2022年最新一级建造师之一建工程法规题库完整题库附参考答案（轻巧夺冠）.docx

《2022年最新一级建造师之一建工程法规题库完整题库附参考答案（轻巧夺冠）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年最新一级建造师之一建工程法规题库完整题库附参考答案（轻巧夺冠）.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年最新一级建造师之一建工程法规题库完整题库附参考答案（轻巧夺冠）第一部分 单选题(50题)1、下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是()（2013）A.电工B.架子工C.钢筋工D.起重信号工【答案】： C 2、新建施工企业向建设行政主管部门申请资质时，不属于必备条件的是()。A.有符合规定的注册资本B.有符合规定的专业技术人员C.有符合规定的工程质量保证体系D.有符合规定的技术装备【答案】： C 3、工程监理单位与建设单位之间属于()合同关系。A.行纪居间B.技术服务C.委托代理D.工程承包【答案】： C 4、建筑市场诚信行为信息中的不良行为记录主要是指由()所形成的记录。A.

2、合同履行纠纷B.投诉或诉讼过程C.工程质量和安全检查D.行政处罚或行政处理【答案】： D 5、建造师初始注册者，自资格证书签发之日起提出注册申请的最长期限为（），逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。A.3年 B.6个月 C.1年 D.2年【答案】： A 6、关于工伤保险待遇的说法,正确的是()A.用人单位分立、合并、转让的,原用人单位缴纳的工伤保险失效B.用人单位实行承包经营的,工伤保险责任由职工劳动关系所在单位承担C.职工被借调期间受到工伤事故伤害的,由借调单位承担工伤保险责任D.职工被派遣出境工作,则其国内工伤保险关系中止【答案】： B 7、以招标方式订立合同时，属

3、于要约性质的行为是（ ）。A.招标B.投标C.开标D.中标【答案】： B 8、下列关于担保的说法,正确的是()。A.担保是用益物权的一种B.担保的目的是保障特定债权的实现C.担保合同是主合同D.反担保不适用民法典【答案】： B 9、关于注册建造师的权利和义务的说法，正确的是（）。A.修改注册建造师已签字并加盖执业印章的工程施工管理文件，只能由注册建造师本人修改 B.注册建造师享有保管和使用本人注册证书、执业印章的权利 C.注册建造师可以超出聘用单位业务范围从事执业活动 D.高校教师可以以注册建造师的名义执业【答案】： B 10、下列法人中，属于特别法人的是（）。A.基金会法人B.事业单位法人C

4、.社会团体法人D.机关法人【答案】： D 11、根据绿色施工导则对提高用水效率作出规定，下列说法错误的是（ ）。A.施工中采用先进的节水施工工艺B.施工现场喷洒路面，绿化浇灌不得采用市政自来水C.养护用水应采取有效的节水措施，严禁采取无措施浇水养护混凝土D.施工现场供水管网根据用水量设计布置，采取有效措施减少管网和用水器具的漏损【答案】： B 12、下列个人所得中，应当按照综合所得，适用于 3%-45%的超额累进税率的是（ ）。A.劳务报酬所得B.经营所得C.财产租赁所得D.偶然所得【答案】： A 13、根据劳动合同法，下列情形中，用人单位不得解除劳动者劳动合同的是（）。2018真题A.在本单

5、位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的B.在试用期间被证明不符合录用条件的C.严重违反用人单位的规章制度的D.因工负伤，不在规定的医疗期内的【答案】： A 14、关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是（）。（2016）A.安装期保险期限的始终或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日B.安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任，但需承担起维修期的保险责任C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始【答案

6、】： D 15、事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的,自刑罚执行完毕或者受处分之日起,不得担任任何生产经营单位的主要负责人的期限为()。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】： D 16、根据立法法，应当报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案的是（）。A.行政法规B.地方性法规C.部门规章D.地方政府规章【答案】： B 17、根据安全生产许可证条例，必须持特各作业操作证书上岗的人员是（）（2014）A.项目经理B.兼职安全员C.建筑架子工D.BIM系统操作员【答案】： C 18、下列关于不当或违法的代理行为应承担的法律责任,说法正确的是()。A.代理委托书授权不明的,被代理人应

