2022年最新一级建造师之一建工程法规题库题库大全附答案【轻巧夺冠】.docx

《2022年最新一级建造师之一建工程法规题库题库大全附答案【轻巧夺冠】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年最新一级建造师之一建工程法规题库题库大全附答案【轻巧夺冠】.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年最新一级建造师之一建工程法规题库题库大全附答案【轻巧夺冠】第一部分 单选题(50题)1、安全及劳动卫生规程未对用人单位提出严格要求的是（ ）。A. 执行国家劳动安全卫生规程和标准B. 为劳动者办理意外伤害保险C. 对劳动者进行劳动安全卫生教育D. 对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查【答案】： B 2、关于委托代理的说法，正确的是（）。A.委托代理授权必须采用书面形式B.数人为同一事项的代理人，若无特别约定，应当分别行使代理权C.代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为，应与被代理人承担连带责任D.被代理人明知代理人的代理行为违法未作反对表示，应由被代理人单独承担责任【答案

2、】： C 3、根据刑法第137条，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处()年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。A.1B.2C.3D.5【答案】： D 4、在建设工程施工合同中，解除权可以针对()行使。A.无效合同B.有效合同C.效力待定合同D.可撤销合同【答案】： B 5、某高速公路进行招标，开标后允许（ ）。A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容B.投标人再增加优惠条件C.投标人撤回投标文件D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法【答案】： A 6、（2020年真题）下对损失和费用中，属于建筑工程一切险

3、的保险责任范围的是（）。A.爆炸造成的施工企业人员伤亡B.设计错误引起的损失和费用C.自燃造液的保险财产自身的损失和费用D.维修保养的费用【答案】： A 7、乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时，甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法，正确的是（）。A.乙的债权属于法定不得转让的债权 B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩 C.乙转让债权应当经过甲同意 D.乙转让债权的通知可以不用通知甲【答案】： B 8、民事诉讼中，当事人未在举证期限内向人民法院提交证据材料的，（）。A.可以逾期提交，人民

4、法院应当组织质证B.应当在举证期限届满之日起5日内提交，但该证据须公证C.人民法院应当责令其说明理由；拒不说明理由或者理由不成立的，人民法院根据不同情形可以不予采纳该证件，或者采纳该证据但予以训戒、罚款D.如果当事人变更诉讼请求的，应当在法庭辩论终结前提出【答案】： C 9、承包商为追赶工期，向水泥厂紧急发函要求按市场价格订购200吨425硅酸盐水泥，并要求三日内运抵施工现场。则承包商的订购行为（ ）。A. 属于要约邀请，随时可以撤销B. 属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤回C. 属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤销D. 属于要约，而且不可撤销【答案】： D 10、某施工合同纠纷案经仲裁裁

5、决，将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒 绝履行裁决。因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行仲裁裁决的说法中，正确的是（ ）。 A.施工单位申请执行的期间为 1 年 B.执行本案的仲裁裁决，由建设单位所在地的基层人民法院管辖 C.申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖 D.申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程所在地的中级人民法院管辖【答案】： D 11、负责非中央管理的建筑施工企业生产许可证的颁发和管理，并接受国务院建设主管部门指导和监督的是（ ）。A.国务院建设主管部门B.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门C.市级建设主管部门D

6、.县级以上建设主管部门【答案】： B 12、下列的()是安全及劳动卫生规程未对用人单位提出严格要求的A.对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查B.对劳动者进行劳动安全卫生教育C.为劳动者办理意外伤害保险D.执行国家劳动安全卫生规程和标准【答案】： C 13、张某委托李某出售本地一处房屋，以下不构成 双方委托代理关系终止情形的是（ ）。A. 张某死亡B. 房屋已出售完成C. 张某后悔不想出售D. 李某病重辞去委托【答案】： A 14、根据注册建造师执业管理办法，属于注册建造师不得担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是（）。2018真题A.同一工程相邻分段发包的B.合同约定的工程验

