历年投资项目管理师之投资建设项目实施题库包过题库精品（夺冠）.docx

《历年投资项目管理师之投资建设项目实施题库包过题库精品（夺冠）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《历年投资项目管理师之投资建设项目实施题库包过题库精品（夺冠）.docx（74页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、历年投资项目管理师之投资建设项目实施题库包过题库精品（夺冠）第一部分 单选题(50题)1、监理招标的评标标准和内容应以( )为主，兼顾监理费用报价。A.监理规划B.监理实施细则C.监理规范D.监理大纲【答案】： D 2、投资控制的基本方法有分阶段控制法和( )。A.预算控制法B.质量控制法C.要素控制法D.材料控制法【答案】： C 3、下列关于监理与相关服务收费的表述，错误的是( )。A.建设工程监理与相关服务的内容、质量要求和相应的收费金额以及支付方式，由发包人和监理人在监理与相关服务合同中约定B.由于非监理人原因造成建设工程监理与相关服务工作量增加的，发包人应当按合同约定向监理人另行支付相

2、应的建设工程监理与相关服务费C.由于监理人原因造成监理与相关服务工作量增加的，监理人应按合同约定向发包人支付相应赔偿D.监理人提出合理化建议经采用、取得实效的，发包人可另行给予奖励【答案】： C 4、( )是为了保证满意的质量而发生的费用，以及没有达到满意质量所造成的损失。A.内部损失B.外部损失C.质量管理D.质量成本【答案】： D 5、( )指在建设项目筹资经济活动中，债权人为保障债权如期实现，可能需要由施工建筑商对完工进度和工程质量做出保证担保。A.施工方保证B.政府保证C.保险保证D.第三方保证【答案】： A 6、在银行贷款的偿还方式中，分期还本付息的基本特征是( )。A.在整个借款期

3、内，按某一相等金额偿付借款本金和利息B.分期等额偿还本金，对未还本金则按期支付利息C.按约定时间支付借款利息D.借款到期后一次偿还本金【答案】： B 7、除招标文件授权评标委员会直接确定中标人外，评标委员会应推荐评标候选人。采用综合评估法评标的，按照( )的顺序推荐中标候选人。A.经评审的价格由低到高B.经评审的价格由高到低C.得分由低到高D.得分由高到低【答案】： D 8、根据国家有关法规规定，下列( )不属于必须实施工程监理的建设工程的范围。A.国家重点建设工程B.零散开发建设的住宅小区C.关系社会公众利益、公众安全的基础设施项目D.使用国外资金的建设项目【答案】： B 9、双代号网络计划

4、工作的表示方法是( )。A.B.C.D.【答案】： A 10、( )是指决策阶段评估发生在项目决策前，而后评价发生在项目竣工验收一段时间或建设实施一段时间之后。A.评价时点的区别B.评价方法的区别C.服务目的的区别D.属性区别【答案】： A 11、采用工程项目招标应考虑的主要因素不包括( )。A.拟采用的工程建设承包方式B.建设单位的工程技术力量C.总包与分包体系D.合同类型【答案】： B 12、投资控制的基本方法有分阶段控制法和( )。A.预算控制法B.质量控制法C.要素控制法D.材料控制法【答案】： C 13、下列不属于联动有负荷试车调试目的的是( )。A.检验所有岗位人员与组织，在协调、

5、控制、操作、故障应急处理等方面的反应能力B.检验和考核整个生产工艺流程能否打通、全生产线设备运转状况、自控仪表与联锁系统控制效果，能否生产出合格产品C.核验考核各岗位员工对系统试车的适应性D.考核、规范工艺状态，确保下阶段试车的连续稳定【答案】： C 14、工程风险存在与否和大小的关键，取决于( )。A.人们对事件实际结果的认识B.人们对事件预期的认识C.人们通过主观努力而得到的实际结果D.人们对于事件结果的预期认识【答案】： D 15、建设项目出资人为获取未来的预期效益而投入的全部资金资产是( )。A.现金B.建设项目总投资C.有形资产D.无形资产【答案】： B 16、工程保险合同的主体包括

