2022年最新一级建造师之一建建设工程项目管理题库完整版【培优】.docx

《2022年最新一级建造师之一建建设工程项目管理题库完整版【培优】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年最新一级建造师之一建建设工程项目管理题库完整版【培优】.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年最新一级建造师之一建建设工程项目管理题库完整版【培优】第一部分 单选题(50题)1、对于采用单价合同招标的工程，如投标书中有明显的数字计算错误，业主有权先做修改再评标。当总价和单价的计算结果不一致时，正确的做法是（）。A.按市场价调整单价 B.分别调整单价和总价 C.以总价为准调整单价 D.以单价为准调整总价【答案】： D 2、 国家规定特大伤亡事故是指一次死亡（ ）的安全事故。A.10人以上B.2人以上C.3人以上D.5人以上【答案】： C 3、下列现场质量检查的方法中，属于目测法的是（ ）。A.利用全站仪复查轴线偏差B.利用酚酞液观察混凝土表面碳化C.利用磁场磁粉探查焊缝缺陷D.

2、利用小锤检查面砖铺贴质量【答案】： D 4、施工成本一般以（）为成本核算对象。A.单项工程B.分部工程C.单位工程D.分项工程【答案】： C 5、应用动态控制原理进行建设工程项目投资控制时，相对于工程合同价，投资的计划值是（）。A.工程预算 B.施工预算 C.工程进度款 D.工程决算【答案】： A 6、建设工程项目总进度目标论证的工作包括：（1）项目结构分析；（2）编制各层进度计划；（3）进度计划系统的结构分析；（4）项目的工作编码；（5）协调各层进度计划的关系，编制总进度计划。其正确的工作顺序是（ ）。A. 1-3-4-2-5B. 1-3-5-2-4C. 3-5-2-1-4D. 4-1-3-

3、2-5【答案】： A 7、工作 D 有三项紧前工作 A、B、C，其持续时间分别为：A=3、B7、C=5，其最早开始时间分别为：A=4、B=5、C=6，则工作 C 的自由时差为( )。A.0 B.5C.1 D.3【答案】： C 8、关于分部分项工程成本分析，下列说法正确的是()。A.分部分项工程成本分析的对象为未完成分部分项工程B.分部分项工程成本分析方法是进行实际与目标成本比较C.需对施工项目中的所有分部分项工程进行成本分析D.分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础【答案】： D 9、工程施工质量事故的处理包括：事故调查；事故原因分析；事故处理；事故处理的鉴定验收；制定事故处理方案；正确

4、的程序是（ ）。A.B.C.D.【答案】： A 10、采用单价合同时,最后工程结算的总价是根据()计算确定的。A.发包人提供的清单工程量及承包方所填报的单价B.发包人提供的清单工程量及承包方实际发生的单价C.实际完成并经工程师计量的工程量及承包人所填报的单价D.实际完成并经工程师计量的工程量及承包人实际发生的单价【答案】： C 11、编制项目管理目标责任书应依据的信息不包括（ ）。A.项目合同文件B.工程概况C.项目管理规划大纲D.组织经营方针和目标【答案】： B 12、关于建设工程索赔程序的说法，正确的是（ ）。A.设计变更发生后，承包人应在28d内向发包人提交索赔通知B.索赔事件在持续进行

5、，承包人应在事件终了后立即提交索赔报告C.索赔意向通知发出后14d内，承包人应向工程师提交索赔报告及有关资料D.工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28d内未予答复或未对承包，进一步要求，视为该索赔已被认可【答案】： D 13、为使项目参与各方便捷地获取进度信息，可利用（ ）作为基于网络的信息处理平台辅助进度控制。A.局域网B.IntErnEtC.ExtrAnEtD.项目信息门户【答案】： D 14、为确保工程项目进度目标的实现，应编制与进度计划相适应的资源需求计划，发现资源条件不具备，则应调整（ ）。 A. 进度目标B. 资源计划C. 资金计划D. 进度计划【答案】： D 15、建设

6、工程管理过程实施阶段的管理，即是（ ）。A.开发管理B.施工C.项目管理D.设施管理【答案】： C 16、 （ ）反映了一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和管理职能分工。A.项目结构B.组织结构模式C.工作流程组织D.组织分工【答案】： D 17、关于进度计划调整的说法，正确的是( )。（2012）A.网络计划中某项工作进度超前，不需要进行计划的调整B.非关键线路上的工作不需进行调整C.当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差时，只需考虑总工期的限制条件D.根据计划检查的结果在必要时进行计划的调整【答案】： D 18、建筑施工企业因暂时生产经营困难无法按劳动合同约定的日期支付工资的，

