最新一级造价师之建设工程造价管理题库大全【含答案】.docx

《最新一级造价师之建设工程造价管理题库大全【含答案】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新一级造价师之建设工程造价管理题库大全【含答案】.docx（41页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、最新一级造价师之建设工程造价管理题库大全【含答案】第一部分 单选题(50题)1、（2021年真题）下列各项费用中，属于费用效率（CE）法中设置费（IC）的是（ ）。A.试运转费B.维修用设备费C.运行动能费D.项目报废付费【答案】： A 2、下列施工成本考核指标中，属于施工企业对项目成本考核的是（）。A.项目施工成本降低率B.目标总成本降低率C.施工责任目标成本实际降低率D.施工计划成本实际降低率【答案】： A 3、根据注册造价工程师管理办法，属于注册造价工程师业务范围的是（ ） 。A.建设项目投资估算的批准B.工程索赔费用的计算C.工程款的支付D.工程合同纠纷的裁决【答案】： B 4、在计算

2、所得税的各项扣除时，企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额（ ）以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除。A.12%B.15%C.20%D.25%【答案】： A 5、（2020年真题）根据民法典，对于可撤销的合同，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权的，其撤销权消灭。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【答案】： C 6、（2018年真题）PPP项目财政承受能力论证中，确定年度折现率时应考虑财政补贴支出年份，并应参照（）。A.行业基准收益率B.同期国债利率C.同期地方政府债券收益率D.同期当地社会平均利润率【答案】： C 7、仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的

3、，当事人()。A.只能重新申请仲裁B.只能向人民法院起诉C.必须重新决定解决争议的方式D.可以重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉【答案】： D 8、下列引起工程费用偏差的情形中，属于施工单位原因的是（ ）。A.设计标准变更B.增加工程内容C.施工进度安排不当D.建设手续不健全【答案】： C 9、下列不是经济费用效益分析指标的是（）。A.经济内部折现率B.效益费用比C.偿债备付率D.经济净现值【答案】： C 10、某公司2011年3月份新增一项固定资产，4月份安装调试完成，5月份投入使用。该项固定资产应从当年（ ）月份开始计提折旧。A.3B.4C.5D.6【答案】： D 11、采用投资回收期指标

4、评价投资方案的优点（ ）。A.能够考虑整个计算期内的现金流量B.能够反映整个计算期的经济效果C.能够考虑投资方案的偿债能力D.能够反映资本的周转速度【答案】： D 12、（2020年真题）根据标准施工招标文件中的通用合同条款，发包人应延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润的情形是（ ）。A.施工场地发现文物后需要采取合理保护措施的B.施工中遇到不利物质条件采取合理措施的C.发包人提供的测量基准点有误导致承包人测量放线工作返工的D.发包人提供的设备不符合合同要求需要更换的【答案】： C 13、下列工程项目目标控制的措施中,属于技术措施的是（ ）。A.充实控制机构,加强相互沟通B.对设计变更方案

5、进行技术经济分析C.通过科学试验确定新材料的适用性D.确定对目标控制有利的承发包模式【答案】： C 14、（2020年真题）对于投保建筑工程一切险的工程，保险人不承担赔偿责任的是（）。A.因暴雨造成的物质损失B.发生火灾引起的场地清理费用C.工程设计错误引起的损失D.因地面下沉引起的物质损失【答案】： C 15、某企业投资项目，总投资3000万元，其中借贷资金占40%，借贷资金的资金成本为12%，企业自有资金的投资机会成本为15%，在不考虑其他影响因素的条件下，该项目的基准收益率至少应达到（）。A.12.0%B.13.5%C.13.8%D.15.0%【答案】： C 16、关于发达国家和地区工程

6、造价管理的特点，下列说明中正确的是（ ）。A.美国的ENR造价指数是一个加权总指数，由构件钢材、波特兰水泥、一般施工机械和普通劳动力4种个体指数构成B.ENR指数包括建筑造价指数和安装造价指数，资料来源于20个美国城市和10个加拿大城市C.AIA系列合同条件的核心是“通用条件”，采用不同的计价方式，只需选用不同的“协议书格式”与“通用条件”结合D.AIA合同条件主要采用单价合同，JCT合同体系是英国的主要合同体系之一，主要用于土木工程项目【答案】： C 17、在工程经济分析中，通常采用（ ）计算资金的时间价值。A.连续复利B.间断复利C.连续单利D.瞬时单利【答案】： B 18、（2020年真