7、收合格的C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含）经建设单位同意的D.合同约定的工程提交竣工验收报告的【答案】： D 15、根据消防法，关于建设工程竣工消防验收的说法，正确的是（）。A.已经依法备案的建设工程消防设计确需修改的，修改后建设单位不必重新申请消防设计备案 B.公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起30日内组织消防验收，并出具消防验收意见 C.公安机关消防机构实施消防验收，可以收取成本费 D.依法不需要取得施工许可的建设工程，可以不进行竣工验收消防备案【答案】： D 16、下例关于施工现场消防安全说法错误的有( )。A.公共建筑在营业使用期间不得进行外保温材料施工作业

8、B.严格分离用火用焊作业与保温施工作业C.国家、省级重点工程施工现场应当每日防火巡查D.施工单位要建立施工现场的消防组织，制定预案，并至少每年组织一次演练【答案】： D 17、与仲裁相比，以下各项属于诉讼的特点是（ ）。A. 自愿性B. 专业性C. 快捷性D. 公权性【答案】： D 18、建造师甲某的注册有效期将于2008年6月1日届满，甲某如需继续执业，最迟应当于()之前申请延续注册。A.2008年1月1日B.2008年3月1日C.2008年5月1日D.2008年6月1日【答案】： C 19、下列关于仲裁委员会独立性原则的说法,错误的是( )。A.仲裁委员会与行政机关没有隶属关系B.仲裁委员

9、会之间也没有隶属关系C.仲裁庭进行仲裁,受行政机关的业务指导D.仲裁庭进行仲裁,不受仲裁委员会的干涉【答案】： C 20、保证担保的范围包括（ ）。A.主债权及利息和违约金B.损害赔偿金和实现抵押权的费用C.主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用D.主债权及利息、定金、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用【答案】： C 21、2014 年3 月5 日，某建筑公司所承揽的某住宅小区施工项目竣工。按照施工承包合同的约定，建设单位应该在2014 年4 月1 日支付全部剩余工程款，但是建设单位以各种理由推托迟迟不予支付。考虑到人际关系问题，建筑公司没有立即对建设单位提起诉讼。2014 年1

10、2 月3日，建筑公司听说银行正计划将此住宅小区拍卖，理由是建设单位没有偿还贷款。而这些住宅则是作为贷款的抵押物。于是建筑公司提出自己对该小区拍卖所得价款享有优先受偿权。以下的表述正确的是（ ）。A.建筑工程价款包括承包人因发包人违约所造成的损失B.根据我国最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复，建筑公司享有优先权期限为一年，可以自己对小区进行拍卖C.建设单位没有偿还贷款，所以银行享有最优先受偿权D.2014 年12 月3 日已经超过了国家规定的行使优先权的期限，所以建筑公司无权享有优先受偿权【答案】： D 22、甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。

11、甲发现 后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品 800 件，因乙的侵权行为，甲少销售 600 件。甲销售专利产品每件获利 2000 元，乙销售侵权产品每件获利 1000 元，乙应赔偿甲( )。A.60 万元B.80 万元C.120 万元D.160 万元【答案】： C 23、某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后。在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由( )。A.保险公司承担全部损失B.保险公司承担除外责任以外的全部损失C.业主自行承担全部损失D.业主和保险公司协商分担损失【答案】： C 24、发生下列()情形的，安全生产许可证颁发管

12、理机关应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。A.主管部门发现企业不再具备安全生产条件的B.超越法定职权颁发安全生产许可证的C.违反法定程序颁发安全生产许可证的D.工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的【答案】： A 25、根据固体废物污染环境防治法，下列处置危险废物的方式中，不符合国务院环境保护行政主管部门规定，应当缴纳危险废物排污费的方式是（）。A.填埋 B.热解 C.堆肥 D.焚烧【答案】： A 26、当事人双方在合同中约定解决争议的方法只能为调解。当纠纷发生后，若一方坚决不同意调解，此时的争议解决方式应为（ ）。A.和解B.调解C.诉讼D.仲裁【答案】： C 27、仲裁裁决书自（