7、应当向劳动者说明情况，并经与工会或职工代表协商一致后，可以延期支付工资，超过（）日不支付劳动者工资的，属于无故拖欠工资行为。A.30B.20C.15D.45【答案】： A 19、预警信号一般采用国际通用的颜色表示不同的安全状况，级预警表示处于事故的上升阶段，用（ ）表示。A.红色B.橙色C.黄色D.蓝色【答案】： C 20、关于合规性评价的表述，正确的是（ ）。A.合规性评价分公司级、项目组级评价和班组级评价B.公司级评价每年进行一次C.项目组级评价，由企业管理者组织有关人员对施工中应遵守的法律法规和其他要求的执行情况进行一次合规性评价D.当某个阶段施工时间超过半年时，合规性评价不少于2次【答

8、案】： B 21、下列项目成本分析所依据资料中，可以计算项目当前实际成本,并可以确定变动速度和预测成本发展趋势的是（ ）。A.统计核算B.表格核算C.会计核算D.业务核算【答案】： A 22、下列施工检验批验收的做法中，正确的是（ ）。 （2015）A.存在一般缺陷的检验批应推倒重做B.某些指标不能满足要求时，可予以验收C.严重缺陷经加固处理后能满足安全使用要求，可按技术处理方案进行验收D.经加固处理后仍不能满足安全使用要求的分部工程可缺项验收【答案】： C 23、根据定义，项目信息管理是通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理，使项目的信息能方便和有效地（ ）。A.获取、采集、分类、交流和应

9、用B.获取、存储、存档、处理和交流C.采集、存档、分类、处理和应用D.采集、分类、存档、处理和交流【答案】： B 24、双代号网络计划中，某工作最早第3天开始，工作持续时间2天，有且仅有2个紧后工作，紧后工作最早开始时间分别是第5天和第6天，对应总时差是4天和2天。该工作的总时差和自由时差分别是（）。A.3天，0天B.0天，0天C.4天，1天D.2天，2天【答案】： A 25、根据项目进度控制不同的需要和不同的用途，业主方和项目各参与方可以构建多个不同的建设工程项目进度计划系统，下列属于由不同深度的计划构成进度计划系统的是（ ）A.总进度规划B.指导性规划C.控制性规划D.实施性规划【答案】：

10、 A 26、物资采购合同中，（）验收方式是运用最广泛的。A.驻场B.提货C.接运D.入库【答案】： D 27、下列工程质量问题中，可不做专门处理的是（ ）。A.某高层住宅施工中，底部二层的混凝土结构误用安定性不合格的水泥B.某防洪堤坝填筑压实后，压实土的干密度未达到规定值 C.某检验批混凝土试块强度不满足规范要求，但混凝土实体强度检测后满足设计要求 D.某工程主体结构混凝土表面裂缝大于 0.5mm【答案】： C 28、建设项目工程总承包方的工作程序中，进行项目策划、编制项目计划属于项目（ ）阶段的工作。 A.启动B.初始C.设计D.施工【答案】： B 29、编制安全技术措施计划的一般步骤中，在

11、风险确定之后紧接着需要进行的工作是（ ）。A.危险源识别B.风险评价C.评价安全技术措施计划的充分性D.制订安全技术措施计划【答案】： B 30、安全预评价是在建设工程项目前期，应用安全评价的原理和方法对工程项目的危险性、危害性进行（ ）评价。A.定性分析B.预测性C.定量分析D.预先分析【答案】： B 31、对某办公大楼二层一施工段内的框架柱钢筋制作的质量，应按一个（ ）进行验收。A. 单位工程B. 分部工程C. 分项工程D. 检验批【答案】： D 32、某施工企业针对建筑主体钢结构工程编制专项施工方案，该施工方案应由（）进行审批。（2018年真题）A.总包单位项目技术负责人B.专业分包单位

