2022年最新一级建造师之一建矿业工程实务题库题库大全精品（含答案）.docx

《2022年最新一级建造师之一建矿业工程实务题库题库大全精品（含答案）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年最新一级建造师之一建矿业工程实务题库题库大全精品（含答案）.docx（98页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年最新一级建造师之一建矿业工程实务题库题库大全精品（含答案）第一部分 单选题(50题)1、巷道工作面底板灰岩含水层发生突水征兆的是（）。A.工作面压力增大，顶板变形严重B.工作面底板产生裂隙，并逐渐增大C.工作面发潮、滴水，水中含有少量细砂D.工作面岩壁变松，并发生片帮【答案】： B 2、伞形钻架不工作时一般（）。A.吊在井架下B.停放在工作面C.停放在吊盘上D.停放在井口【答案】： D 3、不属于加快矿山工程进度措施的是（ ）。A.选择合理的施工方案B.加快井巷工程关键路线的施工速度C.充分利用网络技术，创造条件组织多工作面平行、立体交叉作业D.根据工程实际条件及时进行工程延期变更处

2、理【答案】： D 4、深孔爆破是指()的爆破作业。A.炮孔深度大于2.5mB.炮孔深度大于5mC.炮孔直径大于50mm，并且深度大于5mD.炮孔直径大于75mm，并且深度大于5m【答案】： C 5、关于矿井联系测量的做法，正确的是()。A.矿井联系测量成果应取任意两次以上的平均值B.矿井联系测量前，必须先设立好近井点C.斜井的联系测量工作要用水准测量方法来完成D.矿井联系测量一般只通过主井完成【答案】： B 6、根据巷道掘进爆破的规定，下列说法正确的是()。A.在离炸药库20m区域内进行爆破时，任何人不应停留在炸药库内B.用爆破法贯通巷道，两工作面相距5m时，测量人员应事先下达通知C.独头巷道

3、掘进工作面爆破时，应保持工作面与回风流巷道之间畅通D.间距小于20m的两个平行巷道中的一个巷道工作面需要爆破时，应通知相邻工作面的作业人员撤到安全地点【答案】： D 7、属于井底车场辅助运输线路的是（ ）。A.主井的空车线B.水仓通道C.重车线绕道D.材料车线【答案】： B 8、采用振动沉桩法施工钢筋混凝土预制桩，不适宜的土层土质是（）。A.砂土B.黏性土C.砂质黏土D.粉质黏土【答案】： B 9、立井井筒基岩炮眼钻进时，不符合要求的是（）。A.应避开残眼和岩层裂隙B.荒直径小于5m时，宜采用伞形钻架钻眼C.掏槽眼应按要求增加深度D.每圈炮眼应钻至同一水平位置【答案】： B 10、重选法与浮选

4、法的不同特点是，重选法是（）。A.采用泡沫作为分选介质B.用机械作用分离不同密度的颗粒C.选前要磨矿分级D.选后要脱水【答案】： B 11、钢筋混凝土构件的主要钢筋通常应布置在构件的()。A.受拉部位B.受压部位C.中部D.上部【答案】： A 12、下列矿山定额选项中不属于按建设工程内容分类的是（）。A.矿山地面建筑工程定额B.预算定额C.矿山机电设备安装工程定额D.井巷工程定额【答案】： B 13、露天矿可以进行连续式剥采的成套施工设备是()。A.轮斗挖掘机-带式运输机-排土机B.轮斗挖掘机-卡车铁道C.单斗挖掘机-铁道D.单斗铲倒推【答案】： A 14、在建筑安装工程费中，下列属于其他项目

5、费的是()。A.社会保险费B.总承包服务费C.住房公积金D.工程排污费【答案】： B 15、煤矿许用电雷管也称为安全电雷管，煤矿许用毫秒延时电雷管的最高段别是（）。A.2段B.3段C.4段D.5段【答案】： D 16、矿井入风井巷和采掘工作面的风源含尘量不得超过（ ）。A.0.5mgm3B.1.0mgm3C.2.0mgm3D.5.0mgm3【答案】： A 17、以下招标人对投标人提出的要求，不合理的是（）。A.有同类项目的业绩证明B.提供良好商务信誉证明C.独立承包要求D.充足的资金并同意垫资【答案】： D 18、在含水软弱地层、承载力差的地段施工时，为保证挖、运机械的正常运转，对底板应采取加