7、题）按照项目融资程序，选择项目融资方式是在（）阶段需要进行的工作。A.投资决策分析B.融资结构设计C.融资方案执行D.融资决策分析【答案】： D 19、根据建设工程安全生产管理条例，依法批准开工报告的建设工程，建设单位将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案的时间是()A.建设工程开工之日起15日内B.合同签订之日起30日内C.开工报告批准之日起15日内D.中标通知书下发之日起30日内【答案】： C 20、（2017年真题）根据建设工程质量管理条例，建设工程的保修期自（）之日起计算。A.工程交付使用B.竣工审计通过C.工程价款结清D.竣工验收合格【答案】

8、： D 21、对小规模纳税人而言，增值税应纳税额的计算式是（）。A.销售额征收率B.销项税额进项税额C.销售额征收率/（1-征收率）D.销售额（1征收率）征收率【答案】： A 22、建设行政主管部门在审核发放（）时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查。A.施工许可证B.建设用地规划许可证C.建设工程规划许可证D.投资许可证【答案】： A 23、根据招标投标法，下列属于招标人在招标准备阶段的工作的是（ ）。A.进行市场调查B.组织合同谈判C.确定招标控制价D.组织开标会议【答案】： C 24、（2014年考题）根据民法典，在执行政府定价的合同履行中，需要按新价格执行的情形是（）。A.逾期付

9、款的，遇价格上涨时B.逾期付款的，遇价格下降时C.逾期提取标的物的，遇价格下降时D.逾期交付标的物的，遇价格上涨时【答案】： A 25、根据建设工程质量保证金管理办法由于发包人原因导致工程未能按规定期限竣工验收，该工程在承包商人提交竣工验收报告后（）。 天后自动进入缺陷责任期。A.30B.45C.60D.90【答案】： D 26、根据民法典（合同编），下列变更中属于新要约的是（ ）的变更。A.要约确认方式B.合同文件寄送方式C.合同履行地点D.承诺生效地点【答案】： C 27、（2020年真题）下列投标报价策略中属于恰当使用不平衡报价方法的是（ ）。A.适当降低早结算项目的报价B.适当提高晚结

10、算项目的报价C.适当提高预计未来会增加工程量的项目单价D.适当提高工程内容说明不清楚的项目清单【答案】： C 28、下列方法中属于价值工程对象选择方法的是（ ）。A.经验分析法B.德尔菲法C.访谈法D.财务报表法【答案】： A 29、某企业转让房地产，收入总额为1000万元，扣除项目金额为400万元，则应缴纳土地增值税（）万元。A.180B.200C.240D.300【答案】： C 30、（2020年真题）对工程项目进行多方案比选时，比选的内容应包括( )。A.工艺方案比选和经济效益比选B.技术方案比选和经济效益比选C.技术方案比选和融资方案比选D.工艺方案比选和融资方案比选【答案】： B 3

11、1、修理费是为了保持固定资产的正常运转和使用，充分发挥使用效能，对其进行必要修理所发生的费用。在生产运营的各年中，修理费率的取值，一般采用()。A.固定值B.变动值C.不定值D.固定资产原值【答案】： A 32、依据政府采购法实施条例，投标保证金不得超过采购项目预算金额的（ ）。A.1%B.2%C.5%D.10%【答案】： B 33、停止使用的固定资产，从停用月份的（）起，停止计提折旧。A.前一个月B.本月C.次月D.第三个月【答案】： C 34、编制标底属于工程造价管理中（）阶段的内容。A.工程项目策划阶段B.工程设计阶段C.工程发承包阶段D.工程施工阶段【答案】： C 35、合同生效后，当

12、事人就价款或者报酬没有约定或者约定不明确的，可以协议补充，不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。依照上述规定仍不能确定的，则（ ）。A.按双方协商后的履行地市场价格履行B.按订立合同时履行地的市场价格履行C.按订立合同时，合同签订地的市场价格履行D.按双方协商后的合同签订地的市场价格履行【答案】： B 36、对某投资方案进行单因素敏感性分析时，在相同初始条件下，产品价格下降幅度超过6.28%时，净现值由正变负；投资额增加幅度超过9.76%时，净现值由正变负。经营成本上升幅度超过14.35%时，净现值由正变负；按净现值对各个因素的敏感程度由大到小排列，正确顺序是（ ）。A.产品价

