最新一级造价师之建设工程计价题库内部题库及完整答案一套.docx

《最新一级造价师之建设工程计价题库内部题库及完整答案一套.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新一级造价师之建设工程计价题库内部题库及完整答案一套.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、最新一级造价师之建设工程计价题库内部题库及完整答案一套第一部分 单选题(50题)1、在招标文件的各项内容中，各项中属于投标邀请书的是（ ）。A.招标文件的构成B.招标文件的获取C.投标报价编制的要求D.是否允许提交备选投标方案【答案】： B 2、（2014年真题）在工程量清单中，最能体现分部分项工程项目自身价值的本质的是（）。A.项目特征B.项目编码C.项目名称D.项目计量单位【答案】： A 3、某项目根据建设项目投资估算编审规程（CECA/GCI-2015），采用概算法编制的估算中， 工程费用为 8000 万元，基本预备费用为 880 万元，价差预备费为 120 万元，工程建设其他费 800

2、 万元，建设期利息为 200 万元，流动资金为 100 万元，则该项目建设投资估算为（）万元。A.9680B.9800C.10000D.10100【答案】： B 4、确定投标有效期应考虑的因素不包括()A.签订合同需要的时间B.确定中标人需要的时间C.投标人提交投标文件需要的时间D.组织评标委员会完成评标需要的时间【答案】： C 5、专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，其中不包括()A.企业管理费和利润B.人工费和材料费C.规费和税金D.施工机具使用费【答案】： C 6、关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是()。A.规费是指有县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B.规费包

3、括工程排污费和住房公积金C.投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准D.社会保险费中包括建筑安装工程费一切险的投保费用【答案】： B 7、依据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），一般不作为安全文明施工费计算基础的是（ ）。A.定额人工费B.定额人工费+定额材料费C.定额人工费+定额施工机具使用费D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费【答案】： B 8、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.如发包人欠付转包人或者违法分包人建设工

4、程价款，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】： B 9、建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)规定，分部分项工程量清单项目编码的第三级为表示()的顺序码。A.分项工程B.扩大分项工程C.分部工程D.专业工程【答案】： C 10、某土方施工机械一次循环的正常时间为25min，每循环工作一次挖土0.8m3，工作班的延续时间为8h，机械时间利用系数为0.9。则该土方施工机械的时间定额为（ ）。A.0.06

5、5 台班/m3 B.0.072 台班/m3C.13.824m3/台班D.15.360m3/台班【答案】： B 11、根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB50584的规定，下列的措施项目，需以“项”为单位进行编制的是（）。 A.施工排水、降水B.冬雨季施工C.垂直运输D.大型机械设备进出场及安拆【答案】： B 12、（2012年真题）关于分部分项工程量清单编制的说法，正确的是（）。A.施工工程量大于按计算规则计算出的工程量的部分，由投标人在综合单价中考虑B.在清单项目“工程内容”中包含的工作内容必须进行项目特征的描述C.计价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择最方便计量的单位D

6、.同一标段的工程量清单中含有多个项目特征相同的单位工程时，可采用相同的项目编码【答案】： A 13、国外工程设计阶段的投资估算精度要求的误差控制在（）以内。A. 5B. 10C. 15D. 20【答案】： A 14、根据建设工程工程量清单计价规范，某工程项目的钢筋由发包人在施工合同中约定与承包人一起招标采购，编制招标工程量清单时，招标人将 HRB335 钢筋暂估价定为 4200 元/吨，已知市场平均价格为 3650 元/吨，若甲投标人自行采购，其采购单价低于市场平均价格，则甲投标人在投标报价时HRB335 钢筋应采用的单价是（）。A.4200 元/吨B.甲投标人自行采购价格C.3650 元/吨

7、D.预计招标采购价格【答案】： A 15、建设项目可行性研究的核心部分是（）。A.市场研究 B.技术方案研究C.建设条件研究 D.效益研究【答案】： D 16、下列施工工作时间分类中，与劳动条件、劳动强度有关的必需消耗时间是（ ）。A.施工本身造成的停工时间B.休息时间C.非施工本身造成的停工时间D.准备与结束工作时间【答案】： B 17、按照规定，发包人接到承包人已完工程量报告后7内未进行计量核对的，下列中 说法正确的是（ ）。A.视发包人巳经认可承包人报告的已完工程量B.承包人应发催促核对通知书C.收到催促通知后7天内仍未核对的，视为发包人已认可承包人报告的工程量D.视发包人不认可承包人报