13、）之日起发生法律效力。A. 发出B. 当事人收到C. 申请撤销期限届满D. 作出【答案】： D 28、根据民法典,允许单方解除合同的情形是()。A.由于不可抗力致使合同不能履行B.法定代表人变更C.当事人一方发生合并、分立D.当事人一方违约【答案】： A 29、依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于（ ）日A.30B.25 C.20D.15【答案】： C 30、根据水下文物保护管理条例,下列文物中,属于国家所有的水下文物的是（A.遗存于中国内水的起国不明的文物B.遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管洁的其他海域内的起源于外国的文物C.存于

14、外国领海以外的其他管海域内的起源国不明的文物D.造存于外国领海内的起源于中国的文物【答案】： A 31、对于危险性较大的深基坑支护与降水分部工程施工，须严格按施工程序进行，下列做法中正确的是（ ）。A.施工单位在施工组织设计编制安全技术措施即可B.施工方案中应附具安全验算结果C.施工方案应经施工单位项目经理、总监理工程师签字后实施D.施工方案应经监理单位组织专家论证方可实施【答案】： B 32、关于施工许可制度的说法中，正确的是（）。2017真题A.中止施工满1年经核验不符合条件的，应当收回其施工许可证 B.领取施工许可证后因故不能按期竣工超过6个月的，施工许可证自行废止 C.因故中止施工，恢

15、复施工后1个月内应向发证机关报告 D.批准开工报告的工程因故中止施工的，应当重新办理批准手续【答案】： A 33、关于建设工程刑事责任的说法，正确的是（）。A.刑事责任是法律责任中最严重的一种，不包括没收财产 B.造成直接经济损失50万，应当追究刑事责任 C.强令他人违章冒险作业，造成重大伤亡事故的，应承担刑事责任 D.投标人相互串通投标报价，损害招标人利益的，应当单处罚金【答案】： C 34、某项目重要分项工程发生重大设计变更，监理单位签发工程暂停令，则施工现场停工期间防护所需费用应由( )承担。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.施工单位【答案】： A 35、下列选项中属于施工单位办理

16、的是（ ）。A.施工许可证B.批准开工报告制度C.排水许可证D.安全生产许可证【答案】： D 36、由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是（）。A. 由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担B. 由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担C. 由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担D. 由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担【答案】： D 37、关于担保合同的说法,正确的是（ ）A.保证合同的双方当事人是保证人与债权人B.第三人为债务人向债权人提供担保时,不得要求债务人提供反担保C.主合同的效力不影响担保合同的效力D.担保合同被确认无效

17、后,担保人不承担民事责任【答案】： A 38、关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是（）。A.无资质承包主体签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护 B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利 C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，则与转包人、违法分包人无关 D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任【答案】： D 39、根据民法典规定，下列物权当中，不需要登记就可设立的是( )。A.农村土地承包经营权 B.建设用地使用权C.地役权 D.宅基地使用权【答案】： C 40、下列情形中,用人单位可以解除劳动合同的是()A.职

18、工患病,在规定的医疗期内B.女职工在孕期内C.女职工在哺乳期内D.在试用期间被证明不符合录用条件【答案】： D 41、根据建筑法的规定，( )工程在施工前必须办理施工许可证。A.投资额为25万元的低层住宅B.造价为600万元的抢险救灾C.总投资5000万元的军用房屋建筑D.建筑面积为8000m2的市政广场建设【答案】： D 42、根据住房城乡建设部办公厅关于进一步加强危险性较大的分部分项工程安全管理的通知,超过一定规模的危险性较大工程施工,施工企业负责人应当()。A.组织单位验收B.带班检查C.委派人员监督D.制定安仝施工措施【答案】： B 43、甲建筑公司与乙水泥厂约定，如果此次施工项目中标

19、了，就购买乙水泥厂的水泥1000t，并为此交付了1万元定金。但是，甲建筑公司没有中标，也就没有去购买乙水泥厂的水泥，则()。A.这1万元定金归乙水泥厂所有B.乙水泥厂应该返回给甲建筑公司2万元C.乙水泥厂应该返回给甲建筑公司1万元D.乙水泥厂应该返回给甲建筑公司5000元【答案】： C 44、建筑施工总承包一级资质企业，至少应配备( )名专职安全生产管理人员。A.4B.3C.2D.1【答案】： A 45、建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托（）鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。A.勘察、设计单位 B.监理单位 C.建筑安全监督管理机构 D.工程

