2022年最新一级建造师之一建工程法规题库内部题库带答案（基础题）.docx

《2022年最新一级建造师之一建工程法规题库内部题库带答案（基础题）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年最新一级建造师之一建工程法规题库内部题库带答案（基础题）.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年最新一级建造师之一建工程法规题库内部题库带答案（基础题）第一部分 单选题(50题)1、某工程项目进行隐蔽验收时，由于钢筋复检结果尚未出来，监理未同意隐蔽。建设单位要求赶工，责令施工单位进行了工程隐蔽。后钢筋复检结果不合格，工程需重新返工。对于损失的承担，说法正确的是()。A.由建设单位承担全部责任B.由监理单位承担主要责任C.由建设单位和监理单位承担全部责任D.由施工单位承担主要责任【答案】： D 2、设立法人需要具备的条件不包括()。A.依法成立，有必要的财产或者经费B.有自己的名称、组织机构和场所C.有独立产权的经营场所D.能够独立承担民事责任【答案】： C 3、根据注册建造师管

2、理规定，注册机关对申请注册建造师的申请人不予注册的情形为（ ）。A. 同时受聘于两个或两个以上单位的B. 被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的C. 因执业活动受到刑事处罚，刑事处罚执行完毕已满5年的D. 年龄超过60岁的【答案】： B 4、施工企业主要负责人对安全生产的责任包括（ ）。A. 工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况B. 督促落实本单位重大危险源的安全管理措施C. 在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动D. 保证本企业安全生产投入的有效实施【答案】： D 5、建设工程勘察设计企业资质管理规定将工程勘察资质划分为（ ）。A.综合资质、专业资质

3、和劳务资质B.综合资质、行业资质和劳务资质C.总承包资质、专业承包资质和劳务分包资质D.总承包资质、行业承包资质和劳务分包资质【答案】： A 6、某施工企业通过不正当手段取得了安全生产许可证,被发现后予以撤销,则该企业()年内不得再次申请安全生产许可证。A.1B.2C.3D.5【答案】： C 7、工程建设国家标准、行业标准均可分为( )和推荐性标准。（2012）A.一般性标准B.特殊性标准C.建议性标准D.强制性标准【答案】： D 8、关于确定中标人的说法，正确的是（）。2017真题A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人 B.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人必须重新招标 C.确定中标

4、人选，招标人可以就投标价格与投标人进行谈判 D.国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人【答案】： D 9、假冒注册商标罪是指， 未经注册商标所有人许可，（ ）情节严重的行为。A. 在相同的商品上使用与注册商标近似的商标B. 在同类商品上使用与注册商标近似的商标C. 在同类商品上使用与注册商标相同的商标D. 同一种商品上使用与其注册商标相同的商标【答案】： D 10、无权代理主要包括没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为。对于无权代理，如果未经被代理人追认，则应由（ ）承担责任。A.被代理人B.代理人C.第三人D.行为人【答案】： D 11、

5、下列情形属于施工项目经理可以同时担任两个建设工程项目负责人的是（ ）。A. 两个项目的发包人同意B. 项目其一的施工已经进入到工程竣工验收阶段C. 两个项目属于同一工程分期开发D. 项目其一因发包人拖欠工程款而停工达半年之久【答案】： C 12、某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定在 2018 年 5 月20 日作出，施工单位 5 月 25 日收到。11 月 1 日施工单位欲通过有关途径申请撤销该处罚决定，则下列说法正确的是（ ）。A.施工单位可以申请复议，也可以不经过复议直接起诉B.施工单位应先申请复议，不服复议可以向法院起诉C.施工单位只能向法院起诉D.施工单位既不

6、可以申请复议，也不可以向法院起诉【答案】： C 13、某建设单位于2014年2月1日领取施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照建筑法规定向发证机关申请延期，该工程最迟应当在（）开工。( 2015真题 )A.2014年3月1日 B.2014年5月1日 C.2014年8月1日 D.2014 年11月1日【答案】： D 14、建设节能分部工程验收会议由（ ）主持。 A. 建筑节能工程分包人B. 总监理工程师C. 总承包人D. 建设单位法定代表人【答案】： B 15、关于中标人再次发包的行为，下列说法中正确的是（）。A.中标人将中标项目转让给他人的合法B.将中标项目的部分主体、关键性