8、告的已完工程量【答案】： A 18、下列关于安全文明施工费预付款的说法，正确的是（ ）。A.发包人应在开工后的14天内预付安全文明施工费B.安全文明施工费的预付额度不低于安全文明施工费总额的60%C.安全文明施工费按照同期安排的原则进行分解，与结算款一起支付D.发包人在付款期满后7天内仍未支付的，发生安全事故承担连带责任【答案】： D 19、建设地点选择时需要进行费用分析，下列费用应列入项目投资费用比较的是（ ）。A.动力供应费B.燃料运入费C.产品运出费D.建材运输费【答案】： D 20、下列关于法律法规政策变化引起合同价款调整的规定，正确的是（）。 A.实施招标的建设工程，一般以建设工程施

9、工合同签订前的第28天作为基准日B.如果政策规定的人工费变化已包含在物价波动事件的调值公式中，则不再予以考虑C.承包人原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款增加的，予以调整D.不可抗力原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款减少的，价款不予调整【答案】： B 21、某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%。现有投标人甲同时投标1#、2#标段，其报价依次为7000万元、6000万元，若甲在1#标段已被确定为中标，则其在2#标段的评标价是（ ）万元。A.5720B.6240C.5760D.6280【答案】： C 22、关于

10、工程量清单的编制，下列说法中正确的是（ ）。A.项目编码以五级全国统一编码设置，用十二位阿拉伯数字表示B.编制分部分项工程量清单时，必须对工作内容进行描述C.补充项目的编码由计量规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成D.按施工方案计算的措施费，必须写明“计算基础”、“费率”的数值【答案】： C 23、某分部分项工程的清单编码为020301008001，则专业工程代码为（ ）。A.02B.03C.008D.001【答案】： A 24、承包人可以进行材料费索赔的事项不包括（ ）A.发包人原因导致工程延期期间的材料价格上涨B.承包商管理不善造成材料损坏失效产生的损失C.发包人原因导致工程延期期间的超期储

11、存费用D.索赔事件的发生造成材料实际用量超过计划用量而增加的材料费【答案】： B 25、关于缺陷责任期，下列说法正确的是（）。A.缺陷责任期是指在正常使用条件下建设工程的最低保修期B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计C.缺陷责任期的期限按照建设工程质量管理条例的规定计取D.屋面防水工程的渗漏缺陷责任期为5年【答案】： B 26、关于设计概算的编制，下列计算式正确的是（ ）。A.单位工程概算=人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润B.单项工程综合概算=建筑工程费+安装工程费+设备及工器具购置费C.单项工程综合概算=建筑工程费+安装工程费+设备及工器具购置费+工程建设其他费用D.建设

12、项目总概算=各单项工程综合概算+建设期利息+预备费【答案】： B 27、下列有关预付款担保的表述，正确的是（ ）。A.预付款担保的担保金额通常不超过发包人预付款的10%B.预付款担保的金额在预付款全部扣回之前一直保持金额不变C.预付款担保可采用担保公司担保或抵押等担保形式D.预付款担保的作用是保证承包人向发包人提供用以保障其履行合同义务的担保【答案】： C 28、投资估算的主要工作包括：估算流动资金；估算价差预备费和建设利息；估算工程建设其他费用和基本预备费；估算各单项工程所需建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费。其正确的工作步骤是（ ）。A.B.C.D.【答案】： C 29、某出料容量

13、 750L 的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为 150s、40s、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为 50 s，机械利用系数为 0.8。该机械的台班产量定额为（ ）m3/台班。A.29.79B.32.60C.36.00D.39.27【答案】： C 30、建立工程造价资料数据库，首要的问题是( ）。A.网络化管理B.工程分类与编码C.数据搜集与整理D.数据分析与录入【答案】： B 31、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是（ ）。A.材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配