20、质量监督机构【答案】： A 46、甲公司向乙公司购买了一批钢材，双方约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，双方在未签字盖意之前，乙公司将钢材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。甲、乙公司之间的买卖合同()。（2015）A.无效B.成立C.可变更D.可撤销【答案】： B 47、下列关于城市建设用地使用权的表述中，正确的是（ ）。A. 城市建设用地使用权，可在土地地表、地上或者地下分别设立B. 严禁以划拨的方式设立建设用地使用权C. 经营性建设用地可以采用招标、拍卖方式出让D. 建设用地使用权存在于国有土地和集体土地【答案】： A 48、某机电设备安装工程在开工之

21、初办理了设备安装一切险，安装合同计于2011年7 月2日完工，后安装工程于2011年6月5日经建设、设计、监理和施工单位联合验收合格，监理单位于6月8日签发验收合格证书，6月20日施工单位将整个工程交付建设单位投入使用。则该项目安装工程一切险的责任终止日为（ ）。A. 2011年7月2日B. 2011年6月5 日C. 2011年6月8 日D. 2011年6月20 日【答案】： B 49、李某向王某借款10万元，约定3年一次还本付息，年利率为5，并约定利息按单利计算。李某提前1年将10万元归还王某，按照约定应支付利息()。A.0.5万元B.1.0万元C.1.5万元D.1.6万元【答案】： B 5

22、0、甲是乙的债务人，乙是丙的债务人，由于乙怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对丙的债务，则下列说法正确的是（ ）。A.丙可以行使代位权，代替乙向甲行使债权B.丙必须以乙名义行使乙的债权C.丙可以行使不安抗辩权D.甲可以行使代位权，直接向丙偿还债务【答案】： A 第二部分 多选题(50题)1、根据民法典,要约失效的情形有（）。A.受要约人拒绝要约的通知到达要约人B.受要约人的承诺对要约内容做了实质性变更C.要约中规定的承诺期限届满,要约人未收到承诺通知D.发出承诺通知前,撤销要约的通知到达受要约人E.受要约人承诺到达要约人后,要约人发出撤销要约的通知【答案】： ABC 2、甲施工企业向乙机械设备

23、公司购买了机械设备，并签订了买卖合同，合同约定乙交由一家运输公司运输，但没有约定风险的承担，则乙的主要义务有（）。A.按合同约定交付机械设备B.转移机械设备的所有权C.承担机械设备运输过程中的风险D.机械设备的瑕疵担保E.为机械设备购买运输保险【答案】： ABD 3、2018年1月15日，某建设单位为其工程领取了施工许可证，因未能按期开工，建设单位于2018年3月10日、5月10日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况，直到2018年7月1日开工建设。关于该工程施工许可证的说法，正确的有（）。A.该工程施工许可证自行废止B.延期开工未超过6个月，施工许可证继续有效C.应当在2018年4月15日

24、前申请延期D.不能按时开工，应当在1个月内报告E.2018年7月1日开工之前，需要重新申领施工许可证【答案】： AC 4、下列关于表见代理的表述中，正确的有（ ）。A. 表见代理是无效代理B. 表见代理是特殊的无权代理C. 表见代理的行为人没有代理权D. 第三人有理由相信行为人有代理权E. 表见代理对本人产生有权代理的效力【答案】： BCD 5、为使要约不再生效，要约人可以发出撤销通知，该通知能够生效的条件是（ ）。A. 受要约人发出承诺通知之前收到要约撤销通知B. 要约人接到承诺通知之前发出要约撤销通知C. 要约人发出的要约通知中已明确规定了承诺期限D. 要约人发出的要约通知中未明确规定承诺