7、当向第三人承担民事责任,代理人负连带责任B.第三人知道行为人没有代理权仍与行为人实施民事行为给他人造成损害的,第三人承担法律责任C.代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的,由代理人承担法律责任D.代理人和第三人串通,损害被代理人的利益的,由代理人承担法律责任【答案】： A 19、建筑工程施工许可管理办法规定，工程投资额在（ ）万元以下或者建筑面积在300m2以下的建筑工程可以不申请办理施工许可证。A.30B.40C.50D.80【答案】： A 20、行政责任的承担方式包括行政处罚和（ ）。A. 行政复议B. 行政处分C. 行政赔偿D. 行政许可【答案】： B 21、下列法律责任的承担

8、方式中，不属于民事责任承担方式的是()。A.没收违法所得B.返还财产C.赔礼道歉D.消除危险【答案】： A 22、施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，5年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是（）A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款D.超过5年保修期后，施工企业不承担保修责任【答案】： A 23、关于国家所有的不可移动文物范围的说法，正确的是（ ）。A.纪念建筑物属于国家所有B.近代现代代表性建

9、筑属于国家所有C.石刻属于国家所有D.古文化遗址属于国家所有【答案】： D 24、建筑节能工程验收的首要步骤是()。A.施工单位按验收意见进行整改B.施工单位自检评定C.监理单位进行节能工程质量评估D.建筑节能分部工程验收【答案】： B 25、根据环境噪声污染防治法规定，施工企业使用机械设备可能产生环境噪声污染的申报，申报内容不包括（ ）。A.施工场所和期限B.拟采取的噪声污染防治措施C.项目所在地单位和居民的意见书D.可能产生的环境噪声值【答案】： C 26、下列合同条款中，不属于劳动合同必须具备的条款是（ ）。A.工作时间和休息时间B.工作地点C.劳动合同期限D.福利待遇【答案】： D 2

10、7、施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是（ ）。A. 主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任B. 由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任C. 施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款D. 超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任【答案】： A 28、根据建设工程质量管理条例,在某项目建设中,勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察,可处以()罚款。A.19万B.39万C.52方D.60万【答案】： A 29、为了配合当地举办一项盛会,某施工现场

11、暂停施工,按照相关规定,施工单位应当做好现场防护。则其所需费用由()承担,合同另有约定除外。A.当地政府部门B.建设单位C.盛会举办方D.施工单位【答案】： B 30、下列属于企业所得税征税收入的是（ ）。A.财政拨款B.利息收入C.依法收取并纳入财政管理行政事业性收费、政府性基金D.国务院规定的其他不征税收入【答案】： B 31、下列管辖权转移的说法，正确的是（ ）。A.有管辖的上级法院不得将第一审民事案件交下级人民法院审理B.管辖权转移是指没有管辖权的法院把案件移送给有管辖权的法院审理C.管辖权转移可能在上下级法院之间或者在同级法院间发生D.下级人民法院对它所管辖的第一审民事案件，认为需要

12、由上级人民法院审理的，可以报请上级人民法院审理【答案】： D 32、工程建设中使用的计算机软件是()保护的客体。A.专利权B.商标权C.著作权D.发明权【答案】： C 33、工程建设项目招标范围和规模标准规定所属法的形式是（ ）。A. 法律B. 行政法规C. 部门规章D. 地方性法规【答案】： C 34、安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权，玩忽职守颁发安全生产许可证的，可以()已经颁发的安全生产许可证。A.撤回B.撤销C.吊销D.注销【答案】： B 35、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者( )提出设计方案。（2012）A.其他设计单位B.具有相应资质

