2022年最新一级建造师之一建工程法规题库精选题库【精练】.docx

《2022年最新一级建造师之一建工程法规题库精选题库【精练】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年最新一级建造师之一建工程法规题库精选题库【精练】.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年最新一级建造师之一建工程法规题库精选题库【精练】第一部分 单选题(50题)1、乙方的违约行为导致工程受到损失，甲方采取措施减损，导致损失减少到3万元，但甲方支出相应的措施费用是05万元，乙方应该支付甲方()万元费用。A.5B.2.5C.3D.3.5【答案】： D 2、施工单位与建设单位签订施工合同后，将其中的部分工程分包给分包单位，则施工现场 的安全生产由( )负总责。A. 建设单位B. 施工单位C. 分包单位D. 工程监理单位【答案】： B 3、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由（）组织专家论证、审查。A.安全监督管理机构 B.建设单位 C.施工单位 D

2、.监理单位【答案】： C 4、关于失业保险的缴纳和领取，下列表述中正确的是()。A.失业人员失业前用人单位和个人累计缴满1年不足5年的，领取失业保险金的期限最长为12个月B.失业人员失业前用人单位和个人累计缴费满5年不足10年的，领取失业保险金的期限最长为24个月C.失业人员失业前用人单位和个人累计缴费10年以上的，领取失业保险金的期限最长为36个月D.失业人员失业前用人单位和个人累计缴费10年以上的，可终身领取失业保险金【答案】： A 5、关于中标和签订合同的说法，正确的是（ ）。A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人B.招标人与中标人签订合同的标的、价款、质量等主要条款应当与招标文件一

3、致，但履行期限可以另行协商确定C.确定中标人的权利属于招标人D.中标人应当自中标通知书送达之日起30 日内，按照招标文件与投标人订立书面合同【答案】： C 6、关于建设工程监理的说法，正确的是（）。( 2015真题 )A.我国的工程监理主要是对工程的施工结果进行监督 B.监理单位与承包该工程的施工单位应为行政隶属关系 C.建设单位有权决定是否委托工程监理单位进行监理 D.建设单位须将工程委托给具有相应资质等级的监理单位【答案】： D 7、某施工现场围挡倒塌造成路上行人腿部骨折，应当由（）承担连带责任。A.建设单位和施工单位 B.建设单位和监理单位 C.监理单位和施工企业 D.道路管理部门和施工

4、企业【答案】： A 8、关于有效的仲裁协议的效力，以下表述错误的是()。A.对双方当事人均有约束力B.可以排除法院的司法管辖权C.对法院不具有约束力D.对仲裁机构具有约束力【答案】： C 9、某建设项目工期为2年，工程合同价为500万元人民币。根据建筑工程施工许可管理办法的规定，申请施工许可证时期到位资金不得少于（ ）万元人民币。A. 500B. 250C. 150D. 100【答案】： C 10、生产安全事故报告和调查处理条例规定，()由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。A.重大事故B.特别重大事故C.一般事故D.较大事故【答案】： B 11、根据建设工程安全生产管理条例，

5、在施工合同中，属于建设单位安全责任的有（ ）。A.编制施工安全生产规章制度和操作资料B.不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等C.不得压缩合同工期D.为从事危险作业的人员办理意外伤害保险【答案】： B 12、（2019年真题）关于承揽合同解除的说法,正确的是()A.定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的,承揽人即可解除合同B.承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的,定作人可以解除合同C.承揽人可以随时解除承揽合同,造成定作人损失的,应当承担赔偿责任D.定作人可以随时解除承揽合同,造成承揽人损失的,应当承担赔偿责任【答案】： D 13、关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安

