2022年最新一级建造师之一建工程法规题库题库附答案【精练】.docx

《2022年最新一级建造师之一建工程法规题库题库附答案【精练】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年最新一级建造师之一建工程法规题库题库附答案【精练】.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年最新一级建造师之一建工程法规题库题库附答案【精练】第一部分 单选题(50题)1、关于工程建设国家标准的说法，正确的是（ ）。 A.工程建设推荐性国家标准由国务院建设行政主管部门制定B.工程建设强制性标准包括地方标准C.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责D.工程建设强制性国家标准只能由国务院批准发布【答案】： C 2、在市区进行下列可能产生噪声污染的夜间施工中，必须取得有关主管部门证明的是()。A.抗洪抢险期间的混凝土连续浇筑B.施工抢进度需要连续作业C.路面塌陷抢修D.自来水管道爆裂抢修【答案】： B 3、甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立分

2、包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议，同时发现该分包 行为未经建设单位同意。下列关于本案仲裁协议效力的说法,正确的是（）。A.分包合同无效，则仲裁协议无效B.分包合同有效,则仲裁协议有效 C.分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定 D.分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性【答案】： D 4、乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司，甲知悉此事后，与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法，正确的是（ ）。A.效力待定B.有效C.部分有效D.可撤销【答案】： B 5、建设工程竣工时发现的非施工单位原因

3、的质量问题或质量缺陷,施工单位也有义务修复或返修,其返修的费用和造成的损失应由()承担。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.责任方【答案】： D 6、关于转代理的说法，正确的是（ ）。A.法定代理人死亡后可以转代理B.复代理人和代理人均为被代理人选定C.转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意【答案】： C 7、根据劳动合同法，在劳务派遣用式方式中，订立劳务派遣协议的主体是（ ）。A. 派遣单位与用工单位B. 用工单位与劳动者C. 用工单位与当地人民政府D. 派遣单位与劳动者【答案】： A 8、承揽合同对于支付报酬

4、的期限没有约定或者约定不明，又不能达成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的，定作人应当在（ ）支付报酬。A.合同生效后B.交付工作成果时C.完成工作成果50%时D.完成全部工作成果前【答案】： B 9、根据劳动合同法,用人单位与劳动者已建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起()内订立书面劳动合同。A.1个月B.2个月C.3个月D.半年【答案】： A 10、对有关节能管理的理解，不正确的是( )。A.应采取技术上可行的措施B.应采取经济上合理的措施C.应采取环境和社会可以承受的措施D.应从能源生产到消费各个环节中减少浪费【答案】： D 11、承包人在施工中遇到暴雨

5、袭击，导致工程停工，同时发生各项费用损失，按照不可抗力索赔处理原则，下列()费用，发包人不予赔偿。A.被冲坏已施工的基础工程B.停工期间设备闲置C.清理现场，恢复施工D.被冲坏的现场临时道路恢复【答案】： B 12、甲的注册申请被批准后，省建设厅向他颁发了注册证书和执业印章。根据规定，甲具有下列()情形时，其注册证书和执业印章将失效。A.注册有效期满未延续注册B.因工作调动办理变更注册手续C.申请专业增项注册未得到批准D.所在聘用单位被降低资质等级【答案】： A 13、某公司以一栋价值450万元的办公楼作抵押分别向甲银行和乙银行贷款200万元，与甲银行间的抵押合同在2003年4月12日签订，2

6、0日办理登记手续；与乙银行间的抵押合同在2003年4月15日签订，并在当日办理登记手续。后来该公司无力还债，甲银行和乙银行行使抵押权将抵押物拍卖，得款360万元，则（ ）。 A. 向甲银行和乙银行各分配180万元B. 向甲银行分配200万元，向乙银行分配160万元C. 向甲银行分配160万元，向乙银行分配200万元D. 向甲银行分配100万元，向乙银行分配100万元【答案】： C 14、招投标法实施条例规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标（ ）。A.需要采用不可替代的专利或者专有技术B.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比

