一级建造师之一建工程法规题库题库大全（培优B卷）.docx

《一级建造师之一建工程法规题库题库大全（培优B卷）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库题库大全（培优B卷）.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库题库大全（培优B卷）第一部分 单选题(50题)1、关于夜间施工，以下说法正确的是（ ）。A.因工期拖延可以夜间进行建筑施工作业B.因抢修必须夜间作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业等情形的除外【答案】： D 2、某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区居民的休息，经现场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并赔偿2万元作为抚慰金。关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系，以下表述中

2、正确的是（ ）。A.其间构成了不当得利之债B.其间构成了无因管理之债C.其间构成了侵权之债D.其间没有形成债的关系【答案】： C 3、关于施工许可制度的说法中，正确的是（）。A.中止施工满1年经核验不符合条件的，应当收回其施工许可证 B.领取施工许可证后因故不能按期竣工超过6个月的，施工许可证自行废止 C.因故中止施工，恢复施工后1个月内应向发证机关报告 D.批准开工报告的工程因故中止施工的，应当重新办理批准手续【答案】： A 4、甲公司根据与乙公司建设工程合同中的仲裁条款，向仲裁委员会申请仲裁。在仲裁过程中，甲公司发现某仲裁员是对方当事人的近亲属，则甲公司最晚应于( )提出回避申请。A.在首

3、次开庭前B.裁决书送达之前C.辩论终结前D.最后一次开庭结束前【答案】： D 5、甲乙双方签订的合同中约定了违约金为3万元，同时乙方要求甲方支付4万元定金。如果乙方违约，甲方（ ）。A.只能要求乙方返还4万元定金B.只能要求乙方支付3万元违约金C.要求乙方支付3万元违约金并双倍返还定金D.只能要求乙方支付3万元违约金或双倍返还定金【答案】： D 6、根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织,并且至少每（ ）组织一次演练。A.一季度B.半年C.年D.两年【答案】： B 7、某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，

4、该部分货物的价款应按()的市场价履行。A.订立合同时订立地B.订立合同时履行地C.履行合同时订立地D.履行合同时履行地【答案】： B 8、根据招标投标法，开标的主持人的是（）。（2014）A.建设行政主管部门B.招标代理机构C.招标人D.投标人推选的代表【答案】： C 9、关于建设工程分包的说法，正确的是（）。2014A.分包单位没有资质要求 B.分包单位不得再次分包 C.分包单位由总包单位自由确定 D.分包的工作内容没有限制【答案】： B 10、某施工单位与王先生签订了为期2年的劳动合同，根据劳动合同法的规定，王先生的试用期不得超过（ ）个月。 A. 1B. 2C. 3D. 6【答案】： B

5、 11、劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是（）。A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件 B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动 C.用人单位未及时足额支付劳动报酬 D.用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益【答案】： B 12、某施工单位因严重违章施工造成了重大生产安全事故，有关行政机关拟吊销其资质证书。以下有关行政处罚程序的表述错误的是（ ）。A.这起行政处罚不适用听证程序B.行政机关应负责组织听证C.行政机关应承担组织听证的费用 D.施工单位有权要求举行听证【答案】： A 13、根据建筑法，施工企业在施工

6、中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，应当给予的处罚是 （ ）。 A.吊销资质证书 B.责令停业整顿 C.责令改正，处以罚款 D.降低资质等级【答案】： C 14、某施工现场发生生产安全事故，造成10人重伤，直接经济损失达到5000万元。根据生产安全事故调查处理条例的规定，本次事故应当由事故发生地（）负责调查。A.国务院B.省级人民政府C.县级人民政府D.设区的市级人民政府【答案】： B 15、（2020年真题）根据建筑工程施工许可管理办法，下列建设工程开工前建设单位应当申请领取施工许可证的是（）。A.投资额为25万元的公共厕所B.建筑面积为325平方米的公园管理用房C.建筑面积为600平

