一级建造师之一建工程法规题库题库精品.docx

《一级建造师之一建工程法规题库题库精品.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库题库精品.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库题库精品第一部分 单选题(50题)1、借用其他施工单位（ ）的行为，属于以其他企业名义承揽工程。A. 营业执照B. 技术人员C. 资金D. 高层管理人员【答案】： A 2、某工程质量纠纷经仲裁庭开庭审理后，在赔偿数额上形成三种意见，甲、乙、丙仲裁员 分别认为应赔偿15万元、16万元、20万元，其中丙仲裁员是由当事人双方共同选定的。此案中，应当裁决赔偿( )万元。A. 15 B. 16 C. 17 D. 20【答案】： D 3、根据建设工程质量管理条例，组织建设工程竣工验收的主体是（ ）。A.施工单位 B.建设单位C.建设行政主管部门 D.建设工程质量监督机构【答案】

2、： B 4、2008年4月1日，甲公司将其厂房无偿转让给乙公司，导致甲公司的债权人丙公司无法实现债权，丙公司于2009年1月1日才得知该情况，则丙公司撤销权的截止日期为（）。A. 2011年1月1日B. 2010年1月1日C. 2010年4月1日D. 2009年4月1日【答案】： B 5、民事法律责任分为违约责任和（ )。A.侵权责任B.财产责任C.行政责任D.刑事责任【答案】： A 6、下列不属于建筑施工企业的特种作业人员的是()。A.建筑电工B.架子工C.起重机械司机D.钢筋工【答案】： D 7、关于用能单位的法定义务的说法，错误的是（ ）。A.用能单位应当加强能源计量管理B.特殊行业的用

3、能单位可以对能源消费实行包费制C.用能单位应当建立能源利用状况分析制度D.用能单位应当建立能源消费统计制度【答案】： B 8、下列不属于知识产权的法律特征的是（ ）A.财产权和人身权的双重属性B.地域性C.专有性D.相对性【答案】： D 9、根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，下列选项中属于施工单位承揽业务不良行为的是（）。A.串通投标B.偷工减料C.未取得资质证书承揽工程D.出借、转让资质证书【答案】： A 10、（2020年真题）下列建设工程施工合同中，属于无效合同的是（）。A.工程价款支付条款显失公平的合同B.发包人对投标文件有重大误解订立的合同C.依法必须进行招标的项目存在中

4、标无效情形的合同D.承包人以胁迫手段订立的施工合同【答案】： C 11、关于设计单位的权利的说法，正确的是 （ ）。A. 为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计B. 有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商C. 设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成D. 设计深度由设计单位酌定【答案】： B 12、某工程项目总承包单位按照合同约定将钢结构部分分包给甲公司，甲公司将钢结构的喷涂部分以较低的价格交由一家专业公司乙施工。竣工后发现钢结构喷涂部分存在质量问题，经乙修复后合格，乙请求甲支付工程款未果而诉至法院。针对上例下列说法错误的是（ ）。A. 甲乙之间的

5、合同是违法分包合同B. 乙承担修复费用后参照甲乙合同约定支付工程款C. 甲承担修复费用后参照甲乙合同约定支付工程款D. 人民法院可以收缴甲的违法所得【答案】： B 13、下列情形中，不能够认定为工伤或者视同工伤的是（ ）。A.患职业病的B.在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的C.在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的D.在上班途中遭遇本人主要责任的交通事故伤害的【答案】： D 14、根据建没工程质量管理条例，下列情形中，属于违法分包的是（）。A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的B.分包单位将其承包的建设工程再分包给具有相应资质条件的施工企业的C.总

6、承包单位将工程分包给具备相应资质条件的单位的D.施工总承包单位不履行管理义务，只向实际施工企业收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的【答案】： B 15、关于对女职工的特殊保护，下列表述不符合劳动法规定的是()。A.禁止安排女职工从事矿山井下劳动B.女职工生育享受不少于90天的产假C.不得安排女职工从事有毒有害的劳动D.对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动【答案】： C 16、安全生产法规定，因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向()提出赔偿要求。A.上级主管部门B.本级人民政府C.