14、件的暂估价B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写【答案】： B 32、工程造价指标测算中，各类造价数据的时间需符合造价指标的时间要求。下列造价数据的时间选取符合规定的是（ ）。A.投资估算采用投资估算书编制完成日期B.最高投标限价采用投标截止日期C.合同价采用合同签订日期D.结算价采用工程结算日期【答案】： A 33、（2019年真题）国际工程投标报价中，对于当地采购的材料，其单价应为（）。A.市场价格+运杂费B.市场价格+运杂费+运输保管损耗费C.市场价格+运杂费+采购保管费D.市场价格+运杂费

15、+采购保管费+运输保管损耗费【答案】： D 34、国外建筑安装工程费用中，单项工程费用由()组成。A.各分部分项目工程费、单项工程开办费B.直接工程费、管理费、利润及税金C.直接工程费、开办费、利润及税金D.各分部分项目工程费、单项工程开办费、措施费【答案】： A 35、某工程合同价款为800万元，于2007年签订合同井开工，2009竣工。合同约定按工程造价指数调整法对工程价款进行动态结算。根据当地造价站公布的造价指数，该类工程2007和2008年、2009年的造价指数分别为11315和11760、12860则此工程价差调整额为（）万元。A. 109. 2B. 228. 8C. 31. 5D.

16、 140. 8【答案】： A 36、某砼输送泵每小时纯工作状态可输送砼25m3，泵的时间利用系数为0.75，则该砼输送泵的产量定额为（）。A.150m3/台班B.0.67台班/100m3C.200m3/台班D.0.50台班/100m3【答案】： A 37、已知砖墙的砂浆损耗率为 2%，则 1m3标准砖（灰缝为 10mm）的砂浆总消耗量为（ ）m3。A.0.231B.0.241C.0.226D.0.236【答案】： A 38、当初步设计深度较深、有详细的设备清单时，最能精确的编制设备安装工程费概算的方法是()。A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位指标法【答案】： A 39

17、、关于规费的计算，下列说法正确的是()。A.规费虽具有强制性，但根据其组成又可以细分为可竞争性的费用和不可竞争性的费用B.规费由社会保险费和工程排污费组成C.社会保险费由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费组成D.规费由意外伤害保险费、住房公积金、工程排污费组成【答案】： C 40、先求出已有同类企业主要设备投资占项目静态投资的比例系数，然后再估算出拟建项目的主要设备投资，最后按比例系数求出拟建项目的静态投资，这种估算方法称（ ）。A.设备系数法B.主体专业系数法C.朗格系数法D.比例估算法【答案】： D 41、关于措施项目费中垂直运输费包含的内容，下列说法错误的是（ ）

18、。A.垂直运输机械的固定装置费、基础制作、安装费B.行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除C.不包括行走式垂直运输机械轨道的摊销费D.可按建筑面积以“m2”为单位计算【答案】： C 42、下列关于设计概算的说法中，错误的是（ ）。A.政府投资项目的设计概算经批准后，一般不得调整B.超出原设计范围的重大变更，允许调整C.超出基本预备费规定范围工程变动和费用增加，不允许调整D.国家重大政策性的调整，允许调整【答案】： C 43、在采用FOB作为进口设备交易价格时，风险转移的分界点是（ ）。A.到达进口国口岸B.货物起运C.货物装船D.指定的装运港货物被装上指定船时【答案】： D 44、工程量清单计价项

19、目采用单价合同的，工程竣工结算中一般不允许调整的是（）。A.分部分项工程的清单数量B.安全文明施工费的清单总额C.已标价工程量清单综合单价D.总承包服务费清单总额【答案】： C 45、乙级工程招标代理机构所能承担的工程招标代理业务限额是，工程总投资()万元人民币以下。A.3000B.5000C.6000D.10000【答案】： D 46、某砼输送泵每小时纯工作状态可输送砼 25 m3，泵的时间利用系数为 0.8则该砼输送泵的产量定额为（ ）。A.160m3/台班B.0.67台班/100m3C.200m3/台班D.0.50台班/100m3【答案】： A 47、进口设备到达我国目的港（站），交纳完