7、工作分包给他人的合法C.分包人再次分包的违法D.将中标项目肢解后分别转让给他人的合法【答案】： C 16、根据著作权法，著作权是（ ）。（2014）A.随作品的发表而自动产生B.随作品的创作完成而自动产生C.在作品上加注版权后自动产生D.在作品以一定的物质形态固定后产生【答案】： B 17、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释,关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是（）。A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算 B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持 C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算 D.当事人对欠付工程款利

8、息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息【答案】： D 18、下列建设工程施工合同中，属于无效合同的是（）。A.工程价款支付条款显失公平的合同B.发包人对投标文件有重大误解订立的合同C.依法必须进行招标的项目存在中标无效情形的合同D.承包人以胁迫手段订立的施工合同【答案】： C 19、根据城镇污水排入排水管网许可管理办法，关于向城镇排水设施排放污水的说法正确的是（）。 2016A.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费 B.施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证 C.排水许可证的有效期，由建设主管部门根据工期确定 D.排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污

9、水【答案】： A 20、监理单位的安全责任事项是()。A.编制施工组织设计文件B.制定安全技术措施C.对安全事故隐患要求施工单位整改D.确定建设工程安全费用【答案】： C 21、根据民法典的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除合同的是（ ）。A.发生泥石流将拟建工厂选址覆盖B.工程经验收不合格C.建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保D.施工单位施工组织不力，导致工程工期延误【答案】： A 22、关于专利申请的说法，正确的是（）。2014A.两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人 B.职务发明创造申请专利的权利属于发明人或设计人，申请

10、被批准后，单位为专利权人 C.在中国没有经常居所的外国人，在中国可以自行申请专利和办理其他专利事务的 D.国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日，如果申请文件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请日【答案】： A 23、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，应该( )。A.由国务院提出意见B.由国务院提出意见，提请全国人民代表大会常务委员会裁决C.由国务院裁决D.决定在该地方适用地方性法规的规定【答案】： C 24、根据民法典及相关司法解释，当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩，法院予以支持的是（）。( 2015真题 )A.兑付国债本息请求权 B.支付存款本金及利息请求权 C.基

11、于合同的违约金请求权 D.基于投资关系产生的缴付出资请求权【答案】： C 25、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是( )。（2012）A.法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效B.发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息C.双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息D.垫资违反相关规定，应予以没收【答案】： B 26、某生产安全事故死亡人数5人，直接经济损失5000万元，则事故等级定为()。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】： B 27、关于一级建造师执业范围的说法，正确的是（

12、）。2014A.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程项目负责人，所有项目均为小型工程施工项目的除外B.注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，经受聘企业同意的，可以再变更注册至另一家企业C.注册建造师担任施工项目负责人期间，若发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，可以更换施工项目负责人D.工程所在地省级建设主管部分和有关部门可以根据本地的实际情况设置跨地区承揽工程项目置业准入条件【答案】： C 28、关于施工企业的安全生产教育培训，下列说法错误的是（ ）。A.管理人员和作业人员每年应至少进行两次安全生产教育培训B.主要负责人、项目负责人和专职

13、安全生产管理人员经考核合格后方可任职C.进入新施工现场的作业人员应当经安全生产教育培训合格后方可上岗作业D.采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行安全教育培训【答案】： A 29、甲省的A公司与乙省的B公司在丙市签订了某工程的施工合同，该工程位于丁省，双方在合同履行中发生了争议，对此案有管辖权的法院是()省人民法院。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】： D 30、施工企业职工田某因患病住院治疗一年，出院后不能从事原工作，也不能从事施工企业另行安排的其他工作，施工企业决定解除与田某的劳动合同，则施工企业应提前()日以书面形式通知田某，方可解除劳动合同。A.15B.30C.45D.

14、60【答案】： B 31、关于工程总承包的说法，正确的是（）。2018真题A.工程总承包企业经建设单位同意或根据合同约定，可以直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业B.建没单位选择工程总承包企业必须依法招标C.工程总承包评标应当采用综合评估法，评审的主要因素包括工程总承包报价、项目管理组织方案、设计方案和工程业绩等D.工程总承包项目经理必须具备工程建设类注册执业资格和高级工程师技术职称【答案】： A 32、施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（ ）的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A. 建设单位或工程监理单位B. 施工项目技术

15、负责人C. 施工企业质量管理人员D. 质量监督部门【答案】： A 33、根据建筑工程五方责任主体项日负责人质量终身责任追究暂行办法,勘察、设计单位项目负责人应对因勘察、设计导致的工程质量事故或质量问题承担责任,应当保证勘察设计文件符合法律法规和工程建设的()。A.推荐性标准B.强制性标准C.地方性标准D.全国性标准【答案】： B 34、按照建筑法的规定，以下说法正确的是（ ）。A. 建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程B. 施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人C. 联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D. 建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程【答