13、格一投资额经营成本B.经营成本一投资额一产品价格C.投资额一经营成本一产品价格D.投资额一产品价格一-经营成本【答案】： A 37、根据关于工伤保险率问题的通知，建筑业用人单位缴纳工伤保险费最高可上浮到本行业基准率的（ ）。A.120% B.150%C.180% D.200%【答案】： B 38、为了有效地控制建设工程造价，造价工程师可采取的组织措施是（）。A.重视工程设计多方案的选择B.明确造价控制人员及其任务C.严格审查施工组织设计D.严格审核各项费用支出【答案】： B 39、（2019年考题）应用ABC分析法选择价格工程对象是，划分A类、B类、C类零部件的依据是（）。A.零部件数量及成本

14、占产品零部件总数及总成本的比重B.零部件价值及成本占产品价值及总成本的比重C.零部件的功能重要性及成本占产品总成本的比重D.零部件的材质及成本占产品总成本的比重【答案】： A 40、（2019年真题）建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（ ）日内，将建设工程竣工验收报告报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.10B.15C.20D.30【答案】： B 41、根据招标投标法实施条例，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以邀请招标的情形是（ ）A.需要向原中标人采购工程、货物或者服务B.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择C.需要采用不可替代的专有技术D.采购人依法能够自

15、行生产【答案】： B 42、（2016年考题）根据国务院关于投资体制改革的决定，对于采用直接投资和资金注入方式的政府投资项目，除特殊情况外，政府部门不再审批（）A.开工报告B.初步设计C.工程概算D.可行性研究报告【答案】： A 43、按照建筑法规定，以下正确的说法是（）。A.建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程B.建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程C.联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D.施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人【答案】： D 44、评价计算期不同的互斥方案的经济效果时，可采用的动态评价方法有（ ）。A.增量投资收益率法和净现值

16、法B.增量内部收益率法和净年值法C.增量投资回收期法和净年值法D.年折算费用法和年费用现值法【答案】： B 45、企业计算应纳所得额时，下列项目中，允许从收入中扣除的是（ ）。A.向投资者支付的股息B.向银行支付的短期借款利息C.由公益性赞助支出D.税收滞纳金【答案】： B 46、在建设期内，财务效益和费用采用的价格一般应考虑（）。A.采用建设期初的价格B.采用不计入变动因素的预测价格C.财务效益和费用两个价格体系不一致的影响D.投入的相对价格变动及价格总水平变动。【答案】： D 47、下列选项中，属于流动负债的是（）。A.库存现金B.预收账款C.应收账款D.预付账款【答案】： B 48、根据

17、民法典（合同编），依照法律、行政法规的规定，合同应当办理批准等手续的，依照其规定。未办理批准等手续影响合同生效的，则（）。A.不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力B.影响合同的生效时间C.合同不成立D.视为合同生效【答案】： A 49、（2021年真题）在投资方案经济效果评价中，下列费用中，属于经营成本的是（ ） 。A.固定资产折旧费B.利息支出C.无形资产摊销费D.职工福利【答案】： D 50、（2014年考题）某工程建设期2年，建设单位在建设期第1年初和第2年初分别从银行借入700万元和500万元，年利率8%，按年计息，建设单位在运营期前3年每年末等额偿还贷款本息，则每年应偿还

18、（）万元。A.452.16B.487.37C.526.36D.760.67【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、（2017年考题）根据招标投标实施条例，关于投标保证金的说法，正确的有（ ）。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%C.采用两阶段招标的，投标应在第一阶段提交投标保证金D.招标人不得挪用投标保证金E.招标人最迟应在签订书面合同同时退还投标保证金【答案】： ABD 2、(2014年)下列关于CM承包模式的说法，正确的有（ ）。A.CM承包模式下采用快速路径法施工B.CM单位直接与分包单位签订分包合同C.CM合同采用成本加酬金的计价方式

