一级建造师之一建工程法规题库完整题库精品（完整版）.docx

《一级建造师之一建工程法规题库完整题库精品（完整版）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库完整题库精品（完整版）.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库完整题库精品（完整版）第一部分 单选题(50题)1、标的物提存后，在提存期间发生提存物的灭失、损毁的，其后果由()承担。A.提存人B.债权人C.提存机关D.债务人【答案】： B 2、关于投标和评标，说法正确的是（ ）。A.投标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明B.投标文件未密封的，招标人应当拒收C.投标文件中有两个报价，评标委员会可以书面通知投标人澄清说明D.投标文件中有明显的文字或计算错误，评标委员会应当否决投标【答案】： B 3、建设工程质量保修书的提交时间是（）。A.自提交工程竣工验收报告之日起15日内 B.工程竣工验收合格之日 C.自工程竣工验收

2、合格之日起15日内 D.提交工程竣工验收报告时【答案】： D 4、关于用能单位加强能源计量管理的说法，错误的是（）。A.按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具 B.建立能源消费统计和能源利用状况分析制度 C.对各类能源消耗实行分类计量和统计 D.对能源消费应实行包费制【答案】： D 5、（2019年真题）下列损失,属于建筑工程一切险保险责任范围的是()A.设计错误引起的缺陷B.地震引起的损失C.工艺不良引起的保险财产本身的损失D.非外力引起的机械装置本身的损失【答案】： B 6、当事人申请证据保全的，不得迟于举证期限届满前（ ）日。A. 7B. 10C. 15D. 5【答案】： A 7

3、、建设单位于 2015 年 3 月 15 日接到施工单位提交的列入城建档案馆接收范围的工程竣工验收报告，4 月 15 日竣工验收顺利通过，建设单位最晚应于（ ）前向城建档案馆移交该工程项目档案文件。A.2015 年 6 月 15 日B.2015 年 7 月 15 日C.2015 年 3 月 30 日D.2015 年 4 月 30 日【答案】： B 8、监理单位指定张某为某工程项目的总监理工程师，且建设单位足以相信其能力，则属于()。A.指定代理B.委托代理C.表见代理D.法定代理【答案】： B 9、根据循环经济促进法,下列说法正确的是()。A.发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资

4、源、保护环境的前提下,按照减量化优先的原则实施B.发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下,按照再利用优先的原则实施C.发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下,按照资源化优先的原则实施D.发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下,防止再污染的原则实施【答案】： A 10、甲建筑施工企业于2012年5月10日变更名称和地址，按照安全生产许可证条例的规定，变更后应当在()之前，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。A.2012年5月20日B.2012年5月25日C.2012年5月30日D

5、.2012年6月9日【答案】： A 11、当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的（）人民法院管辖。A.基层B.派出法庭C.中级D.高级【答案】： C 12、宋某与陈某签订了房屋租赁合同，约定租期1年，租金按月支付。合同签订前，宋某已得知该房屋存在明显的安全问题。宋某仅租用了3个月便提出解除合同。对此，下列说法中正确的是()。A.该租赁合同无效B.宋某应承担违约责任C.陈某应向宋某提出补偿要求D.宋某可以随时解除合同【答案】： D 13、代表国家意志行使司法审判权的是（）。A.调解机构B.劳动仲裁机构C.商事仲裁机构D.人民法院【答案】： D 14、建设工程

6、质量管理条例规定，装修工程和主体结构工程的最低保修期限为（ ）。A. 2年和3年B. 5年和合理使用年限C. 2年和5年D. 2年和合理使用年限【答案】： D 15、下列财产中可以设定抵押权的是（ ）。A. 李某承包村里的一座自留山B. 某大学宿舍楼C. 某国有企业办公大楼D. 被海关查封的一批设备【答案】： C 16、关于运输合同的说法，正确的是（ ）。A.收货人和托运人任何情况下都不是同一人B.货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人可以要求支付运费C.货物运输到达后，承运人知道收货人的，应当及时通知收货人D.联运合同中，损失发生在同一区段的，仅由该区段的承运人向托运人承担责任