7、方米的地铁施工临时办公室D.农民自建低层住宅【答案】： B 16、建设工程安全生产管理条例规定，()未提供建设工程安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正。A.施工单位B.建设单位C.勘察单位D.设计单位【答案】： B 17、建设工程合理使用年限是指从（）之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。A.施工许可证办理 B.预验收合格 C.工程竣工验收合格 D.质保期结束【答案】： C 18、工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设的（ ）标准。A. 推荐性B. 国家C. 强制性D. 行业【答案】： C 19、关于仓储合同

8、法律特征的说法，正确的是()。（2014）A.因仓储物包装不符合约定造成仓库变质、循坏的，不免除保管人的损害赔偿责任B.仓储合同自仓储物交付时成立C.第三人对仓储物主张权利的，保管人不得自行向存贷人交付D.仓储合同自成立时生效【答案】： D 20、2011年6月8日，某建筑公司的项目经理向水泥厂发出要约，想要购买水泥厂的水泥100吨。要约中要求水泥厂在2011年6月12日之前作出答复。但是水泥厂考虑到水泥可能会涨价而拖延到了2011年6月20日才回复同意卖给项目经理水泥。以下关于该承诺效力的说法中正确的是（ ）。A. 该项目经理收到该回复后合同生效B. 该迟到的承诺是否有效，由该项目经理与水泥

9、厂商议C. 如果该项目经理不想买水泥了，可以不用通知水泥厂D. 如果该项目经理不承认该迟到的承诺的效力，就要及时通知水泥厂【答案】： C 21、某工程已具备竣工条件，2005年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，3月7日 经验收不合格，施工单位返修后于3月20日再次验收合格，3月31日，建设单位将有关 资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自（）开始。A. 2005年3月2目B. 2005年3月7日C. 2005年3月20日D. 2005年3月31日【答案】： C 22、某汽车制造厂2019年12月将自产轿车3辆转作本企业固定资产。该汽车制造厂应纳车辆购置税的计税依据是（ ）

10、。 A.最高售价B.最低售价C.平均售价D.生产的同类应税车辆的销售价格【答案】： D 23、根据我国建设工程安全生产管理条例规定，建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供()。A.建设工程进度及投资计划B.建设工程有关安全施工措施的资料C.建设工程有关质量保证措施的资料D.建设工程安全生产人员的有关资料【答案】： B 24、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（ ）。A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法

11、院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】： B 25、根据建设工程质量管理条例，施工单位在隐蔽工程实施隐蔽前，应通知参加的单位和机构有()。（2015）A.监理单位和检测机构B.建设单位和检测机构C.建设单位和建设工程质量监督机构D.监理单位和建设工程质量鉴定机构【答案】： C 26、根据建筑市场信用管理暂行办法，关于建筑市场诚信行为公告的说法，正确的是（ ）。 A.各级住房城乡建设主管部门通过省级建筑市场监管一体化平台及时公布信用信息 B.基本信息公告期限一般为 3 年 C.在建设活动中违反法律、法规、规章或工程建

12、设强制性标准等，受到县级以上住房和城乡建设主管部门行政处罚的不良信息，经批准，可以缩短公告期限 D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应暂停对违法行为记录的公告【答案】： C 27、根据劳动合同法，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起（）内订立书面劳动合同。A.1个月 B.2个月 C.3个月 D.半年【答案】： A 28、关于施工企业资质序列的说法，正确的是（）。A.专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业 B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业 C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业

13、D.劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包的劳务作业【答案】： B 29、根据仲裁法，合议仲裁庭作出仲裁裁决应当（）。( 2015真题 )A.按照首席仲裁员的意见作出 B.按照多数仲裁员的意见作出 C.按照仲裁委员会主任的意见作出 D.按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出【答案】： B 30、下列知识产权保护期说法，错误的是（ ）。A.发明专利保护期为提出申请后20年B.注册商标保护期为核准后10年C.著作权保护期为作品发表后50年D.计算机软件归属于法人的，保护期为首次发表后50年【答案】： C 31、甲、乙两公司签订一份建筑材料采购合同，合同履行期间