12、技术负责人C.总包单位技术负责人D.专业分包单位项目技术负责人【答案】： C 33、根据建筑工程生产施工的特点，目前我国工程项目施工的质量计划常用施工组织设计或（ ）的文件形式进行编制。 A. 施工质量责任制B. 施工全程计划C. 施工项目管理实施规划D. 施工质量保证体系【答案】： C 34、根据质量事故产生的原因，属于管理原因引发的质量事故是（ ）。A.盲目追求利润引发的质量事故B.材料检验不严引发的质量事故C.采用不适宜施工方法引发的质量事故D.对地质情况估计错误引发的质量事故【答案】： B 35、已知工程网络计划中某工作的自由时差为5d，总时差为7d。监理工程师在检查进度时发现只有该工

13、作实际进度拖延，且影响工期3d，则该工作实际进度比计划进度拖延（ ）d。 A. 10B. 8C. 7D. 3【答案】： A 36、某工程项目总价值为1000万元，合同工期为18个月，现因建设条件发生变化而加额外工程费用500万元，则承包方可提出的工期索赔为（）。A.27 B.24 C.9 D.6【答案】： C 37、由于建筑产品的多样性和（ ）生产的组织方式，决定了各建设工程项目的质量特性和目标的差异，但它们的质量形成过程和影响因素却有共同的规律。A.特殊性B.单件性C.普遍性D.一般性【答案】： B 38、项目的实施期指的是()。A.自项目开始到项目完成B.自决策到动用前准备C.自设计到竣工

14、验收D.自招标到竣工验收【答案】： A 39、某工程公司工期为3个月，2013年5月1日开工，57月份计划完成工程量分别为500t、2000t、1500t，计划单价为5000元/t；实际完成工程量分别为400t、1600t、2000t，57月份实际价格均为4000元/t。则6月末的费用偏差为（ ）万元。A.160B.-160C.200D.-200【答案】： C 40、（2020年真题）项目管理机构进行成本核算。核算周期按（）确定。A.业主方的具体指示B.合同约定的核算周期C.规定的会计周期D.项目实际施工周期【答案】： C 41、根据中华人民共和国招标投标法及相关法规，对必须招标的项目，招标人

15、行为符合要求的是（）。A.就同一招标项目向潜在投标人提供有差别的项目信息 B.委托两家招标代理机构，设置两处报名点接受投标人报名 C.以特定行业的业绩、奖项作为加分条件 D.限定或者指定特定的品牌【答案】： B 42、我国建设工程的业主方选择设计方案和设计单位的主要方式是()。A.设计竞赛B.设计招标C.直接委托D.设计竞赛与设计招标结合【答案】： B 43、某网路计划中，工作N的持续时间为6天，最迟完成时间为第25天，该工作三项紧前工作的最早完成时间分别为第10天，第12天和第13天，则工作N的总时差是（）天。（2018年真题）A.12B.8C.6D.4【答案】： C 44、成本分析的基础是

16、（）。A.分部分项工程成本分析B.单位工程成本分析C.单项工程成本分析D.月（季）度成本分析【答案】： A 45、与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式在合同价格方面的特点是（）。A.合同总价一次性确定，对业主投资控制有利B.施工总承包管理合同中确定总承包管理费和建安工程造价C.所有分包工程都需要再次进行发包，不利于业主节约投资D.分包合同价对业主是透明的【答案】： D 46、技术经济指标用以衡量()的水平。A.科技创效B.技术管理C.组织施工D.管理施工【答案】： C 47、关于施工质量事故报告和调查处理程序，下列说法正确的是（ ）。A.工程质量事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位

17、负责人报告B.事故防范和整改措施属于事故报告的内容C.事故调查以后应立即制定事故处理的技术方案D.事故处理包括事故的技术处理和事故的责任处罚两方面【答案】： D 48、国际工程施工承包合同争议解决的方式中，最常用、最有效，也是应该首选的是（）。A.仲裁B.协商C.调解D.诉讼【答案】： B 49、确定预警级别和预警信号标准，属于安全生产管理预警分析中（）的工作内容。A.预警监测 B.预警评价 C.预警信息管理 D.预警评价指标体系的构建【答案】： B 50、关于施工合同分析的说法，正确的是（ ）。A.合同分析就是分析合同中的漏洞，发现索赔的机会B.合同分析中对于发包人，主要分析发包人的监督责任