7、例过大C.采购人依法能够自行建设、生产或者提供D.涉及国家秘密、抢险救灾【答案】： B 15、依据历史文化名城名镇名村保护条例规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的，造成严重后果的应当（ ）。A.限期恢复原状或者采取其他补救措施B.造成损失的，依法承担赔偿责任C.对单位并处50 万元以上100 万元以下的罚款，对个人处5 万元以上10 万元以下的罚款D.对单位并处50 万元以上100 万元以下的罚款，并对个人并处1 万元以上20 万元以下的罚款【答案】： C 16、下列事故中，不属于较大事故的是()。A.造成3人以上10人以下死亡的事故B.造成10

8、人以上50人以下重伤的事故C.造成5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故D.造成1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故【答案】： C 17、合同一方当事人不履行仲裁裁决的，仲裁委员会（ ）。A. 可以委托工商行政管理部门执行B. 不可以强制执行C. 授权人民法院强制执行D. 移交检察机关强制执行【答案】： B 18、下列不属于委托代理终止情形的是（ ）。A.被代理人死亡B.被代理人恢复民事行为能力C.代理期限届满或者代理事务完成D.代理人丧失民事行为能力【答案】： B 19、限制民事行为能力人订立的合同在以下（ ）种情况下是无效的。A. 可以不经过法定代理人追认B. 纯获利益

9、的合同，如赠与合同C. 与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同D. 经法定代理人追认【答案】： A 20、根据我国民法典关于设立建设用地使用权的相关规定，工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地以及同一土地有两个以上意向用地者的，不能采取()方式出让。A.招标B.拍卖C.协议D.挂牌【答案】： C 21、根据我国民事诉讼法的规定，下列关于执行的说法，正确的是（ ）。A.民事判决、裁定由基层人民法院或者由被执行财产所在地的基层人民法院执行B.人民法院受理执行申请后，当事人对管辖权有异议的，应当自收到执行通知书之日起10日内提出C.申请执行的期间为2年，不适用法律有关诉讼时效中止、中断

10、的规定D.执行过程中，案外人不得对人民法院执行的标的提出书面异议【答案】： B 22、代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，对其代理行为承担民事责任的是（ ）。A.代理人本人B.被代理人C.第三人D.权利人【答案】： B 23、根据建设工程质量管理条例，建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书的时间是（）。( 2015真题 )A.竣工验收时 B.提交竣工验收报告时 C.竣工验收合格后 D.交付使用时【答案】： B 24、根据注册建行师执业管理办法（试行），注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，（）除外。（2016）A.合同约定的工程验收合格的B.合同约定工

11、程尚未幵工的C.合同约定的工程主体已经完成的D.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天的【答案】： A 25、审判监督程序适用的对象是（ ）的判决、裁定。A. 一审法院B. 中级人民法院C. 已经发生法律效力D. 已经发生法律效力但发现确有错误【答案】： D 26、某工程项目的建设单位甲于2007年2月1日发布招标公告，2007年3月1日发售招标文件，投标单位乙在招标文件规定的投标截止日2007年4月1日递交了投标文性。经过开标、评标，甲于2007年4月30日向乙发出中标通知书。甲、乙双方于2007年5月20日签订了施工合同，则乙受到要约条件约束的时间是( )。 A. 2007年3月1日

12、2004年4月1日： B. 2007年4月1日 2004年4月30日C. 2007年3月1日 2004年4月30日 .D. 2007年4月30日 2004年5月20日【答案】： B 27、根据我国民事诉讼法，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向()基层人民法院提出。A.被告住所地B.原告住所地C.调解协议签订地D.调解组织所在地【答案】： D 28、根据建筑法，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（ ）内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A. 15天B. 1个月C. 2个月D. 3个月【答案】： B 29、关于劳动合同的履行，下列说

