2022年最新一级建造师之一建工程法规题库完整题库精品（满分必刷）.docx

《2022年最新一级建造师之一建工程法规题库完整题库精品（满分必刷）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年最新一级建造师之一建工程法规题库完整题库精品（满分必刷）.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年最新一级建造师之一建工程法规题库完整题库精品（满分必刷）第一部分 单选题(50题)1、下列属于刑事处罚中的附加刑的是()。A.罚款B.拘役C.罚金D.有期徒刑【答案】： C 2、根据建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）。A.80% B.70% C.60% D.50%【答案】： A 3、施工企业能够形成建筑市场诚信行为优良信用信息的是（ ）。A.合同正常履约B.未发生违约行为C.获得发包人奖励D.获得建设行政主管部门表彰【答案】： D 4、关于行政调解的说法,正确的是（）。A.行政调解属于诉讼内调解 B.行政调解达成的

2、协议具有强制约束力 C.行政调解应当事人的申请方可启动 D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解【答案】： C 5、我国建设工程质量管理条例规定，建设工程发包单位不得迫使承包方以()。A.低于市场的价格竞标，不得任意压缩合理工期B.低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期C.低于预算的价格竞标，不得降低工程质量D.低于标底的价格竞标，不得降低工程质量【答案】： B 6、某市政工程由于政府部门规划调整，导致该工程停工达1年之久，施工企业拟让该工程的项目经理甲提担任其他市政工程的项目经理，根据有关规定，关于甲任职的说法，正确的是（ ）。A. 甲不能同时担任该两个项目的项目经理B. 经

3、建设单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理C. 经施工单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理D. 经建设主管部门同意，甲可以同时提任该两个项目的项目经理【答案】： B 7、下列建筑施工企业生产许可证违法行为中，应当承担暂扣生产许可证并限期整改法律责任的违法行为是（ ）。A.建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请生产许可证的B.转让生产许可证的C.取得生产许可证的建筑施工企业，发生重大事故的D.生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的【答案】： C 8、甲省的A公司与乙省的B公司在丙市签订了某工程的施工合同，该工程位于丁省，双方在合同履行中发生了争议，对此案有管

4、辖权的法院是()省人民法院。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】： D 9、在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商。关于该货款处理的说法，正确的是（ ）。A.只能由法院确定归属B.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商C.甲材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还D.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利【答案】： D 10、关于招标程序中工作时限的说法，正确的是（ ）。A.招标人澄清资格预审文件，应当在提交资格预审申请文件截止时间至少2日前进行B.资格预审文件和招标文件的最短发售期相同C.利害关系人对招标文件有异议的

5、，应当在投标截止时间15日前提出D.招标人和中标人应当自中标之日起30日内订立书面合同【答案】： B 11、下列关于商标及商标专用权的说法，正确的是（）。A.商标专用权的内容只包括财产权B.未经核准注册的商标也可以受商标法保护C.商标专用权即商标注册人对其注册商标充分支配和完全使用的权利D.注册商标的有效期自申请之日起计算【答案】： A 12、根据建筑法，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（ ）内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A. 15天B. 1个月C. 2个月D. 3个月【答案】： B 13、 仲裁裁决书的生效时间是()A.合议之日B.公

6、示之日C.作出之日D.收到之日【答案】： C 14、合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中，可以得到支持的是（ ）A. 继续履行并赔偿损失B. 继续履行并解除合同C. 支付违约金和双倍返还定金D. 确认合同无效并支付违约金【答案】： A 15、根据招标投标法有关规定，评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（ ）。A. 二分之一B. 三分之二C. 三分之一D. 四分之一【答案】： B 16、甲公司与乙公司因合同纠纷向某区基层法院起诉，乙应诉，经开庭审理，法院判决甲胜诉，乙对区法院的判决实体内容无异议，却以双方签订了仲裁协议为由向市中级法院提出起上诉，要求据此撤销一审判决，市中级法院的