14、因甲公司兼并乙公司致使该合同终止。该合同终止的方式是()。A.免除B.抵消C.混同D.提存【答案】： C 32、当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后()内提出。A.三个月B.六个月C.一年D.二年【答案】： B 33、关于分包工程的说法，正确的是（ ）。A.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成B.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保C.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成D.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任【答案】： A 34、（2019年真题）关于负责特种设备

15、安全监督管理部门执法行为的说法,正确的是()。A.可以进入监理单位检查特种设备B.对存在事故隐患的特种设备实施查封、扣押C.对违反安全技术规范要求的行为责令改正D.为统计安全生产信息,复制特种设备使用单位的合同【答案】： C 35、可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是（）。2014A.人民法院B.建设行政主管部门C.工商行政主管部门D.监理单位【答案】： A 36、A公司承建B公司的住宅工程，后来双方因工程质量问题导致纠纷，A公司决定起诉B公司。A公司的注册登记地在甲市，B公司的注册登记地在乙市，该工程位于丙市，双方的合同是在丁市签订的。根据我国民事诉讼法的规定，A公司应当向（ ）市人民

16、法院起诉。 A. 甲B. 乙C. 丙D. 丁【答案】： C 37、关于行政责任,下列说法中正确的是()A.记大过、降职、撤职都属于行政处罚B.责令停止执业、吊销执业许可证等都属于行政处分C.行政拘留属于行政处罚D.行政责任分为行政处罚、行政处分和行政赔偿【答案】： C 38、某建设工程未经验收，发包人却擅自使用，则该工程竣工日期为( )。A.提交验收报告之日B.建设工程完工之日C.占有建设工程之日D.竣工验收合格之日【答案】： C 39、根据节约能源法的规定，以下关于建筑节能的表述，错误的是()。A.企业可以制定严于国家标准的企业节能标准B.国家实行固定资产项目节能评估和审查制度C.不符合强制

17、性节能标准的项目不得开工建设D.建筑工程的监理单位可以不遵守建筑节能标准【答案】： D 40、下列关于赔偿损失特征的表述中，错误的是（ ）。A.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式B.赔偿损失具有补偿性，是强制违约方给非违约方所受损失的一种补偿C.赔偿损失具有一定的任意性D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的部分损害为原则【答案】： D 41、在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于（）之债。A.无因管理B.合同C.侵权D.不当得利【答案】： C 42、债权人只能向特定的人主张自己的权利，债务人也只需向享有该

18、项权利的特定人履行义务，即债的()。A.固定性B.排他性C.相对性D.有偿性【答案】： C 43、某施工企业职工在工程施工中受伤，职工认为应属于工伤，用人单位不认为是工伤，则应由（）承担举证责任。（2015）A.职工本人B.工伤治疗机构C.用人单位D.社会保险行政部门【答案】： C 44、甲公司和乙公司于 2019 年 3 月 1 日签订了工程结算协议。其中约定：甲应于 2019 年 5 月 9 日前付清 全部剩余工程款 270 万元。因甲未按期付款，乙于 2019 年 12 月 5 日向甲送达催款函。2020 年 1 月 9 日甲书面 复函同意付款但请求延期支付。据此，乙追款的诉讼时效从（

19、）起算。A.2019 年 3 月 1 日 B.2019 年 5 月 9 日 C.2019 年 12 月 5 日 D.2020 年 1 月 9 日【答案】： D 45、根据立法法，下列事项中必须由法律规定的是（ ）。A.环境保护B.税率的确定C.历史文化保护D.增加施工许可证的申请条件【答案】： B 46、当事人协商一致，可以变更合同。下列事项的变更，需要当事人协商一致进行合同变更的是（ ）。A.采购数量变更B.公司名称变更C.合同签约人员变更D.公司法定代表人变更【答案】： A 47、建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地()以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。A