13、法错误的是（ ）。A.固定劳动期限合同可以是 5 年、10 年，也可以是更长的时间B.非因劳动者原因停工期间，用人单位应当依法支付工资C.用人单位变更名称或法定代表人的，不影响劳动合同的履行D.用人单位发生合并或者分立情形的，原劳动合同自动解除【答案】： D 30、民事责任的承担方式中不包括（ ）。A. 恢复原状B. 消除危险C. 赔礼道歉D. 没收财产【答案】： D 31、施工单位所承建的某高校办公楼，建设单位未经验收就提前使用。5年后，该办公楼主体结构出现质量问题，则下列说法正确的是()。A.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任B.由于建设单位提前使用，施工单位不需要

14、承担保修责任C.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款D.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任【答案】： D 32、下列事项中，属于专利权保护对象的是( )。A.施工企业的名称标志 B.施工企业编制的投标文件C.施工企业编制的施工方案 D.施工企业申请的新技术【答案】： D 33、关于招标文件，下列说法正确的是（ ）。A.潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间5日前提出B.招标人对潜在投标人提出的异议作出答复前，可以继续招标投标活动C.招标人对招标文件的澄清或者修改应当在开标时间至少15日之前进行D.招标人不得通知投标人顺延招标

15、文件中规定的提交投标文件的截止时间【答案】： C 34、某建设工程项目发生生产安全事故，施工总承包应当在1小时内负责向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或其他有关部门上报，报告的内容不包括()A.事故发生的时间、地点以及现场情况B.事故中伤亡人数和初步估计的直接经济损失C.事故的简要经过与已经采取的措施D.事故的原因、性质和事故责任【答案】： D 35、某机电设备安装工程在开工之初办理了设备安装一切险，安装合同计于2011年7 月2日完工，后安装工程于2011年6月5日经建设、设计、监理和施工单位联合验收合格，监理单位于6月8日签发验收合格证书，6月20日施工单位将整个工程交付建设单位投入

16、使用。则该项目安装工程一切险的责任终止日为（ ）。A. 2011年7月2日B. 2011年6月5 日C. 2011年6月8 日D. 2011年6月20 日【答案】： B 36、在历史文化名城、名镇、名村保护范围内可进行的活动是（）。A.开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动 B.占用保护规划确定保留的园林绿地 C.在核心保护区范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动 D.修建生产、储存爆炸性、易燃性物品的工厂、仓库【答案】： C 37、关于保险索赔的说法，正确的是（）。A.保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人仅需向保险人提供与确认保险事故的原因和损失程度有关的证明和资料 B.保险人

17、认为有关的证明和资料不完整的，可以多次通知投保人、被保险人或者受益人补充提供 C.对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，保险人应在最终确定赔偿或者给付保险金的数额后一次性支付保险金 D.投保人重复保险的，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任【答案】： B 38、甲公司与乙厂于2008年3月1日签订了一个合同，合同中的标的物是执行政府定价的商品，双方约定由甲公司提货，提货日期是2008年6月1日。但是甲公司却在2008年9月1日才去提货。该商品在2008年3月1日、6月1日和9月1日的政府定价分别是1000元/t、1200元/t、1100元/t。则甲

18、公司应该按照()来支付货款。A.1000元/tB.1200元/tC.1100元/tD.由双方送货到第三方所在地【答案】： B 39、工程建设国家标准、行业标准均可分为（ ）和推荐性标准。A. 一般性标准B. 特殊性标准C. 建议性标准D. 强制性标准【答案】： D 40、关于仲裁协议效力的说法,正确的是（ ）。A.当事人对仲裁协议有异议的，可以在仲裁进行中随时提出B.如果合同终止，则合同中仲裁条款的效力也终止C.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁机构作出决定D.未约定仲裁机构的仲裁协议无效【答案】： D 41、工程合同中,在发包人同意下总承包人将其承担的工程转包给第三人,就完成的工作成