7、正确处理应为（ ）。A. 查清事实后改判，驳回甲的诉讼请求B. 仲裁协议如果有效，则裁定撤销一审判别决，驳回甲的起诉C. 裁定驳回乙的上诉，维持原判决D. 裁定撤销一审判决，发回原法院重审【答案】： C 17、下列表述中，不属于建设工程质量管理条例界定的违法分包的是()。A.总承包单位将工程分包给不具备资质的分包单位的B.总承包单位将工程主体结构的施工分包的C.建设单位指定专业分包的D.专业分包单位再进行专业分包的【答案】： C 18、关于中标和签订合同的说法，正确的是（ ）。A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人B.招标人与中标人签订合同的标的、价款、质量等主要条款应当与招标文件一致，但

8、履行期限可以另行协商确定C.确定中标人的权利属于招标人D.中标人应当自中标通知书送达之日起30 日内，按照招标文件与投标人订立书面合同【答案】： C 19、法院 2 月 1 日作出第一审民事判决，判决书 2 月 5 日送达原告，2 月 10 日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是 2 月( )日。A.1B.26C.5D.10【答案】： B 20、下列关于施工管理人员、作业人员安全生产教育培训的表述，错误的是（ ）。A.对于进入新岗位和新施工现场的新职工，施工企业至少要对其进行安全培训32学时，每年进行再培训至少20学时B.施工单位应当对管理人员和作业人员每2年至少进行1次安全生

9、产教育培训C.作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训D.施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训【答案】： B 21、根据民法典的规定，以下属于可以导致施工单位免除违约责任的情形是（ ）。A.地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加B.因拖欠民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误C.施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误D.由于为工人投保意外伤害险.因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付【答案】： A 22、某跨海大桥建设项目，有甲、乙、丙、丁四家单位投标，招标人可以接收

10、投标文件的情形是()A.甲未通过资格预审递交投标文件B.乙的投标文件逾期送达C.丙的投标文件未按要求密封D.丁的投标文件有大幅度修改【答案】： D 23、某施工企业向某材料供应商发出了要约，材料供应商在对施工企业的答复中仅仅要求将交货时间推迟一天。根据民法典的规定，材料供应商的答复是对施工企业要约的（ ）。 A. 实质性变更，该承诺有效B. 实质性变更，不构成承诺C. 非实质性变更，不构成承诺D. 非实质性变更，视为新要约【答案】： B 24、王某经长期研究发明了高粘度建筑涂料胶粉，2001 年3 月5 日委托某专利事务所申请专利，3 月15 日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5 月15

11、日专利局将其专利公告，2003 年2 月13 日授予王某专利权。该专利权届满的期限是（ ）。A.2021 年3 月5 日B.2021 年3 月15 日C.2021 年5 月15 日D.2023 年2 月13 日【答案】： B 25、合同内容价款或者报酬不明确的，按照订立合同时（ ）；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。 A. 履行地市场价格履行B. 履行地批发价格履行C. 全国平均市场价格履行D. 全国平均发价格履行【答案】： A 26、某跨海大桥建设项目，有甲、乙、丙、丁四家单位投标，招标人可以接收投标文件的情形是()A.甲未通过资格预审递交投标文件B.乙的投标文件逾期送达C

12、.丙的投标文件未按要求密封D.丁的投标文件有大幅度修改【答案】： D 27、某一建筑工程计划建设工期为1年8个月，工程合同价格为600万元，按照建筑工程施工许可管理办法的规定，其到位资金原则上不得少于（ ）万元。A. 180B. 200C. 240D. 300【答案】： A 28、招标人在某次招标投标活动中确定了某施工单位为中标人，则下列表述中正确的是（）A.不必将中标结果通知未中标人，但须退还未中标人的投标保证金 B.同时将中标结果通知未中标人，但无须退还未中标人的投标保证金 C.不必将中标结果通知未中标人，且无须退还未中标人的投标保证金 D.同时将中标结果通知未中标人，且须退还未中标人的投