6、固措施，如抛石砂浆换底，换底的深度应不小于（）。A.100mmB.200mmC.300mmD.500mm【答案】： D 19、 关于钻井法凿井的钻井与井壁施工的先后关系，说法正确的是()。A.钻完后下沉井壁B.钻一段沉一段C.先下沉后钻井D.与钻头同时跟进【答案】： A 20、地面水文地质观测的内容不包括（）。A.气象观测B.地质构造观测C.地表水观测D.地下水动态观测【答案】： B 21、无人员伤亡、直接经济损失520万元的质量事故属于（）A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事放【答案】： D 22、关于总承包方的试运行和交付工作的内容，不正确的是（）。A.编制计划和操作手册 B

7、.培训服务 C.编写试车方案 D.参与试车、项目验收【答案】： C 23、建井期间较早建成的上、下水管道、水塔或蓄水池等建构筑物，属于( )性质。A.可利用永久构筑物 B.必须拆除的建筑物C.后期不可利用建筑物 D.临时性构筑物【答案】： A 24、在建设项目投资的设备购置费中，还包括（）。A.设备运杂费B.购置的税金C.涨价的预备费D.工程建设其他费用【答案】： A 25、根据岩土锚喷支护规范的围岩分类方法，属于稳定性较差的围岩是指：跨度为35m巷道的稳定时间为()。A.一个月以上B.10天以内C.仅有几天D.1天以内【答案】： C 26、土层锚杆和锚索应根据加固地层和支护结构变形等要求，按

8、锚杆轴向受拉载荷设计值的（）作为施加预应力值。A.0.20.3B.0.40.5C.0.50.6D.0.60.7【答案】： C 27、根据矿业工程的费用组成，矿井井下艰苦岗位的井下津贴费属于（ ）。A.直接费B.措施费C.间接费D.工程建设其他费用【答案】： A 28、 裸体巷道竣工验收时最重要的分项是（）。A.锚杆质量B.喷射混凝土质量C.巷道的规格尺寸D.巷道漏水量【答案】： C 29、关于露天矿爆破，说法正确的是（）。A.连续装药结构有利于台阶爆破的块度均匀B.间隔装药结构便于机械化装药C.底部空气垫层装药结构有利于提高爆破质量D.台阶爆破一般采用最小抵抗线作为爆破参数设计的依据【答案】：

9、 C 30、关于井筒施工设备布置的说法，错误的是()。A.井壁砌筑时伞钻应停在井口B.吊桶要偏离井筒中心C.管路应不妨碍吊桶提升D.中心回转抓岩机应布设在井筒中心【答案】： D 31、钢筋混凝土预制桩施工中，关于静力压桩的说法，正确的是()。A.静力压桩一般采取分段压入、逐段接长的方法B.通常第一节桩上端距地面1m左右时，将第二节桩接上，继续压入C.静压法沉桩适用于冻土土层中应用D.静压法沉桩不宜用于有8m以上硬隔离层的情况【答案】： A 32、关于泥浆护壁成孔灌注桩特点的说法不正确的是（ ）。 A.易造成现场环境污染 B.工作效率高 C.设备简单 D.成孔速度不够快【答案】： B 33、防水

10、混凝土的施工技术要求，说法错误的是（）A.地下水位应降至防水工程底板垫层下500mmB.为增强混凝土的均匀性，机械搅拌不少于1minC.应在终凝前覆盖浇灌的混凝土，保温养护不少于14dD.;防水混凝土结构内部设置的各种钢筋或绑扎钢丝不得接触模板【答案】： B 34、会耽误矿业工程项目施工进度计划完成的行为是( )。A.增开主副井贯通巷道 B.利用了部分永久设备 C.提高了合同的要求 D.增加了工作面【答案】： C 35、立井施工时吊桶要()布置。A.在井筒中心线上，并偏离提升机一侧B.在井筒中心线上，并靠近提升机一侧C.偏离井筒中心线，并偏离提升机一侧D.偏离井筒中心线，并靠近提升机一侧【答案