20、各种手续费、税费后形成的价格属于（ ）。A.设备运杂费B.运费和装卸费C.设备原价D.采购与仓库保管费【答案】： C 48、关于招标文件的编制，下列说法中正确的是（）。A.当未进行资格预审时招标文件应包括投标邀请书B.应规定重新招标和不再招标的条件C.投标人须知无需与招标文件的其他章节衔接D.投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的以投标人须知前附表为准【答案】： B 49、砌筑1mA.0.217B.0.222C.0.226D.0.231【答案】： D 50、建设期计列的生产经营费中，联合试运转费是指（ ）。A.单机无负荷试运转的调试费B.系统联动无负荷试运转的调试费C.整个车间联合试运转

21、发生的费用D.整个车间联合试运转发生的费用支出大于试运转收入的亏损部分【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、下列各项内容属于响应性评审标准的有（ ）。A.安全生产许可证的有效性B.施工方案与技术措施的标准性C.投标保证金应符合招标文件的有关要求D.投标有效期应符合招标文件的有关要求E.已标价工程量清单的有关要求【答案】： CD 2、下列科目中，属于资产负债表中的流动资产的有()。A.货币资金B.应收账款C.预付账款D.存货E:预收账款【答案】： ABCD 3、按定额的编制程序和用途，建设工程定额可划分为()。A.施工定额B.企业定额C.预算定额D.补充定额E:投资估算指标【答案】： A

22、C 4、下列关于施工机械安拆费及场外运费的表述中，正确的是（ ）。A.场外运费仅包括施工机械自停置点运到施工现场的单边运费B.场外运输距离应按25km计算C. 一次安拆费为现场机械安装和拆卸一次所需的人工费、材料费、机械使用费之和D.不需安装、拆卸且自身又能开行的机械，不计安拆费及场外运费E.施工单位可以自己选择将安拆费及场外运费计人台班单价或单独计算【答案】： BD 5、（2021年真题）有效的仲裁协议是申请仲裁的前提，仲裁协议达到有效必须同时具备的内容有（ ） 。A.请求仲裁的意思表示B.仲裁事项C.仲裁期限D.仲裁费用E.选定的仲裁委员会【答案】： AB 6、关于建设工程竣工结算的办理，

23、下列说法中正确的有（ ）。A.竣工结算文件经发承包人双方签字确认的，应当作为工程结算的依据B.竣工结算文件由发包人组织编制，承包人组织核对C.工程造价咨询机构审核结论与申报人竣工结算文件不一致时，以造价咨询机构审核意见为准D.合同双方对复核后的竣工结算有异议时，可以就无异议部分的工程办理不完全竣工结算E.承包人对工程造价咨询企业的审核意见有异议的，可以向工程造价管理机构申请调解【答案】： AD 7、关于工业建设项目的设备选用，其选用的重点因设计形式的不同而不同，应选择能满足（ ）要求的最适用的设备和机械。A.建设规模B.建筑结构C.生产工艺D.生产能力E.环保措施【答案】： CD 8、根据我国

24、建设工程施工合同(示范文本)，下列关于工程预付款的叙述中，正 确的是（ ）。A.工程预付款主要用于采购建材、招募工人和租赁设备B.建筑工程的预付款额度一般不超过当年建筑工程量的30%C.安装工程的预付款额度一般不超过当年安装工程量的15%D.承发包双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和额度E.工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前7天【答案】： B 9、国产非标准设备按其成本估算其原价时，下列计算式中正确的有()。A.材料费=材料净重*每吨材料综合价B.加工费=设备总重量*设备每单位重量加工费C.辅助材料费=设备总重量*辅助材料费指标D.增值税=进项税额-当期销项税额E

25、:当期销项税额=销售额*适用增值税率【答案】： BC 10、（2014年真题）影响定额中人工日工资单价的因素包括（）。A.人工日工资单价的组成内容B.社会工资差额C.劳动力市场供需变化D.社会最低工资水平E.政府推行的社会保障与福利政策【答案】： AC 11、某施工合同约定，现场主导施工机械一台，由承包人租得，台班单价为200元/ 台班，租赁费100元/天，人工工资为50元/工日，窝工补贴20元/工日，以人工费和机 械费为基数的综合费率为30%。在施工过程中，发生了如下事件：遇异常恶劣天气导 致停2天，人员窝工30工日，机械窝工2天；发包人增加合同工作，用工20工日，使 用机械1台班；场外大范