18、C.工程变更的补偿范围越大，承包人风险就越小D.对于拖欠工程款的合同责任的分析是合同价格分析的重点内容【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、下列费用按照费用构成要素划分，属于企业管理费的有（）。A.管理人员工资 B.检验试验费 C.固定资产使用费 D.工具使用费 E.材料费【答案】： ABCD 2、根据财政部关于印发的通知（财会201317号），建筑业企业可设置的成本项目有（）。A.直接人工B.借款费用C.相关税费D.其他直接费用E.分包成本【答案】： AD 3、下列属于项目管理机构负责人的权限的有（ ）。A.进行授权范围内的任务分解和利益分配B.组织或参与评价项目管理绩效C.主持制定

19、并落实质量、安全技术措施和专项方案，负责相关的组织协调工作D.参与组织对项目各阶层的重大决策E.在组织制度的框架下制定项目管理机构管理制度【答案】： D 4、关于建设工程项目管理的说法，正确的有（ )。A.建设工程管理工作的核心任务是为工程的建设和使用增值B.业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程C.项目决策阶段项目管理工作的任务之一是进行项目定义D.建造师的业务范围只限于项目实施阶段的项目管理工作E.只有施工企业对项目的管理才称为施工方的项目管理【答案】： ABC 5、下列建设工程项目进度控制措施中，属于技术措施的有（）A.分析装配式混凝土结构和现浇混凝土结构对施工进度的影响B.采用网

20、络计划技术优化工程施工工期C.分析无粘结预应力混凝土结构的技术风险D.通过比较钢网架高空散装法和高空滑移法的优缺点选择施工方案E.通过变更落地钢管脚手架为外爬式脚手架缩短工期【答案】： AD 6、下列建设工程项目风险中，属于经济与管理风险的有（）。 2016A.事故防范措施和计划 B.工程施工方案 C.现场与公用防火设施的可用性 D.承包方管理人员的能力 E.引起火灾和爆炸的因素【答案】： AC 7、下列建设工程项目进度控制措施中，属于管理措施的有（ ）。（2015）A.选择合同结构B.分析工程风险C.建立管理组织体系D.确定物资采购模式E.明确管理职能【答案】： ABD 8、某施工单位已经完

21、成一座消防泵站基础工程的施工，现在需要对该基础工程进行A. 投标报价成本B. 施工预算C. 施工概算D. 实际工程量、实耗人工和材料E. 计划工程量、计划人工和材料【答案】： ABD 9、根据建设项目工程总承包合同示范文本（试行）（GF-2011-0216），承包人主要权利和义务有（ ）。A.根据合同约定，自费修复竣工后试验中发现的缺陷B.按照合同约定和发包人的要求，提出相关报表C.根据合同约定，以书面形式向发包人发出暂停通知D.根据合同约定，对因发包人原因带来的损失要求赔偿E.负责办理项目审批，核准或备案手续，取得项目用地的使用权【答案】： ABCD 10、单位工程施工组织设计和分部（分项）

22、工程施工组织设计均应包括的内容有（）。A.施工安全管理计划B.工程概况C.施工特点分析D.各项资源需求量计划E.主要技术经济指标【答案】： BCD 11、在一个建设工程项目实施过程中，工作流程组织的范畴包括（ ）。A.合同处理的流程组织B.管理工作的流程组织C.物资采购流程组织D.信息处理的流程组织E.保修的流程组织【答案】： BCD 12、下列损失中，属于建设工程人身意外伤害险中除外责任范围的有（ ）。A.项目建设人员由于施工原因而受到人身伤害的损失B.被保险人不忠实履行约定义务造成的损失C.战争或军事行为所造成的损失D.投标人故意行为所造成的损失E.项目法人和承包人以外的第三人由于施工原因

23、受到的财产损失【答案】： BCD 13、根据环境管理体系 要求及使用指南GB/T 24001-2016，下列环境管理体系构成内容中，属于“绩效评价”部分的有（）。A.检测、测量、分析和评价B.不符合和纠正措施C.内部审核D.管理评审E.持续改进【答案】： ACD 14、施工安全技术措施的一般要求包括（ ）。A.必须在立项前制定B.要有全面性C.要有针对性D.必须包括应急预案E.要有可行性和可操作性【答案】： BCD 15、下列情况属于合同交底的工作包括（ ）。A.学习合同，对合同的主要内容做出解释和说明B.确保施工现场的道路、水电、临时设施等施工条件C.将合同事件责任分解落实到备工程小组或分包