7、本单位D.监理单位【答案】： C 17、根据生产安全事故报告和调查处理条例的有关规定，除了交通事故、火灾事故外，自事故发生之日起( )日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。（2013）A.15B.20C.30D.40【答案】： C 18、投标人发生重大变化时，下列说法正确的是（ ）。A. 投标人发生合并情况时，不必告知招标人B. 投标人发生破产情况时，应当及时口头告知招标人C. 投标人发生重大变化后仍符合招标文件规定的资格条件的，可以不用告知招标人D. 投标人不再具备资格预审文件规定的资格条件时，其投标无效【答案】： D 19、工程建设项目的质量、安全第一责任人是()。A.总经理B

8、.部门经理C.项目经理D.安全经理【答案】： C 20、下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（ ）。A.未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包B.将专业工程分包给不具备资质的承包人C.经建设单位认可，承包人将其承包的部分工程分包给个人D.未经建设单位许可将承包工程中的专业工程分包给他人【答案】： A 21、根据绿色施工导则，关于临时用地指标和临时用地保护的说法，正确的是（ ）。A.根据施工规模及现场条件等因素合理确定设施的占地指标，临时设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计。B.要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死

9、角，临时设施占地面积有效利用率大于 80%C.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度的减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境D.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较短的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化【答案】： C 22、根据工程建设国家标准管理办法的规定，应当制定国家标准的是()。A.工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的技术要求B.工程建设行业专用的试验、检验和评定等方法C.工程建设行业专用的信息技术要求D.工程建设通用的试验、检验和评定等方法【答案】： D 23、劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时，应立

10、即向()报告。A.发包人代表B.专业监理工程师C.兼职安全巡查员D.建设工程安全生产监督站【答案】： C 24、乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了内公司,甲知悉此事后,与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙内之间设备买卖合同效力的说法,正确的是()。A.效力待定B.有效C.部分有效D.可撤销【答案】： B 25、工伤医疗的停工留薪期一般不超过()个月。A.8B.10C.12D.15【答案】： C 26、对于夜间施工，说法正确的是（）。A.禁止夜间进行建筑施工作业 B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明 C.因特殊需要必须连续

11、作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意 D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外【答案】： D 27、某建筑工程深基坑施工过程中，基坑支护专项方案由土方分包单位组织编制完成，则该专项方案应由()来组织专家论证。A.建设单位B.总承包单位C.设计单位D.监理单位【答案】： B 28、关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法,正确的是()A.承包人的优先受偿权优于抵押权B.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失D.承包人行使优先受偿权的期限为1年【答案】： A 29、在历史文

12、化名城名镇名村保护范围内允许进行的活动是（ ）。A.在历史文化名城开山、采石B.占用保护规划范围内的园林绿地C.扩建必要的基础设施D.在历史建筑上刻划、涂污【答案】： C 30、根据建设工程安全生产管理条例，出租单位在签订机械设备租赁合同时，应出具的文件不包括（ ）。A. 检测合格证明B. 产品使用说明书C. 生产许可证D. 产品合格证【答案】： B 31、建筑法规定按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当（ ）向批准机关报告情况。A.中止施工起1 个月内B.15 日内C.6 个月内D.及时【答案】： D 32、关于建筑市场行为公布的说法，正确的是（）。

13、2016A.行政处理决定的被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告 B.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开 C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明 D.企业整改经审核确有实效的，可以缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月【答案】： D 33、工程建设中使用的计算机软件是()保护的客体。A.专利权B.商标权C.著作权D.发明权【答案】： C 34、涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案应由（ ）组织专家论证。A.安全监督管理机构 B

14、.施工单位C.建设单位 D.监理单位【答案】： B 35、甲、乙在合同谈判中，甲恶意磋商，导致合同未能签订，给乙造成损失。甲违反了合同订立的()原则。A.平等原则B.合法原则C.公平原则D.自愿原则【答案】： C 36、关于建设工程代理行为的终止,下列说法正确的是A.建设工程代理行为中,委托人不能单方解除合同,必须取得对方同意B.在建设工程活动中,任何一方的法人终止,代理关系均随之终止C.委托代理中,被代理人有权单方取消委托,但代理人不能单方辞去委托D.法律规定委托代理当事人任何一方取消委托代理时,必须对方同意为前提,并以通知到对方时,代理权即行消灭【答案】： B 37、下列关于建筑材料检验的

15、说法，正确的是（)。A. 对于建设单位提供的建筑材料，施工单位不必进行检验B. 检验合格的建筑材料未经总监理工程师签字，不得在工程上使用C. 施工单位应当按合同约定对建筑材料进行检验D. 设计单位应当对推荐的建筑材料负责检验【答案】： C 38、关于印花税的说法,正确的是()。A.营业账簿免纳印花税B.应纳税额不足5角的,免纳印花税C.纳税人根据应纳税凭证的性质,分别按比例税率或者按件定额计算应纳税额D.财产所有人将财产赠给政府、社会福利单位、学校所立的书据应交纳印花税【答案】： C 39、关于工程建设标准的说法,正确的是（ ）A.强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布B.行业标准可以