6、( )。A.保险人和受益人B.投保人与被保险人C.保险人、受益人、被保险人D.保险人、投保人和被保险人【答案】： D 17、( )是在工程实施前的设计阶段，在保证使用功能和使用寿命的前提下，不超过设计投资并尽可能地实现节约。A.推广标准设计B.限额设计C.控制设计概预算D.优化设计【答案】： D 18、目前，只在( )建设项目采用代建制。A.企业投资的B.政府注入资本金的C.政府直接投资的非经营性D.外商投资的【答案】： C 19、在整个竣工验收过程中，无论是单项工程验收还是全面竣工验收，都要以( )为主进行组织与协调。A.承包方B.发包方C.项目业主D.出资人【答案】： C 20、材料货物招

7、标进行评标时，采用技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物，一般采用( )进行评标。A.综合评分法B.最低评标价法C.综合评估法D.经评审的最低投标价法【答案】： D 21、国际招标的项目，除了应在中国日报发布外，商务部规定还必须在( )上公布。A.人民日报B.中国建设报C.中国经济导报D.中国国际招标网【答案】： D 22、生产准备机构建立后，要根据建设项目的( )，采用的工艺技术水平、项目建设进度，制定生产准备工作的网络计划和详细的工作大纲，并承担起组织实施的任务。A.总体投资B.总体规划C.总体目标D.经济效益【答案】： C 23、建设项目工程保险设定免赔额的实质是( )。A.是

8、一种综合性风险B.被保险人自己负担的损失C.保险金额巨大、责任范围广D.在一定条件下降低保险人实际承担的责任【答案】： D 24、合同履行期间，由于工程停建而终止合同或建设单位要求解除合同时，已进行勘察工作的，完成的工作量超过50%时，建设单位应向勘察人支付( )的勘察费。A.实际完成工作量B.预算额50%C.预算额80%D.预算额100%【答案】： D 25、在建设项目内部审计方式中，( )的实施时间较长、审计项目和审计事项涉及多个方面。A.跟踪审计B.专项审计C.绩效审计D.风险管理审计【答案】： B 26、下列实施主体中，属于自控主体的是( )。A.勘察设计单位B.工程检测机构C.建设单

9、位D.政府【答案】： A 27、核查有关参与方的资质和相应的安全资格审查认可证是( )的责任。A.业主方B.工程监理方C.工程总承包方D.施工承包方【答案】： A 28、下列不属于世界银行机构组成的是( )。A.亚洲银行B.国际复兴银行C.国际开发协会D.国际金融公司【答案】： A 29、建设单位应自工程竣工验收合格起( )日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。A.7B.15C.28D.45【答案】： B 30、下列关于建设项目竣工验收范围的表述，错误的是( )。A.凡新建、扩建、改建的基本建设项目，符合设计文件所规定的内容及验收标准的应及时组织验收B.对于因少数主要设

10、备短期内不能解决，虽然工程内容尚未全部完成，但可以投产或使用的工程项目应组织竣工验收C.按规定内容已经建设完成，但因外部条件制约，而不能投入使用的项目可以进行竣工验收D.对于已经形成部分生产能力，但近期内不能按原设计规模续建的项目，在报主管部门批准后，可以缩小规模，对已完成的工程和设备，应组织竣工验收【答案】： B 31、对后续工作及工期影响的具体分析方法不包括( )。A.判断判断进度偏差是否影响关键工作B.判断进度偏差是否在关键线路上C.判断进度偏差是否大于总时差D.判断进度偏差是否大于自由时差【答案】： A 32、对机电设备与工器具购置费、联合试运转费之和占工程概算投资额( )以上的工程项

11、目，双方可协商确定监理费的计费方式和收费额。A.15%B.20%C.30%D.35%【答案】： C 33、关于公开招标的表述，正确的是( )。A.应当在人民日报上发布招标公告B.公开招标需向特定的法人组织发出C.公开招标也称为选择性招标D.公开招标的优点在于投标不受地域限制，招标人有较大的选择余地【答案】： D 34、下列关于保险方案制订可以采用的方式表述错误的是( )。A.经过比较，选择一家保险公司作为建设项目的风险管理顾问B.培养自己的风险管理专业人才C.建立风险管理委员会，统一负责风险管理工作D.委托给外部的专业机构【答案】： C 35、下列关于工程质量控制方法的表述，不正确的是( )。