19、D.CM单位与分包单位之间的合同价是保密的E.CM单位不赚取总包与分包之间的差价【答案】： AC 3、(2018年)根据固定资产投资项目资本金制度相关规定，除用货币出资外，投资者还可以用（ ）作价出资。A.实物B.工业产权C.专利技术D.非专利技术E.无形资产【答案】： ABD 4、美国工程新闻记录(ENR)发布的工程造价指数由()个体指数组成。A.构件钢材B.波特兰水泥C.木材D.普通劳动力E.通用施工机械【答案】： ABCD 5、组织建设工程流水施工时，划分施工段的原则有（ ）。A.同一专业工作队在各个施工段上的劳动量相差幅度尽量要大B.施工段的数量应尽可能多C.每个施工段内要有足够的工作

20、面D.施工段的界限应尽可能与结构界限相吻合E.多层建筑物应只能分施工段不能分施工层【答案】： CD 6、（2015年考题）根据建设工程安全生产管理条例，施工单位对列入工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于（ ）。A.施工安全防护设施的采购B.施工机械设备的更新C.施工机具安全性能的检测D.安全施工措施的落实E.安全生产条件的改善【答案】： AD 7、根据价格法，可以实行政府指导价或政府定价的有（ ）。A.资源稀缺的少数商品价格B.自然垄断经营的商品价格C.属于市场调节的价格D.属于政府定价产品那个范围的新产品试销价格E.公益性服务价格【答案】： AB 8、(2013年)工程寿命

21、周期成本的常用估算方法有()。A.头脑风暴法B.类比估算法C.百分比分析法D.参数估算法E.费用模型估算法【答案】： BD 9、(2011年)根据注册造价工程师管理办法，下列事项中，属于注册造价工程师业务范围的有()。A.建设项目可行性研究B.建设项目经济评价C.工程标底的编制D.工程保险理赔的核查E.建设项目设计方案优化【答案】： BCD 10、（2015年真题）根据招标投标法实施条例，视为投标人相互串通投标的情形有（ ）。A.投标人之间协商投标报价B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人E.投标人

22、之间约定中标人【答案】： BCD 11、(2015年)根据招标投标法实施条例，视为投标人相互串通投标的情形有( )。A.投标人之间协商投标报价B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人E.投标人之间约定中标人【答案】： BCD 12、建设工程设计与施工采用总分包模式的特点有（）。A.对总承包商要求高，业主选择范围小B.总包合同价格可较早确定，合同金额较低C.业主的合同结构简单，组织协调工作量小D.工程设计与施工有机融合，有利于缩短建设工期E.分包单位多，弱化了工程质量控制工作【答案】： ACD 13、在

23、设计方案评价方法中，单指标法的种类包括（）。A.综合费用法B.工程造价指标法C.全寿命期费用法D.多因素评分优选法E.价值工程法【答案】： AC 14、（2015年真题）价值工程方案评价中，可针对方案进行综合评价的定量方法有（ ）。A.头脑风暴法B.直接评分法C.加权评分法D.优缺点列举法E.专家检查法【答案】： BC 15、(2014年)建筑工程一切险中物质损失的除外责任有（ ）。A.台风引起水灾的损失B.设计错误引起损失C.原材料缺陷引起损失D.现场火灾造成损失E.维修保养发生的费用【答案】： BC 16、与BOT融资方式相比，ABS融资方式的优点有（）A.便于引入先进技术B.融资成本低C

24、.适用范围广D.融资风险与项目未来收入无关E.风险分散度高【答案】： BC 17、（2014年考题）进行施工成本对比分析时，可采用的对比方式有（）A.本期实际值与目标值对比B.本期实际值与上期目标值对比C.本期实际值与上期实际值对比D.本期目标值与上期实际值对比E.本期实际值与行业先进水平对比【答案】： AC 18、下列关于工程建设项目论述正确的是( )。A.独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程B.分部工程是建筑物按单位工程的部位、专业性质划分的C.单位工程是计量工程用工用料和机械台班消耗的基本单元D.单位工程较大或较复杂时，可按专业系统及类别等划分为若干分项工程E.