16、是强制性标准C.国家标准公布后,原有的行业标准继续实施D.国家标准的复审一般在颁布后5年进行一次【答案】： A 40、2004年2月1日某建设单位与某施工单位签订了施工合同，约定开工日期为2004年5月1日，竣工日期为2005年12月31日。2004年2月10日施工单位与保险公司签订了建筑工程 一切险保险合同。施工单位为保证工期，于2004年4月20日将建筑材料运至工地。后因施工设备原因，工程实际开工日为2004年5月10日。该工程保险幵始生效日为（）A.2004年2月10日B.2004年4月20日C.2004年5月1日D.2004年5月10日【答案】： B 41、施工企业拒不执行公安消防机构

17、作出的禁止施工处罚决定的，将由（ ）负责强制执行。 A. 作出决定的公安消防机构B. 公安机关C. 人民法院D. 建设行政主管部门【答案】： A 42、下列关于我国仲裁基本制度的说法，错误的是（ ）。A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉B.当事人达成有效仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会不予受理D.仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权【答案】： A 43、根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定,下列安全生产许可证违法行为中,罚款额度区间最小的是（ ）A.未取得安全生产许可证自从事施工活动B.转让安全生产许可证C.冒用安全生产许可证D.安

18、全生产许可证有效期满未办理廷期手续继续从事施工活动【答案】： D 44、建设工程质量管理条例规定，建设工程质量保修期限应当由（ ）。A. 法律直接规定B. 发包人与承包人自主决定C. 法律规定和发承包人双方约定D. 发包人规定【答案】： C 45、关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法，正确的是（）。2014A.对发布有误的信息，由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主管部门提出修改意见，并报国务院建设行政主管部门批准 B.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面复核申请 C.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为

19、的记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外 D.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明【答案】： C 46、甲施工企业于2000年承建某单位办公楼，2001年4月竣工验收合格并交付使用2006年5 月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项此事体现了合同法的（ )原则。 A.公平 B.自愿 C.诚实信用 D.维护公共利益【答案】： C 47、根据建设工程质量管理条例，关于勘查设计单位质量责任和义务的说法，错误的是（ ）。A. 从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书B. 勘查单位提供的地质、测

20、量、水文等勘查成果必须真实、准确C. 设计单位应当根据勘查成果文件进行建设工程设计D. 勘察、设计单位不得分包所承揽的工程【答案】： D 48、 施工合同管理规定，对于无效的施工合同，承包单位已根据合同要求完成工程建设任务，建设单位以合同无效为由不支付工程款，承包人请求人民法院要求建设单位支付工程款，则对于承包单位的要求应该( )。A.合同无效，不予支持B.工程合格，予以支持C.资质合格，予以支持D.已经付出，部分支持【答案】： B 49、在历史文化街区、名镇、名村核心保护区范围内，除新建、扩建( )外，不得进行新建、扩建活动。A.影视摄制基地B.历史建筑C.必要的基础设施和公共服务设施D.自

21、然保护区【答案】： C 50、建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改正，处（ ）的罚款。A. 30万元以上，80万元以下B. 30万元以上，100万元以下C. 50万元以上，100万元以下D. 50万元以上，80万元以下【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、商业、住宅、娱乐等经营性用地以及同一土地上有两个以上意向用地者的，应采取()方式出让。A.划拨B.承包C.招标D.协议E.拍卖【答案】： C 2、关于投标保证金的说法，正确的有（ ）。A.两阶段招标中要求提交投标保证金的，应在第一阶段提出B.投标保证金不得

22、超过招标项目估算价的2C.投标保证金有效期应当与投标有效期一致D.招标人应当在中标通知书发出后5日内退还中标人的投标保证金E.未中标的投标人的投标保证金及利息，招标人应当在签约5日内退还【答案】： BC 3、民事诉讼特殊地域管辖中，合同当事人对履行地点没有约定时，关于履行地确定的说法正确的有（）。2018真题A.交付不动产的，不动产所在地为合同履行地B.争议标的为给付货币的，给付货币一方所在地为合同履行地C.即时结清的合同，标的物所在地为合同履行地D.其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地E.合同没有实际履行的，当事人双方住所地为合同履行地【答案】： AD 4、关于计算机软件著作权的说法，正