16、案】： B 35、2007年1月1日，某开发商将自己名下唯一的财产一处不动产以赠予的形式让给自己的关联公司，2010年1月1日，开发商的债权人建筑公司（开发商长期拖欠建筑公司工程款项）知道了该转让行为，则建筑公司的撤销权截止于（ ）。A. 2009年1月1日B. 2008年1月1日C. 2012年1月1日D. 2011年1月1日【答案】： D 36、建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场。A.12B.36C.48D.24【答案】： D 37、某设备采购合同中约定：甲公司向乙公司订购5台设备，由于乙公司的库存只有3台约

17、定剩余的2台设备由丙公司交付给甲公司，但丙公司一直未向甲公司交付设备。则合同中应（ ）承担违约责任。 A. 乙向丙B. 乙向甲C. 丙向甲D. 丙向乙【答案】： B 38、甲乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔,则下列说法正确的是（ ）。A. 甲公司可以向人民法院申请强制执行B. 人民法院应当根据调解书进行判决C. 人民法院应当认定调解书无效并及时判决D. 人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解【答案】： A 39、甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程的

18、施工。关于该联合承包行为的说法，正确的是（ ）。A. 乙按照承担施工内容及工程量的比例对建设单位负责B. 建设单位应当与甲、乙分别签订承包合同C. 甲和乙就工程质量和安全对建设单位承担连带责任D. 该行为属于肢解工程发包的违法行为【答案】： C 40、下列行为中，不属于转包的是（ ）。A.施工总承包单位或专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，不履行管理义务，未对该工程的施工活动进行组织管理的B.施工总承包单位或专业承包单位不履行管理义务，只向实际施工单位收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位或个人

19、实施的C.施工总承包单位将除主体工程以外的所有专业工程，如设备安装和装修，均分包出去的D.劳务分包单位承包的范围是施工总承包单位或专业承包单位承包的全部工程，劳务分包单位计取的是除上缴给施工总承包单位或专业承包单位“管理费”之外的全部工程价款的【答案】： C 41、关于失业保险的缴纳和领取，下列表述中正确的是()。A.失业人员失业前用人单位和个人累计缴满1年不足5年的，领取失业保险金的期限最长为12个月B.失业人员失业前用人单位和个人累计缴费满5年不足10年的，领取失业保险金的期限最长为24个月C.失业人员失业前用人单位和个人累计缴费10年以上的，领取失业保险金的期限最长为36个月D.失业人员

20、失业前用人单位和个人累计缴费10年以上的，可终身领取失业保险金【答案】： A 42、因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由（ ）承担。A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.建设行政主管部门【答案】： B 43、根据招标投标相关法律法规，下列招标投标行为中,不构成招标人与投标人串通投标的是（）。A. 招标人在开标前将投标情况告知其他投标人B. 招标人预先内定中标人C. 招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给中标人让利D. 招标人从几名中标候选人中确定中标人【

21、答案】： D 44、甲建筑公司承建乙市一住宅项目，采用租赁方式向乙市建筑机械租赁公司租赁一物料提升机，以降低成本。该物料提升机为乙建筑机械租赁公司刚刚购买，但缺少产品合格证明，下列说法正确的是()。A.不能出租使用B.可以出租使用C.经建设单位批准后可以出租使用D.经建设行政管理部门批准后可以出租使用【答案】： A 45、建筑物倒塌造成他人损害的，应当由建设单位与施工单位向受害人承担责任，该责任属于（ ）。A. 违约责任B. 连带责任C. 公平责任D. 过错责任【答案】： B 46、下列案件属于专属管辖的有（ ）。A.因保险合同纠纷提起的诉讼B.因不动产纠纷提起的诉讼C.因侵权行为提起的诉讼D

22、.因合同纠纷提起的纠纷【答案】： B 47、下列对工程监理单位安全责任的表述中，正确的是()。A.监理单位应当以监理合同为依据对施工进行监管B.监理单位负责施工的质量、进度和费用控制，不负责安全监管C.监理单位安全人员可由质量工程师兼任D.审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合工程建设强制性标准【答案】： D 48、下列情形中，导致建设工程施工合同无效的是（ ）。A.工程款支付条款订立时显失公平的B.发包人对投标文件有重大误解订立的C.依法应当招标的项目中标无效后订立的D.承包人超越资质等级订立但在竣工前取得相应等级资质证书的【答案】： C 49、在土地承包经营期限内，对个别承包经营者之间承