25、分项工程一般是按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分【答案】： AB 19、（2019年真题）根据九部委联合发布的标准材料采购招标文件和标准设备采购招标文件,关于当事人义务的说法,正确的有（ ）。A.迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的5%B.支付迟延交货违约金不能免除卖方继续交付合同材料的义务C.采购合同订立时的卖方营业地为标的物交付地D.卖方在交货时应将产品合格证随同产品交买方据以验收E.迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的10%【答案】： BD 20、下列关于价值工程的说法， 正确的用（）。A.价值工程的目标是对产品进行功能分析B.价值工程的应用重点是在研究设计阶段C.价值工

26、程将产品的价值、 功能和成本作为一个整体考虑D.价值工程重点将产品的功能定性化E.价值工程可用来寻求产品价值的提高途径【答案】： BC 21、下列工程项目策划内容中，属于工程项目实施策划的有（）。A.工程项目合同结构B.工程项目建设水准C.工程项目目标设定D.工程项目系统构成E.工程项目融资方案【答案】： AC 22、对工程网络计划进行优化，其目的是使该工程（ ）。 A.工期优化的目的是使计算工期满足要求工期B.资源优化的目的是使资源需用量降至最低C.费用优化的目的是寻求总成本最低时的工期安排D.资源优化的目的是使资源强度降至最低E.资源优化的目的是使资源按照时间的分布符合优化目标【答案】：

27、AC 23、在工程经济分析中，影响资金等值的因素有（）。A.资金额度B.资金发生的时间C.资金支付方式D.货币种类E.利率的大小【答案】： AB 24、以下关于标准设计招标文件（2017年版）相关内容的说法中，正确的有（）。A.设计合同条款由通用合同条款和专用合同条款组成B.设计合同条款规定了合同协议书、履约保证金格式C.设计责任与保险属于通用合同条款的内容D.设计合同的签订必须以标准设计招标文件作为标准范本E.如果合同文件之间存在矛盾，发包人的要求应优先于通用合同条款【答案】： ABC 25、下列选项中，属于工程项目目标被动控制措施的有（ ）A.应用现代化管理方法和手段跟踪、测试、检查工程实

28、施过程，发现异常情况，及时采取纠偏措施B.制订必要的备用方案，以应对可能出现的影响目标或计划实现的情况C.明确项目管理组织中过程控制人员的职责，发现情况及时采取措施进行处理D.用科学的方法制定计划E.建立有效的信息反馈系统，及时反馈偏离计划目标值的情况，以便及时采取措施予以纠正【答案】： AC 26、下列评价指标中，可用于评价投资方案盈利能力的动态指标是()。A.净产值B.净现值C.净年值D.投资收益率E.偿债备付率【答案】： BC 27、施工成本分析的基本方法有（）A.经验判断法B.专家意见法C.比较法D.因素分析法E.比率法【答案】： CD 28、(2016年)为了确定工程造价，美国工程新

29、闻记录(ENR)编制的工程造价指数是由()个体指数加权组成的。A.机械工人B.波特兰水泥C.普通劳动力D.构件钢材E.木材【答案】： BCD 29、施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于（），不得挪作他用。A.安全教育培训B.施工安全防护用具及设施的采购和更新C.安全施工措施的落实D.安全事故的处理E.安全生产条件的改善【答案】： BC 30、（2019年真题）项目管理采用矩阵制组织机构形式的特点有（ ）。A.组织机构稳定性强B.容易造成职责不清C.组织机构灵活性大D.组织机构机动性强E.每-个成员受双重领导【答案】： CD 31、在项目发承包模式中，属于建设

30、工程平行分包模式特点的有（ ）。A.有利于建设单位择优选择承包单位B.承包商内部增加了控制环节，有利于控制工程质量C.总包合同价格可以较早确定，业主的风险小D.有利于控制工程质量E.合同数量多，业主造价控制难度大【答案】： AD 32、根据标准设计施工总承包招标文件，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润的情形有（）。A.发包人未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查B.发包人未按合同约定及时支付预付款、进度款C.发包人按合同约定提供的基准资料错误D.发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点E.异常恶劣气候的条件导致工期延误的【答案】： ABCD 33、项目成本控制的

31、方法包括（）。A.因素分析法B.工期-成本同步分析法C.挣值分析法D.指标对比分析法E.价值工程法【答案】： BC 34、运用费用效率法进行工业项目全寿命周期成本评价时，可用来表示系统效率的有（ ）。A.设置B.维持费C.维修费D.利用率E.年均产量【答案】： D 35、施工项目成本分析的基本方法包括（）。A.因素分析法B.差额计算法C.强制评分法D.动态比率法E.相关比率法【答案】： ABD 36、(2015年)关于合同形式的说法，正确的有()。A.建设工程合同应当采用书面形式B.电子数据交换不能直接作为书面合同C.合同有书面和口头两种形式D.电话不是合同的书面形式E.书面形式限制了当事人对