19、果,应向发包人负责的有()A.总承包人B.第一人C.第三人或者总承包人D.第三人与总承包人【答案】： D 42、甲仓库为乙单位保管500吨水泥，双方约定保管费用为1000元。后乙未能按约支付保管费用，则甲可以（ ）。A. 行使质押权变卖全部水泥B. 行使质押权变卖部分水泥C. 行使留置权变卖全部水泥D. 行使留置权变卖部分水泥【答案】： D 43、甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车，该车实际行驶里程 8 万公里，市场价格约为 16 万元，里程表显示行驶里程为 4 万公里。甲明知上述情况存在，仍将该车以 23 万元价格卖给了乙施工企业，乙知情后诉至法院。乙的下列诉讼请求可以获得支持的是(

20、)。A.请求减少价款至 16 万元 B.以欺诈为由解除合同C.以重大误解为由请求撤销合同 D.请求甲承担缔约过失责任【答案】： A 44、关于不动产物权设立的说法，正确的是（ )。A.经依法登记，发生设立效力B.合同签字盖章，发生设立效力C.依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记D.未经登记，不动产交易合同无效【答案】： A 45、关于建设工程施工合同解除的说法,正确的是（ ）A.合同约定的工期内承包人没有完工,发包人可以解除合同B.发包人未合同约支付工程价,承包人可以解除合同C.承包人将承包的工程转包发包人可以解除合同D.承包人已经完工的建设工程质不合格,发包人可以解除合同【答案】： C

21、 46、住所位于甲市A区的甲房地产开发公司在甲市B区开发一片住宅小区，经过招标投标，住所地在甲市C区的乙建筑工程公司中标，双方签订承包合同并在合同中约定若就本合同发生争议由甲市A区基层人民法院管辖。后因为工程质量不合格双方发生争议。对此案件第一审有管辖权的法院是（）。A.甲市A区基层人民法院B.甲市C区基层人民法院C.甲市B区基层人民法院D.甲市中级人民法院【答案】： A 47、甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方 式为一般保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，正确的是（ ）。 A. 丙公司应代甲清偿B. 乙可要求甲或丙清偿C. 只

22、能由甲先行清偿D. 不可能由甲或丙共同清偿【答案】： C 48、甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中,双方于5月1日发生争议,甲于5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼,法院于6月30日判定该合同无效。则该合同自（）无效。A.4月1日B.5月1C.5月20日D.6月30日【答案】： A 49、关于劳动合同的履行、变更、解除的说法，正确的有（ ）。A.用人单位如果变更名称、法定代表人等事项，不影响劳动合同的履行B.用人单位发生合并或者分立的，新用人单位与劳动者协商一致的，签订补充协议后，延续劳动关系C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的，劳动者可以立即解除合同D.劳动者在

23、工作期间证明不符合录用条件的，用人单位可随时解除合同【答案】： A 50、以应急组织机构及其职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理为主要内容的方案属于()。A.专项应急预案B.综合应急预案C.现场应急预案D.施工组织方案【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、某建筑公司雇佣5名员工，具体情况见下表。建筑公司应当对上述员工定期进行徤康检査的是（ ）。A.赵某 B.钱某 C.孙某 D.李某 E.周某【答案】： AC 2、建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员员的主要职责有( )。A.现场监督危险性较大程安全专项施工方案实施情况B.对发现的

24、安全生产违章违规行为或安全隐患,当场予以纠正或作出处理决定C.负责施现场安全生产日常检查并做好检查记录D.依法报告生产安全事故情况E.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况【答案】： ABC 3、当事人在仲裁协议中约定了两个仲裁机构，关于该仲裁协议效力的说法，正确的有（ ）。A. 该仲裁协议当然无效B. 当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，该仲裁协议无效C. 一方当事人可任意选择其中一个仲裁机构仲裁D. 一方当事人应按排列顺序确定仲裁机构E. 当事人共同选定其中一个仲裁机构的，该仲裁协议有效【答案】： B 4、关于土地权属的说法，正确的是（ ）。A.城市郊区的土地归国家所有 B.自留地归集