6、全生产管理人员的配备，下列说法正确的是（）。A.建筑施工总承包资质序列企业：特级资质不少于6人；一级资质不少于4人；二级和二级以下资质企业不少于3人B.建筑施工专业承包资质序列企业：一级资质不少于4人；二级和二级以下资质企业不少于2人。C.建筑施工劳务分包资质序列企业：不少于3人。D.建筑施工劳务分包资质序列企业：不少于1人。【答案】： A 14、根据建设工程质量管理条例，组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体是( )。（2012）A.施工企业B.建设单位C.建设行政主管部门D.建设工程质量监督机构【答案】： B 15、根据建设工程价款结算暂行办法规定，关于发承包人未按规定时限办理事项的处

7、理说法正确的是（ ）。A.发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，逾期未答复的，按照合同约定处理，合同没有约定的，竣工结算文件视为已被认可B.承包人未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负C.承包人可以催告发包人支付结算价款，如达成延期支付协议，发包人按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息D.承包人与发包人未达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商将该工程折价，建设工程的价款就承包人因发包人违约所造成的价款有优先受偿权【答案】： C 16、根据水污染防治法，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过( )验

8、收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用。（2012）A.建设行政主管部门B.省级人民政府C.县级以上人民政府D.环境保护主管部门【答案】： D 17、下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是（）。A. 安全生产法B. 建筑业企业资质管理规定C. 工程建设项目施工招标投标办法D. 安全生产许可证条例【答案】： D 18、关于一级建造师执业的说法，正确的是（ ）。A.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后变更施工项目负责人B.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外C.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘

9、企业同意，可以变更注册至另一企业D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人【答案】： A 19、 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的( )日内，邀请双方代表和有关人员举行调查会。A.7B.14C.21D.28【答案】： B 20、未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托（ ）组织事故调查组进行调查。A.监理单位B.事故发生单位C.设计单位D.勘察单位【答案】： B 21、甲未满17周岁即应聘于乙施工单位，乙施工单位不得安排其从事的工作是()。A.高处工作B.矿山井下作业C.夜班劳动D.低温、冷水作业【答案】： B

10、22、以下关于民事诉讼证据的正确表述是()。A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件B.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用C.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证D.当事人对鉴定意见有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证【答案】： C 23、下列关于施工单位安全生产责任制度的说法，正确的是（ ）。A.施工单位主要负责人是指施工单位法定代表人B.施工单位的项目负责人对项目的安全施工负责C.专职安全生产管理人员应常驻现场对安全生产进行监督检查D.装修工程应按照工程总造价配备相应数量的专职安全生产管理人员【答案】： B 24、某工地发生了安全事故，造成9人死亡，70人重伤

11、，按照生产安全事故报告和调查处理条例的规定，该事故属于（）事故A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】： B 25、根据民事诉讼法，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（ ）基层人民法院提出。A.当事人住所地B.调解协议履行地C.调解组织所在地D.调解协议签订地【答案】： C 26、某工程在施工过程中由于电焊工操作不当发生火灾，与该工程毗邻的甲单位主动组织本单位人员参与灭火。这一行为使施工单位减少损失10万元，甲单位因此损失1万元。那么，甲单位（ ）。A. 只能自行承担这一损失B. 有权要求施工单位支付1万元C. 有权要求施工单位支付6万元D. 有权要求施工单位支付11万元【

12、答案】： B 27、特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前()内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。A.1个月B.10夭C.15夭D.2个月【答案】： A 28、关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法，错误的是（ ）。A.对于为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款B.对于未取得施工许可证擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款C.对于采用虚假证明文件申请施工许可证的，并由发证机关撤回施工许可证,并对责任单位处以罚款D.对于欺骗手

13、段骗取施工许可证的，由原发证机关撤销施工许可证，责令停止施工，并对责任单位处以罚款【答案】： C 29、关于开标的说法，正确的是（）。A.投标文件经确定无误后，由招标监管部门人员当众拆封 B.开标时只能由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况 C.开标过程应当及时向社会公布 D.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点【答案】： D 30、甲向乙发出了一份投标邀请函，在邀请函中写明，投标书应通过电子邮件的形式提交给甲，依据民法典，要约生效的时间应为()。A.乙发出电子邮件时的时间B.乙发出电子邮件得到甲确认的时间C.乙发出的邮件进入甲邮箱的时间D.甲知道收到邮件时的时间【答案】： C 31、