11、】： D 36、钢筋混凝土结构中，光面钢筋的粘结力主要是（）。A.胶结力和摩擦力B.咬合力和摩擦力C.胶结力和咬合力D.拉拔力和预压力【答案】： A 37、 对于地表水形成井巷涌水的原因，说法不正确的是()A.因洪水水位高出井口标高B.由河水顺井筒流入井底C.井筒揭露地表水层时并沿井壁形成水通道D.巷道顶板导水裂隙带贯通地表水【答案】： B 38、平整场地的表面坡度应符合设计要求，如设计无要求时，一般应向排水沟方向做成不小于（）的坡度。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4【答案】： B 39、关于对凿井井架的要求，说法不正确的是()。A.应满足提升、悬吊设施的荷载要求B.井架围护材料应满足

12、防爆要求C.应保证有足够的过卷高度和伞钻进出D.角柱跨度应满足各种提升方式要求【答案】： B 40、电子雷管采用电子控制模块取代传统雷管内的延时药，使延时精度有了质的提高，可达（）ms数量级A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4【答案】： A 41、 沿山坡爆破时，下坡方向的个别飞散物对人员的安全允许距离应比平地爆破时增大（）。A.30B.40C.50D.60【答案】： C 42、关天矿山企业特种作业人员，说法正确的是（）。A.调换工种的人员上岗作业，必须重新培训，考试合格B.企业应对新进特种工作人员进行考试C.企业女职工下井前应做安全思想工作D.暂缺【答案】： A 43、关于注浆堵水说法不

13、正确的是（）。A.当井筒预计穿过较厚裂隙含水层或者裂隙含水层较薄但层数较多时，可采用地面预注浆B.在制定注浆方案后，施工井筒检查孔C.当含水层富水性较弱时，可以采用井筒工作面预注浆D.注浆终止深度，大于井筒最下部含水层的埋深或超过井筒深度1020m【答案】： B 44、斜井从明槽进入暗挖段的（）部位宜与明槽部分的永久支护同时施工。A.1-3mB.1-5mC.1-6mD.1-8m【答案】： A 45、间距小于（）的两个平行巷道中的一个巷道工作面需进行爆破时，应通知相邻巷道工作面的作业人员撤到安全地点。A.5mB.10mC.15mD.20m【答案】： D 46、混凝土中配置钢筋主要是代替混凝土（）

14、或协助混凝土受压，提高构件的承载力并改善其受力性能。A.受拉B.受压C.中部D.上部【答案】： A 47、对岩土进行注浆是为了使岩土可以()，以实现安全施工的目的。A.减少渗透性，提高稳定性B.减少稳定性，提高渗透性C.减少可碎性，提高抗爆性D.减少抗爆性，提高可碎性【答案】： A 48、为了保证通风效果，局部风机必须安设在有新鲜风流中，距掘进巷道回风口不小于（），以免产生循环风流。A.7mB.8mC.9mD.10m【答案】： D 49、关于填方施工基本要求的说法，错误的是()。A.填土应尽量采用土质不同的土B.填土的含水量应符合压实要求C.基底松软的地方应排水或换土D.填土工作应由下而上分层

15、铺填夯实【答案】： A 50、某立井施工方案采用两套单钩提升，使用4.0m高金属整体移动式伸缩模板，在进行混凝王井壁浇筑的同时进行部分出矸，该立井施工作业方式是（）A.掘、砌单行作业B.掘、砌平行作业C.掘、砌混合作业D.掘、砌、安一次成井作业【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、关于后注浆的特点，说法正确的是（）。A.后注浆主要为井壁堵漏B.后注浆也是一种井壁加固措施C.它分为工作面后注浆和地面后注浆D.后注浆有临时性支护作用E.井壁后注浆只是井壁质量补救措施【答案】： AB 2、露天矿的排水沟应防止（）等情况发生。A.渗漏B.倒灌C.崩塌D.漫流E.淤塞【答案】： ABD 3、禁止

16、利用（）或者国家禁止的其他方式排放放射性废液。A.渗井B.渗坑C.天然裂隙D.溶洞E.管道【答案】： ABCD 4、根据对顶板和围岩地压管理方法的不同，采矿方法分为（ ）。 A.爆破采矿法 B.空场采矿法 C.充填采矿法 D.崩落采矿法 E.水力采矿法【答案】： BCD 5、矿井遇到水害时的正确应急措施是（）。A.优先安排受困与急救人员的安全B.优先考虑防止事态扩大C.优先安排急救路线D.尽速掌握灾区范围和灾情E.根据灾情布设排水或堵水措施【答案】： ABD 6、一般，利用永久井架凿井时需要改造的内容包括（）。A.立架改造B.对大量悬吊位置的加强处理C.增设稳定性连系杆D.增设卸矸台E.增设提