25、体所有C.城市市区的土地归国家所有 D.农村土地均归集体所有E.宅基地归农民个人所有【答案】： BC 5、下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的是（ ）。A.有防水要求的卫生间为2年B.给水排水管道为5年 C.电气设备安装工程为2年D.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期E.装修工程为2年【答案】： CD 6、某项目负责人带班生产时，因其他事务需离开施工现场，在离开之前应做的工作包括（ ）。A.向工程项目的建设单位请假B.向工程项目的监理单位请假C.向企业总工程师请假D.委托监理工程师负责其外出时的日常工作E.委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作【答案】： A 7、在建设工程

26、领域常见的行政处罚有()。A.降低资质等级B.责令停止施工C.取消投标资格D.记过E.裁决损害赔偿【答案】： ABC 8、建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是（ ）。A.必须报建设行政主管部门批准备案B.除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可C.必须经由建设单位与分包单位重新签订分包合同D.建设单位应当重新领取施工许可证E.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成【答案】： B 9、下列选项中，劳动者可以单方面解除劳动合同的情形包括（ ）。A. 用人单位未按照合同约定提供劳动保护或者劳动条件的B. 用人单位未及时足额支付

27、劳动报酬的C. 用人单位经常延长劳动时间的D. 用人单位纪律过于严格，劳动者感到不自由E. 用人单位用暴力逼迫劳动者劳动的【答案】： AB 10、关于调解文书法律效力的说法，正确的有（）。A.法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力B.人民调解委员会的调解协议具有法律约束力C.人民调解委员会的调解协议具有强制执行的法律效力D.基层人民政府的调解协议具有法律约束力E.仲裁调解书经人民法院司法确认后，即发生法律约束力【答案】： ABD 11、行业标准中的强制性标准包括()。A.验收的重要的行业专用的质量标准B.重要的行业专用的术语、符号、代号标准C.部门专用的信息技术标准D.企业专用的

28、卫生的标准E.重要的行业专用的信息技术标准【答案】： AB 12、下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（）。2014A.社会保险 B.试用期 C.保守商业秘密 D.补充保险 E.休息休假【答案】： BCD 13、根据建筑工程施工许可管理办法，建设单位采用欺骗、贿赂等不正当手段取得施工许可证的法律责任，说法正确的有（）。A.由项目所在地县级建设行政主管部门撤回施工许可证B.由原发证机关重新核验施工许可证C.由原发证机关撤销施工许可证D.对建设单位处工程合同价款1以上2以下罚款E.责令建设单位停止施工【答案】： C 14、根据环境保护税法,下列情形中,暂予免征环境保护税的有()。A.农业生产(不包

29、括规模化养殖)排放应税污染物的B.机动车排放应税污染物的C.依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物,不超过国家和地方规定的排放标准的D.纳税人综合利用的固体废物,符合国家和地方环境保护标准的E.纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准50%的【答案】： ABCD 15、行业标准中的强制性标准包括()。A.验收的重要的行业专用的质量标准B.重要的行业专用的术语、符号、代号标准C.部门专用的信息技术标准D.企业专用的卫生的标准E.重要的行业专用的信息技术标准【答案】： AB 16、关于工程建设中债的说法，正确的有（ ）。A.监理单位

30、要求存在重大隐患的工程暂停施工构成侵权之债B.投标人给招标人巨额贿赂骗取中标成不当得利之债C.劳务人员按照规定维修施工工具构成无因管理之债D.施工中的建筑物上坠落的砖块造成他人损害构成侵权之债E.施工企业向设备商租赁起重机械构成合同之债【答案】： D 17、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释的规定，承包人具有（ ）情形之一的，发包人请求解除合同的，应予支持。A. 明示或默示不履行合同主要义务的B. 逾期未完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工C. 完成工程质量不合格，且拒绝修复的D. 施工现场发生较大安全事故的E. 将承包的建设工程转包或者违法分包的【答案】：