12、A.质量控制应以事后控制为主B.对关键工序和重点部位施工过程进行旁站监理C.严格执行现场见证取样和送检制度D.应采用必要的检查，测量和试验手段，以验证施工质量【答案】： A 36、根据中华人民共和国建筑法的规定，工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定，向工程所在地( )申请领取施工许可证。A.社区级人民政府建设行政主管部门B.县级以上人民政府建设行政主管部门C.市级以上人民政府建设行政主管部门D.省级以上人民政府建设行政主管部门【答案】： B 37、根据中华人民共和国建筑法的规定，工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定，向工程所在地( )申请领取施工许可证。A.社区级人民政府建设行政主管部

13、门B.县级以上人民政府建设行政主管部门C.市级以上人民政府建设行政主管部门D.省级以上人民政府建设行政主管部门【答案】： B 38、由于建设项目的管理过程具有( )的特点，进度计划系统的编制、管理和控制，既要沿用通用的管理原理，又要借鉴同类项目的进度计划管理和控制经验与技术成果，结合本项目实际创造性的进行管理。A.一次性B.动态性C.系统性D.阶段性【答案】： A 39、某下水管道项目进行赢值分析，原始项目估算为50050元，在某时点的已完工作的预算费用为7600元，已完工作实际费用为7700元，计划工作预算费用为7800元，根据对项目状况的分析，则项目总成本的新估算为( )元。A.43009

14、B.50609C.50709D.50809【答案】： C 40、需要有关部门批准或核准、以划拨方式取得国有土地使用权的，建设项目建设单位在报送有关部门批准或核准前，应向( )申请核发选址意见书。A.城市规划部门B.城乡规划部门C.国土资源部门D.环境保护部门【答案】： B 41、以下公司发行债券的程序，排序正确的是( )。1签订承销协议;2提出发行债券申请;3交付债券，收缴债券款，置备公司债券存根簿;4做出发行债券决议;5公告债券募集方法A.4、2、5、1、3B.1、2、3、4、5C.2、5、4、1、3D.5、4、2、1、3【答案】： A 42、建设项目总投资估算额500万元及以上的工程勘察和

15、工程设计收费实行( )。A.市场平均价B.市场调节价C.政府定价D.政府指导价【答案】： D 43、一般有几个重叠的分项工作，每个分项工作有不同的工作计量单位的任务适合用( )测量。A.费用比率法B.加权单元法C.监督人员评价法D.渐进里程碑法【答案】： B 44、在整个竣工验收过程中，无论是单项工程验收还是全面竣工验收，都要以( )为主进行组织与协调。A.承包方B.发包方C.项目业主D.出资人【答案】： C 45、( )是招标人以招标公告的方式，邀请不特定的法人或其他组织参加投标的一种招标方式。A.指定招标B.邀请招标C.委托招标D.公开招标【答案】： D 46、建设单位和承包单位均可共同努

16、力友好解决争议的方式是( )。A.协商B.争议评审C.仲裁D.诉讼【答案】： A 47、在投资建设项目中，使项目从建设转入投产使用的必经程序是( )。A.项目管理B.项目设计C.项目生产准备D.项目竣工验收【答案】： D 48、企业的内部审计属企业内部管理的范畴，可归结为( )三方面。A.监督、支持、服务B.管理、控制、监督C.监督、支持、管理D.监督、服务、控制【答案】： A 49、招标人采用邀请招标方式的，应保证有( )个以上具备承担招标项目设计的能力，并具有相应资质的特定法人或者其他组织参加投标。A.2B.3C.4D.5【答案】： B 50、建设单位依据政府部门对( )的批复文件，向城乡

17、规划部门申请办理规划许可手续，向国土资源部门申请正式办理建设用地手续。A.建设项目申请报告B.项目建议书C.规划选址和环境影响评价报告D.建设项目可行性研究报告【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、项目经理应履行的安全职责有( )。A.进行安全技术交底B.严格执行安全考核指标和安全生产管理办法C.认真贯彻安全生产方针、政策、法规和各项规章制度D.针对施工中存在的安全隐患原因制定预防和纠正措施E.发生事故后立即上报并保护好现场，参加事故调查处理【答案】： BCD 2、项目后评价的评价指标主要包括( )。A.工程技术评价指标B.财务和经济评价指标C.项目生态与环境评价主要指标D.管理效能评