26、围停电致停工1天，人员窝工20工日，机械窝工1天。据此， 下列选项正确的有（ ）。A.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为800元 B.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为1040元C.因发包人增加合同工作，承包人可得的费用索赔额为1560元D.因停电所致停工，承包人可得的费用索赔额为500元E.承包人可得的总索赔费用为2500元【答案】： CD 12、确定预算定额人工工日消耗量过程中，应计入其他用工的有（ ）。 A.材料二次搬运用工B.电焊点火用工C.按劳动定额规定应增(减)计算的用工D.临时水电线移动造成的停工E.完成其一分项工程所需消耗的技术工种用工【答案】： BD 13、（2020年真

27、题）关于投资估算指标，下列说法正确的有（）。A.以独立的建设项目、单位工程或单位工程为对象B.费用和消耗量指标主要来自概算指标C.一般分为建设项目综合指标，单项工程指标和单位工程指标三个层次D.单位工程指标一般以单位生产能力投资表示E.建设项目综合指标表示的建设项目的静态投资指标【答案】： AC 14、在选择建设地点（厂址）时，应尽量满足下列要求（ ）。A.节约土地，尽量少占耕地，降低土地补偿费用B.建设地点（厂址）的地下水位应与地下建筑物的基准面持平C.尽量选择人口相对稀疏的地区，减少拆迁移民数量D.尽量选择在工程地质、水文地质较好的地段E.厂区地形平坦，避免山地【答案】： ACD 15、下

28、列费用项目中，属于建筑安装工程企业管理费的有()。A.养老保险费B.劳动保险费C.医疗保险费D.财产保险费E:危险作业意外伤害保险费【答案】： BD 16、下列内容中，属于工业项目建设标准的有()。A.建设条件B.工程定额C.项目构成D.建设用地E:劳动定员【答案】： ACD 17、 根据标准施工招标文件的规定，承包人只能获得“工期+费用”补偿的事件有（ ）。A.基准日后法律的变化B.施工中发现文物、古迹C.发包人提供的材料、工程设备造成工程质量不合格D.施工中遇到不利的物质条件E.因发包人原因导致承包人工程返工【答案】： BD 18、采用装运港船上交货价，下列属于卖方的责任有（）。 A.在规

29、定的期限内，负责租船并在合同规定的装运港口将货物装上买方指定的船只B.负责办理出口手续C.支付运费D.负担货物在装运港装上船为止的一切费用和风险E.办理运输途中最低级别的保险，并支付保险费【答案】： BD 19、依法必须招标的工程，对投标保证金的退还，下列处置方式正确的有（ ）。A.中标人无正当理由拒签合同的，投标保证金不予退还B.投标人无正当理由拒签合同的，应向中标人退还投标保证金C.招标人与中标人签订合同的，应在合同签订后向中标人退还投标保证金D.招标人与中标人签订合同的，应向未中标人退还投标保证金及利息E.未中标人的投标保证金，应在中标通知书发书同时退还【答案】： AD 20、关于合同价

30、款纠纷的处理，下列说法中正确的有()。A.借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效B.当事人对垫资利息有约定且约定的利息高于同期同类贷款利率的应予支持C.当事人对建筑工程的计价标准或计价方法有约定的按约定结算工程价款D.对于阴阳合同，其价款结算应以备案的中标合同作为依据E:建设工程未交付，工程价款也未结算的，则工程欠款的计息日为当事人的起诉之日【答案】： ACD 21、根据建设工程工程量清单计价规范GB 50500-2013，关于工程量清单计价的有关要求，下列说法中正确的有（ ）。A.事业单位自有资金投资的建设工程发承包，可以不采用工程量清单计价B.使用国有资金投资的建

31、设工程发承包，必须采用工程量清单计价C.招标工程量清单应以单位工程为单位编制D.工程量清单计价方式下，必须采用单价合同E.招标工程量清单的准确性和完整性由清单编制人负责【答案】： BC 22、下列关于新增固定资产价值确定方法的描述，正确的是（）。A.新增固定资产价值计算的对象是独立发挥生产能力的单位工程B.在建的附属辅助工程，交付使用后计入新增固定资产价值C.独立发挥效益的非生产性项目，建成后计入新增固定资产价值D.属于新增固定资产价值的其他投资应随受益工程交付使用的同时一并计入E.凡购置达到固定资产标准不需要安装的工器具不应计入新增固定资产价值【答案】： BD 23、根据标准施工招标文件，在