23、确的有()。（2015）A.自然人的软件著作权保护期为自然人终生B.软件著作权属于软件幵发者C.两个以上法人合作幵发的软件，其著作权的归属由合作咅方书面合同约定D.幵发的软件是从事本职工作的自然结果的，单位必须对幵发软件的自然人进行奖励E.软件著作权也有合理使用的规定【答案】： BC 5、某市的一家建筑工程公司由于业务萎缩而准备大幅裁减员工，那么，依据劳动法的规定，在下列人员中，该建筑工程公司不得与其解除劳动合同的是（ ）。A. 女职工李某，距产假结束还有5天B. 会计刘某，因工负伤，正在住院还未痊愈C. 职工谢某，因失职造成公司损失10多万元，现停职在家D. 材料员吕某，因患职业病丧失劳动能

24、力，一直卧床在家E. 材料员于某，因交通肇事罪被法院判处有期徒刑2年，缓期执行【答案】： ABD 6、下列是民事诉讼的当事人有（ ）。A.原告B.被告C.共同诉讼人D.第三人E.律师【答案】： ABCD 7、关于项目经理部及其行为法律后果的说法，正确的是（ ）。（2015）A.其行为的法律后果由项目经理承担B.不具备法人资格C.是施工企业为完成某项工程建设任务而设立的组织D.其行为的法律后果由项目经理部承担E.其行为的法律后果由企业法人承担【答案】： BC 8、 甲施工企业到乙供应商的材料仓库提货时，仓库保管员由于工作疏忽多发了2t水泥给施工企业，乙供应商发现后要求甲施工企业返还。下列表述中，

25、不正确的是（ ）。A.甲施工企业没有过错，无须返还B.产生侵权之债，甲施工企业应当返还C.产生不当得利之债，甲施工企业应当返还D.产生无因管理之债，甲施工企业应当返还E.产生不当得利之债，甲施工企业可以不返还【答案】： ABD 9、根据建设工程安全生产管理条例，建设单位在拆除工程施工 15 日前，需要向有关部门报送的备案资料是（ ）。A.堆放、清除废弃物的措施B.施工单位中标通知书C.工程施工合同D.施工单位资质等级证明E.拆除施工组织方案【答案】： AD 10、关于违约金条款的适用，下列说法正确的有（ ）。A. 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加B. 违

26、约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求其继续履行C. 当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款或定金条款D. 当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款与定金条款E. 约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减【答案】： ABC 11、下列工程建设国家标准中，属于强制性标准的有()。（2015）A.勘察、规划、设计等通用的综合标准B.施工、猃收等重要的通用的质量标准C.重要的通用的实猃和评定方法等标准D.通用的有关安全、卫生和环境保护的标准E.重要的通用的信息管理标准【答案】： ABCD

27、12、施工单位诉建设单位拖欠工程案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，人民法院应予准许的情形有（ ）。A.逢设单位不同意鉴定结论B.鉴定人员不具备相关的鉴定资格C.鉴定程序严重违法D.鉴定结论明显依据不足E.经过质证认定鉴定结论不能作为证据使用【答案】： BCD 13、下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有（ ）工程项目。A. 受自然地域环境限制的B. 涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的C. 施工主要技术需要使用某项特定专利的D. 技术复杂，仅有几家投标人满足条件的E. 公开招标费用与项目的价值相比不值得的【答案】： AD 14、生产

28、经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，并根据本单位的生产安全事故预防重点，进行( )。（2014）A.每年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练B.每半年至少组织一次现场处置方案演练C.每半年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练D.每年至少组织二次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练E.每年至少组织一次的现场处置方案演练【答案】： AB 15、根据工伤保险条例,工伤职工有()的情形,停止享受工伤保险待遇。A.丧失享受待遇条件的B.离开任职单位的C.拒不接受劳动能力鉴定的D.拒绝治疗的E.工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的【答案】： ACD 16、民事诉讼特殊地域

29、管辖中，合同当事人对履行地点没有约定时，关于履行地确定的说法正确的有（）。A.交付不动产的，不动产所在地为合同履行地B.争议标的为给付货币的，给付货币一方所在地为合同履行地C.即时结清的合同，标的物所在地为合同履行地D.其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地E.合同没有实际履行的，当事人双方住所地为合同履行地【答案】： AD 17、某施工单位分别与设计、施工和监理等单位签订工程合同。根据我国民用节能管理规定，各单位在工程实施中负有应当执行建筑节能强制性标准的责任，下面有关对各单位执行建筑节能强制性标准行为的表述，正确的是（ ）。A. 监理单位对节能工程实施监理时，不得违反有关法律、法规和标准