18、价指标E.项目绩效与影响评价指标【答案】： ABCD 3、按有关规定，建设项目业主应当办理申请批准手续的情况包括( )。A.需要临时占用规划批准范围以外场地的B.可能损坏道路、管线、电力、邮电通信等公共设施的C.需要进行改建、拆除作业的D.需要临时停水、停电、中断道路交通的E.需要进行爆破作业的【答案】： ABD 4、建设项目资本金的筹集方式分为( )。A.吸收间接投资B.吸收直接投资C.发行股票D.发行可转换公司债券E.发行有价证券【答案】： BCD 5、采用分项委托管理模式的作用是( )。A.有利于发挥市场机制B.有利于充分发挥专业管理机构的能力和经验C.有利于提高项目管理水平D.有利于对

19、项目建设活动进行全面管理E.有利于各参与方之间的权、责、利的相互制衡，提高投资效益【答案】： A 6、建筑安装工程投资支出的内容有( )等。A.代理费支出B.设备附着物支出C.水利工程支D.资源开采工程支出E.拆除、整理支出【答案】： BCD 7、与全数检验相比较，抽样检验具有的优点包括( )。A.检验数量少，比较经济B.适合于需要进行破坏性试验C.适合于关键工序部位或隐蔽工程D.检验所需时间较少E.有充分的代表性【答案】： ABD 8、财务预算是项目建设期间反映建设项目( )的预算。A.财务计划B.现金收支C.项目建设成果D.财务状况E.投资计划【答案】： BCD 9、关于投标人编制投标文件

20、的合理时间，表述正确的是( )。A.依法必须进行勘察设计招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于15日B.建筑工程概念性方案设计投标文件编制一般不少于20日C.大型公共建筑工程概念性方案设计投标文件编制一般不多于40日D.建筑工程实施性方案设计投标文件编制一般不少于45日E.招标文件中规定的编制时间不符合要求的，建设主管部门对招标文件不予备案【答案】： BD 10、根据潜在损失的承担主体，可将风险分为( )。A.财产损失风险B.承包商风险C.业主风险D.其他关系人风险E.责任损失风险【答案】： BCD 11、在建设项目工程设计过程的管理中，对设计文件的质

21、量，主要依据( )来衡量。A.功能性、可信性B.可实施性、适应性C.安全性、适应性D.效益性、客观性E.经济性【答案】： ABC 12、分析评价建设项目的目标实现程度是后评价的重要任务之一，评价时可从( )等方面进行分析。A.项目工程是否建成B.项目技术是否建成C.项目目标是否建成D.项目经济是否建成E.项目影响是否建成【答案】： ABD 13、建设项目职业健康安全管理专职机构的功能有( )。A.制止现场发生的不安全行为B.监督和检查职业健康安全计划的实施情况C.向管理层提供职业健康安全专业的咨询和服务D.对员工进行职业健康安全培训和教育E.对职业健康安全管理提供支持【答案】： BD 14、水

22、文地质勘察是查明建设地区地下水的( )，确定富水地段范围，评价地下水资料及其开采条件。A.类型B.成分C.水位D.分布E.埋藏量【答案】： ABD 15、财产损失风险，主要包括( )。A.工程项目本身的物质损毁、灭失和贬值的损失B.风险事故发生产生的相关费用损失C.物质损失导致工程延期产生的间接损失D.由于疏忽或过失造成的第三者的人身伤亡或财产损失E.由于风险事故的发生导致工程建设有关人员的人身伤亡所致损失【答案】： ABC 16、建设工程产品与一般工业产品不同，其产品的特点有( )。A.固定性B.独立性C.不可流动性D.多样性E.平衡性【答案】： ABCD 17、制定建设项目工程保险方案的基

23、本原则是( )。A.有效性原则B.严密性原则C.合理性原则D.经济性原则E.安全性原则【答案】： ABCD 18、根据建设工程质量管理条例规定，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取( )等形式，对建设工程实施监理。A.旁站B.抽检C.巡视D.专检E.平行检验【答案】： AC 19、根据中华人民共和国招标投标法和工程建设项目招标范围和规模标准规定，( )项目的施工，必须采用招标方式发包。A.大型基础设施的B.公用事业的C.使用国有资金投资项目的施工单项合同估算价在200万元人民币以上的D.使用国际组织援助资金的项目总投资额在3000万元人民币以上的E.受自然地域环境限制的【答案】： ABC