13、等级的设计单位C.监理单位 D.装修施工单位【答案】： B 36、债权人留置财产后，债务人应当在（ ）的期限内履行债务。 A. 不少于一个月B. 不少于两个月C. 不少于三个月D. 不少于六个月【答案】： B 37、关于分包单位再分包的说法，正确的是（ ）。A.分包单位不可将其承包的全部工程再分包，但可将其部分再分包B.分包单位不得将其承包的工程再分包C.接受再分包的单位也应具备相应的资质条件D.分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人【答案】： B 38、经建设单位的同意，甲建设工程公司与乙建筑施工公司签订了一份劳动分包合同，合同约定：乙公司负责为甲公司承包的某建设项目提供劳务工作，

14、甲公司以每工人每日30元支付乙公司所提供的劳务，因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担等。根据我国民法典的规定，此分包合同（ ）。A. 合法有效B. 因损害社会公共利益而无效C. 因显失公平而可撤销D. 因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担的条款无效【答案】： D 39、建筑法规定，关于总分包单位质量责任的表述中，不正确的是( )。A.建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责B.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担按份责任C.分包单位应当接受总承包单位的质量管理D.总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任【答案】： B

15、 40、下列情形中，产生合同之债的是（）。A.施工企业与监理单位恶意串通造成建设单位损失 B.建设单位与施工企业签订施工承包协议书 C.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人 D.施工企业将本应当汇给甲的设备租赁款汇给了乙【答案】： B 41、某建设项目施工单位拟采用的新技术与现行强制性标准规定不符，应由（ ）组织专题技术讨论，并报批准该项标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。A. 施工单位B. 建设单位C. 监理单位D. 设计单位【答案】： B 42、绿色施工导则是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求和技术进步，最大限度的节约资源与减 少对环境负面影响的施工活动，实现“四节”是指（

16、 ）。 A.节点、节能、节水、节材 B.节能、节地、节水、节材 C.节能、节水、节油、节材 D.节能、节电、节水、节地【答案】： B 43、根据安全生产许可证条例规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生()事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。A.安全B.重大死亡C.死亡D.重伤【答案】： C 44、王某于2001年9月1日通过核准注册了A商标，则A商标的有效期截止至()。A.2006年3月1日B.2006年9月1日C.2011年3月1日D.2011年9月1日【答案】： D 45、关于建筑市场诚信行为

17、的公布时限的说法，正确的是（ ）。A.不良行为记录信息公布期限一般为 6 个月至 3 年B.良好行为记录信息公布期限一般为 6 个月C.招标投标违法行为记录公告期限为 1 年D.依法限制招标投标当事人资质公告期限为 3 个月【答案】： A 46、下列人员中，属于建筑施工特种作业人员的是()。A.木工B.钢筋工C.瓦工D.电工【答案】： D 47、关于刑事责任,下列说法中正确的是()。A.工程重大安全事故罪是单位犯罪,不会对直接责任人进行刑罚B.重大劳动安全事故罪是只处罚直接负责的主管人员,不对其他责任人员进行刑罚C.串通投标行为属于招标投标法和反不正当竞争法中规定的经济责任,串通投标行为不构成

18、犯罪D.刑事责任是法律责任中最强烈的一种,其承担方式主要是刑罚,也包括一些非刑罚的处罚方法【答案】： D 48、关于我国土地所有权的制度的表述，正确的是（ ）。A.我国实行土地的社会主义公有制，即土地归国家所有B.城市市区的土地属于全部市民所有C.宅基地和自留地、自留山,属于农民个人所有D.按土地用途可以将土地分为农用地、建设用地和未利用地【答案】： D 49、 下列工作安排中，属违反劳动法中关于女职工特殊保护规定的是（ ）。A.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工刘某从事资料整理工作B.安排怀孕期间女工章某从事第3级体力劳动强度的劳动C.安排怀孕6个月的女工赵某从事夜班工作D.批准女工朱某只能休