20、.乡级B.县级C.市级D.省级【答案】： B 48、2016年9月15日，甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同，转让甲对乙施工企业的30万元债权。同年9月25日，乙接到甲关于转让债权的通知。关于该债权转让的说法，正确的是（ ）。A.甲与丙之间的债权转让合同9月25日生效B.丙于9月15日可以向乙主张30万元债权C.甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效D.乙拒绝清偿30万元债务的，丙可以要求甲和乙承担连带责任【答案】： C 49、某总承包企业承揽一合同总价为7500万元的设备安装工程，则其配备项目专职安全生产管理人员的数量不少于( )人。A.1B.2C.3D.4【答案】： B 50、根

21、据特种设备安全法，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规程制虔，造成事故，其应承担的法律责任是（）。（2016）A.处以一年年收入30%的罚款B.处以一年年收入40%的罚款C.降级、撤职处分 D.吊销有关人员资格【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、某工程实行总承包，则关于其工程文件的移交，下列做法中，符合国家有关规定的有 ( )。A.总承包单位、各分包单位将其工程文件整理，立卷后分规移交建设单位B.各分包单位将其工程文件整理立卷后移交总承包单位 C.总承包单位负责将各分包单位的工程文件整理,立卷后移交建设单位D.总承包单位负责收集、汇总各分包

22、单位的工程档案并移交建设单位E.监理单位负责收集、汇总所有的工程档案并移交建设单位【答案】： BD 2、刑法规定，刑罚分为主刑和附加刑，其中主刑包括()。A.拘役B.有期徒刑C.管制D.剥夺政治权利E.没收财产【答案】： ABC 3、某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2017年5月1日。同年2月10日,该建设单位与保险公司签订了安装工程一切险保险合同。施工企业为保证工期,于同年4月20H将建筑材料运至工地。后因设备原因,工程实际开工日为同年5月10日。2018年10月1日工程所有人对全部工程签发完工验收证书,于2018年12月1日工程所有人实际占有全部工程。下列说法正确的是()

23、。A.该安装工程一切险生效日期为2017年5月1日B.该安装工程一切险生效日期为2017年2月10日C.该安装工程一切险生效日期为2017年4月20日D.该安装工程一切险终止日期为2018年10月1日E.该安装工程一切险终止日期为2018年12月1日【答案】： CD 4、甲施工单位将脚手架安装作业分包给乙单位，后因脚手架质量问题导致甲方丙跌落受伤，则下列关于本案中责任承担的说法中，正确的是（ ）。A. 甲可要求乙承担违约责任B. 甲可要求乙承担侵权责任C. 丙可要求乙承担违约责任D. 丙可要求脚手架生产厂家承担违约责任E. 丙可要求甲承担赔偿责任【答案】： A 5、下列施工项目中，属于经批准可

24、以采用邀请招标方式发包的有( )工程项目。（2012）A.受自然地域环境限制的B.涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的C.施工主要技术需要使用某项特定专利的D.技术复杂，仅有几家投标人满足条件的E.公开招标费用与项目的价值相比不值得的【答案】： D 6、刑罚中附加刑的种类有（）。A.罚款B.管制C.拘役D.剥夺政治权利E.没收财产【答案】： D 7、关于施工招标资格审查的说法，正确的有（ ）。A.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5 日B.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当由评标委员会审查资格预审申请文件C.资格预

25、审应当按照资格预审文件载明的标准和方法进行D.通过资格预审的申请人少于3 个的，应当重新招标E.招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的，应当在开标后由评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查【答案】： ACD 8、根据安全生产法，下列关于建设项目安全设施的表述，正确的有（ ）。A.设计单位应当对安全设施设计成果负责B.安全设施设计审查部门或审查人员对审查结果负责C.施工单位对安全设施的工程质量负责.D.验收部门或验收人员对验收结果负责E.安全设施验收合格后方可投入生产和使用【答案】： AC 9、关于仲裁庭组成的说法正确的有（）。A.当事人未在规定期限内选定仲裁员的，由