7、【答案】： C 17、施工许可证与安全生产许可证之间的关系是()。A.两者无任何关系B.两者同时取得C.施工许可证以安全生产许可证为前提D.安全生产许可证以施工许可证为前提【答案】： C 18、建筑业企业资质管理规定中规定，建筑业企业未按照本规定要求提供建筑业企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以()的罚款。A.1000元以上1万元以下B.5000元以上2万元以下C.1万元以上10万元以下D.2万元以上20万元以下【答案】： A 19、根据建筑法，建筑工程分包企业应当接受（ ）的质量管理。A. 咨询单位B. 总承包单位

8、C. 监理单位D. 建设单位【答案】： B 20、根据建设工程安全生产管理条例，不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是（）。2017A.统一组织编制建设工程生产安全事故 B.负责向有关部门上报施工生产安全事故 C.自行完成建设工程主体结构的施工 D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时，以约定责任为准【答案】： D 21、总承包单位不按规定和合同约定支付防护、文明施工措施费用，造成分包单位不能及时落实防护措施导致发生事故的，由总承包单位负( )。A.连带责任 B.按份责任C.主要责任 D.直接责任【答案】： C 22、根据建设工程安全生产管理条例,建设行政主管部门在审核发放施

9、工许可证时,需审查的内容是()。A.建设工程规划许可证B.建设用地规划许可证C.施工组织设计D.安全施工措施【答案】： D 23、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起( )日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。（2012）A.20B.30C.60D.15【答案】： D 24、根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织并且至少每（）组织一次演练。2014真题A.一季度 B.半年 C.一年 D.两年【答案】： B 25、关于我国土地法律制度,下列说法正确的是()。A.我国实行土地

10、的社会主义公有制是指全民所有制B.全民所有即国家所有土地的所有权由国务院和各级地方政府代表国家行使C.根据土地用途,可以将土地分为农用地、工业用地、建设用地和未利用地D.我国严格限制农用地转为建设用地,控制建设用地总量,对耕地实行特殊保护【答案】： D 26、总承包单位甲公司经建设单位同意，将幕墙工程分包给乙公司施工。后该分包工程出现了施工质量问题，建设单位要求乙赔偿。下列责任赔偿的说法中，能够成立的是（ ）。A. 乙与建设单位无直接合同关系，建设单位应要求甲赔偿B. 若甲已全部赔偿建设单位损失，则建设单位无权再向乙要求赔偿C. 该质量问题是乙造成的，与甲无关D. 对该质量问题乙与甲负有同等责

11、任，乙仅承担赔偿的50%【答案】： B 27、根据物权的权利主体是否为财产的所有人划分，物权包括（ ）。A. 动产物权、不动产物权B. 自物权、他物权C. 用益物权、担保物权D. 以上都不正确【答案】： B 28、施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的专项工程是（ ）。A.浅基坑工程B.脚手架工程C.模板工程D.高大模板工程【答案】： D 29、下列关于规范性法律文件效力的表述，表述正确的是()。A.部门规章的效力肯定高于地方政府规章B.地方性法规的法律效力肯定高于地方政府规章C.地方性法规的法律效力肯定高于部门规章D.地方性法规的法律效力肯定高于行政法规【答案】： B 30、某建

12、设方根据评标结果向中标人发出了中标通知书，此中标通知书属于()。A.要约B.承诺C.要约邀请D.承诺邀请【答案】： B 31、根据中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见，针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位，建立（）制度。A.统一管控B.分级管控C.重点管控D.分类管控【答案】： B 32、建设工程施工合同应以（ ）为合同履行地。A.原告住所地B.合同签订地C.施工行为地D.被告住所地【答案】： C 33、（ ）是指合同当事人双方依据合同条款的规定，实现各自享有的权利，并承担各自负有的义务。A. 合同履行B. 合同清偿C. 债务履行D. 合同终止【答案】： A 34、建设工程承包单位