14、可撤销合同中享有撤销权的当事人。应当在知道或者应当知道撤销事由之日起（ ）内行使，并应当向人民法院或者仲裁机构申请。A. 6个月B. 1年C. 2年D. 5年【答案】： B 32、下列关于工程质量检测单位的说法,错误的是( )。A.质量检测业务由工程项目施工单位委托具有相应资质的检测机构进行检测B.检测机构应当建立档案管理制度,并应当单独建立检测结果不合格项目台账C.检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署,并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效D.检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构【答案】： A 33、某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育

15、馆屋顶突然坍塌，压死2人，重伤11人，根据生产安全事故报告和调查处理条例，该事故属于（）。A.特别重大事故 B.重大事故 C.一般事故 D.较大事故【答案】： D 34、建设单位甲与施工企业乙签订施工合同后，乙按约定投保了建筑工程一切险，并经甲同意将幕墙工程分包给丙公司，该工程由丁公司负责监理。以下说法正确的是（ ）。A.保费由乙自行承担B.甲乙丙是被保险人，丁不是被保险人C.工程施工中因泥石流导致丙存放现场的幕墙材料损失，保险公司应当赔偿D.工程交工后，因失火导致的损失，保险公司应当赔偿【答案】： C 35、合同当事人违反合同后，非违约方有权要求其依照合同约定继续履行合同，可以继续履行的情形

16、是()。A.可以与违约金或定金损失并用B.可以与解除合同的方式并用C.违约人履行费用过高的债务D.债权人在合理期限内未要求履行的【答案】： A 36、某建筑企业将自有的一批钢材抵押给甲，后由于资金短缺，又将此批钢材抵押给乙，上述抵押均未办理登记。后建筑企业无力偿还甲、乙的借款，甲、乙拟行使抵押权。下列表述正确的是( )。A.由于抵押均未办理登记，抵押权不生效B.甲抵押权成立在先，应先由甲优先受偿C.甲、乙按照债权比例清偿D.乙抵押权成立在后，应先由乙优先受偿【答案】： C 37、某施工单位租用大型起重机械，提供的起重机械经检验不合格，但出租单位伪造了产品合格证和检测合格证明。施工单位虽然发现了

17、出租单位的伪造行为，但为赶工期依然使用了该设备。结算时，施工单位提出出租单位存在欺诈行为，要求撤销合同。下列说法中正确的是（ ）。A. 施工单位可以申请人民法院撤销该租赁合同B. 出租单位可以以施工单位欺诈为由申请变更合同C. 该合同因存在欺诈，属于可变更、可撤销合同D. 该出租合同因违反强制性规定而无效【答案】： D 38、下列选项中，用人单位经济性裁员时，应当优先留用的是()。A.订立短期固定期限劳动合同的劳动者B.订立无固定期限劳动合同的劳动者C.女职工D.年老体弱的职工【答案】： B 39、关于建筑活动中债的说法，正确的是（ ）。A.施工单位误将本应支付给A供应商的材料款转账给B供应商

18、，A供应商可以请求B供应商返还B.施工现场排放施工噪声超标的，居民可追究建设单位的侵权责任C.施工企业在道路施工时设置警示标志警示行人，属于无因管理之债D.建筑物倒塌造成他人损毁的，由施工单位和设计单位负连带责任【答案】： B 40、民法典规定，因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效期间为（）年。A.1B.2C.3D.4【答案】： D 41、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释,关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是（）。A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算 B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持 C.建设工程承包人行使优先权的