26、仲裁员会主任指定 B.首席仲裁员应当由仲裁委员会指定 C.双方当事人必须各自选定合议仲裁庭的一名仲裁员 D.仲裁庭可以有三名仲裁员组成 E.仲裁庭可以由一名仲裁员组成【答案】： AD 10、根据建设工程安全生产管理条例，建设单位在拆除工程施工 15 日前，需要向有关部门报送的备案资料是（ ）。A.堆放、清除废弃物的措施B.施工单位中标通知书C.工程施工合同D.施工单位资质等级证明E.拆除施工组织方案【答案】： AD 11、根据民事诉讼法的规定，审判人员（ ）的，当事人有权申请其回避。A.与本案有利害关系B.其近亲属与本案无任何关系C.是本案原告的近亲属D.是被告诉讼代理人的近亲属E.与本案原告

27、是大学同学，可能影响案件公正审理的【答案】： ACD 12、根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，属于施工单位不良行为的有（）。A.未履行注册建造师职责造成环境事故的 B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的 C.未在规定期限内办理资质变更手续的 D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的 E.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的【答案】： BCD 13、房屋建筑工程质量保修书中的内容一般包括( )。（2012）A.工程概况、房屋使用管理要求B.保修范围和内容C.超过合理使用年限继续使用的条件D.保修期限和责任E.保修单位名称、详细地址【答案】： BD 14、资质不良行为认定标准包

28、括()。A.未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的C.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的D.将承包的工程转包或违法分包的E.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的【答案】： AB 15、某施工企业将采购的多种货物提交承运，其中包括有腐蚀性的危险物品。但是，该企业并未如实告知承运人。在运输过程中被检查发现后，承运人被要求重新包装，因此支付了额外的包装费用，并造成承运人的其他损失。关于该承运人权利的说法，正确的有（ ）。A.承运人有权要求托运人如实申报并妥善包装B.托运人对危险物品隐瞒不报，承运人有权拒绝运输C.承运人有权要求托运人

29、支付额外的包装费用D.承运人有权要求托运人赔偿自己所受的其他损失E.货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人有权要求支付运费【答案】： ABCD 16、根据建设工程质量管理条例，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是（ ）。A. 未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用B. 未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款C. 隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序D. 未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收【答案】： B 17、下列企业事业单位中,应当缴纳环境保护税的有()A.依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所超过国家和地方规定的排放标准向环境排放应

30、税污染物的B.贮存或者处置固体废物不符合国家和地方环境保护标准的C.在中华人民共和国管辖的其他海域,直接向环境排放应税污染物的D.向依法设立的污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放应税污染物的E.在符合国家和地方环境保护标准的设施、场所贮存或者处置固体废物的【答案】： ABC 18、物权种类包括（ ）。A. 所有权B. 用益物权C. 担保物权D. 使用权E. 处分权【答案】： ABC 19、关于借款合同权利和义务的说法，正确的有 （ ）。A. 贷款人不得预先在本金中扣除利息B. 借款人应当按照约定的用途使用借款C. 对于未定期限且无法确定期限的借款合同，借款人可以随时偿还D. 订立借款合同，贷

31、款人可以要求借款人提供担保E. 贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产【答案】： ABCD 20、根据安全生产许可证条例，国家对（）实行安全生产许可制度。（2013）A.矿山企业B.建筑施工企业C.日用化学品生产、经营、储存单位D.危险化学品生产、经营、储存单位E.烟花爆竹、民用爆破器材生产企业【答案】： AB 21、下列工程中，可以有外商投资建筑企业承揽的是（ ）。A.全部有外国捐赠的工程B.国际金融机构资助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目C.外资等于或者超过 50%的中外联合建设项目D.由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目E.全部由外国投资的工程【