17、升平台【答案】： CD 7、矿业工程混凝土灌注桩施工中，关于人工挖孑1灌注桩施工技术要点的说法，正确的是()。A.在开挖深度不超过6m的硬黏土中，可以不设支护。B.施工无振动、无噪声、无环境污染，对周边建筑无影响C.施工机具设备简单，工艺操作简单，占地少D.要检查孔内有否有害气体，若孔深超过1om时要设立通风设施E.人员上下的井道吊篮应有自动卡紧的保险装置【答案】： AD 8、矿业土木工程项目招标承包方式，正确的分类有（）A.按招标内容划分B.按承包商所处地位划分C.按业务承包范围分类D.按专项招标承包划分E，按阶段招标承包划分【答案】： ABC 9、硐室施工方法中，根据硐室断面大小及其围岩的

18、稳定程度，硐室施工方法主要分为()。A.分层施工法B.全断面施工法C.上山施工法D.导硐施工法E.下山施工法【答案】： ABD 10、矿业工程项目主要经济技术指标中，单位工程施工组织设计主要的经济技术指标有()。A.进度指标B.质量指标C.利润指标D.安全指标E.降低成本率【答案】： BD 11、工业炸药按炸药主要化学成分分类包括（）A.混合炸药B.单质炸药C.硝铵类炸药D.硝化甘油类炸药E.芳香族硝基化合物类炸药【答案】： CD 12、“一通三防”是指（）。A.通风B.防瓦斯C.综合防尘D.防灭火E.防汛【答案】： ABCD 13、在井下爆破器材库附近爆破时，应遵守（）规定。A.距井下爆破器

19、材库10m以内的区域不应进行爆破作业B.距井下爆破器材库20m以内的区域不应进行爆破作业C.距井下爆破器材库30m以内的区域不应进行爆破作业D.在离爆破器材库3050m区域内进行爆破时，人员不应停留在爆破器材库内E.在离爆破器材库30100m区域内进行爆破时，人员不应停留在爆破器材库内【答案】： C 14、 应布置在下风一侧的建筑、设备库房的有()。A.坑木场B.锅炉房C.压风机房D.破碎筛分厂E.绞车房【答案】： ABD 15、矿井井底车场副井系统硐室包括（ ）。A.排水泵房B.变电所C.装载硐室D.井底矿仓E.水仓【答案】： AB 16、在矿井工业场地内，宜布置在广场主导风向下风侧的设施有

20、()。A.压风机房B.锅炉房C.破碎筛分厂D.矸石场E.变电所【答案】： BCD 17、加快井巷工程关键路线施工速度的方法有（）。A.全面规划，统筹安排，综合平衡B.采取平行交叉作业施工方法C.合理制定井巷施工进度指标D.优选重点队伍施工关键工作E.采用新工艺、新技术、新装备，提高井巷工程单进水平【答案】： ABD 18、 改变传统混凝土性能的矿物掺合料的主要成分有（ ）。A.氧化硅B.氧化镁C.氧化铝D.氧化钙E.氧化钠【答案】： AC 19、竖井净断面尺寸确定的依据包括（）。A.提升容器的数量和规格B.井筒材料C.通过的风量D.井筒深度E.井简装备及布置【答案】： AC 20、地面炸药库区

21、内的设施布置，应考虑包括()的安全距离。A.库区与居住区间B.库房间殉爆C.炸药库与库区间D.库区与输电线路间E.库区与道路【答案】： ABD 21、 需由国务院地质矿产主管部门审批，并颁发采矿许可证才允许开采的矿产资源有（）。A.国家规划矿区B.煤矿C.矿产储量规模在大型以上的矿产资源D.领海海域的矿产资源E.国家实行保护性开采的矿种【答案】： ACD 22、下列工程的防水等级属于二级的是（）。A.电缆隧道B.水下隧道C.一般公路隧道D.城市公路隧道E.地道运行区间隧道【答案】： D 23、立井井筒基岩施工中的防治水方法有()。A.地面预注浆B.吊泵排水C.井点降水D.工作面预注浆E.壁后注