13、标保证金【答案】： D 29、关于注册建造师的执业活动，下列说法正确的是()。A.施工单位的注册建造师，最多只能同时担任两个项目施工的负责人B.可以从事项目总承包管理、施工管理、建设工程项目管理服务、建设工程技术经济咨询C.经受聘单位同意，临时出借注册证书和执业印章D.在保证执业成果质量的前提下，以建造师名义从事第二职业【答案】： B 30、某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款。合同履行期间总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉，要求确认该分包合同无效。根据我国相关法律规定，人民法院（ ）。A. 应当受理，确认合同有效后驳回起诉B. 不予受理C. 应当受理，确认合同

14、有效后移送仲裁委员会D. 应当先审查合效力，确认合同无效后受理【答案】： B 31、房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法规定，建设单位应当向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门(简称备案机关)报送竣工验收备案文件。其中，工程竣工验收备案表一式两份，分别保存在( )。A.建设单位和备案机关 B.建设单位和设计单位C.建设单位和施工单位 D.设计单位和备案机关【答案】： A 32、建筑工程合同如果无效，一般应采取()。A.返还财产B.赔偿损失C.作价补偿D.追缴财产，收归国有【答案】： C 33、关于地方性法规的制订、批准和备案的说法，正确的是（ ）。A.地方性法规由地方各级人大

15、及常委会制订B.地方性法规只能由省、自治区和直辖市的人大及常委会制订C.设区的市的地方性法规须报省、自治区的人民代表大会常务委员会批准后施行D.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委员会批准【答案】： C 34、根据立法法,地方性法规、规章之间不一致时,由有关机关依照规定的权限作出裁决,关于裁决权限的说法,正确的是（ ）A.同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时,由制定机关的上级机关裁决B.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致,不能确定如何适用时,应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决C.部门规章与地方政府规章之间对同事项的规定不一致时,由部门规章的制定机关进行裁决D.

16、根据授权制定的法规与法律规定不一致,不能确定如何适用时,由全国人民代表大会常务委员会裁决【答案】： D 35、10周岁以上不满18周岁的未成年人签订的借款1000元的合同属于()。A.有效合同B.无效合同C.效力待定合同D.可变更合同【答案】： C 36、下列主体中属于法人的是（）。A.某施工企业项目部 B.某施工企业分公司 C.某大学建筑学院 D.某乡人民政府【答案】： D 37、某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业，该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付给该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为（）。A.简易交付 B

17、.拟制交付 C.指示交付 D.占有改定【答案】： C 38、下列关于法的效力层级的表述中，不正确的是（ ）。A. 宪法至上B. 上位法优于下位法C. 一般法优于特别法D. 新法优于旧法【答案】： C 39、关于建设工程中代理的说法，正确的是（ ）。A. 建设工程合同诉讼只能委托律师代理B. 建设工程招标应当委托代理C. 建设工程中的表见代理属于无权代理D. 建设工程中为被代理人的利益，代理人转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意【答案】： C 40、下列关于保证担保的说法，正确的是（ ）。 A. 保证人须向债权人证明其有清偿能力B. 保证方式没有约定的，带责任保证承担保证责任C. 保证人可能

18、是主合同的当事人D. 保证期间债务人转让债务的，须取得保证人书面同意【答案】： D 41、关于投标报价的说法，正确的是（ ）。A.低于成本报价是指低于社会平均成本报价B.报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价C.报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标D.报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价【答案】： C 42、法院在执行被执行人房产时，案外人王某提出异议，称该房产归其所有，法院无权执行。 执行员按法定程序进行审查，确认王某理由成立，此时应由（）批准中止执行。A. 执行员B. 执行庭庭长C. 审判委员会D. 法院院长【答案】： D 43、根据民法典,为使用自己不动产的便利或提高其效益