30、B. 建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件C. 民用建筑工程在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑进行节能改造D. 施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准E. 在竣工验收中，建设单位有违反强制性标准的，应当重新组织验收【答案】： ABD 18、当事人对于仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，则该仲裁协议的效力可以由（ ）。A.仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定B.仲裁协议约定的仲裁委员会决定C.仲裁协议约定的仲裁所在地的基层人民法院裁定D.申请人住所地的基层人民法院裁定E.申请人住所地的中

31、级人民法院裁定【答案】： A 19、注册建造师依法享有的权利包括（）。A.获得相应劳动报酬 B.保管和使用本人注册证书、执业印章 C.接受继续教育 D.在本人执业活动中形成的文件签字并加盖执业印章 E.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密【答案】： ABCD 20、根据仲裁法，当事人有证据证明仲裁裁决存在（）情形的，可以向人民法院申请撤销该仲裁裁决。A.双方当事人均不满意仲裁结果 B.没有仲裁协议 C.仲裁员隐瞒了应该回避的事由 D.没有对另一方当事人形成强制作用 E.裁决事项超出仲裁委员会权限【答案】： BC 21、某体育馆项目竣工验收后，建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下

32、列文件包括（ ）。A. 由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件B. 公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件C. 质量保证书和使用说明书D. 质量保修书E. 工程竣工验收报告【答案】： ABD 22、投标人认为招标投标活动不符合法律规定，可以向有关行政监督部门投诉，对于行政监督部门的处理，下列说法正确的有（ ）。A.行政监督部门应当自收到投诉之日起30个工作日内决定是否受理投诉B.行政监督部门自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定C.投诉人以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监督部门应当予以驳回D.行政监督部门处理投诉，有权查阅、复制有关文

33、件、资料，调查有关情况E.行政监督部门的工作人员对监督检查过程中知悉的国家秘密，应当依法予以保密【答案】： BCD 23、根据建设工程质量管理条例，下列分包的情形中，属于违法分包的有（ ）。A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位B.未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业C.总承包合同中约定，总承包单位将部分工程交由他人完成D.专业作业承包人将其承包的劳务再分包的E.施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位【答案】： AD 24、最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，发包人具有下列（ ）情形之一，

34、致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持。A. 未按约定支付工程价款的B. 不履行合同约定的协助义务的C. 提供的主要建筑材料、建筑构（配）件和设备不符合推荐性标准的D. 已经完成的建筑工程质量不合格，并拒绝修复的E. 将承包的建设工程非法转包、违法分包的【答案】： AB 25、行业标准中的强制性标准包括()。A.验收的重要的行业专用的质量标准B.重要的行业专用的术语、符号、代号标准C.部门专用的信息技术标准D.企业专用的卫生的标准E.重要的行业专用的信息技术标准【答案】： AB 26、根据行政诉讼法,下列行政诉讼中，人民法院不予受理

35、的情形有（ ）。A.行政机关对企业作出的行政指导行为 B.行政机关依据人民法院的生效判决、协助执行通知书作出的执行行为 C.行政机关对工作人员的奖惩、任免等决定的 D.行政机关滥用行政权力，排除或者限制竞争的 E.行政机关对民事纠纷作出的调解【答案】： ABC 27、某安装工程项目于2005年2月15日开工，合同约定的竣工日期是同年6月30日。实际竣工 日斯为7月5日，并于7月15日投入使用。试车考核期从7月15日开始，期间在8月20日至 9月20曰因故停止运行，9月21日恢复。则下列关于该项耳投保的安装工程一切险保险 期限的说法中，正确的有（ ）。 A.试车考核期的保险责任至10月15日B.