13、在向建设单位提交竣工验收报告时，应当向建设单位出具（ ）。A. 质量保证书B. 咨询评估书C. 使用说明书D. 质量保修书【答案】： D 35、根据建设工程施工质量节能验收统一标准关于建筑节能分部工程验收的说法，正确的是（ ）。 A.节能工程的检验批验收应当由总监理工程师主持，施工企业相关专业的质量检查员与施工员参加 B.工程使用的建筑构配件未提供相关节能性检测报告的，监理单位不得组织节能工程验收 C.节能分部工程验收应当由监理工程师主持，施工企业的项目经理、项目技术负责人参加 D.参加验收各方主体验收意见不一致的，建筑节能工程验收以监理单位的意见为准【答案】： B 36、注册建造师李某与某建

14、筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为6个月，则李某的试用期应不得超过（ ）。A.半个月B.1个月C.2个月D.3个月【答案】： B 37、人民法院审理行政案件，不适用（ ）。A.调解B.开庭审理C.公开审理D.两审终审制【答案】： A 38、建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括( )。（2012）A.规划、招投标、公安消防、环保部门的完整备案文件B.工程竣工验收报告C.施工企业签署的工程质量保修书D.住宅工程的住宅质量保证书、住宅使用说明书【答案】： A 39、某施工现场发生生产较大安全事故，本次事故应当由（ ）负责调查。A.国务院B.事故发生地市级人民政府C.事故发生地省级人

15、民政府D.事故发生单位所在地市级人民政府【答案】： B 40、王某乘坐张某的出租车前往机场，由于张某路上绕道，到达机场时飞机已经起飞。由于错失了与外商的签约洽谈，给王某造成了10 万元的损失，王某要求张某承担违约责任。根据合同法的规定，张某的行为（ ）。A.不构成违约，因为双方没有签订书面合同B.不构成违约，因为不可抗力可以免责C.构成违约，王某可以要求张某赔偿10 万元的损失D.构成违约，但王某不能要求张某赔偿10 万元的损失二、多项选择题（共30 题，每题2 分。每题的备选项中，有2 个或2 个以上符合题意，至少有 个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5 分）【答案】： D

16、 41、组织工程项目的竣工验收是()法定权利和义务。A.建设行政主管部门B.建设单位C.监理单位D.总承包单位【答案】： B 42、甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议,由乙向甲派遣员工丁某,关于该用工关系的说法,正确的是()。A.丁某工作时因工受伤,甲应当中请工伤认定B.在派遣期间,甲被宣告破产,可以将丁某退回乙C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训D.在派遣期间,丁被退回的,乙不再向其支付劳动报酬【答案】： B 43、甲、乙在合同谈判中，甲恶意磋商，导致合同未能签订，给乙造成损失。甲违反了合同订立的()原则。A.平等原则B.合法原则C.公平原则D.自愿原则【答案】： C 44、关于

17、知识产权法律特征的说法，正确的是（）。A.知识产权仅在法律规定的期限内受到法律保护B.知识产权不具有财产权属性C.知识产权不具有绝对的排他性D.知识产权不受地域的限制【答案】： A 45、生产安全事故综合应急预案应当包括的内容是（）。A.应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、危险性分析、应急培训及预案演练 B.应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、可能发生的事故特征、应急培训及预案演练 C.应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练 D.应急组织机构及其职责、危险性分析、可能发生的事故特征、应急培训及预案演练【答案】： C 46、以出让万式取得国有

18、土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件盒国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市、县人民政府()领取建设用地规划许可证。（2013）A.土地主管部门B.建设行政主管部门C.城乡规划主管部门D.授权的镇人民政府【答案】： C 47、关于代理的说法，正确的是（）。2017真题A.作为被代理人的法人终止，委托代理终止 B.代理涉及被代理人和代理人两方当事人 C.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式 D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的，代理人承担全部民事责任【答案】： A 48、关于法人的说法，正确的是（）。 2016A.法人分为企业法人和行政法人 B.企业