22、浆【答案】： ABD 24、屋面卷材防水施工时，底层卷材与基层卷材粘贴形式分为()。A.满铺法B.空铺法C.条粘法D.点粘法E.搭接法【答案】： ABCD 25、关于建设项目投资及矿业工程项目投资特点的说法，正确的是（）。A.建设项目投资构成要比建筑安装工程费的内容更宽更多B.井巷工程辅助费是直接费形成C.特殊凿井的费用属于技术措施费D.井筒地质检查钻探费应列入矿业工程建设其他费用E.由施工单位使用和代管的锚喷支护巷道维修费属于直接T程费【答案】： ACD 26、注浆法按浆液对土体的作用机理分为（）。A.充填注浆B.渗透注浆C.挤密注浆D.劈裂注浆E.化学注浆【答案】： ABCD 27、 关于

23、尾矿贮存、输送的正确做法是（）。A.必须有防止尾矿流失的措施B.有害的尾矿贮存必须采取防渗漏措施C.可以在沟渠或管道中输送有毒废水D.强通风可以提高渠道输运矿尘能力E.输送有腐蚀性物质的管道应有防腐措施【答案】： ABC 28、下列属于巷道施工的基本工序的是()。A.临时支护B.钻眼放炮C.永久支护D.通风与安全检查E.混凝土搅拌与浇筑F.炮眼利用率【答案】： ABCD 29、有底鼓的巷道施工时可采取的应对措施有()A.砌筑底拱B.底部打锚杆C.设置底梁D.提高拱顶支护强度E.提高墙部支护强度【答案】： ABC 30、 矿业工程施工现场调度工作的主要内容有()。A.督促检查施工准备工作B.督促

24、检查施工计划的执行情况C.检查和督促项目参与各方主体之间的配合关系D.检查和调节地面和地下工作平面及空间管理E.及时发现施工过程中的各种故障，调节生产中关键环节的管理【答案】： ABD 31、环境影响评价的形式有（）。A.免评价B.填报文件影响登记表C.编制环境影响报告表D.编制环境影响报告书E.环境影响专项报告书【答案】： BCD 32、常用预制混凝土桩的沉桩方法有（ ）。A.钻孔法B.锤击法C.静压法D.水冲法E.振动法【答案】： BCD 33、应及时进行水文地质观测和编录的情况有（）等。A.新开掘立井井筒施工 B.主要穿层石门施工 C.井巷施工遇到陷落柱时 D.井巷施工遇到裂隙时E.井巷

25、穿过含水层时【答案】： ABC 34、通常，要加快一条巷道的施工进度，可考虑采用的手段有（）。A.平行作业或平行施工方法 B.实现多个工作面的多头作业 C.一天24h连续作业 D.取消放炮后的通风工序 E.采用多台钻机同时作业【答案】： A 35、属于矿井项目工程施工组织设计的技术经济指标的是（）。A.施工准备工期长短B.井筒及主要巷道月进度指标C.建筑安装工人劳动生产率D.大型机械台班用量及费用E.临时工程预算占矿井建筑安装工程总投资的比重【答案】： BC 36、地下连续墙的导墙的作用有()。A.挡土B.测量基准C.槽段分隔D.泥浆人口E.截水【答案】： AB 37、目前，适合于斜井工作面的

26、常用排水设备有()。A.卧泵B.风泵C.潜水排砂泵D.气动隔膜泵E.吊泵【答案】： BCD 38、矿井井底车场副井系统硐室包括（ ）。A.排水泵房B.变电所C.装载硐室D.井底矿仓E.水仓【答案】： AB 39、工业广场主要施工设施中，排矸场应布置在()。A.矸石场应在上风位置B.排矸场充分利用矸石填平广场和低洼地段C.要有良好的通风散热的条件D.尽量利用永久性排矸设施E.矸石场布有运输线路，范围大小按设计要求确定【答案】： BD 40、工业炸药的要求是（）。A.炸药配比接近零氧平衡B.原料来源广泛，加工工艺简单C.可长期储存D.有足够的威力E.有较高的感度【答案】： ABD 41、下列为沉积

27、岩的是（）。A.砾岩 B.砂岩 C.碳酸岩 D.大理岩 E.板岩【答案】： ABC 42、为避免矿山安全事故，正确的做法有（）。A.掌握准确无误的地质勘察资料B.遵循施工规程和安全规程C.保证作业人员佩戴、使用劳动保护用品D.落实作业人员的保险政策E.做好矿山易发事故的控制【答案】： BC 43、 关于工程变更处理方法的说法，正确的是（）。A.工程量清单中有适用的综合单价，应以该综合单价计算变更工程费用B.变更工作的内容在工程量清单中没有适用或类似的综合单价时，应确定新的综合单价计算变更工程费用C.承包人应在工程变更确定后28天内，提出变更工程价款的报告D.业主在确属需要时有权发布变更指示E.