19、而按照合同约定利用他人不动产的权利属于( )。A.土地所有权B.土地处分权C.担保物权D.地役权【答案】： D 44、（2019年真题）关于投标文件的送达和接收的说法,正确的是()。A.投标文件逾期送达的,可以推迟开标B.未按招标文件要求密封的投标文件,招标人不得拒收C.招标人签收投标文件后,特殊情况下,经批准可以在开场前开启投标文件D.招标文件可以在法定拒收情形外另行规定投标文件的拒收情况【答案】： D 45、下列关于劳动争议解决的说法，正确的是( )。A.经调解达成的劳动争议调解协议具有强制执行效力B.劳动者对仲裁裁决不服的，可自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼C.根据“一裁

20、终局原则”，劳动者对仲裁裁决不服的，不能向人民法院提起诉讼D.劳动争议申请仲裁的时效期间为3年【答案】： B 46、施工作业人员王某发现吊装预制构件欲脱落，拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为是行使法律赋予其的（ ）。A.知情权B.紧急避险权C.拒绝违章指挥权D.安全隐患报告权【答案】： B 47、王某在某建筑工程公司工作2年，缴纳失业保险满2年，失业4个月中领取了失业保险金，随后找到新的工作重新上岗，工作2年并继续缴纳失业保险满2年后再次失业，则其二次失业后领取失业保险金的期限最长为( )个月。A.12B.8C.6D.20【答案】： D 48、根据民法典， 下列对保证合同的理解中，正确的是（

21、）。A. 主合同有效，则保证合同也有效B. 保证合同未约定保证范围、期间、方式的，保证合同无效C. 保证期间，主合同发生债权转让的，保证人不再承担保证责任D. 保证人只能是第三人【答案】： D 49、根据仲裁法，合议仲裁庭作出仲裁裁决应当（）。( 2015真题 )A.按照首席仲裁员的意见作出 B.按照多数仲裁员的意见作出 C.按照仲裁委员会主任的意见作出 D.按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出【答案】： B 50、关于施工中发现文物的报告和保护的说法,正确的是（ ）A.发现人应当在12小时内报告当地文物行政部门B.文物行政部门接到报告后,应当在48小时内赶赴现场C.文物行政部门成当在

22、10日内提出处理见D.任何单位或者个人发现文物,应当保护现场【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、下列选项中属于行政处罚的有（ ）。A.警告B.罚金C.吊销许可证D.责令停产停业E.没收财产【答案】： ACD 2、根据建设工程质量管理条例，关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，正确的有()。A.勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程B.勘察文件应注明工程使用年限C.设计单位不能与施工承包单位、供应单位有隶属、利害关系D.设计单位应当依据强制性标准设计，并参考勘察成果文件E.有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定【答案】： A 3、下列关于知识产权的说

23、法，正确的是（ ）。A.发明专利权保护期为20 年，从申请日起计算；如申请文件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请日B.注册商标的有效期为10 年，自核准注册之日起计算C.计算机软件，属于专利权保护的客体D.注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前12 个月内申请续展注册；在此期间未能办理的，可以给予12 个月的宽展期E.商标专用权的内容只包括财产权，商标设计者的人身权受著作权法保护【答案】： B 4、施工单位下列用水做法符合绿色施工导则的是( )A.自然养护混凝土B.现场机具、车辆冲洗用循环水C.生活、工程用水分别计量管理D.现场设置雨水搜集利用系统E.现场供水管网就近设置多个用户点【答案】

24、： BCD 5、根据招投标法实施条例，按照国家有关规定需要履行项目审批的依法必须进行招标的项目，其（ ）应当报项目审批核准。A.招标范围B.招标文件C.招标方式D.招标组织形式E.招标代理机构【答案】： ACD 6、 关于项目经理部及其行为法律后果的说法，正确的是（）。( 2015真题 )A.其行为的法律后果由项目经理承担 B.不具备法人资格 C.是施工企业为完成某项工程建设任务而设立的组织 D.其行为的法律后果由项目经理部承担 E.其行为的法律后果由企业法人承担【答案】： BC 7、根据民法典，关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。 ( 2015真题 ) A.出租人把租赁物的所有权转让给第三