19、法人合并、分立的，应当向登记机关办理登记并公告 C.有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格 D.具有法人条件的事业单位经核准登记取得法人资格【答案】： B 49、乙公司因甲公司拖欠其工程款，依据双方订立的工程承包合同中的仲裁条款，向某仲裁 委员会申请仲裁。如甲对仲裁协议的效力有异议,应当在（）提出。A. 仲裁庭组成之前B. 仲裁庭裁决之前C. 仲裁庭首次开庭之前D. 法院受理之前【答案】： C 50、施工企业的施工现场消防安全责任人应是（）。A.施工企业负责人 B.专职安全员 C.专职消防安全员 D.项目负责人【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、工程承包人在提交竣工验收报告的同时

20、,向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收的质量责任的说法,正确的有()。A.当事人对工程造价发生合同纠纷时,应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目,发包人签证后施工,如发包人未签证,承包人施工后发生争议的,责任由承包人自负C.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体机构质量承担民事责任D.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷,不是施工单位的责任,施工单位没有义务进行修复或返修E.程质量保证金应在保修期满后返还【答案】： ABC 2、根据实施工程建设强制性标准监督规定，属于强制性标准监督检查内容的有（）（2016）

21、A.工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准B.工程项目负责人是否熟悉、掌握强制性标准C.工程项目的安全、质量是否使用了强制性标准的规定D.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定E.工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定【答案】： ACD 3、施工企业的主要负责人，对于本单位生产安全工作的主要职责包括（ ）。A.编制专项工程施工方案B.建立、健全本单位安全生产责任制C.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程D.保证本单位安全生产投人的有效实施E.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患【答案】： BCD 4、（2020年真题）关于建设工程证据审

22、核认定的说法，正确的有（）。A.无法与原件、原物核对的复印件、复制品不能作为认定案件事实的证据B.诉讼中，当事人为达成调解协议作出妥协所涉及的对案件事实的认可，可以在其后的诉讼中作为对其不利的证据C.社会团体依职权制作的公文书证的证明力一般大于其他书证D.视听资料的证明力一般大于勘验笔录E.鉴定结论的证明力一般大于证人证言【答案】： C 5、地方政府规章可以作出规定的事项有（ ）。A.对非国有财产征收的相关规定的事项B.为执行法律、行政法规、地方性法规的规定需要制定规章的事项C.属于本行政区域的具体行政管理事项D.属于地方性事务需要制定地方性法规的事项E.关于国际贷款具体要求的规定事项【答案】

23、： BC 6、工程建设强制性标准监督管理的内容，包括对（）是否组织有关工程技术人员对工程建设强制性标准的学习和考核进行监督检查。.A.建设单位 B.造价咨询单位 C.施工单位 D.设计单位 E.合同管理机构【答案】： ACD 7、下列关于代理的法律责任说法正确的是（ ）。A.代理人可以根据需要自行决定转委托第三人代理，代理行为的法律后果由被代理人承担B.本人知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认表示的，视为同意C.代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，代理人负主要责任D.委托书授权不明的，由被代理人承担责任E.代理人不履行职责给被代理人造成损害的，应当承担民事责任【答案】： B

24、8、下列纠纷解决途径中，可以获得具有强制执行效力的法律文书是（）。2014A.诉讼 B.法院调解 C.和解 D.行政调解 E.仲裁【答案】： AB 9、施工总承包单位分包工程应当经过建设单位认可，符合法律规定的认可方式有（ ）。A.建设单位指定分包人B.劳务分包合同由建设单位确认C.总承包合同中约定分包的内容D.总承包合同没有约定分包内容的，事先征得建设单位同意E.总承包单位在建设单位推荐的分包人中选择【答案】： CD 10、下列义务中，属于建设工程监理企业安全生产管理主要义务的是 （ )。A.安全技术措施审查 B.安全设备合格审查 C.专项施工方案审查 D.施工招标审査 E.安全生产事故隐患