19、期限自转移占有建设工程之日起计算 D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息【答案】： D 42、下列工程可以适用联合共同承包的项目是()。A.大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程B.投资主体众多的建筑工程C.投资风险较大的建筑工程D.建设周期短的建筑工程【答案】： A 43、按照合同约定，2012年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2014年5月1日至6月30日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。则在此期间（ ）。A.诉讼时效中止B.诉讼时效中断C.诉讼时效不中止D.诉讼时效终止【答案】： C 44、某施工企业与开发

20、商签订了工程承包合同，采用政府指导价，由于延付工程款导致工期后延2个月，之后遇到市场价格上涨20%，其后延2个月的工程的费用应该()。A.按原合同价执行B.按新价格执行C.按签合同时市场价执行D.按涨价前的市场价执行【答案】： B 45、根据建设工程质量管理条例，建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书的时间是（）。( 2015真题 )A.竣工验收时 B.提交竣工验收报告时 C.竣工验收合格后 D.交付使用时【答案】： B 46、施工企业法人成立日期为（ ）之日。A.注册资金到位B.公司成立C.营业执照的签发D.营业执照的领取【答案】： C 47、注册建造师卫某2006年1月办理了延续注册

21、，2007年1月因工作调动而办理了变更注册，变更后他的注册证书和执业印章在()年内有效。A.2B.3C.4D.5【答案】： A 48、根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定建筑流工企业申请安全生产许可证时,应当向住房城乡建设主管部门提供的材料是（ ）A.企业资质证书B.营业执照C.市计报告D.安全生产承诺书【答案】： B 49、根据建设工程质量管理条例，工程质量必须实行（ ）监督管理。A. 企业B. 政府C. 社会D. 行业【答案】： B 50、承包人与材料供应商合同约定买卖钢材500吨，由于施工内容的调整变化，发包人通知承包人可能要改变交货数量，但一直没有明确具体交货数额。交货期到达，供应商

22、将500吨钢筋交付承包人，承包人拒绝接受，理由是合同已协议变更，则正确的说法是()。A.供应商应承担由此给承包人造成的损失B.承包人可根据实际情况部分接受货物C.由于双方已变更合同，供应商应暂停送货D.承包人拒绝接受，应承担违约责任【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、 在下列情形中,发包人应当承担过错责任的有()。A.发包人直接指定分包人分包专业工程,造成建筑工程质量缺陷B.发包人提供或者指定购买的建筑材料不符合强制性标准,造成建筑工程质量缺陷C.发包人未组织竣工验收擅自使用工程,在工程的合理使用寿命内地基基础工程出现质量缺陷D.发包人提供的设计有缺陷,造成建筑工程质量缺陷E.发包人

23、提供的设备不符合强指标性标准,引起建筑工程质量缺陷【答案】： ABD 2、继续实际履行合同作为承担违约责任的方式之一，其构成要件包括（ ）。A. 必须有违约行为存在B. 必须由守约方在合理期限内提出继续履行合同要求C. 继续实际履行须在事实上可能D. 继续实际履行仅限于价款和报酬的给付E. 必须依据法律和合同的性质能够履行【答案】： ABC 3、根据中华人民共和国合同法，出卖人交付的标的物不符合质量要求应承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，双方当事人可采用的方式有（ ）。A.达成补充协议B.按照合同有关条款确定C.按照交易习惯确定D.根据标的损失要求承担E.根据标的的数量要求承担【

24、答案】： ABCD 4、下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有（）。A.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言 B.与书证原件核对无误的复印件 C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品 D.有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料 E.无正当理由未出庭作证的证人证言【答案】： BD 5、某总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位，在施工过程中专业承包单位违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故。下列表述正确的是（ ）。A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责B.专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理C.总承包单位与专业承包单位对全部工程生