25、人时，融资租赁合同对第三人不发生效力 B.融资租赁合同属于涉及三方当事人的合同 C.出卖人和出租人可以变更买卖合同中与承租人有关的内容，无须经过承租人的同意 D.承租人破产的，租赁物不属于破产财产 E.承租人占有租赁物期间，因租赁物造成第三人的人身伤害或者财产损害的，出租人不承担责任【答案】： BD 8、招标投标法规定，对于（ ）等项目，按照国家有关规定可以不进行招标。A.涉及国家安全B.涉及国家秘密C.需要采用不可替代的专利技术D.涉及抢险救灾E.属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况【答案】： ABD 9、根据施工企业要求对原工程进行变更的，说法正确的有 ( )。A. 施工

26、企业在施工中不得对原工程设计进行变更B. 施工企业在施工中提出更改施工组织设计的须经工程师同意，延误的工期不予顺延C. 工程师采用施工企业合理化建议所获得的收益，建设单位和施工企业另行约定分享D. 施工企业擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的损失由施工企业承担，延误的工期不予顺延E. 施工企业自行承担差价时，对原材料、设备换用不必经工程师同意【答案】： ABCD 10、 下列各项中,关于仲裁开庭和裁决,说法正确的有()。A.仲裁公开进行,但当事人协议不公开的,可以不公开进行,但涉及公共利益的除外B.申请人经书面通知,无正当理由不到庭或未经仲裁庭许可中途退庭的,可视为撤回仲裁申请;被申请

27、人经书面通知,无正当理由不到庭或未经仲裁庭许可中途退庭的,可缺席裁决C.专门问题需要鉴定的,应经当事人申请,可以交由当事人双方约定的鉴定部门鉴定,也可以由仲裁庭指定的鉴定部门鉴定D.当事人申请仲裁后,可以自行和解,达成和解协议的,视为撤回仲裁申请E.仲裁庭在作出裁决前,可以先行调解。调解达成协议的,仲裁庭应当制作调解书或者根据协议结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力【答案】： B 11、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，发包人的下列行为中，造成建设工程质量缺陷，应承担过错责任的有（）。A.提供的设计有缺陷 B.提供的建筑材料不符合强制标准 C.指定购

28、买的建筑构配件不符合强制标准 D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程 E.直接指定分包人分包专业工程【答案】： ABC 12、根据绿色施工导则，关于水资源利用的说法，正确的有（）。2017真题A.优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护 B.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，合并计量管理 C.处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水 D.施工现场喷洒路面、绿化浇灌优先选择使用市政自来水 E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%【答案】： AC 13、下列不能单独作为认定案件事实的证据为（ ）。A.一方当事人提出的证据，另一

29、方当事人提出的相反证据不足以反驳的B.无法与原件、原物核对的复印件、复制品C.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言D.当事人对自己的主张，只有本人陈述而不能提出其他证据的E.在诉讼中，当事人为达成调解协议或者和解目的作出妥协所涉及的对案件事实的认可【答案】： BC 14、（2020年真题）关于行政许可设定权限的说法，正确的有（）。A.地方性法规一般情况不得设定行政许可B.省、自治区、直辖市人民政府规章不得设定行政许可C.部门规章可以设定临时性行政许可D.国务院可以采用发布决定的方式设定行政许可E.地方性法规不得设定企业或者其他组织的设立登记及其前置性行政许可【答案】： D 15、

30、根据建设工程质量管理条例，设计单位的质量责任包括()。A.科学设计B.选择有特殊要求的材料C.指定供应商D.解释设计文件E.参与质量事故调查【答案】： ABD 16、根据个人所得税法,下列各项个人所得免纳个人所得税的有()A.省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位,以及外国组织、国际组织颁发的科学、教育、技术、文化、卩生、体育、环境保护等方面的奖金B.国债和国家发行的金融债券利息C.福利费、抚恤金、救济金D.保险赔款E.特许权使用费所得【答案】： ABCD 17、（2019年真题）招标人的下列行为中，属于以不合理条件限制，排斥潜在投标人或者投标人的有（）A.就同一招标项目向潜在投标