25、报告【答案】： AC 11、关于竣工结算，以下说法正确的是（ ）。A.工程完工后，承包人应当在法定期限内提交竣工结算文件B.承包人对发包人提出的竣工结算审核意见有异议的，可以依法申请仲裁或诉讼C.发承包双方不得在合同中对竣工结算提交、审核的期限进行约定D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，只能通过仲裁或者诉讼方式解决E.发包人应在收到承包人申请支付工程竣工结算款后15日内支付结算款【答案】： B 12、评标委员会在对某工程项目评标过程中，发现个别投标文件中存在某些错误，则评标委员会的下列做法正确的有（ ）。A. 甲的投标文件中的大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准B. 乙的投标文件中总价金额

26、与单价金额不一致的，以单价金额为准C. 丙未按招标文件要求提交投标保证金，将丙的投标文件作为废标处理D. 丁的投标文件中有含义不明确的内容，评标委员会要求其对此作必要的澄清或者说明E. 戍的投标文件遗漏了安全生产许可证，评标委员会要求其补充【答案】： ACD 13、根据中华人民共和国合同法，要约失效的情形有（）。A.受要约人拒绝要约的通知到达要约人B.受要约人的承诺对要约内容作出实质性变更C.受要约人承诺到达要约人后，要约人发出撤销要约的通知D.要约中规定的期限届满，要约人未收到承诺通知E.发出承诺通知前撤销要约的通知到达受要约人【答案】： ABD 14、合同内容约定不明确，不能达成补充协议，

27、按照交易习惯不能解决时，根据我国民法典的规定，正确的说法有（ ）。A. 质量要求不明确，可按照国家标准、行业标准履行B. 履行期限不明确，债务人可以随时履行，但应当给对方必要的准备时间C. 价款不明确的，可按照合同签订时履行地的市场价格履行D. 履行地点不明确，给付货币的，在给付货币一方所在地履行E. 履行费用负担不明确的，由债权人承担【答案】： ABC 15、注册建造师依法享有的权利包括（ ）。A.获得相应劳动报酬B.保管和使用本人注册证书、执业印章C.接受继续教育D.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密E.在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章【答案】： ABC 16

28、、根据民事诉讼法，下列人员中，属于民事诉讼当事人的有（）。( 2015真题 )A.原告 B.被告 C.鉴定人 D.第三人 E.审判员【答案】： ABD 17、下列关于建设工程合同施工合同（示范文本）说法正确的是（ ）。A.建设工程合同施工合同（示范文本）是要式合同B.建设工程合同施工合同（示范文本）是强制性使用文本C.建设工程合同施工合同（示范文本）有利于防止条款缺失D.建设工程合同施工合同（示范文本）包括协议书、专用合同条款、通用合同条款E.建设工程合同施工合同（示范文本）具有引导性，对当事人提供参考【答案】： ACD 18、根据建设工程质量管理条例的规定，以下关于保修范围及其在正常使用条件

29、下各自对应的最低保修期限的表述，正确的是()。A.屋面防水工程最低保修期限为5年B.供热与供冷系统最低保修期限为3个采暖期、供冷期C.房间和外墙面的防渗漏工程最低保修期限为4年D.给水排水管道、设备安装和装修工程最低保修期限为2年E.房屋建筑的地基基础工程最低保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限【答案】： AD 19、注册建造师依法享有的权利包括（）。A.获得相应劳动报酬 B.保管和使用本人注册证书、执业印章 C.接受继续教育 D.在本人执业活动中形成的文件签字并加盖执业印章 E.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密【答案】： ABCD 20、在承运人将货物交付给收货人之

30、前，托运人可以要求承运人( )。A.中止运输B.返还货物C.减少运费D.变更到达地E.将货物交给其他收货人【答案】： ABD 21、关于租赁合同特征的说法，正确的是（ ）。A.租赁期限超过20年的租赁合同无效B.没有约定时承租人可以转租C.租赁合同应当采取书面形式D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力【答案】： D 22、专项应急预案的内容应当包括（ ）等内容。A.应急指挥机构与职责B.处置程序和措施C.应急工作职责D.应急预案体系E.事故风险描述【答案】： AB 23、对分包单位的连带责任,下列说法正确的是()。A.有关工程总分包的连带责任,不属于法定连带责任B.联合承包