24、D 20、对不同等级的风险应策划相应的控制策略，具体包括( )和不可容许风险。A.可忽略风险B.可预测风险C.可容许风险D.重大风险E.中度风险【答案】： ACD 21、对不同等级的风险应策划相应的控制策略，具体包括( )和不可容许风险。A.可忽略风险B.可预测风险C.可容许风险D.重大风险E.中度风险【答案】： ACD 22、在投资建设活动中，加强职业健康安全和环境管理，对( )具有十分重要的意义。A.保证建设项目顺利实施B.拉动国内生产总值持续高速增长C.完成监理任务D.提高投资效益E.提高人民生活水平的质量【答案】： AD 23、编制资金筹措计划时应当( )。A.使资金筹措计划与资金投入

25、计划平衡、衔接B.在资金使用安排上，先安排使用债务资金，然后再安排使用项目资本金C.尽量减轻建设项目生产运营期的财务风险和运营风险，降低建设项目的还款压力D.在事前做好债务融资信用保证的安排和准备E.对不同的债务资金的利率水平和资金成本进行分析和测算【答案】： ACD 24、直接工程费是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包括( )。A.社会保障费B.人工费C.劳动保险费D.材料费E.施工机械使用费【答案】： BD 25、产品市场营销准备工作主要包括( )。A.调查产品市场情况B.建立产品市场营销网络C.组织产品售后服务D.与协作单位签订正式合同E.确定产品市场营销策略【答案】： ABC

26、 26、质量保证的侧重点是运用系统的原理和方法，把各部门的职能统一起来，形成一个有明确( )的有机整体。A.任务B.分工C.责任D.职责E.权限【答案】： AD 27、设计和选择价款支付方式的基本原则是( )。A.可操作性B.有效性C.合理性D.经济性E.针对性【答案】： ABCD 28、建设项目管理中必须分离的不相容职务，主要包括( )。A.授权审批职务与业务执行职务B.业务经办职务与审核监督职务C.业务经办职务与业务执行职务D.业务经办职务与会计记录职务E.业务经办职务与财产保管职务【答案】： ABD 29、建设项目总投资中的全部资金资产包括建设项目中投入的( )。A.固定资产B.流动资产

27、C.有形资产D.无形资产E.现金【答案】： CD 30、依法必须招标的工程建设项目，应当具备( )条件才能进行货物招标。A.招标人已经依法成立B.公司具备一定规模C.按照国家有关规定应当履行项目审批、核准或者备案手续的，已经审批、核准或者备案D.资金来源已经落实E.能够提出货物的使用与技术要求【答案】： ACD 31、直接工程费是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包括( )。A.社会保障费B.人工费C.劳动保险费D.材料费E.施工机械使用费【答案】： BD 32、建设项目财务管理的目标是( )和防止违规、违法的现象发生。A.控制和降低建设造价B.提高投资效益C.节约建设资金D.防止浪费

28、损失E.保障投资效益【答案】： ABCD 33、工程地质初步勘察的应进行的基本工作有( )。A.初步查明地质、构造、岩石和土壤的物理力学性质B.提供不良地质问题防治工程所需的计算参数及资料C.查明地下水的埋藏条件和侵蚀、渗透性、水位变化幅度及规律D.查明场地不良地质现象的成因、分布范围、对场地稳定性的影响程度E.对设计烈度为7度及7度以上的建筑物，应制定场地和地基的地震效应【答案】： AD 34、建设项目竣工验收一般应符合的条件是( )。A.主要工艺设备配套设施经联动有负荷试车合格，形成生产能力，能够生产出符合设计文件规定的合格产品B.生产准备工作能适应投产的需要C.在政府有关部门正式竣工验收