32、按宣布的开标顺序当众开标时，应公布的内容包括()。A.投标人名称B.招标人名称C.标段名称D.投标报价E:履约保证金的递交情况【答案】： ACD 24、按定额的编制程序和用途，建设工程定额可划分为()。A.施工定额B.企业定额C.预算定额D.补充定额E:投资估算指标【答案】： AC 25、下列有关进口设备原价的构成与计算中，说法正确的有（）。A.运输保险费（FOB+国际运费）保险费费率B.消费税（CIF关税）消费税税率C.银行财务费CIF银行财务费率D.关税关税完税价格关税税率E.车辆购置税（CIF关税）/（1消费税税率）车辆购置税税率【答案】： D 26、关于无形资产价值确定的说法中，正确的

33、有()。A.无形资产计价入账后，应在其有效使用期内分期摊销B.专利权转让价格必须按成本估价C.自创专利权的价值为开发过程中的实际支出D.自创的非专利技术一般作为无形资产入账E:通过行政划拨的土地，其土地使用权作为无形资产核算【答案】： AC 27、下列概算编制方法中，属于设备安装工程概算的编制方法的是（）。 A.预算单价法B.扩大单价法C.概算定额法D.综合吨位指标法E.设备价值百分比法【答案】： ABD 28、关于工业建设项目总平面设计，现场条件是制约设计方案的重要因素之一，下列内容中属于现场条件的有（ ）A.气象条件B.人文条件C.地形地貌D.场地大小E.建设项目所在地区的有关技术经济条件

34、【答案】： ACD 29、下列选项中，正确描述文明施工与环境保护具体要求的是（）。A.施工现场办公、生活区和作业区分开设置B.现场采用封闭围挡，高度不小于1.8mC.施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾和生活垃圾应分类存放D.施工现场保护零线的重复接地应不少于3处E.楼梯边应设高1. 2m的定型化、工具化、标准化的防护栏杆【答案】： BC 30、按照建设项目工程总承包合同示范文本（GF-2011-0216），以下情形中，应对合同价款进行调整的有（）。A.合同变更B.法律法规变化影响的合同价格增减C.工程造价管理部门公布的价格调整造成工程成本增减D.一周内监理人原因停水、停电等造成累计停工超过1

35、0小时E.设计人批准的变更估算的增减【答案】： BCD 31、（2018年真题）下列估算方法中，不适用于可行性研究阶段投资估算的有（）。A.生产能力指数B.比例估算法C.系数估算法D.指标估算法E.混合法【答案】： ABC 32、下列工程中，其工程费用列人建筑工程费用的是（）。A.设备基础工程 B.供水、供暖、通风工程C.电缆导线敷设工程 D.附属于被安装设备的管线敷设工程E.各种炉窑的砲筑工程【答案】： ABC 33、下列工程造价指数中，采用平均数指数形式编制的有()。A.各种单项价格指数B.设备、工器具价格指数C.建筑安装工程价格指数D.单项工程造价指数E:建设项目造价指数【答案】： CD

36、 34、下列费用项目中，属于安装工程费用的有（ ）。A.被安装设备的防腐、保温等工作的材料费B.对单台设备进行单机试运转的调试费C.设备基础的工程费用D.被安装设备的防腐、保温等工作的安装费E.与设备相连的工作台、梯子、栏杆的工程费用【答案】： ABD 35、关于建设工程竣工结算的办理，下列说法中正确的有（ ）。A.竣工结算文件经发承包人双方签字确认的，应当作为工程结算的依据B.竣工结算文件由发包人组织编制，承包人组织核对C.工程造价咨询机构审核结论与申报人竣工结算文件不一致时，以造价咨询机构审核意见为准D.合同双方对复核后的竣工结算有异议时，可以就无异议部分的工程办理不完全竣工结算E.承包人