28、在有利于业主利益时，承包商可以自主进行变更【答案】： ABD 44、按上下盘移动的方向分类，断层可分为（）。A.正断层 B.逆断层 C.平推断层D.走向断层E.倾向断层【答案】： ABC 45、井点降水方法按其系统的设置和原理不同，井点类型有()。A.轻型井点B.喷射井点C.管井井点D.深井井点E.环形井点【答案】： ABCD 46、关于塔式起重机的特点，说法正确的是（）。A.起升高度高B.工作面广C.行走距离近D.转动困难E.工业建筑施工中应用广【答案】： AB 47、电力起爆法在各种环境的电干扰下存在早爆和误爆危险，这些电干扰包括（）。A.杂散电B.射频电C.电雷管检测电D.雷电E.静电【

29、答案】： ABD 48、 钢丝绳分类时，分类的标准主要有()。A.钢丝强度B.钢丝断面形状C.内芯材料D.钢丝绳断面形状E.旋捻方向【答案】： BCD 49、泥浆护壁成孔灌注桩的特点有()。A.设备简单，适用范围广B.操作方便，不受场地限制C.操作方便,受场地限制D.成孔速度快E.工作效率高【答案】： AB 50、下列关于招标文件的内容，正确的是（）。A.项目的两个井筒由两家单位承包B.规定要审查承包单位的资质等级C.规定需交投标保证金、履约保证金D.验收标准较规程要求，有高也有低E.投标书允许采用英文【答案】： ABC 第三部分 大题(50题)1、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了

30、如下几种情况：事件1：3月5日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出35万元，影响工期10天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。事件2：在施工下山时，5月9日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失68万元，影响总工期26天。事故处理完成后继续施工，于12月26日竣工后，项目经理提出了索赔。事件3：7月21日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，影响工期9天，施工单位额外支出费用23万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题1分

31、别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】：1事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见的不利地质情况造成了施工单位的损失，而且该断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通

32、知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的28d内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的

33、额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。 2、背景资料某矿建施工单位承包一煤矿的风井井筒及其井下巷道工程，风井井筒净直径5.0m，深度630m，表土段井壁厚度800mm，基岩段井壁厚度500mm，混凝土强度等级C40。井筒地质检查钻孔资料显示，该风井表土层厚度35m，以卵石层和风化岩层为主；基岩段为稳定性中等的砂岩、粉砂岩和泥岩、砂质泥岩互层，含水较弱；但在井深350368m处有一砂岩含水层，预计涌水量为30m3h。.

34、5提升机配5m3吊桶进行单钩提升；工作面采用多台手持式凿岩机打眼，炮眼深度2.2m；选用1台HZ一4中心回转抓岩机出矸；采用吊桶下放混凝土，段高2m整体金属伸缩式模板砌壁。基岩含水层采用地面预注浆处理，井筒施工利用吊桶进行排水。该施工组织设计报送施工单位总工程师审批时，总工程师认为装备选型不合理，要求凿岩作业应选用FJD-6伞钻配YGZ-70凿岩机打眼，伞钻工作时必须实施安全保护，防止倾覆；工作面防排水措施不到位，应设置井内排水工作预案。经研究，施工单位及时调整了施工方案及设备选型，保证了井筒的正常施工。井筒施工到底进行工程质量验收时，建设单位发现井深385420m段混凝土井壁淋水较严重，认为

35、该段井壁施工质量存在问题。经检查施工日志发现，该段井筒施工时正值当地雨季，连续多日大雨，导致堆放在地面的砂石淋雨，施工单位未及时调整混凝土配比，工序检查该段混凝土质量符合要求。建设单位要求对该段井壁混凝土强度重新进行检验，监理单位现场选择了井深402m断面上的5个测点进行了测试，其中2个测点的强度低于设计值的90，其余3个测点超过设计值，强度不满足要求。针对该段井壁出现的质量问题，施工单位采用了壁后注浆方法进行了加固处理。验收通过后，施工单位以雨期施工多日大雨为不可预见事由，提出了要求补偿井筒壁后注浆工程款的索赔申请。问题1如果施工单位所选用的伞钻最大凿岩深度为42m，请合理确定该立井井筒施工