32、答案】： ABC 22、关于建设工程证据审核认定的说法，正确的有（）。A.无法与原件、原物核对的复印件、复制品不能作为认定案件事实的证据B.诉讼中，当事人为达成调解协议作出妥协所涉及的对案件事实的认可，可以在其后的诉讼中作为对其不利的证据C.社会团体依职权制作的公文书证的证明力一般大于其他书证D.视听资料的证明力一般大于勘验笔录E.鉴定结论的证明力一般大于证人证言【答案】： C 23、关于借款合同权利和义务的说法.正确的有（）（2013）A.贷款人不得预先在本金中扣除利息B.借款人应当按照约定的用途使用借款C.对于未定期限且无法确定期限的借款款合同.借款人可以随时偿还D.订立借款合同.贷款人可

33、以要求借款人提供担保E.贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产【答案】： ABD 24、所有的合同的订立过程都必须经过（ ）过程。A. 要约邀请B. 要约C. 承诺D. 公证E. 鉴证【答案】： BC 25、某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时,根据我国建筑施工企业安全生产许可证管理规定，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括（）。A.应急救援人员B.单位主要负责人C.从业人员D.安全生产管理人员E.特种作业人员【答案】： BD 26、根据侵权责任法的规定，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由（ ）承担连带责任。有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。A. 监理

34、单位B. 建设单位C. 设计单位D. 施工单位E. 质量监督站【答案】： BD 27、（2020年真题）根据住房城乡建设部办公厅等关于开展工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治的通知，下列关于“挂证”的说法，正确的有（）。A.建造师注册证书不可以租借使用B.建造师注册单位与实际工作单位不一致的属于“挂证C.人力资深服务机构可以提供建造师租借信息服务D.违规使用“挂证”人员的单位，将被予以通报，记入不良行为记录，并列入建筑市场主体“黑名单”E.人力资源服务机构因工作需要扣押建造师注册证书属于“挂证”【答案】： AB 28、关于招标投标程序，下列说法正确的有（）。A.招标人

35、发售资格预审文件、招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，可以适当营利B.招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书C.全部使用国有资金投资或者以国有资金投资为主的建筑工程，应当采用工程量清单计价，工程量清单应当作为招标文件的组成部分D.非国有资金投资的建筑工程招标的，可以设有最高投标限价或者招标标底E.非国有资金投资的建筑工程招标的，必须设有最高投标限价或者招标标底【答案】： BCD 29、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，发包人的下列行为中，造成建设工程质量缺陷，应承担过错责任

36、的有（）。2017真题A.提供的设计有缺陷 B.提供的建筑材料不符合强制标准 C.指定购买的建筑构配件不符合强制标准 D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程 E.直接指定分包人分包专业工程【答案】： ABC 30、根据建设工程安全生产管理条例，建设单位的安全责任包括（ ）。A. 向施工单位提供资料的责任B. 依法履行合同的责任C. 提供安全生产费用的责任D. 对拆除工程进行备案的责任E. 不得干预投标人的责任【答案】： ABCD 31、某建筑公司与某设备供应商签订了设备买卖合同，除购买一台大型设备外还捎带采购几个零部件。验货时发现该设备不符合合同约定的质量要求，但零部件满足质量要求。对此

37、，下列选项中正确的有（）。A.建筑公司可以解除设备买卖合同B.解除设备合同的效力及于零部件C.解除设备合同的效力不涉及零部件D.建筑公司可以拒绝接收这台设备E.建筑公司可以解除设备合同但不应拒绝接收零部件【答案】： ABD 32、关于工程保修期的说法,正确的有（）。2018真题A.基础设施工程的保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限B.屋面防水工程的保修期为4年C.建设工程保修期的起始日是提交竣工验收报告之日D.保修期结束后,返还质量保证金E.在保修期内,施工企业一直负有维修保修义务【答案】： A 33、关于知识产权法律特征的说法，正确的是（）。A.具有财产权和人身权双重属性 B.效力不受地