31、人或者投标人提供有差别的项目信息B.对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准C.限定或者指定特定的专利，商标，品牌，原产地或者供应商D.依法必须进行招标的项目，限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或组织形式E.根据招标项目的具体特点，设定资格，技术，商务条件【答案】： ABC 18、根据注册建造师管理规定，申请注册建造师时，对于申请人具有的下列情形中，应不予注册的有（ ）。A. 甲某曾于1 年前因犯罪被判处管制2 年B. 乙某5 年前因故意伤害罪被判处拘役6 个月C. 丙某申请注册时已经63 周岁D. 丁某去年担任项目负责人期间，该项目发生重大质量和事故E. 戊某因在生产事故中受伤

32、，被鉴定为限制民事行为能力人【答案】： AD 19、 按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，其( )应当报项目审批、核准部门审批、核准。A.招标文件B.招标范围C.招标方式D.招标公告E.招标组织形式【答案】： BC 20、行政诉讼期间，原则上不停止具体行政行为的执行。但具体行政行为即刻停止执行的有（ ）。A.被告认为需要停止执行的B.人民法院认为应当停止执行的C.原告申请停止执行，人民法院经审查裁定停止执行的D.被告申请停止执行，人民法院经审查裁定停止执行的E.原告申请停止执行的【答案】： AC 21、下列对评标委员会的组成的说法，正确的是（ ）。A.评标由招标

33、人依法组建的评标委员会负责B.评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密C.与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会D.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5 人以上单数E.评标委员会有权自行指定中标人【答案】： ABCD 22、下列选项中，符合建设工程安全生产管理条例规定的有（ ）。A.施工单位应当将施工现场的办公与作业区集中设置B.施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍C.施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证D.施工单位应当将生活区与作业区保持安全距离E.生活区的选址应当符合安全性要求【答案】： BCD 23、根据房屋建筑工程

34、和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定，下列各项中，属于必须实施见证取样的送检的试块、试件和材料的有（ ）。A.填充墙的混凝土小型砌块B.混凝土中使用的掺加剂C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件D.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料E.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥【答案】： CD 24、根据建筑起重机械安全监督管理规定，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当报废的建筑起重机械有（ ）。A.属国家明令淘汰或者禁止使用的B.没有完整安全技术档案的C.经检验达不到安全技术标准规定的D.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的E.没有齐全有效的安全保护装置的【答案】： ACD 25、下列有

35、关买卖合同的选项中，正确的是（ ）。A.凭样品买卖的当事人应当封存样品B.标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有C.标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担D.因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物E.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担【答案】： ABC 26、申请领取建筑工程施工许可证应具备的条件有（）。A.建设资金已经落实B.按照规定应当委托监理的工程已委托监理C.按照规定应当招标的工程虽没有招标，但已确定施工企业D.有保证工程质量和安全的具体措施E.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要

36、求【答案】： AD 27、监理单位不得组织节能工程验收的情形有（ ）。A.隐蔽验收记录等技术档案和施工管理资料不完整的B.工程存在违反强制性条文的质量问题而未整改完毕的C.对监督机构发出的责令整改内容未整改完毕的D.参加验收各方主体验收意见不一致的E.验收程序和执行标准不符合要求的【答案】： ABC 28、关于仲裁裁决的执行，说法正确的有（ ）。A.由仲裁机构所在地中级法院管辖B.由被执行财产所在地基层法院管辖C.由被被执行人所在地中级法院管辖D.由被执行财产所在地中级法院管辖E.由被执行人所在地基层法院管辖【答案】： CD 29、工程重大安全事故罪的犯罪主体可以是()。A.建设单位B.施工单