31、 ABC 18、根据工伤保险条例，可以认定为工伤或者视同工伤的有（）。( 2015真题 )A.李某取得革命伤残军人证后到企业工作，旧伤复发 B.张某患病后，精神抑郁，酗酒过度需要进行治疗 C.杨某在开车下班途中，发生交通事故受伤，该事故责任认定书中认定杨某对此负次要责任 D.陈某在工作场所与上司产生摩擦，一怒之下，拿剪刀将自己的胸前刺伤 E.牛某因失恋，上班时间爬到公司楼顶跳楼自杀【答案】： AC 19、当事人之间订立有关设立不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，该合同效力情形表现为()。A.合同自成立时生效B.合同自办理物权登记时生效C.未办理物权登记合同无效D.未办理物权登记

32、不影响合同效力E.合同生效当然发生物权效力【答案】： AD 20、关于仲裁调解的说法，正确的有()。A.仲裁调解不成的，当事人应当及时起诉B.仲裁调解必须在裁决作出前进行C.仲裁调解书与裁决书的执行效力是相同的D.仲裁调解书一经做出即发生法律效力E.仲裁与调解相结合是中国仲裁制度的特点【答案】： BC 21、根据建设工程安全生产管理条例，在施工合同中，不属于建设单位安全责任的有（）。A.编制施工安全生产规章制度和操作规程 B.向施工单位提供准确的地下管线资料 C.对拆除工程进行备案 D.保证设计文件符合工程建设强制性标准 E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险【答案】： AD 22、连带

33、责任保证的法定保证期间属于( )。（2012）A.诉讼时效期间B.可变期间C.除斥期间D.指定期间E.不可变期间【答案】： C 23、下列各项中,关于证据保全,说法正确的有()。A.裁定采取保全措施的，应当立即开始执行B.可能灭失或今后难以取得的证据包括:证人生命垂危;具有民事诉讼证据作用的物品极易腐败变质;易于灭失的痕迹等C.诉讼参加人可以向人民法院申请证据保全D.人民法院也可以主动采取证据保全措施E.向人民法院申请保全证据,不得迟于开庭日前七日【答案】： ABCD 24、下列应由施工单位承担标的物毁损、灭失风险的情形有( )。A.合同仅约定由供应商将货物交给承运人运输，供应商已将标的物发运

34、，尚未到达约定的交付地点B.合同约定在标的物所在地交货，约定时间已过，施工企业仍未前往提货C.施工企业购买一批安全帽，供应商尚未交付D.标的物已运抵交付地点，施工企业因标的物质量不合格而拒收货物E.供应商在交付标的物时未附产品说明书，施工企业已接收【答案】： B 25、下列合同中，属于依法应当采用书面形式的有（ ）。 A. 货物运输合同B. 银行贷款合同C. 买卖合同D. 租赁合同E. 施工合同【答案】： B 26、根据绿色施工导则，关于水资源利用的说法，正确的有（）。2017A.优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护 B.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标

35、，合并计量管理 C.处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水 D.施工现场喷洒路面、绿化浇灌优先选择使用市政自来水 E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%【答案】： AC 27、关于建设工程发承包的说法，正确的有（ ）。A.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位B.建筑材料可以由发包人采购C.用于工程的设备可以由发包人采购D.发包人不得将工程发包给个人E.对于承包人采购的建筑构配件，发包人可以指定生产商【答案】： ABCD 28、在工程监理单位人员的见证下，施工企业的现场试验人员对涉及结构安全的钢筋进行取样，并在钢筋试样或其包装上作标识、封志

36、，该标识和封志应标明（ ）。A.工程地点B.工程名称C.取样部位D.样品名称。E.取样日期【答案】： BCD 29、下列选项中，符合建设工程安全生产管理条例规定的有（ ）。A.施工单位应当将施工现场的办公与作业区集中设置B.施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍C.施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证D.施工单位应当将生活区与作业区保持安全距离E.生活区的选址应当符合安全性要求【答案】： BCD 30、根据建设工程安全生产管理条例，下列分部分项工程中，属于达到一定规模的危险性较大的需要编制专项施工方案，并附具安全验算结果的有（）。A.基坑支护与降水工程B.模板工程C.脚手架