25、期限E. 受要约人发出承诺通知的同时，收到要约撤销通知【答案】： A 6、2014年2月，A地块使用权人甲公司与B地块使用权人乙公司约定，由乙公司在B地块上修路供甲公司车辆通行，同年4月，甲公司将A地块过户给丙公司。6月，乙公司又将B地块过户给丁公司，但并未向丁公司告知该地役权。下列说法正确的是()。A.2014年2月，甲公司对B地块享有地役权B.2014年4月，丙公司对B地块享有地役权C.2014年4月，甲公司对B地块保留享有地役权D.2014年6月，丁公司可以拒绝丙公司对B地块行使地役权E.2014年6月，丁公司不可以拒绝丙公司对B地块行使地役权【答案】： AB 7、关于建筑企业资质证书的

26、申请和延续的说法，正确的有（）。A.企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质 B.申请人以书面形式承诺符合审批条件的，行政审批机关根据申请人的承诺直接作出行政批准决定 C.建筑业企业只能申请一项建筑业企业资质 D.建筑业企业资质证书有效期届满前6个月，企业应向原资质许可机关提出延续申请 E.企业按规定提出延续申请后，资质许可机关未在资质证书有效期届满前作出是否准予延续决定的，视为准予延续【答案】： AB 8、根据劳动法的规定，下列属于用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人后，可以解除劳动合同的情形有（ ）。A.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的B.在试用

27、期间被证明不符合录用条件的C.劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的D.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的E.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的【答案】： AC 9、（2020年真题）关于人民调解的说法，正确的有（）。A.人民调解达成调解协议的，可以采取口头协议的方式B.人民调解制度是一种司法辅助制度C.当事人认为有必要的，可以自调解协议生效之日起30日内向人民法院申请司法确认D.人民调解的组织形式是居民委员会E.人民调解达成的调解协议，具有强制执行效力【答案

28、】： ABC 10、某工程实行施工总承包,拟组建安全生产领导小组,则该领导小组应包括的人员有()。A.总承包企业项目经理B.劳务分包企业专职安全生产管理人员C.专业承包企业技术负责人D.专业承包企业质量负责人E.劳务分包主要负责人【答案】： ABC 11、甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是某专业工程的分包单位。在施工过程中，由于乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故。对于建设单位遭受损失的赔偿责任，下列说法正确的是（ ）。A.建设单位可以要求甲公司承担全部赔偿责任B.甲公司没有过错，全部损失应当由乙公司承担C.建设单位应当要求乙公司承担主要责任，其他损失由甲公司承担D.甲公

29、司承担全部赔偿责任后，可以要求乙公司承担其中的主要责任E.甲公司承担全部赔偿责任后，应当按照分包合同约定的比例要求乙公司分担【答案】： AD 12、根据建筑法，关于建筑工程分包的说法，正确的有（）。A.建筑工程的分包单位必须在其资质等级许可的业务范围内承揽工程 B.资质等级较低的分包单位可以超越一个等级承接分包工程 C.建设单位指定的分包单位，总承包单位必须采用 D.严禁个人承揽分包工程业务 E.劳务作业分包可不经建设单位认可【答案】： AD 13、根据招标投标法实施条例，招标人的下列行为中属于以不合理条件限制、排斥投标人的有（）。A.就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息的 B.明示或暗

30、示投标人，为特定投标人中标提供方便的 C.授意投票人撤换、修改投标文件的 D.限定或者指定特定的专利、商标、品牌的 E.向特定投标人泄露标底的【答案】： AD 14、仲裁裁决被人民法院依法撤销或裁定不予执行后，当事人就该纠纷（ ）。A.可以依据原仲裁协议重新组成仲裁庭申请仲裁B.可以依据重新达成的仲裁协议申请仲裁C.可以向人民法院起诉D.可以申请做出撤销或裁定的法院继续审理E.可以协商和解【答案】： BC 15、工程监理单位的主要安全责任有（ ）。A.采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线B.组织抢救生产安全事故C.审查专项施工方案D.对施工安全事故隐患要求整改E.及时报告生产安全事故【答案】