36、试车考核期的保险责任至11月15日 C.维修期应从6月30日开始算 D.维修期应从7月15日开始算E.保险责任可以拖延至3年的维修期满日【答案】： AD 28、安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有（ ）情形，可以撤销已经颁发的安全生产许可证。A.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的B.超越法定职权颁发安全生产许可证的C.违反法定程序颁发安全生产许可证的D.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的E.安全生产许可证有效期未办理延期手续继续从事活动的【答案】： ABCD 29、施工企业采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件

37、，应当具有（），并在进入施工现场前进行检查。A.生产(制造)许可证B.施工资质证书C.产品销售许可证D.施工许可证E.产品合格证【答案】： A 30、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，发包人具有（ ）情形的，承包人请求解除合同的，应予支持。 A. 未按照约定支付工程款B. 提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制标准C. 单方面要求变更原先的工程设计方案D. 干预承包人采购E. 不履行约定的协助义务【答案】： AB 31、施工现场大气污染的防治中，可有效防尘降尘措施的有()。A.分段作业B.洒水抑尘C.覆盖D.择时施工E.进行绿化【答案】： ABCD

38、 32、 建筑市场诚信行为的违法行为公告，在（?）应及时修正或变更。A.被公告单位的经营状况严重恶化B.被公告单位的整改经审核确认有实效C.行政处罚决定被依法变更D.行政复议或行政诉讼期间E.信息发布确有错误【答案】： C 33、某工程实行总承包，则关于其工程文件的移交，下列做法中，符合国家有关规定的有 ( )。A.总承包单位、各分包单位将其工程文件整理，立卷后分规移交建设单位B.各分包单位将其工程文件整理立卷后移交总承包单位 C.总承包单位负责将各分包单位的工程文件整理,立卷后移交建设单位D.总承包单位负责收集、汇总各分包单位的工程档案并移交建设单位E.监理单位负责收集、汇总所有的工程档案并

39、移交建设单位【答案】： BD 34、根据劳动合同法，用人单位在招用劳动者以及订立劳动合同时，不得（ ）A.订立无终止时间的劳动合同B.要求劳动者提供担保C.向劳动者收取财物D.约定竞业限制条款E.扣押劳动者的证件【答案】： BC 35、某项目在施工过程中发生火灾，邻近的甲单位主动组织人员灭火，这一行为减少了施工单位的损失8万元，甲单位因此损失1万元。则下列说法中，不正确的是（ ）。A.甲单位只能自行承担这一损失B.甲单位可以要求施工单位支付4万元C.甲单位有权要求施工单位支付1万元D.甲单位应当要求施工单位支付5万元E.甲单位有权要求施工单位支付2万元【答案】： ABD 36、建设工程代理行为

40、大多属于民事法律行为的委托代理，其授权委托书应当载明( )并由委托人签名或者盖章。A.代理人的姓名或名称B.代理事项C.代理权限D.代理人的学历或职位E.代理期限【答案】： ABC 37、（2019年真题）根据民事诉讼法，关于法院调解的调解书的说法，正确的（）A.调解书应当写明诉讼请求，调解结果和理由B.调解书有审判员、书记员署名并加盖印章，送达双方当事人C.法院调解达成协议的，人民法院可以不制作调解书D.能够即时履行的案件，人民法院可以不制作调解书E.调解书经双方当事人签收的，即具有法律效力【答案】： BD 38、建筑工程安全防护、文明施工措施费用主要包含（ ）。A.文明施工费B.临时设施费

41、C.工程排污费D.安全施工费E.环境保护费【答案】： ABD 39、根据生产安全事故应急预案管理办法）,生产经告单位应急预案分为（ ）。A.综合应急预案B.专项应急预案C.总体应急预案D.详细应急预案E.现场处置方案【答案】： AB 40、依据不同的合同划分标准，建设工程施工合同属于（ ）。A. 要式合同B. 实践合同C. 单务合同D. 有偿合同E. 完成工作成果的合同【答案】： AD 41、根据环境保护税法,下列情形中,暂予免征环境保护税的有()。A.农业生产(不包括规模化养殖)排放应税污染物的B.机动车排放应税污染物的C.依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物,

42、不超过国家和地方规定的排放标准的D.纳税人综合利用的固体废物,符合国家和地方环境保护标准的E.纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准50%的【答案】： ABCD 42、关于借款合同权利和义务的说法.正确的有（）（2013）A.贷款人不得预先在本金中扣除利息B.借款人应当按照约定的用途使用借款C.对于未定期限且无法确定期限的借款款合同.借款人可以随时偿还D.订立借款合同.贷款人可以要求借款人提供担保E.贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产【答案】： ABD 43、2018 年 3 月 21 日，国家发展改革委、住房和城乡建设部等二十四个部委联合印发关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录的通知(发改法规2018457 号)，明确出现以下( )行为的企业将被限制“参与工程建设项目招标投标”和“政府采购活动”。A