25、产安全事故承担连带责任D.专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任E.分包合同中应明确双方在安全生产方面的权利与义务【答案】： ABD 6、某工程实行总承包，则关于其工程文件的移交，下列做法中，符合国家有关规定的有 ( )。A.总承包单位、各分包单位将其工程文件整理，立卷后分规移交建设单位B.各分包单位将其工程文件整理立卷后移交总承包单位 C.总承包单位负责将各分包单位的工程文件整理,立卷后移交建设单位D.总承包单位负责收集、汇总各分包单位的工程档案并移交建设单位E.监理单位负责收集、汇总所有的工程档案并移交建设单位【答案】： BD 7、建设工程安全生产管理条例规定，建设单位应当在拆除工程

26、施工15日前，将（ ）报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.施工单位资质等级证明B.建筑施工企业安全生产许可证申请表C.拆除施工组织方案D.堆放、清除废弃物的措施E.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明【答案】： ACD 8、有效的仲裁协议必须同时具有下列内容（ ）。（2014）A.选定的仲裁委员会B.仲裁事项C.仲裁地点D.选定的仲裁员E.请求仲裁的意思表示【答案】： AB 9、下列对于部门规章的表述正确的有()。A.没有法律或者国务院的行政法规、决定、命令的依据，部门规章不得设定减损公民、法人和其他组织权利B.部门规章由全国人民代表大会常

27、务委员会制定C.部门规章签署公布后，及时在国务院公报D.部门规章规定的事项应当属于执行法律或者国务院的行政法规、决定、命令的事项E.涉及两个以上国务院部门职权范围的事项，应当提请国务院制定行政法规【答案】： ACD 10、关于社会保险费缴纳主体的说法，正确的有（）。2018真题A.失业保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳B.基本养老保险费，由用人单位和职工共同缴纳C.生育保险费，由职工自行缴纳D.基本医疗保险费，由用人单位和职工共同缴纳E.工伤保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳【答案】： BD 11、关于我国建设工程企业资质等级管理的说法,正确的有()。A.建筑业企业资质分为工程总承包、专业分包

28、、劳务分包三个序列B.我国建筑业企业、建设工程勘察、设计、工程监理企业资质的归口管理部门是国务院建设行政主管部门C.取得工程设计综合资质的企业,可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务D.取得事务所资质的工程监理企业可以承担我国所有三级建设工程项目的工程监理业务E.专业承包企业可以将劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业【答案】： BC 12、施工单位诉建设单位拖欠工程案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，人民法院应予准许的情形有（ ）。A.逢设单位不同意鉴定结论B.鉴定人员不具备相关的鉴定资格C.鉴定程序严重违法D.鉴定结论明显依据不足E.经过质证认定鉴

29、定结论不能作为证据使用【答案】： BCD 13、关于工程建设缺陷责任期的确定，下列说法中正确的是（ ）。A. 缺陷责任期一般为6个月，12个月或24个月B. 缺陷责任期从工程通过竣（交）工验收之日起计C. 承包人导致竣工延迟的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计D. 发包人导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期E. 发包人导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后90天，自动进入缺陷责任期【答案】： ABC 14、被申请人提出证据证明仲裁裁决有(),经人民法院合议庭审查核实,可作出裁定不予执行A.当事人在合同中没有订有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的B.仲裁庭的组成或

30、者仲裁的程序违反法定程序的C.认定事实的主要证据不足的D.仲裁员在仲裁该案时有贪污受贿,徇私舞弊,枉法裁决行为的E.执行该裁决违背社会公共利益的【答案】： ABD 15、设计单位的安全责任包括（ ）。A.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计B.提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议C.对安全技术措施或专项施工方案进行审查D.依法对施工安全事故隐患进行处理E.对设计成果承担责任【答案】： AB 16、某建筑公司于2008年4月20日签订了工程承包合同，5月10日办理相关手续时经有关单位提醒可能存在误解，建筑公司未引起注意。2008年6月10日组织有关技术、法律专家研究发现因重大误解订立的

