水管道为5年C. 电气设备安装工程为2年D. 供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期E. 装修工程为2年【答案】： CD 28、下列各项中，关于仲裁协议说法正确的有（ ）。A.仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力B.仲裁庭无权确认合同的效力C.当事人对仲裁协议的效力有异议，应当在仲裁庭首次开庭前提出D.当事人对仲裁协议的效力有异议，应当请求人民法院作出裁定E.一方当事人请求仲

35、裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由仲裁机构裁定【答案】： AC 29、建设单位将其工程发包给甲总承包单位，甲依法将某专业工程分包给乙施工单位，乙又将该专业工程分包给丙个体承包八。后因该专业工程质量发生争议，建设单位诉至人民法院。下列关于建设单位起诉对象的说法，正确的有（ ）。A. 仅可起诉甲B. 不能起诉丙C. 仅可起诉乙D. 可单独起诉甲E. 可起诉甲、乙、丙【答案】： D 30、总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了 生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承 包单位的安全管理指令, 导致重大生产安全事故

36、。则关于本工程的安全生产管理，下 列说法中正确的有（ ）。A.总承包单位对施工现场的安全生产总责B.总承包单位与专业承包单位对施工现场的安全生产管理承担连带责任C.专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任D.专业承包单位对该重大安全事故承担报告义务E.分包合同应明确双方的安全生产方面的权利与义务【答案】： AC 31、劳动者发生下列情形，用人单位可以随时解除劳动合同的有（）。A.在试用期被证明不符合录用条件的 B.不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的 C.严重违反用人单位规章制度的 D.同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响的 E.患病，在规

37、定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的【答案】： ACD 32、下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（）。2014A.社会保险 B.试用期 C.保守商业秘密 D.补充保险 E.休息休假【答案】： BCD 33、下列工程施工过程中，属于侵权责任的情形有( )。A.乙举家在外经商，其邻居甲为防止乙房子被台风刮倒，未经乙同意而在台风来临前自己花钱对乙房子进行加固B.施工单位将施工废水直接排入鱼塘造成鱼苗大量死亡C.王某在施工临近道路行走被围墙砸伤D.施工单位夜间施工噪声超标，影响附近居民休息E.施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金【答案】： BCD 34、下列行为构

38、成侵权之债的有（ ）。A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证B.路人帮助把受伤工人送至医院C.建筑物上坠落物品造成他人损害的D.拆除屋顶广告时将住户窗户损毁E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业【答案】： CD 35、根据建设工程质量管理条例，下列分包的情形中，属于违法分包的有（）。A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位 B.未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业 C.未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成 D.分包单位将其承包的工程再分包 E.施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位【答案】： ACD 3

39、6、施工企业将采购的多种货物提交承运,其中包括有腐蚀性的危险物品。但是,该企业并未如实告知承运人。在运输过程中被检查发现后,承运人被要求重新包装,因此支付了额外的包装费用,并造成承运人的其他损失。关于该承运人权利的说法,正确的有（?）。2017真题A.承运人有权要求托运人如实申报并妥善包装B.托运人对危险物品隐瞒不报,承运人有权拒绝运输C.承运人有权要求托运人支付额外的包装费用D.承运人有权要求托运人赔偿自己所受的其他损失E.货物在运输过程中因不可抗力灭失,未收取运费的,承运人有权要求支付运费【答案】： ABCD 37、某太型工程建设项目交付使用后发现与审批的环境影响报告表内容不符，建设单位应

40、当（ ）。A.组织环境影响后评价B.立即停止使用C.采取改进措施D.填报环境影响报告书 E.接受建设行政主管部门处罚【答案】： AC 38、关于仲裁协议效力的说法，正确的有（）。A.合同无效，仲裁协议亦无效 B.仲裁协议有效，当事人也可以向法院提出诉讼 C.仲裁委员会有权裁决超出仲裁协议约定范围的争议 D.有效的仲裁协议排除法院的司法管辖权 E.有效的仲裁协议对双方当事人均有约束力【答案】： D 39、建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）规定，下列属于转包的情形是()。A.施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的B.施工总承包单位或专业承包单位将其承包的全部工程

41、肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的C.施工总承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、技术负责人等主要管理人员，不履行管理义务D.施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的E.有资质的施工单位相互借用资质承揽工程的【答案】： ABC 40、在工程监理单位人员的见证下，施工企业的现场试验人员对涉及结构安全的钢筋进行取样，并在钢筋试样或其包装上作标识、封志，该标识和封志应标明（ ）。A.工程地点B.工程名称C.取样部位D.样品名称。E.取样日期【答案】： BCD 41、根据建设工程质量管理条例，属于建设工程竣工验收应当具备的条

42、件有（）。（2016）A.施工单位签署的工程保修书B.完整的建设工程设计和合同约定的各项内容C.完整的技术挡案和施工管理资料D.工程监理曰志E.工程使用的主要建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告【答案】： ABC 42、根据招标投标法实施条例），属于工程建设项目的有（ ）。A.构筑物的拆除B.建筑物的室内展品移动陈列柜C.建筑物的扩建D.建筑物减隔震装置的安装E.工程所需要的管理服务【答案】： AC 43、调解的主要种类有（）。A.双方调解B.人民调解C.法院调解D.行政调解E.专业机构调解【答案】： BCD 44、根据建设工程安全生产管理条例，在施工合同中，不属于建设单位安全责任的有（）。A.编制施工安全生产规章制度和操作资料B.向施工单位提供准确的地下管线资料C.对拆除工程进