19、产假120d【答案】： B 50、关于核验施工许可证的说法，正确的是（）。A.中止施工经核验符合条件期间，由于建设单位做好建设工程的维护管理工作 B.在建的建筑工程因故中止施工的，施工企业应当自中止之日起3个月内报发证机关核验 C.中止施工满6个月的，在建筑工程恢复施工前，应当报发证机关核验施工许可证 D.经核验不符合条件的，不允许其恢复施工，待条件具备后再申请核验【答案】： A 第二部分 多选题(50题)1、在某工程的施工招标中，某施工单位中标后被要求垫付建设资金 500 万元人民币，双方在合同中约定了垫资条款，垫资利息约定为 8%，中国人民银行发布的同期同类贷款利率为5%。根据有关司法解释

20、，下列说法中。正确的是( )。A.当事人对垫资利息有约定，所以按照约定的利息 8%进行支付利息B.对施工单位支付垫资利息的请求不予支持C.应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息，超过部分不予支持D.法院对于垫资不予支持E.如果建设单位不支付工程垫资，施工单位可以依法进行仲裁或者诉讼【答案】： C 2、关于施工项目投标保证金的说法，正确的是（ ）。A. 招标人在招标文件中可以要求投标人提交投标保证金B. 投标保证金有效期应当与投标有效期一致C. 两阶段进行招标的项目，投标保证金应当在第一阶段提出D. 中标人无正当理由不与招标人订立合同，取消其中标资格，投标保证金不予退还E. 投标保证金不

21、得超过招标项目估价的2%，但最高不超过80 万元人民币【答案】： ABD 3、根据民法典的规定，施工企业从银行借款时可以作为抵押物的有（ ）。A.施工企业所有的汽车B.施工企业所有的支票C.施工企业有处分权的国有土地使用权D.施工企业自有的建筑施工机具E.施工企业所有的房产【答案】： ACD 4、建设单位将其工程发包给甲总承包单位，甲依法将某专业工程分包给乙施工单位，乙又将该专业工程分包给丙个体承包八。后因该专业工程质量发生争议，建设单位诉至人民法院。下列关于建设单位起诉对象的说法，正确的有（ ）。A. 仅可起诉甲B. 不能起诉丙C. 仅可起诉乙D. 可单独起诉甲E. 可起诉甲、乙、丙【答案】

22、： D 5、根据建筑市场诚信行为信息管理办法，建筑市场诚信行为公告可修正或变更的情形有（）。A.行政处罚决定在被行政复议期间的 B.行政处罚决定被依法停止执行的 C.行政处罚决定经行政诉讼被撤销的 D.行政处罚决定经行政复议被撤销的 E.行政处罚决定因行政行政执法监督被变更的【答案】： BCD 6、某施工企业的下列安排，违反劳动法中关于女职工特殊保护规定（ ）。A.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作 B.安排怀孕8个月的女工钱某从事夜班工作 C.安排怀孕期间女工赵某从事3级体力劳动强度的劳动 D.批准女工王某只能休产假120天 E.安排17周岁的女工周某加班【答案】： BC

23、7、下列关于建设工程质量不符合约定情况的责任承担，说法错误的是（ ）。A. 因承包人过错造成工程质量不符合约定且又拒绝修理、返工或改建的，发包人可以减少支付工程款B. 因发包人直接指定购买的建筑材料不符合强制标准应承担过错责任C. 发包人提供的设计有缺陷，由发包人承担全部质量责任D. 建设工程施工合同解除后，已经完成的工程经修复后质量仍不合格，发包人不支付相应的工程款E. 由于发包人要求返工，造成工程逾期交付的，承包人不承担违约责任【答案】： C 8、关于施工单位的消防施工质量和安全责任，说法正确的有（ ）。A.建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准B.不得擅自改变消防设计进

24、行施工，降低消防施工质量C.建立施工现场消防安全责任制度，明确消防安全负责人D.保证在完工前消防通道、消防水源、消防设施和器材、消防安全标志等完好有效E.按照经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工【答案】： ABC 9、某工程项目施工过程中发生了不可抗力，工程受到了损害，则构成施工单位免责的条件包括（）。A.免责程度限于不可抗力的影响程度B.在合理期限内提供证明C.因施工单位责任迟延履行义务期间发生不可抗力使对方受到的损害D.不能履行义务方应及时通知对方E.受损害方没有及时采取补救措施而使损害扩大的部分【答案】： ABD 10、关于劳动工资保障制度的说法，正确的有（）。 2016A.