31、的连带责任,属于法定连带责任C.二人以上依法承扣连带责任的,权利人有权请求部分或者仝部连带责任人承担责任D.实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人,有权向其他连带责任人追偿E.我国有关工程总分包、联合承包的连带责任,均属法定连带责任【答案】： BCD 24、根据新修订的建设项目环境保护管理条例规定，关于建设项目中配套建设的环境保护设施竣工验收的说法，正确的是（ ）。A. 验收标准和程序由建设单位自行制定B. 应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假C.建设单位应当编制验收报告，验收报告涉及商业秘密的，可以不公开D. 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，

32、其相应的环境保护设施应当同时验收E. 环境保护设施的验收应当在主体工程竣工验收时同时进行【答案】： B 25、根据绿色施工导则，关于非传统水源利用的说法，正确的有（）。A.优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护B.处于基坑降水阶段的工地，优先采用雨水作为泥凝土搅拌用水和养护用水C.喷洒路面、绿化浇灌用水，优先采用市政自来水D.现场机具、设备用水优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%【答案】： AD 26、施工作业人员享有的主要安全生产权利有（ ）。A.建议权B.接受安全教育培训C.安全事故隐患报告D.获得工伤保险赔偿E

33、.安全生产决策【答案】： AD 27、建筑施工企业，必须经建设主管部门或者其他有关部门考核合格方可任职的人员是（ ）。A. 主要负责人B. 安全管理人员C. 生产管理人员D. 项目负责人E. 生产作业人员【答案】： ABD 28、关于物权的设立、变更、保护的说法，正确的有（ ）。A.动产物权的设立需要登记 B.国家对自然资源物权的设立可以不登记 C.不动产登记物权设立、而合同签订生效 D.机动车所有权的变更需要登记 E.机动车追尾事故造成损毁，可以通过和解、调解、仲裁、诉讼方式解决【答案】： BC 29、甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提岀订购1000吨某型号水泥

34、,并附上主要合同条款,却被告知因原材料价格上涨,原来的价格不再适用,要采用提价后的新价格,则下列说法正确的有()A.水泥厂的价目表属于要约邀请B.甲建筑公司的订购表示属于要约C.水泥厂的价目表属于要约D.水泥厂新报价属于承诺E.水泥厂新报价属于新要约【答案】： AB 30、根据民法典，关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。 ( 2015真题 ) A.出租人把租赁物的所有权转让给第三人时，融资租赁合同对第三人不发生效力 B.融资租赁合同属于涉及三方当事人的合同 C.出卖人和出租人可以变更买卖合同中与承租人有关的内容，无须经过承租人的同意 D.承租人破产的，租赁物不属于破产财产 E.承租人占有租赁

35、物期间，因租赁物造成第三人的人身伤害或者财产损害的，出租人不承担责任【答案】： BD 31、某建筑公司为承揽文物保护单位的修缮、重建项目，则其申领文物保护工程资质证书应当具备的条件包括( )。A.有取得文物博物执业资格的人员B.有取得文物博物专业技术职务的人员C.有文物修缮、重建方面的工程业绩D.有从事文物保护工程所需的技术设备E.法律、行政法规规定的其他条件【答案】： BD 32、民事纠纷发生后，可以采用和解、调解、仲裁、诉讼等方式进行解决，下列关于和解的说法正确的是()。A.发生纠纷后，双方当事人可以自行和解，其和解协议没有法律约束力B.当事人申请仲裁后，可以自行和解并达成和解协议，其和解

36、协议不具有强制执行力C.当事人申请仲裁后达成和解协议的，必须撤回仲裁申请D.审判阶段的和解没有法律效力E.诉讼阶段当事人和解以后，法院应当制作和解书，产生法律效力【答案】： ABD 33、施工企业的资质被撤销的情形包括（ ）。A.超越法定职权准予资质许B.资质证书有效期届满，未依法申请延续的C.企业不再具备资质标准要求条件，且逾期未整改的D.违反法定程序准予资质许可的E.对不符合资质标准条件的申请企业准予资质许可的【答案】： AD 34、建设单位拟装修其办公楼，其中涉及承重结构变动。则下列表述正确的有()。A.建设单位将装修方案报有关主管部门批准后，方可施工B.建设单位在委托原设计单位提出设计