31、： CD 16、（2020年真题）下列情形中，应当由出卖人承担标的物毁损、灭失风险的有（）。A.标的物需要运输，当事人对交付地点约定不明确，出卖人将标的物交付给第一承运人后B.施工企业购买一批安全帽，出卖人尚未交付C.标的物已抵交付地点，施工企业因标的物质量不合格而拒收货物D.合同约定在标的物所在地交货，约定时间已过，施工企业仍未前往提货E.出卖人在交付标的物时未附产品说明书，施工企业已接收【答案】： BC 17、合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择（ ）人民法院管辖，但不得违反级别管辖和专属管辖。A. 可以不是被告住在地B. 合同履行地C. 合同签订地D. 可以不是原告住所地E. 标的物

32、所在地【答案】： BC 18、建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法（建市规（【2019】1号）进一步规定，下列情形中属于违法发包的有（）。A.建设单位将工程发包给个人的B.建设单位将工程发包给不具有相应资质的单位的C.依法应当招标未招标或未按照法定招标程序发包的D.建设单位设置不合理的招标投标条件，限制、排斥潜在投标人或者投标人的E.施工总承包人将承包的房屋建筑工程中的钢结构工程分包给其他单位的【答案】： ABCD 19、下列承担法律责任的方式中，属于民事责任承担方式的有（）。( 2015真题 )A.停止侵害 B.没收非法财物 C.排除妨碍 D.修理、重作，更换 E.消除影响、恢复名

33、誉【答案】： ACD 20、（2020年真题）根据仲裁法，关于仲裁的说法，正确的有（）。A.仲裁机构受理案件的依据是司法行政主管部门的授权B.劳动争议仲裁不属于仲裁法的调整范围C.当事人达成有效仲裁协议后，人民法院仍然对案件享有管辖权D.仲裁不公开进行E.仲裁裁决作出后，当事人不服的可以向人民法院起诉【答案】： BD 21、关于建筑节能的说法，下列选项中正确的是（ ）。A.国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度B.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设C.不符合强制性节能标准的项目，已经建成的，不得投入生产，但可以使用D.政府投资项目不符合强制性节能标准的，依法负责项目审批的机关

34、不得批准建设E.国家要求必须在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备【答案】： ABD 22、关于可用于质押与抵押的说法，正确的有（ ）。A.权利与不动产都可以用于质押B.动产与不动产都可以用于抵押C.动产抵押以登记为生效条件D.不动产质押以登记为生效条件E.不动产抵押以登记为生效条件【答案】： B 23、民事诉讼法中的诉讼管辖是指（ ）。A. 级别管辖B. 地域管辖C. 移送管辖D. 指定管辖E. 专属管辖【答案】： ABCD 24、甲向乙借款周转，双方签订了借款合同。丙为甲的债务提供保证，并签订了保证合同，但保证合同未约定保证方式和保证期间，则下列说法正确的有

35、（ ）。A.该保证合同应当采用书面形式B.丙的保证方式为一般保证C.保证期间推定为自履行期届满之日起9个月D.在保证期间乙未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任E.如果甲乙之间变更借款合同内容，必须得到丙书面同意，否则丙不再承担保证责任【答案】： A 25、工程项目存在以下问题之一的，监理单位不得组织节能工程验收（ ）。A.未完成建筑节能工程设计内容的B.隐蔽验收记录等技术档案和施工管理资料不完整的C.参加验收各方主体验收意见不一致的D.各方提出的问题未整改完毕的E.工程存在违反强制性条文的质量问题而未整改完毕的【答案】： AB 26、债的产生根据有（ ）。A.合同B.侵权C.支

36、付价款D.不当得利E.无因管理【答案】： ABD 27、某工程公司董事会换届选举中，当选董事中有下列人员。根据公司法的规定，当选 无效的有（）。A.赵某六年前曾因犯贪污罪被判处有期徒刑两年B.钱某两年前担任另一公司经理时,因重大决策失误致该公司破产解散C.孙某去年担任另一企业财务负责人，因偷漏税款而致企业被吊销营业执照D.李某因购买住房而按揭贷款上百万E.周某70岁，因患病而行动不便【答案】： AB 28、根据环境噪声污染防治法，关于对产生环境噪声污染的企业事业单位监管的说法，正确的有（ ）。A.产生环境噪声污染的企业事业单位，拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报批B.在噪声敏感建筑