25、乡镇企业不适用最低工资标准制度 B.延长工作时间不包括最低工资内 C.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资内 D.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资 E.最低工资的具体标准由省级人民政府规定，报国务院备案【答案】： BD 11、下列要求中，属于施工作业人员应当履行的安全生产义务的有（）。A.对本单位的安全生产工作提出建议B.接受单位的安全生产教育培训C.发现安全事故隐患立即向上级报告D.施工中遇到危及人身安全时停止工作E.正确使用安全防护用具【答案】： BC 12、甲施工企业到乙供应商的材料仓库提货时，仓库保管员由于工作疏忽多发了2t水泥给施工企业，乙供应商发现后要求

26、甲施工企业返还。下列表述中，不正确的是()。A.甲施工企业没有过错，无须返还B.产生侵权之债，甲施工企业应当返还C.产生不当得利之债，甲施工企业应当返还D.产生无因管理之债，甲施工企业应当返还E.产生不当得利之债，甲施工企业可以不返还【答案】： ABD 13、根据仲裁法，关于仲裁的说法，正确的有（ ）。A.仲裁机构受理案件的依据是司法行政主管部门的授权B.劳动争议仲裁不属于仲裁法的调整范围C.当事人达成有效仲裁协议后，人民法院仍然对案件享有管辖权D.仲裁不公开进行E.仲裁裁决作出后，当事人不服的可以向人民法院起诉【答案】： BD 14、在工程建设知识产权承担侵权责任的方式中，适用于人身权的是（

27、 ）。A. 恢复名誉B. 排除妨碍C. 恢复原状D. 消除影响E. 赔礼道歉【答案】： AD 15、W、X、Y、Z依次为京沪铁路线上由南到北的4座城市，X市距W市100千米，Y市距X市200千米，Z市距Y市400千米。Y市的乙公司与W市的甲公司签订了购买一台挖掘机的合同，约定由甲公司送货上门到乙公司处。在合同履行中，下列关于乙公司履行变更要求的表述中正确的是（ ）。A. 可以要求甲公司将挖掘机送到X市的丙公司B. 可以要求甲公司将挖掘机送到X市的丙公司，但需经甲公司同意C. 不得要求甲公司将挖掘机送到Z市的丁公司D. 可以要求甲公司将挖掘机送到Z市的丁公司，但需经甲公司同意E. 可以要求甲公司

28、将挖掘机送到Z市的丁公司，但增加的履行费用由乙公司承担【答案】： A 16、下列方针中,属于建设工程安全生产基本方针的有()。A.安全第一B.预防为主C.以人为本D.综合治理E.质量第一【答案】： ABD 17、仲裁过程中，如当事人双方达成了调解协议，则仲裁庭下述做法正确的有（）。A. 制作调解书B. 制作裁决书C. 驳回申请D. 撤销案件E. 要求当事人撤回申请【答案】： AB 18、根据工伤保险条例,工伤职工有()的情形,停止享受工伤保险待遇。A.丧失享受待遇条件的B.离开任职单位的C.拒不接受劳动能力鉴定的D.拒绝治疗的E.工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的【答案】： ACD 19、关于

29、买卖合同的说法，正确的有（）。 2016A.标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有 B.试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买 C.买受人已经支付标的物总价款的75%以上的，出卖人无权要求取回标的物 D.因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物 E.标的物在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间【答案】： AB 20、下列案件纠纷中，受仲裁法调整的是（ ）。A.婚姻、继承纠纷B.建设工程施工合同纠纷C.农业承包合同纠纷D.加工承揽合同纠纷E.劳动争议纠纷【答案】： BD 21、根据建设工程质量管理条例，工程监理单位与被监理工程