23、包的土地进行适当调整的，必须经村民会议（ ）以上成员或者村民代表的同意，并报乡(镇)人民政府和县级人民政府农业行政主管部门批准。A.13B.23C.12D.34【答案】： B 50、某商场要约卖某型号的电冰箱数台，价格为5000元，期限为7天，张某要求以4800元购买其中一台，双方成交，此种结果属于()。A.要约失效B.商场撤销要约C.张某承诺到达D.拒绝要约的通知到达要约人【答案】： A 第二部分 多选题(50题)1、下列财产中，哪些可以设定抵押（ ）。A.建设用地使用权B.所有权不明的财产C.生产设备、原材料、成品、半成品D.以招标方式取得的荒地等土地承包经营权E.公立学校的教育设施【答案

24、】： ACD 2、根据我国安全生产事故报告和调查处理条例的规定，生产安全事故可分为()。A.重大事故B.较大事故C.一般事故D.特别重大事故E.工程重大安全事故【答案】： ABCD 3、关于申请领取施工许可证的说法，正确的有（）。A.应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证 B.领取施工许可证是确定建筑施工企业的前提条件 C.法律、行政法规和省、自治区、直辖市人民政府规章可以规定申领施工许可证的其他条件 D.在申请领取施工许可证之前需要落实建设资金 E.在城市、镇规划区的建筑工程，需要同时取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证后，才能申请办理施工许可【答案】： AD 4、国有建

25、设用地使用权的用益物权，可以采取（ ）方式设立。A. 出租B. 出让C. 划拨D. 抵押E. 转让【答案】： BC 5、下列情形能够引发合同之债的有（）。A.建设单位拖欠工程进度款 B.施工中偷工减料造成的损失 C.监理单位与施工单位串通损害建设单位利益 D.噪声污染使周边居民无法正常休息 E.建材供应商供应的建筑材料不合格【答案】： AB 6、根据安全生产法规定，下列对安全事故报告制度理解正确的是()。A.单位负责人接到报告后应当于1小时内向事故发生地有关部门报告。B.特别重大事故、重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门C.单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，并立

26、即报告当地负有安全生产监督管理职责的部门D.事故现场有关人员应当立即报告本当地负有安全生产监督管理职责的部门E.有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过2小时【答案】： ABC 7、某省辖区某市市区内发现的古文化遗址被确定为全国重点文物保护单位，则其建设控制地带由()来划定。A.省文物行政主管部门B.市文物行政主管部门C.省城乡规划行政主管部门D.市城乡规划行政主管部门E.国家文物局【答案】： AC 8、在下列合同中发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权的是（ ）。A. 租赁合同B. 保管合同C. 运输合同D. 加工承揽合同E. 赠予合同【答案】： BCD 9、下列情形中，属于

27、我国法律规定的行政诉讼受案范围的是（）。A.认为行政机关侵犯其财产权的 B.对拘役不服的 C.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的 D.行政机关工作人员对奖惩决定不服的 E.认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的【答案】： AC 10、关于电子招标投标的说法，正确的有（）。A.投标人在投标截止时间前可以撤回投标文件 B.数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力 C.投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标平台不得拒收 D.依法必须进行公开招标项目的招标公告应当在电子招标投标交易平台和国家指定的招标公告媒介同步发布 E.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，

28、但不可补充、修改投标文件【答案】： ABD 11、根据安全生产许可证条例，企业取得安全生产许可证应当具备的条件有（）。2017真题A.管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格 B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费 C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入 D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装 E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险【答案】： ABCD 12、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目，项目的（ ）等的采购，达到法定标准的，必须进行招标。A. 委托项目可行性研究B

29、. 工程施工C. 委托招标代理D. 监理E. 重要物资、材料【答案】： BD 13、安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有（）。2014A.取得安全生产许可证的建筑施工企业发生较大安全事故的 B.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证颁发的 C.超越法定职权颁发安全生产许可证颁发的 D.违反法定程序颁发安全生产许可证颁发的 E.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的【答案】： BCD 14、下列行为构成侵权之债的有（ ）。A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证B.路人帮助把受伤工人送至医院C.建筑物上坠落物品