37、物集中区域内造成严重环境噪声污染的企业事业单位，限期治理C.产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，并按照国家规定缴纳超标准排污费D.征收的超标准排污费可以用于污染的防治E.限期治理由省级人民政府按国务院规定的权限决定【答案】： ABC 29、根据民法典，下列文件中，不属于要约邀请的有（ ）。A. 投标文件B. 中标通知书C. 符合要约规定的售楼广告D. 拍卖公告E. 招标公告【答案】： ABC 30、属于国家所有的不可移动文物范围包括()。A.公民、法人和其他组织捐赠给国家的文物B.国家征集、购买的文物C.古文化遗址D.石窟寺E.古墓葬【答案】： CD 31、关于施工合同解除的说法，正

38、确的是（ ）。 A.合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以解除B.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除C.发包人未按约定支付工程价款，承包人可以解除D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除【答案】： B 32、下列承担民事责任的方式中，只能适用于违约责任的有（）。A.停止侵害B.修理、重作C.支付违约金D.恢复名誉E.赔偿损失【答案】： BC 33、行政处罚易导致的行政纠纷，通常是行政处罚()。A.超越职权B.滥用职权C.违反约定程序D.事实认定错误E.适用法律错误【答案】： ABD 34、物权种类包括（ ）。A. 所有权B. 用益物权C. 担保物权D. 使用权E. 处分权

39、【答案】： ABC 35、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，发包人的下列行为中，造成建设工程质量缺陷，应承担过错责任的有（）。2017真题A.提供的设计有缺陷 B.提供的建筑材料不符合强制标准 C.指定购买的建筑构配件不符合强制标准 D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程 E.直接指定分包人分包专业工程【答案】： ABC 36、根据建设工程安全生产管理条例,施工企业的主要负责人对木单位安全生产工作负有的主要职责有()。A.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程B.健全本单位安全生产责任制C.保证本单位安全生产投入的有效实施D.督促、检查本单位的安全生产

40、工作,及时消除生产安全事故隐患E.编制专项工程施方案【答案】： ABCD 37、建设工程施工合同中，承包人应当承担的赔偿损失有( )。A.转让、出借资质证书等造成的损失B.中途变更承揽工作要求造成的损失C.未按照约定提供原材料、设备等造成的损失D.偷工减料等造成的损失E.与监理单位串通造成的损失【答案】： AD 38、以下关于物权效力、物权合同、物权保护的说法中，正确的是()。A.不动产物权经依法登记，发生设立效力B.未经物权登记，不动产交易合同无效C.动产转让的，经合同签字盖章时发生物权效力D.机动车转让的，未经登记，不得对抗善意第三人E.因物权的归属、内容产生争议的，当事人可以请求返还原物

41、【答案】： AD 39、建筑施工企业的下列行为中，应作为不良行为记入其信用档案的有( )。A.甲公司用仲裁方式解决与建设单位的合同履约纠纷B.乙公司中标后不与建设单位签订合同，受到行政处罚C.丙公司将承包的工程转包给他人被责令停业整顿D.丁公司允许包工头以自己的名义承包工程，被吊销了营业执照E.戊公司因工资纠纷被员工投诉【答案】： BCD 40、建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是()。A.必须报建设行政主管部门批准备案B.除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可C.必须经由建设单位与分包单位重新签订分包合同D.建设单位应当重新领取施工许可证

42、E.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成【答案】： B 41、关于调解法律效力的说法，正确的有（）。A.法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力 B.仲裁调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力 C.经人民调解委员后调节达成的调节协议具有法律约束力 D.经调解组织调节达成的调解协议，具有强制执行的法律效力 E.专业机构调节达成的调节协议具有法律约束力【答案】： ABC 42、按照建设工程质量管理条例，工程竣工验收应当具备的条件有（ ）。A. 有完整的技术档案和施工管理资料B. 分部工程的质量必须优良C. 有施工单位签署的工程保修书D. 有勘察、设计、监理单位共同签署的质量合格文件E. 主要功能项目的抽查结果应符合产品质量法的规定【答案】： AC 43、根据民法典，当事人一方可以解除合同的情形有（ ）。A. 当事人一方发生合并