38、域限制 C.仅在法律规定的期限内受到法律保护 D.不存在排他性 E.是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利【答案】： AC 34、某工程施工现场在大模板拆除时，因安全措施不到位，发生了1死1重伤的安全事故。根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，此事故的报告和调查处理中，存在问题的环节是（ ）。A.事故发生后，现场人员在1小时内报告了本单位负责人B.施工单位负责人向有关部门进行报告，报告的内容仅包括事发时间地点、损失情况C.当地县政府组织了由县住建局、公安局和监察局组成的联合调查组D.联合调查组自事故发生后60日内提交了事故调查报告，并提出了对责任人的处理建议E.施工单位根据事故调查报告的处

39、理建议对责任人员进行了处理【答案】： ABC 35、适用专属管辖的纠纷有（）。A.借贷纠纷B.保险纠纷C.不动产纠纷D.货运纠纷E.施工合同纠纷【答案】： C 36、企业拖欠劳动报酬，则劳动者可以处理该争议的途径有（）。2017A.向企业调解委员会申请调解 B.向用人单位所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁 C.向约定的仲裁委员会申请仲裁 D.直接向人民法院起诉 E.直接向人民法院申请支付令【答案】： AB 37、甲公司以国产设备为样品,谎称进口设备,与乙施工企业订立设备买卖合同,后乙施工企业知悉实情。有关该合同争议处理的说法,正确的有()。A.若买卖合同被撤销后,有关争议解决条款也随之无效B.乙施

40、工企业有权自主决定是否行使撤销权C.乙施工企业有权自合同订立之日起1年内主张撤销该合同D.该买卖合同被法院撤销后,则该合同自始没有法律约束力E.乙施工企业有权自知道设备为国产之日起1年内主张撤销该合同【答案】： BD 38、甲施工企业承揽了一个工程项目。采购员张某持项目经理部盖章的书面授权委托书到乙建材公司购买一批 425号硅酸盐水泥，但乙建材公司将货发到后，项目经理声称项目上需要的是 325 号水泥，且授权书中并没有自己签字，拒绝支付货款。关于本案，正确的是( )。A.委托书应当经项目经理签字并由项目部盖章方为有效B.委托书中应当载明代理事项和权限C.委托书授权不明的，委托书无效D.施工企业

41、对乙建材公司承担责任，张某负连带责任E.乙建材公司可以以项目经理部为被告提起诉讼【答案】： BD 39、甲施工企业在银行办理投标保函，银行要求甲提供反担保。则甲提供的以下单证能够质押的是（ ）。A. 存款单B. 仓单C. 房屋所有权证书D. 提单E. 汇票【答案】： ABD 40、根据劳动合同法规定，下列情形中，属于劳动合同无效或部分无效的是（ ）。A.以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立B.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的C.劳动者被依法追究刑事责任的D.违反法律、行政法规强制性规定的E.劳动者主动提出解除合同的【答案】： ABD 41、根据工伤保险条

42、例，可以认定为工伤或者视同工伤的有（）。（2015）A.李某取得革命伤残军人证后到企业工作，旧伤复发B.张某患病后，精神抑郁，酗酒过度需要进行治疗C.杨某在开车下班途中，发生交通事故受伤，该事故责任认定书中认定杨某对此负次要责任D.陈某在工作场所与上司产生摩擦，一怒之下，拿剪刀将自己的胸前刺伤E.牛某因失恋，上班时间爬到公司楼顶跳楼自杀【答案】： AC 42、根据劳动合同法，用人单位在聘用劳动者以及签订劳动合同时单位不能有下列行为（ ）。A. 要求劳动者提供担保B. 订立无终止时间的劳动合同C. 向劳动者索取财务D. 扣押劳动者的证件E. 约定竞业限制条款【答案】： ACD 43、下列应由供应商承担标的物损毁、灭失风险的情形有（?）。A.施工企业购买一批安全帽，供应商尚未交付B.合同仅约定由供应商将货物交