30、造成他人损害的D.拆除屋顶广告时将住户窗户损毁E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业【答案】： CD 15、劳动合同履行过程中,劳动者不需事先告知用人单位,可以立即与用人单位解除劳动合同的情形有()。A.在试用期内B.用人单位濒临破产C.用人单位未依法缴纳社会保险费D.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全E.用人单位以暴力、威胁手段强迫劳动者劳动【答案】： D 16、注册建造师有()情形的，由注册机关办理注销手续，收回注册证书和执业印章或者公告其注册证书和执业印章作废。A.受到刑事处罚的B.依法被撤销注册的C.依法被吊销注册证书的D.年龄超过55周岁的E.在两个单位担任职务的

31、【答案】： ABC 17、关于外商投资建筑企业承揽工程的说法，正确的有（）。2014A.项目投资中外资少于50%，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经国务院建设行政主管部门批准，可以有外资建筑企业承包 B.全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程可以由外资建筑业企业承包 C.由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省级人民政府建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业独立承揽 D.承揽施工总承包工程的外商投资建筑业企业，建设工程主体的施工必须由其自行完成 E.外商投资建筑业企业与其他建筑业企业联合承包，应当按照资质等级高的企业的业务许可范围承包工程【

32、答案】： BD 18、行政机关审理行政复议案件,应以()为依据。A.上级行政机关对案件处理的意见B.地方性法规C.行政法规D.法律E.会议纪要【答案】： BCD 19、下列关于仲裁法中关于仲裁委员会之间及与行政机关的关系，表述正确的是（ )A.仲裁委员会独立于行政机关B.仲裁委员会隶属于行政机关C.仲裁委员会之间没有隶属关系D.仲裁委员会之间有一定隶属关系E.仲裁委员会之间有一定业务指导关系【答案】： AC 20、严某在某市A区新购一套住房，并请位于该市B区的装修公司进行装修；装修人员不慎将水管弄破，导致该楼下住户家具被淹毁；严某交涉未果，遂向该市B区法院起诉装修公司， B区法院裁定将案件移送

33、至A区法院，A区法院又将案件退回B区法院；关于本案管辖， 说法正确的有 （ ） 。A. A区法院对该案有管辖权B. 严某有权向B区法院起诉C. B区法院的移送管辖是错误的D. A.B区法院均无管辖权E. A区法院不接受移送，将案件退回B区法院是错误的【答案】： ABC 21、关于承包单位将承包的工程转包或违法分包的，正确的行政处罚有（ ）。A. 责令改正,没收违法所得B. 对施工企业处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款C. 追究刑事责任D. 责令停业整顿,降低资质等级E. 情节严重的,吊销资质证书【答案】： ABD 22、工程建设双方发生争议，申请仲裁应具备的条件是（ ）。A.有效的仲裁协

34、议B.仲裁请求具体C.属于仲裁委员会的受理范围D.选定的仲裁委员会E.有准确的被申请人【答案】： ABC 23、劳动合同的条款一般分为必备条款和选择条款，其中选择条款主要包括（ ）。A.试用期条款B.保守商业秘密条款C.劳动报酬D.工作时间E.社会保险【答案】： AB 24、根据企业所得税法,下列企业不缴纳企业所得税的有()A.股份有限公司B.有限责任公司C.合伙企业D.外商投资企业E.个人独资企业【答案】： C 25、关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法，正确的有（）。2017真题A.开展项目安全教育培训 B.对建设工程项目的安全施工负责 C.确保安全生产费用的有效使用 D.监督作业人员

35、安全保护用品的配备及使用情况 E.及时、如实报告生产安全事故【答案】： BC 26、施工合同中对应付款时间约定不明时，关于付款起算时间的说法，正确的有（ ）。A.工程已实际交付的，为交付之日 B.工程未交付的，为提交竣工结算文件之日 C.工程已交付，施工企业主张工程款的，为提出主张之日 D.工程未交付的，为提交竣工验收报告之日 E.工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日【答案】： AB 27、甲公司以国产设备为样品，谎称进口设备，与已施工企业订立设备买卖合同，后乙施工企业知悉实情。有关该合同争议处理的说法，正确的有（）。A.若买卖合同被撤销后，有关争议解决条款也随之无效 B.乙施工企

36、业有权自主决定是否行使撤销权 C.乙施工企业有权自合同订立之日起1年内主张撤销该合同 D.该买卖合同被法院撤销后，则该合同自始没有法律约束力 E.乙施工企业有权自知道设备为国产之日起1年内主张撤销该合同【答案】： BD 28、某房地产公司因项目建设的需要与某银行签订了借款合同，合同中约定房地产公司要定期向银行提供信用信息报告及相关财务会计报表等资料。在合同履行过程中，房地产公司未按合同中的约定提供相应资料并改变了部分借款用途。此时银行可以对房地产公司（ ）。A.要求返还利息B.提前收回贷款C.签订附加合同D.继续发放贷款E.解除合同【答案】： B 29、关于施工许可制度和开工报告制度的说法，正