37、对工程造价咨询企业的审核意见有异议的，可以向工程造价管理机构申请调解【答案】： AD 36、关于其他项目清单编制的说法，正确的有（ ）。A.需要纳入分部分项工程量清单项目综合单价中的暂估价只是材料费B.暂估价用于支付可能发生也可能不发生的材料及专业工程C.专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，应当包括除规费和税金以外的管理费、利润等取费D.暂列金额是招标人考虑工程建设工程中不可预见、不能确定的因素而暂定的一笔费用E.计日工清单中由招标人列项，投标人填写数量与单价【答案】： CD 37、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用中属于安全文明施工中临时设施费的有（ ）。A.现场采用砖砌围

38、挡的安砌费用B.现场围挡的墙面美化费用C.施工现场的操作场地的硬化费用D.施工现场规定范围内临时简易道路的铺设费用E.地下室施工时所采用的照明设备的安拆费用【答案】： AD 38、根据标准施工合同文件，关于施工进度与工期，下列说法中正确的有()。A.经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划B.实际进度与合同进度计划发生偏离时，承包人可以向监理人提交修订合同进度计划的申请报告C.监理人在发出开工通知前应获得发包人同意D.发包人增加了合同工作内容，承包人不一定能获得延长工期的许可E:因承包人原因造成竣工延误，承包人支付了逾期违约金，可部分免除修补缺陷义务【答案】： AC 39、有关施工招标文件包括

39、的内容，以下表述中正确的是（）。A.评标办法可选择经评审的最低投标价法和综合评估法B.当未进行资格预审时，招标文件中应包括招标公告C.技术标准和要求不得要求某一特定的专利、商标、规格或名称D.如按照规定应编制招标控制价的项目，招标控制价应在评标时一并公布E.投标人须知中应规定重新招标和不再招标的条件【答案】： AB 40、影响定额动态人工日工资单价的因素包括（ ）。A.人工日工资单价的组成内容B.社会工资差额C.劳动力市场供需变化D.社会最低工资水平E.政府推行的社会保障与福利政策D选项的正确说法是.社会【平均】工资水平不是【最低】【答案】： AC 41、在国际工程承包中，根据FIDIC施工合

40、同条件（1999 年版），因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件包括（ ）。A.实际工程量比工程量表中规定的工程量的变动大于10%B.该工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%C.由于工程量的变动直接造成单位工程费用的变动超过1%D.原工程量全剖删减，其替代工程的费用对合司总价无影响E.该部分工程量是合同中规定的“固定率项目”【答案】： ABC 42、下列关于共同费用分摊计人新增固定资产价值的表述，正确的是（）。A.建设单位管理费按建筑、安装工程造价总额作比例分摊B. 土地征用费按建筑工程造价比例分摊C.建筑工程设计费按建筑工程造价比例分摊 D.生产工艺流程系统设计费按需

41、安装设备价值总额作比例分摊E.地质勘察费按建筑工程造价比例分摊【答案】： BC 43、根据建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号），关于专业措施项目的说法中正确的有()。A.脚手架仅被列为建筑工程的专业措施项目B.混凝土、钢筋混凝土模板及支架费列为建筑工程、装饰装修工程和市政工程的专业措施项目C.模板及支架费分自有和租赁两种情况，采用不同方法计算D.模板及支架、脚手架的租赁费计算，除考虑租赁价格（租金）外，还需考虑支搭、拆卸及运输费E:只有自有模板及支架、脚手架才需要进行摊销量的计算【答案】： CD 44、根据标准施工招标文件的规定，承包人只能获得“工期+费用”补偿的事件有（ ）。A.基准日后法律的变化B.施工中发现文物、古迹C.发包人提供的材料、工程设备造成工程质量不合格D.施工中遇到不利的物质条件E.发包人更换其提供的不合格材料、工程设备【答案】： BD 45、（2018年真题）因发包人原因导致工程延期时，下列索赔事件能够成立的有（）。A.材料超期储存费用索赔B.材料保管不善造成的损坏费用索赔C.现场管理费索赔D.保险费索赔E.保函手续费索赔【答案】： ACD 46、（2019年真题）投标报价的分包询价，投标人应注意的问题有（）。A.分包标函是否完整B.分包单价所包含的内容C.分包人是否有专用施工机具D.分包人可信赖程度E.