37、工程D.装饰装修工程E.拆除、爆破工程【答案】： ABC 31、关于劳动合同订立的说法，正确的有（ ）。A.试用期包含在劳动合同期限内B.固定期限劳动合同不能超过10年C.意外保险是劳动合同的必备条款D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立E.建立全日制劳动关系，应当订立书面劳动合同【答案】： A 32、下列纠纷解决途径中，可以获得具有强制执行效力的法律文书是（）。2014A.诉讼 B.法院调解 C.和解 D.行政调解 E.仲裁【答案】： AB 33、根据生产安全事故应急预案管理办法，生产经营单位应急预案应当及时修订并归档的情形有（）。A.应急指挥机构及其职责发生调整的B.面临的事故风险发生重大变

38、化的C.重要应急资源发生重大变化的D.在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的E.单位经营情况发生变化的【答案】： ABCD 34、下列责任种类中，属于行政处罚的有（）。 2016A.警告 B.行政拘留 C.罚金 D.排除妨碍 E.没收财产【答案】： AB 35、根据历史文化名城名镇名村保护条例，属于申报历史文化名城、名镇、名村条件的有（）。A.保存文物特别丰富 B.历史建筑集中成片 C.保留着传统自然格局和地理风貌 D.集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色 E.历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地【答案】： ABD 36、施工企业将采购的多种货物提交承运,其中包括有腐蚀

39、性的危险物品。但是,该企业并未如实告知承运人。在运输过程中被检查发现后,承运人被要求重新包装,因此支付了额外的包装费用,并造成承运人的其他损失。关于该承运人权利的说法,正确的有（?）。A.承运人有权要求托运人如实申报并妥善包装B.托运人对危险物品隐瞒不报,承运人有权拒绝运输C.承运人有权要求托运人支付额外的包装费用D.承运人有权要求托运人赔偿自己所受的其他损失E.货物在运输过程中因不可抗力灭失,未收取运费的,承运人有权要求支付运费【答案】： ABCD 37、根据循环经济促进法,关于节材与材料资源利用的说法,正确的有()。A.国家鼓励利用无毒无害的固体废物生产建筑材料B.鼓励使用袋装水泥C.推广

40、使用预拌混凝土和预拌砂浆D.禁止掼毁耕地烧砖E.在国务院或者省、自治区、直辖市人民政府规定的期限和区域内,禁止生产、销售和使用黏土砖【答案】： ACD 38、根据劳动合同法，劳动合同无效或部分无效的情形有（）。A.以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的B.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的C.劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失踪的D.用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销的E.劳动者被依法追究刑事责任的【答案】： AB 39、标准化法规定，我国的标准分为（ ）。A.行业标准B.地方标准C.国家标准D.国际标准E.企业标准【答案】： ABC 40、根据注册

41、建造师执业管理办法(试行)，施工单位资质不良行为认定标准包括（ ）。A.未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的C.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的D.将承包的工程转包或违法分包的E.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的【答案】： AB 41、根据建筑市场诚信行为信息管理办法，建筑市场诚信行为公告可修正或变更的情形有()。（2015）A.行政处罚决定在被行政复议期间的B.行政处罚决定被依法停止执行的C.行政处罚决定经行政诉讼被撤销的D.行政处罚决定经行政复议被撤销的E.行政处罚决定因行政行政执法监督被变更的【答案】： BCD

42、42、根据中华人民共和国合同法，当事人一方解除合同的情形有（ ）。 A.当事人一方发生合并、分立B.由于不可抗力致使合同不能履行C.作为当事人一方的公民死亡D.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行E.法定代表人变更【答案】： BD 43、在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府生态环境主管部门申报该工程的（）。A.项目名称B.施工场所和期限C.产生噪声的原因D.可能产生的环境噪声值E.所采取的环境噪声污染防治措施【答案】： ABD 44、根据我国现行规定，对女职工的特殊保护规定主要包括（ ）。A.不得安排女职工在经期从事高温、低温、冷水作业和国家规定的第四级体力劳动强度的劳动B.对怀孕7个月以