37、确的有（）。（2016）A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合国务院的有关规定B.建设单位领取施工许可证后因故不能按期幵工的，最多可延期6个月C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核猃施工许可证D.实行幵工报告批准制度的工程，幵工报告主要反映的是施工企业应具备的幵工条件E.实行幵工报告批准制虔的工程，因故不能开工超过6个月的工程，应当重新办理幵工报告审批手续【答案】： ABC 30、下列属于法律的是()。A.宪法B.刑法C.民法典D.行政处罚法E.立法法【答案】： BCD 31、诉讼管辖可以分为（）。A.级别管辖B.地域管辖C.移送管辖D.特殊管辖E.指定管辖【答案】： A

38、BC 32、 建筑市场诚信行为的违法行为公告，在（?）应及时修正或变更。A.被公告单位的经营状况严重恶化B.被公告单位的整改经审核确认有实效C.行政处罚决定被依法变更D.行政复议或行政诉讼期间E.信息发布确有错误【答案】： C 33、关于工程监理职责和权限的说法，正确的有（）。A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用 B.未经监理工程师签字，施工企业不得进入下一道工序的施工 C.未经专项监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款 D.未经总监签字，建设单位不得进行竣工验收 E.未经监理工程师，建筑构配件不得在工程上使用【答案】： ABD 34、和解是当事人之间自愿协商，没有第三人参加，一方

39、当事人不履行和解协议，另外一方也不可以向法院申请强制执行，即只能仲裁或诉讼。下列选项中属于和解的类型是（ ）。A.诉讼前的和解B.诉讼中的和解C.执行中的和解D.仲裁中的和解E.判决中的和解【答案】： ABCD 35、下列财产中可以设立质押的有()。A.依法可以转让的股份B.房屋C.著作权中的财产权D.汽车E.债券【答案】： ACD 36、仲裁的基本特点包括()。A.专业性B.程序性C.强制性D.独立性E.保密性【答案】： AD 37、关于建设工程证据审核认定的说法，正确的有（ ）。A.无法与原件、原物核对的复印件、复制品不能作为认定案件事实的证据B.诉讼中，当事人为达成调解协议作出妥协所涉及

40、的对案件事实的认可，可以在其后的诉讼中作为对其不利的证据C.社会团体依职权制作的公文书证的证明力一般大于其他书证D.视听资料的证明力一般大于勘验笔录E.鉴定结论的证明力一般大于证人证言【答案】： C 38、根据2012 年8 月经修改后颁布的民事诉讼法第58 条规定，下列选项中可以被委托为诉讼代理人的包括（ ）。A.律师B.当事人的近亲属C.被推荐的公民D.基层法律服务工作者E.当事人所在单位【答案】： ABD 39、建设工程施工合同无效,将会产生的法律后果有()。A.折价补偿B.赔偿损失C.合同解除D.继续履行E.支付违约金【答案】： AB 40、下列款项中，属于承包人行使建设工程价款优先受

41、偿权应当包含的内容有（）。A.发包人欠付工程价款的利息 B.承包人工作人员的报酬 C.承包人实际支付的建筑物配件价款 D.承包人的机械租赁费用 E.承包人因发包人违约产生的损失【答案】： BCD 41、民事纠纷发生后，可以采用和解、调解、仲裁、诉讼等方式进行解决，下列关于和解的说法正确的是()。A.发生纠纷后，双方当事人可以自行和解，其和解协议没有法律约束力B.当事人申请仲裁后，可以自行和解并达成和解协议，其和解协议不具有强制执行力C.当事人申请仲裁后达成和解协议的，必须撤回仲裁申请D.审判阶段的和解没有法律效力E.诉讼阶段当事人和解以后，法院应当制作和解书，产生法律效力【答案】： ABD 4

42、2、根据建筑施工企业安全生产管理机构设置专职安全生产管理人员配备办法，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员应当履行的职责有()。（2015）A.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况B.参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会C.监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况D.对发现的安全生产违意违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定E.对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理决定【答案】： ACD 43、关于施工合同中债权债务的说法,正确的有（ ）。A.对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工企业是债权人B.施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款C.对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人D.对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工企业是债务人E.对于支付工程价款，建设单位是债务