30、的( )有隶属关系或者其他利害关系，不得承担该工程的监理业务。（2012）A.建筑材料供应商B.勘察设计单位C.施工企业D.建设单位E.设备供应商【答案】： AC 22、若某市发现的古文化遗址被确定为全国重点文物保护单位，则其建设控制地带应由（ ）来划定。A.国务院B.省文物行政主管部门C.省、自治区、直辖市人民政府D.省城乡规划行政主管部门E.市城乡规划行政主管部门【答案】： BD 23、某市住建部职员李某因涉嫌侵害他人财产被公安机关拘留、处以 1000 元罚款，没收其全部违法所得财产。市住建部知道此事后将李某开除，李某不服公安机关和住建部的做法，就以下事项提出行政复议，其中属于行政复议范围

31、的事项是( )。A.被拘留B.被罚款 1000 元C.被质量监督站开除D.被没收违法所得E.不能进行行政复议【答案】： ABD 24、下列有关管辖权转移与移送管辖，说法正确的是（ ）。A.移送管辖是有管辖权的法院把案件转移给原来没有管辖权的法院B.管辖权转移是没有管辖权的法院把案件移送给有管辖权的法院C.管辖权转移仅限于上下级法院之间D.移送管辖可能在上下级法院之间或者在同级法院间E.管辖权转移仅限于同级法院之间【答案】： CD 25、注册建造师依法享有的权利包括（ ）。A.获得相应劳动报酬B.保管和使用本人注册证书、执业印章C.接受继续教育D.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘

32、密E.在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章【答案】： ABC 26、特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案,具体包括的内容有()。A.特种设备的设计文件B.特种设备产品质量合格证明C.特种设备的运行故障和事故记录D.特种设备使用证书E.特种设备的定期检验和定期自行检查记录【答案】： ABC 27、（2019年真题）根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纷案件适用法律问题的解释,发包人的下列行为中,造成建设工程质量缺陷,应当承担过错责任的有()。A.提供的设计有缺陷B.提供的建筑料不符合强制性标准C.同意总承包人选择分包人分包专业程D.指定购买的建筑构配件不符合强制性标准E.直

33、接指定分包人分包专业工程【答案】： ABD 28、禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的(),以本企业的名义承揽工程。A.资质证书B.商标名称C.营业执照D.企业技术E.专有设备【答案】： AC 29、下列时间点中,属于建筑施工场界环境噪声排放标准GB12523-2011规定的夜间施工期间的是（）。A.21:30B.22:15C.24:00D.05:40E.06:15【答案】： BCD 30、下列情形中，视为投标人相互串通投标的有（）。2014真题A.不同投标人的投标文件相互混装 B.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标 C.招标人授意投标人撤换

34、、修改投标文件 D.不同投标人委托同一单位办理投标 E.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一招标项目不同标段的投标【答案】： AD 31、根据劳动合同法，下列合同中，属于无效合同的有（ ）A.违反法律、行政法规强制性规定的劳动合同B.由用人单位提供的格式劳动合同C.用人单位免除自己法定责任、排除劳动者权利的劳动合同D.以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的劳动合同E.劳动者被依法追究刑事责任的【答案】： ACD 32、下列各项关于施工现场安全防护规定，正确的说法是（ ）。A. 应当在危险部位设置安全警示标志B. 根据不同施工阶段采取相应的安全施工措施C.

35、施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置，并保证安全距离D. 在保证安全的前提下，可以在未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍E. 在城市市区内的建设工程，施工单位应当对施工现场实行封闭围挡【答案】： ABC 33、根据建设工程安全生产管理条例，施工单位应在施工现场（）设置明显的安全警示标志。（2015）A.楼梯口B.配电箱C.塔吊D.基坑底部E.施工现场入口处【答案】： ABC 34、根据劳动法的规定，下列属于用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人后，可以解除劳动合同的情形有（ ）。A.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的B.在试用期间被证明不符合录用条件的C.劳

36、动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的D.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的E.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的【答案】： AC 35、关于建设工程证据审核认定的说法，正确的有（）。A.无法与原件、原物核对的复印件、复制品不能作为认定案件事实的证据B.诉讼中，当事人为达成调解协议作出妥协所涉及的对案件事实的认可，可以在其后的诉讼中作为对其不利的证据C.社会团体依职权制作的公文书证的证明力一般大于其他书证D.视听资料的证明力一般大于勘验笔录E.鉴定结论的证明力一