31、合同可能给公司造成巨大损失，于是决定申请人民法院对合同予以撤销，其撤销权的行使期限截止时间的表述中，错误的是（ ）。A. 2009年4月20日B. 2009年5月10日C. 2010年5月10日D. 2009年6月10日E. 2010年6月10日【答案】： ACD 17、在有关安全生产许可证的取得、使用情况中，施工企业应负法律责任的情形有()。A.未取得安全许可证进行施工B.转让或接受转让安全生产许可证C.冒用安全生产许可证D.安全生产许可证遗失，在公众媒体上声明作废E.安全生产许可证期满后继续进行生产【答案】： ABC 18、人民法院对第二审案件的审理，在下列表述中，正确的有（ ）。A. 一

32、审判决认定事实基本清楚，引用法律并无不当，发回重判B. 一审判决认定事实清楚，适用法律正确，判决驳回上诉，维持原判决C. 一审判决认定事实不清，证据不足，发回一审人民法院重审D. .判决适用法律错误的依法改判E. 当事人对第二审案件的判决，不可以上诉【答案】： BCD 19、下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的有（ ）。A.在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的B.患者非因工负伤，在规定的医疗期内的C.劳动者被依法追究刑事责任的D.女职工在孕期、产期、哺乳期的E.劳动者不能胜任工作，经过培训，仍不能胜任工作的【答案】： ABD 20、下列安全生产条件中，属于建筑施工企

33、业取得安全生产许可证应当具备的条件有（ ）。A.有职业危害应急救援预案，建立应急救援组织，并配备必要的应急救援器材和设备B.管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格C.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书D.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职或兼职安全生产管理人员E.有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案【答案】： BC 21、根据全国建筑市场咅方主体不良行为记录认定标准，属于施工单位不良行为的有()。（2015）A.未履行注册建造师职责造成环境事故的B.以欺骗手段职得资质证书承揽工

34、程的C.未在规定期限内办理资质变更手续的D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的E.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的【答案】： BCD 22、根据历史文化名城名镇名村保护条例，属于申报历史文化名城、名镇、名村条件的有（）。A.保存文物特别丰富 B.历史建筑集中成片 C.保留着传统自然格局和地理风貌 D.集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色 E.历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地【答案】： ABD 23、施工单位与建设单位签订施工合同，双方没有约定付款时间，后因利息计算产生争议， 则下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有（ ）。A.建设工程没有交付的，为提交验

35、收报告之日B.建设工程已实际交付的，为交付之日C.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为人民法院判决之日E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日【答案】： BC 24、某施工项目招标，中标的施工单位与招标人订立合同并交纳履约保证金后，拒不履行该合同，导致招标人重新招标、工程竣工日期后延。下面关于施工单位承担赔偿责任 的说法，正确的有（ ）。A.损失未超过履约保证金的，按照履约保证金承担赔偿责任 B.损失超过履约保证金部分，不再承担赔偿责任C.损失起过履约保证金部分，仍应承担赔偿责任 D.没有提交履约保证金，不再承担赔偿责任 E.没有

36、提交履约保证金，仍应承担赔偿责任【答案】： AC 25、建筑工程一切险的被保险人可以包括()。A.企业B.业主C.总承包商D.业主聘用的监理工程师E.分包商【答案】： BCD 26、关于诉讼时效的说法，正确的是（ ）。A.诉讼时效期间自权利人受到损害之日起计算B.当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间自最后一期履行期限届满之日起计算C.人民法院不得主动适用诉讼时效的规定D.在诉讼时效期间的最后六个月内，因不可抗力不能行使请求权的，诉讼时效中断E.诉讼时效的期间、计算方法以及中止、中断的事由由法律规定，当事人约定无效【答案】： BC 27、下列要求中,属于施工作业人员应当履行的安全生产义务的

37、有()A.对本单位的安全生产工作提出建议B.接受单位的安全生产教育培训C.发现安全事故隐患立即向上级报告D.施工中遇到危及人身安全时停止工作E.正确使用安全防护用具【答案】： BC 28、根据建筑施工企业安全生产管理机构设罝及专职安全生产管理人员配备办法，关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员配备的说法，正确的有（）。A.建筑施工总承包资质特级资质专职安全生产管理人员不少于6人B.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备与企业经营规模和生产需要有关，与企业设备管理无关C.建筑施工专业承包资质二级和二级以下资质企业的专职安全生产管理人员不少于2人D.建筑施工企业的分公