32、合同内容的协商【答案】： AD 37、（2017年真题）下列工程项目策划内容中，属于工程项目实施策划的有（ ）。A.工程项目组织策划B.工程项目定位策划C.工程项目目标策划D.工程项目融资策划E.工程项目功能策划【答案】： ACD 38、（2019年真题）与 BOT 融资方式相比，ABS 融资方式的优点有（ ）。 A.便于引入先进技术B.融资成本低C.适用范围广D.融资风险与项目未来收入无关E.风险分散度高【答案】： BC 39、投资方案现金流量表中，经营成本的组成项有（）。A.折旧费B.摊销费C.修理费D.利息支出E.外购原材科、燃料及动力费【答案】： C 40、采用净现值法评价计算期不同的

33、互斥方案时，确定共同计算期的方法有（ ）A.最大公约数法B.平均寿命期法C.最小公倍数法D.研究期法E.无限计算期法【答案】： CD 41、费用偏差的纠正措施通常包括（）。A.组织措施B.管理措施C.经济措施D.技术措施E.合同措施【答案】： ACD 42、（2019年）根据建设工程安全生产管理条例下列安全生产责任中,属于建设单位安全责任的有（ ）。A.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用并纳入工程概算B.对采用新结构的建设工程,提出保障施工作业人员安全的措施建议C.拆除工程施工前,将拟拆除建筑物的说明、拆除施工组织方案等资料报有关部门备案D.建立健全安全生产责任制度,制定安全生产规

34、章制度和操作规程E.对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果【答案】： AC 43、根据建筑法，关于施工许可证有效期限的说法中，正确的有（）。A.建设单位应当自领取施工许可证之日起1个月内开工B.建设单位应当自领取施工许可证之日起2个月内开工C.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工D.施工许可证最多可延期两次，每次不超过3个月E.施工许可证最多可延期三次，每次不超过2个月【答案】： CD 44、项目融资与传统的贷款相比较，具有的特点包括（ ）。A.资金的来源主要是依赖项目的现金流量B.贷款人对项目的借款人具有完全追索权C.资金的来源主要依赖于项目的

35、投资者的资信D.用于支持贷款的的信用结构的安排是灵活和多样化的E.项目的债务不表现在项目借款人的公司资产负债表中【答案】： AD 45、(2015年)建设工程组织加快的成倍节拍流水施工的特点有( )。A.各专业工作队在施工段上能够连续作业B.相邻施工过程的流水步距均相等C.不同施工过程的流水节拍成倍数关系D.施工段之间可能有空闲时间E.专业工作队数大干施工过程数【答案】： ABC 46、（2017年考题）下列评价方法中,用于互斥投资方案静态分析评价的有（）。A.增量投资内部收益率法B.增量投资收益率法C.增量投资回收期法D.净年值法E.年折算用法【答案】： BC 47、下列关于资金的时间价值的

36、讨论中，正确的是( )。A.单利法计算利息没有考虑资金的时间价值B.从投资者的角度来看，利息体现为对放弃现期消费的损失所做的必要补偿C.在通常情况下，社会平均利润率是利率的最低界限D.利率就是利息和本金的比值E.发生在不同时间点上两笔方向、大小相同的资金，其价值不同【答案】： B 48、某工程9月份施工数据为：已完工程计划费用为1500万元，已完工程实际费用为1800万元，拟完工程计划费用为1600万元，下列说法正确的有（）。A.费用偏差为300万元B.费用偏差为-300万元C.进度偏差为-100万元D.进度偏差为100万元E.费用超支，进度拖后【答案】： BC 49、根据注册造价工程师管理办法，属于注册造价工程师的权利有（ ）。A.执行工程计价标准和计价方法B.使用注册造价工程师名称C.保证工程造价职业活动的质量D.发起设立工程造价咨询企业E.依法独立执行工程造价业务【答案】： BD 50、工程项目盈亏平衡分析的特点是（ ）。A.盈亏平衡点越低，项目抗风险能力越强B.能够预测项目风险发生的概率，但不能确定项目风险的影响程度C.盈亏平衡分析可分为单因素盈亏分析和多因素盈亏平衡分析D.能够度量项目风险的大小，但不能揭示产生项目风险的根源E.盈亏平衡分析揭示了有效控制风险的途径【答案】： AD