37、般大于证人证言【答案】： C 36、安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有()。（2014）A.取得安全生产许可证的建筑施工企业发生较大安全事故的B.安全生产许可证颁发管理机关人员滥用职权颁发安全生产许可证颁发的C.超越法定职权颁发安全生产许可证颁发的D.违反法定程序颁发安全生产许可证颁发的E.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的【答案】： BCD 37、根据民法典的规定，法人应当具备的条件包括()。A.依法成立B.有必要的财产或者经费C.能够独立承担民事责任D.有自己的名称、组织机构和场所E.注册资本不低于10万元人民币【答案】

38、： ABCD 38、关于仲裁协议效力的说法，正确的有（）。（2016）A.合同无效，仲裁协议亦无效B.仲裁协议有效，当事人也可以向法院提出诉讼C.仲裁委员会有权裁决超出仲裁协议约定范围的争议D.有效的仲裁协议排除法院的司法管辖权E.有效的仲裁协议对双方当事人均有约朿力【答案】： D 39、根据我国民法典的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解 除劳动合同的有（ ）。A.发生泥石流将拟建工厂选址覆盖B.由于报价失误,施工单位在订立合同后表示无力履行C.建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保 D.施工单位施工组织不力，导致工程工期延误，使该项目已无投产价值E.施工单位未经建

39、设单位同意，擅自更换了现场技术人员【答案】： ABD 40、劳动合同履行过程中,劳动者不需事先告知用人单位,可以立即与用人单位解除劳动合同的情形有()。A.在试用期内B.用人单位濒临破产C.用人单位未依法缴纳社会保险费D.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全E.用人单位以暴力、威胁手段强迫劳动者劳动【答案】： D 41、具体行政行为在行政复议期间不停止执行，但（ ）可以停止执行。A. 被申请人认为需要停止执行的B. 申请人申请停止执行的C. 申请人提供担保的D. 行政复议机关认为需要停止执行的E. 被申请人被撤销的【答案】： AD 42、关于建设工程保修责任的说法，正确的是（）。2

40、017真题A.因建设单位使用不当造成的工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由施工企业向建设单位主张 B.由于设计问题造成的质量缺陷，施工企业有义务维修，其费用由材料采购单位承担 C.因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷，由施工企业负责维修，其费用由材料采购单位承担 D.因地震等自然灾害造成工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由建设单位承担 E.因施工企业违反有关标准与规范施工导致质量缺陷，由施工企业负责维修【答案】： AC 43、某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2017年5月1日。同年2月10日,该建设单位与保险公司签订了安装工程一切险保险合同。施工企业为保证工期,于同年4月2

41、0H将建筑材料运至工地。后因设备原因,工程实际开工日为同年5月10日。2018年10月1日工程所有人对全部工程签发完工验收证书,于2018年12月1日工程所有人实际占有全部工程。下列说法正确的是()。A.该安装工程一切险生效日期为2017年5月1日B.该安装工程一切险生效日期为2017年2月10日C.该安装工程一切险生效日期为2017年4月20日D.该安装工程一切险终止日期为2018年10月1日E.该安装工程一切险终止日期为2018年12月1日【答案】： CD 44、在下列情形中，代理人应当向被代理人承担民事责任的有（ ）。A. 在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害

42、的B. 经追认的越权代理行为C. 委托书授权不明的代理行为D. 代理人因事务繁忙未经被代理人同意将代理事务转托他人E. 被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的【答案】： AD 45、施工企业必须在变更10日以内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更的情形有（ ）。A.企业股东变更B.企业名称变更C.企业设立分公司D.企业法定代表人变更E.企业注册地址变更【答案】： BD 46、在下列情形中，代理人应向被代理人承担民事责任的有（）A.在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的B.经追认的越权代理行为C.委托书授权不明的代理行为D.代理人因事务繁忙未经被