38、司、区域公司等较大的分支机构不需要具备专职安全生产管理人员E.建筑施工劳务分包资质序列企业的专职安全生产管理人员不少于2人【答案】： AC 29、根据建设工程质量管理条例，必须实行监理的建设工程有（）。( 2015真题 )A.国家重点建设工程 B.大中型公用事业工程 C.成片开发建设的住宅小区工程 D.限额以下的小型住宅工程 E.利用国际组织贷款的工程【答案】： ABC 30、根据绿色施工导则，关于水资源利用的说法，正确的有（）。2017A.优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护 B.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，合并计量管理 C.处于基坑降水阶段的工

39、地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水 D.施工现场喷洒路面、绿化浇灌优先选择使用市政自来水 E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%【答案】： AC 31、关于借款合同权利和义务的说法.正确的有（）（2013）A.贷款人不得预先在本金中扣除利息B.借款人应当按照约定的用途使用借款C.对于未定期限且无法确定期限的借款款合同.借款人可以随时偿还D.订立借款合同.贷款人可以要求借款人提供担保E.贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产【答案】： ABD 32、根据民事诉讼法，关于人民法院调解的说法，正确的有（ ）。A. 可以邀请有关单位和个人协助B. 可以用简便方式通知当事人、证人到庭

40、C. 不得由审判员一人主持D. 可以由合议庭主持E.应尽可能就地进行【答案】： ABD 33、下列事件中，可以提起行政复议的是（ ）。A. 作业人员王某随手偷盗工地材料被公安机关罚款B. 李某的建造师执业资格证书被单位扣押C. 劳动部门对范某与单位之间的劳动争议进行调解D. 城管部门对施工单位噪声扰民进行罚款E. 质检总站对不合格建材采取扣押措施【答案】： AD 34、施工单位由于重大误解，在订立买卖合同时将想购买的A型钢材误写为买B型钢材，则施工单位（ ）。A. 只能按购买A型钢材履行合同B. 应按效力待定处理该合同C. 可以要求变更为按购买B型钢材履行合同D. 可以要求撤销该合同E. 可以

41、要求确认该合同无效【答案】： CD 35、根据招标投标法实施条例关于投标保证金的说法，正确的有（ ）。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.两阶段招标中要求提交投标保证金的，应当在第二阶段提出C.招标人应当在中标通知书发出后5日内退还中标人的投标保证金D.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%E.未中标的投标人的投标保证金及银行同期贷款利息，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内退还【答案】： ABD 36、对分包单位的连带责任,下列说法正确的是()。A.有关工程总分包的连带责任,不属于法定连带责任B.联合承包的连带责任,属于法定连带责任C.二人以上依法承扣连带责任的,权利人有权请求部分或

42、者仝部连带责任人承担责任D.实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人,有权向其他连带责任人追偿E.我国有关工程总分包、联合承包的连带责任,均属法定连带责任【答案】： BCD 37、在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府生态环境主管部门申报该工程的（）。A.项目名称B.施工场所和期限C.产生噪声的原因D.可能产生的环境噪声值E.所采取的环境噪声污染防治措施【答案】： ABD 38、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当（ ）。A.在建设单位或者工程监理单位人员见证下现场检测B.由建设单位技术负责人取样C.在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样D.由施工单位自检合格报验监理工程师认可E.在监督单位监督下现场取样送至具有法定资格的质量检测单位进行检测【答案】： C 39、关于增值税纳税人的说法,正确的有()A.在中华人民共和国境内销售无形资产的单位为增值税的纳税人B.纳税人分为一般纳税人和小规模纳税人C.小规模纳税人应当向主管税务机关办理登记D.小规模纳税人