37、方案后，方可施工C.建设单位在委托相应资质等级设计单位提出设计方案后，方可施工D.建设单位提出装修方案后，即可要求承包单位施工 E.建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司【答案】： BC 35、在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，禁止焚烧()以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。A.沥青、油毡B.橡胶、塑料C.皮革D.垃圾E.木材【答案】： ABCD 36、关于建设工程合同的说法，正确的是（ ）。A.建设工程合同可以采用口头形式订立B.建设工程合同属于实践合同C.建设工程合同不属于承揽合同D.勘察、设计合同属于建设工程合同E.建设工程合同应当采用书面形式【答案】： D 37、仲裁

38、裁决可以裁定不予执行的情形有（ ）。A.当事人对仲裁裁决不满的B.当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的C.裁决的事项不属于仲裁协议的范围D.仲裁机构无权仲裁E.裁决所根据的证据是伪造的【答案】： BCD 38、根据安全生产法，生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的（）。A.事故隐患 B.危险因素 C.防范措施 D.安全通病 E.事故应急措施【答案】： BC 39、按照生产安全事故应急预案管理办法的规定，生产经营单位的应急预案分为（ ）。A. 专项应急预案B. 灭火和应急疏散预案C. 综合预案D. 职业病危害事故应急救援措施E. 现场处置方案【答案】： AC

39、 40、甲施工企业承揽了一个工程项目。采购员张某持项目经理部盖章的书面授权委托书到乙建材公司购买一批 425号硅酸盐水泥，但乙建材公司将货发到后，项目经理声称项目上需要的是 325 号水泥，且授权书中并没有自己签字，拒绝支付货款。关于本案，正确的是( )。A.委托书应当经项目经理签字并由项目部盖章方为有效B.委托书中应当载明代理事项和权限C.委托书授权不明的，委托书无效D.施工企业对乙建材公司承担责任，张某负连带责任E.乙建材公司可以以项目经理部为被告提起诉讼【答案】： BD 41、建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押时，应当符合的规定有（ ）。A. 应当向登记机构申

40、请变更登记B. 当事人应当采取书面形式订立相应的合同C. 登记机构应当收回建设用地使用权证书D. 附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分开处分E. 使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限【答案】： AB 42、在建设项月施工中，施工单位与其他主体产生合同之债的情形有（）等A.施土单位与材料供应商订立合同B.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人 C.施工单位将本应汇给甲单检的材料款汇入了乙单位账号D.材料供应商向施工单位交付材料 E.施工单位向材科供应商支付材料款【答案】： AD 43、某安装工程项目于2005年2月15日开工，合同约定的竣工日期是同年6月30日。实际竣工

41、日斯为7月5日，并于7月15日投入使用。试车考核期从7月15日开始，期间在8月20日至 9月20曰因故停止运行，9月21日恢复。则下列关于该项耳投保的安装工程一切险保险 期限的说法中，正确的有（ ）。 A.试车考核期的保险责任至10月15日B.试车考核期的保险责任至11月15日 C.维修期应从6月30日开始算 D.维修期应从7月15日开始算E.保险责任可以拖延至3年的维修期满日【答案】： AD 44、甲建筑公司向乙供货商发出购买100吨钢材的要约，3500元/吨，乙公司收到要约后直接将110吨钢材送进现场，甲公司接受并使用于工程。以下说法正确的是（ ）。A.乙公司的行为构成承诺B.乙公司的行为

42、属于新要约C.甲公司接受钢材并使用于工程，构成承诺D.双方的合同已经成立E.乙的行为违背了甲公司的真实意思，合同不成立【答案】： BCD 45、根据建设工程质量管理条例，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是（ ）。A. 未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用B. 未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款C. 隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序D. 未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收【答案】： B 46、甲公司以国产设备为样品，谎称进口设备，与乙施工企业订立设备买卖合同，后乙施工企业知悉实情。有关该合同争议处理的说法，正确的有（）（2016）A.若买卖合同被撤销