29、时，已办理了工程验收申请D.生产性项目和辅助性公用设施，已按设计要求建成，能满足生产使用E.建设项目的技术资料已经按照要求整理归档，并可方便阅读【答案】： ABD 35、建设项目投资管理的主要职能是( )。A.决策B.管理C.整合D.计划E.控制【答案】： AD 36、规费是指政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用，包括( )。A.工程排污费B.工程定额测定费C.住房公积金D.固定资产使用费E.危险作业意外伤害保险【答案】： ABC 37、风险损失是指( )的经济价值的减少。A.非故意B.非经营性C.非计划D.非预期E.非生产性【答案】： ACD 38、总监理工程师可签发工程暂停令的情形有( )

30、。A.施工单位要求暂停施工、且工程需要暂停施工B.为了保证工程质量而需要进行停工处理C.施工出现了安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患D.承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理机构管理E.发生了必须暂时停止施工的紧急事件【答案】： BCD 39、建设项目职业健康安全和环境管理的难点是( )。A.外部环境影响因素复杂B.工种多，交叉作业多C.工序多，建设周期长D.项目建设参与方多E.内部环境影响因素复杂且建设周期短【答案】： ABCD 40、建设项目按建设性质可分为( )。A.新建项目B.政府投资项目C.扩建项目D.企业投资项目E.改建项目【答案】： AC 41、必须进行招标的建设项

31、目包括( )。A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目C.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的项目D.属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的项目E.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目【答案】： AB 42、建设项目管理是运用科学的理念、程序和方法，采用先进的管理技术和现代化管理手段，对投资建设项目进行( )的一系列活动。A.计划B.检查C.组织D.协调E.控制【答案】： ACD 43、施工监理收费标准的调整系数包括( )。A.专业调整系数B.工程工作量差异调整系数C.工程复杂程度调整系数D.专项调整系数E

32、.附加调整系数【答案】： AC 44、建立和实施内部控制应遵循的原则有( )。A.独立性原则B.适应性原则C.全面性原则D.成本效益原则E.合法性原则【答案】： BCD 45、建设项目竣工验收在正常情况下的验收范围包括( )。A.因少数非主要设备或某些特殊材料短期内不能解决，但可投产的工程项目B.按国家颁布的建设法规规定，凡新建、扩建、改建的基本建设项目C.按国家颁布的建设法规规定，凡新建、扩建、改建的技术改造项目D.按批准的设计文件所规定的内容建成且符合验收标准的建设项目E.按规定的内容已经建设完成，但因外部条件的制约，已建成工程不能投入使用的项目【答案】： BCD 46、企业或行业内有代表

33、性的项目是指( )。A.大型企业内经营主业有代表性的项目B.跨地区、跨流域、跨行业的项目C.属于新技术、新能源以及新兴产业发展有代表性的项目D.行业内具有示范意义的典型项目E.对提升企业核心竞争力有较大影响的项目【答案】： ACD 47、( )构成了工程风险的本质。A.风险结果B.风险因素C.风险事故D.风险损失E.风险条件【答案】： BCD 48、( )构成了工程风险的本质。A.风险结果B.风险因素C.风险事故D.风险损失E.风险条件【答案】： BCD 49、承包商向建设项目业主提出交工验收申请时，应具备的条件有( )。A.设备已进行试车调试B.竣工资料文件已备好C.合同规定内容已完成D.已

34、将相关资料移交项目业主E.已进行自检【答案】： ABC 50、建设项目管理是运用科学的理念、程序和方法，采用先进的管理技术和现代化管理手段，对投资建设项目进行( )的一系列活动。A.计划B.检查C.组织D.协调E.控制【答案】： ACD 第三部分 大题(50题)1、某承包商承接了一项综合楼建设任务，该项目是该地区的标志性建筑物。整个建筑为箱形基础，主体为框架剪力墙结构，地下3层，地上28层。在整个施工过程中，施工单位加强了对整个质量的控制。在第6层楼板钢筋隐蔽工程验收时发现问题，施工单位非常重视，及时进行了返工处理。在第12层混凝土部分试块检测时发现强度达不到设计要求，但实体经有资质的检测单位