37、位C.安全生产监督机构D.监理单位E.主要责任人【答案】： ABD 30、根据民法典法定代理或指定代理终止的情形有（）。A.代理期限届满或者代理事务完成 B.被代理人取得或者恢复行为能力 C.被代理人或者代理人死亡 D.代理人丧失民事行为能力 E.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定【答案】： BCD 31、根据建筑法.关于建筑工程分包的说法.正确的有（）（2013）A.建筑工程的分包单位必须在其资质等级许可的业务范围内承揽工程B.资质等级较低的分包单位可以超越一个等级承接分包工程C.建设单位指定的分包单位.总承包单位必须采用D.严禁个人承揽分包工程业务E.劳务作业分包不经建设单位认可【答案

38、】： AD 32、根据民法典，除双方认为需要约定的其他事项外，下列条款中，属于保证合同应当包含的内容有()。（2014）A.被保证的主债权种类B.保证人的资产状况C.保证的期间D.保证的方式E.保证担保的范围【答案】： ACD 33、2006 年 7 月，某医院将住院部大楼及其裙楼发包给总承包商甲，工程开工后不久即因分包商乙发生严重安全事故而导致在建大楼被勒令停工整改，直到 2007 年 6 月方达到复工条件。则下列说法不正确的是( )。A.医院应当向施工许可证发证机关报告,需要核验施工许可证B.医院应当向施工许可证发证机关报告,不需要核验施工许可证C.总承包商甲应当向施工许可证发证机关报告,

39、需要核验施工许可证D.分包商乙应当向施工许可证发证机关报告,不需要核验施工许可证E.总承包商甲应当向施工许可证发证机关报告,不需要核验施工许可证【答案】： ACD 34、根据工程建设项目自行招标试行办法的规定，招标人自行办理招标事宜所应具备的条件包括（ ）。A. 有从事同类工程建设项目招标的经验B. 设有专门的招标机构或者拥有2名以上专职招标业务人员C. 具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量D. 熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章E. 具有项目法人资格【答案】： ACD 35、根据建设工程质量管理条例，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法

40、律A.分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责B.总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任D.分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责E.分包单位不服从总包指挥管理导致的质量问题，分包单位承担全部责任【答案】： AC 36、按照水污染防治法的规定，水污染防治坚持的原则包括( )。A.预防为主B.生态治理C.防治结合D.循环利用E.综合治理【答案】： AC 37、某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2017年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了安装工程一切险保险合同。施

41、工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日。2018年10月1日工程所有人对全部工程签发完工验收证书，于2018年12月1日工程所有人实际占有全部工程。下列说法正确的有（）。A.该安装工程一切险生效日期为2017年5月1日B.该安装工程一切险生效日期为2017年2月10日C.该安装工程一切险生效日期为2017年4月20日D.该安装工程一切险终止日期为2018年10月1日E.该安装工程一切险终止日期为2018年12月1日【答案】： CD 38、关于无权代理与表见代理的说法，下列正确的有（ ）。A.无权代理的行为，被代理人未作表示的，视为同意

42、B.表见代理是特殊的无权代理C.表见代理的民事法律责任由代理人承担D.无权代理中，行为人实施的行为被追认之前，善意相对人有撤销的权利E.相对人知道行为代理人超越代理权还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由相对人承担法律责任【答案】： BD 39、无因管理的成立，必须具备()条件。A.管理他人的事物B.为他人管理的意思C.无法定或约定的义务D.存在合同关系E.被管理者存在过错【答案】： ABC 40、小王刚刚到一建设主管部门施工许可证管理机构上班，在其审查申报材料时，发现以下疑点难以决定，请帮助分析下列选项中不符合法律法规规定的颁发施工许可证条件的有( )。A.已经按约支付了土地出让金，但土地证尚未办好B.没有建设工程规划许可证，但规划局出具了许可证正在办理的便函C.有拆迁许可证，但工程拆迁还有一点没有扫尾D.已经订立施工合同，但中标施工企业的资质不能满足规定要求E.有建设工程质量监督书【答案】： BD 41、某安装工程项目于2