36、工作面的炮眼深度和砌壁模板的高度，并给出砌壁模板外半径的加工制造尺寸。2针对施工单位总工程师的审批意见，伞钻应如何设置安全保护设施井内排水工作预案应如何设置3井壁混凝土强度检验可以采用哪些方法监理单位现场进行混凝土强度检验存在不妥，给出正确的检验标准和强度合格评定标准。4施工单位的索赔能否得到批准说明理由。【答案】： 3、某施工单位承担一矿山工程项目，合同工期10个月。井下有A、B、C、D四个巷道掘进工作面同时掘进，四条巷道长度分别为400m、460m、800m、700m。整个项目经理部每月固定成本20万元，施工队每施工1m巷道的可变成本02万元，每米巷道的造价是03万元。甲、乙、丙、丁四个掘

37、进队的最高月施工进尺分别为85m、80m、70m、65m。问题1假设四个巷道施工各自独立，每月至少应该完成多少巷道进尺才能保证不亏损?2如何安排四个施工队伍才能在满足合同工期的情况下获得最大效益?3如果巷道C具备对头掘进的条件，则该项目的最大经济效益是多少?【答案】：1根据计算，20(03-o2)=200m，确定不亏损的最少进尺应200m。2要想获得最大的效益必须是要安排最短的工期，因此，安排施工队甲施工C巷道，月进尺85m，工期94个月，施工队乙施工D巷道，工期875个月，施工队丙施工巷道B，工期66个月，施工队丁施工巷道A，工期62月。最大效益是(03-02)(400+460+800+70

38、0)-9420=38万元3若巷道 4、某基坑开挖工程，合同挖方量为7000m3，直接费单价52元m，综合费率为直接费20。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台1m3的反铲(租赁费550元台班)开挖，6月11日开工，6月20日完工。施工中发生下列事件：事件1：因反铲大修，晚进场1日，造成人员窝工10工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于6月15日开始停工的指令，进行地质复查，配合用工15工日，6月19日接工程师次日复工指令及开挖加深15m的设计变更通知，增加挖方量1400m“；事件3：6月20日至22日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工30工日；事件4：6月23日修复暴雨损

39、坏正式道路用工30工日，6月24日恢复挖掘，至6月30日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔?为什么?如何索赔，各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价25元工日，管理费为30)【答案】：事件1：不可索赔，属承包商责任。事件2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期5日(1519日)，用工费255(1+30)=4875元；机械费5505=2750元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为140052(1+20)=8736元。事件3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费。事件4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期1日

40、，人工费2530(1+30)=975元；机械费5501=550元。 5、某施工单位承包一立井工程。根据招标文件的缺陷，施工单位提出井筒开工前应完成井筒检查钻及掘进过程某段井深的工作面预注浆工作。建设单位虽然同意，但是不愿单独列出和承担此部分费用，认为是施工单位为保证自身施工条件所增加的内容。对注浆施工，建设单位要求先打钻埋设连接套管(长80100m)，然后再浇筑止浆垫(厚25m)。而施工单位所编制的措施是采取埋设注浆管(长45m)、浇筑止浆垫35m的方法施工。施工中，施工单位采取了自己的方案，在打钻出水后进行注浆时，发现工作面漏浆严重，于是只得对钻孔下止浆塞封水(时间Id)、拆除止浆垫(时间3

41、d)，再按建设单位的要求进行第二次打钻注浆工作。第一次打钻注浆所花时间12d，费用20万元；第二次打钻注浆10d，费用21万元。问题1应如何正确处理井筒检查钻和工作面预注浆的费用问题2施工单位和建设单位应如何承担本次打钻注浆的费用3打钻注浆所用工期多少这部分工期应怎样考虑【答案】：1建设单位的看法不正确。按规定，井筒检查钻是列入矿业工程项目的其他费用的内容，工作面预注浆应是建筑安装费中直接费的措施费项目内的凿井措施费(属技术措施费)。这是矿业工程为保障建设矿井中施工的可靠、安全和质量的必要条件。因此，不能作为仅是施工单位的一种技术要求。但是，当这些工作列人由井筒施工单位承担时，施工单位必须和建设单位在合同中明确，施工和费用的承担性质，即，合同应规