35、检测鉴定，强度达到了要求。施工单位严格的质量管理和控制，使得该工程顺利完工，达到验收条件，项目业主组织了验收。问题：1.在建筑安装过程质量控制的内容包括哪些?2.说出在第6层对隐蔽工程的质量控制要点。3.如果第12层实体混凝土经检测达不到要求，施工单位应如何处理?4.该项目达到什么条件后方可进行竣工验收?【答案】： 2、某工程，甲方分别与A公司签订了土建施工合同，与B公司签订了设备安装及电梯安装合同。两个合同协议中A、B公司都对甲方提出了一个相同的条款，即甲方应协调现场其他施工单位为乙方创造便利条件。合同执行后，发生如下事件：顶层结构楼板吊装后，A公司立刻拆除塔吊，改用卷扬机运材料作屋面及装饰

36、，B公司原计划由甲方协调使用土建施工单位的塔吊将电梯设备运输到8层楼顶的设想落空后，提出用A公司的卷扬机运送，A公司提出卷扬机吨位不足，不能运送。最后，B公司只好为机房设备的吊装重新设计方案，在合同价格方面增加了许多。由于没有协调好A、B两个承包单位的协作关系，他们互相之间又没有合同约束，最终引起B公司的索赔，理由是甲方没有能够按协议条款为乙方创造运输条件，使乙方改变方案，推迟进度，增大了开支。【问题】1.B公司的索赔要求是否成立?2.甲方和A、B两家公司签订合同时，此相同的合同条款是否妥当?若不妥，请你帮助甲方对该条款进行修改补充。【答案】： 3、某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲

37、方)签订了修建建筑面积为3000工业厂房(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m事件1：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日。事件2：施工过程中，因遇软土层，接到工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日。事件3：5月19日接到工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m事件4：5月2022日，因下大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。事件5：5月23日用30个工人修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕

38、。问题：1.建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。2.每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?3.假设人工费单价为23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少?【答案】： 4、某工程建设项目，业主与施工单位按建设工程施工合同文本签订了工程施工合同，工程未进行投保。在工程施工过程中，工地遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下：1.遭暴风雨袭击是因非施工二单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。2.给已建分部工程造

39、成破坏，损失18万元，应由业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。3.施工单位人员因此灾害数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元，业主应给予赔偿。4.施工单位进场的在用机械、设备受到损坏，造成损失8万元，由于现场停工造成台班费损失4.2万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元，业主应予以支付。5.因暴风雨造成现场停工8天，要求合同工期顺延8天。6.由于工程破坏，清理现场需费用2.4万元，业主应予支付。【问题】1.监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行哪些工作?(请详细分条列出)2.不可抗力发生风险承担的原则是什么?对施工单位提出的要求如何处理?(请

40、逐条回答)【答案】： 5、某建筑工程，总承包单位将地基与基础分部工程分包给某基础工程公司。业主委托某监理公司进行施工监理，监理规划和具体工作如下：(1)该工程的施工质量验收按建筑工程施工质量验收统一标准及有关专业验收规范进行。(2)施工中，各检验批的质量验收记录由施工单位专业质量检查员填写，专业监理工程师组织项目专业质量检查员验收。(3)各分项工程的质量由专业监理工程师组织施工单位专业质量检查员进行验收。地基与基础分部工程完成后，由总承包单位对工程质量进行评定，由专业监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人进行了验收。(4)建筑电气分部工程的质量由总监理工程师组织施工单位项目经理等有

41、关人员进行了验收。(5)单位工程完成后，由施工单位进行竣工预验收，并向建设单位报送了工程竣工报验单。建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位有关人员对单位工程质量进行了验收，并由各方签署了工程竣工报告。【问题】1.以上各条做法是否妥当?如不妥，请指出不妥之处，并改正。2.工程竣工初步验收由谁组织?主要审查工程应符合哪些方面的要求?【答案】： 6、某工程，建设单位将土建工程、安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位。在合同履行过程中发生了如下事件。事件1：项目监理机构在审查土建工程施工组织设计时，认为脚手架工程危险性较大，要求甲施工单位编制脚手架工程专项施工方案。甲施工单位项目经理部编制了专项施工方案，凭以往经验进行了安全估算，认为方案可行，并安排质量检查员兼任施工现场安全员工作，遂将方案报送总监理工程师签认。事件2：开工前，专业监理工程师复核甲施工单位报验的测量成果时，发现对测量控制点的保护措施不当，造成建立的施工测量控制网失效，随即向甲施工单位发出了监理工程师通知单。事件3：专业监理工程师在检查甲施工