24、人，D.了解合同双方的合同责任和工作范围E.召开生产调度会议【答案】： ACD 16、关于建设工程项目管理的说法，正确的有（）。A.业主方是建设工程项目生产过程的总组织者 B.建设工程项目各参与方的工作性质和工作任务不尽相同 C.建设工程项目管理的核心任务是项目的费用控制 D.施工方的项目管理是项目管理的核心 E.实施建设工程项目管理需要有明确的投资、进度和质量目标【答案】： AB 17、 建设工程施工合同(示范文本)GF20170201规定，在合同履行过程中，因（）导致工期延误和(或)费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和(或)增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润。A.监理人未按合同

25、约定发出指示、批准等文件B.发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏C.发包人在计划开工日期之日起第4天才同意下达开工通知D.发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件E.承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活【答案】： ABD 18、关于劳务分包合同的说法，正确的有（ ）。A.劳务分包人负责编制施工组织设计B.劳务分包合同的劳动报酬，可以采用固定价格或变动价格C.劳务工作完成，经承包人认可后28天内，劳务分包人向承包人递交完整的结算资料D.劳务分包人的自有机械，由劳务分包人办理保险，支付保险费E.运至施工现场的待安装设备，不

26、需劳务分包人支付保险费【答案】： BD 19、关于建设工程施工现场文明施工的说法，正确的有（ ）。A.施工现场必须实行封闭管理，设置进出口大门，制定门卫制度，严格执行外来人员 进场登记制度B.沿工地四周连续设置围挡，市区主要道路和其他涉及市容景观路段的工地围挡的高 度不得低于1. 8mC.项目经理是施工现场文明施工的第一责任人D.施工现场设置排水系统，泥浆、污水、废水有组织地直接进入下水道E.现场建立消防领导小组，落实消防责任制和责任人员【答案】： AC 20、根据建设工程监理规范（GB 503192000)，属于工程建设监理规划内容的有（ ）。A.建设工程概况B.监理工作的控制要点及目标值C

27、.监理工作制度D.监理工程进度计划E.监理设施【答案】： AC 21、职业健康安全管理体系一级要素检查中包含要素包括（ ）。A.绩效测量和监视B.事件调查、不符合、纠正措施和预防措施C.记录控制D.内部审核E.评审【答案】： ABCD 22、根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，下列不良行为中，属于承揽业务方面的有（）。（2016）A.允许其他单位或个人以单位名义承揽工程B.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重C.以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标D.将承包的工程转包或者违法分包E按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗【答案】： BCD 23、下列

28、影响工程进度因素中,属于承包人可以要求合理延长工期的有（ ）。A.业主在工程实施中增减工程量对工期产生不利影响B.业主在工程实施中改变工程设计对工期产生不利影响C.因进场材料不合格而对工期产生不利影响D.因施工操作工艺不规范而对工期产生不利影响E.突发的极端恶劣的气候对工期产生不利影响【答案】： AB 24、以下工作流程属于物质流程组织的是（）。A.钢结构深化设计B.设计变更C.弱电工程物资采购D.投资控制E.与生成月度进度报告有关的数据处理【答案】： AC 25、一般情况下，下列属于质量控制点重点控制对象的是（）。A.高空作业B.砌筑与抹灰间的时间间隔C.钢筋的质量与性能D.常见的质量通病E

29、.材料的数量【答案】： ABCD 26、工程项目施工成本管理的基础工作包括（）。A.及时进行成本核算 B.建立成本管理责任体系 C.建立企业内部施工定额 D.编制项目成本计划 E.科学设计成本核算账册【答案】： BC 27、关于世界银行贷款项目工程和货物采购方式的说法，正确的有（）。（2018年真题）A.可以采用直接签订合同的方式B.国际竞争性招标方式属于公开招标C.首选国际竞争性招标方式D.有限国际招标方式相当于邀请招标E.不允许采用自营工程和询价采购的方式【答案】： ABD 28、装配式混凝:士建筑预制构件的进场质量验收，对不允许出现裂缝的预应力混凝土构件应检验的内容包括（）A.承载力B.

30、挠度C.抗裂D.强度E.灌料强度【答案】： ABC 29、项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，在企业法定代表人授权范围内，行使的管理权力有()。A.调整项目投资目标B.组织项目管理班子C.调配并管理进入工程项目的人力.物资D.选择施工作业队伍E.进行合理的经济分配【答案】： BCD 30、项目业主方和项目参与各方往往分散在不同地点，因此信息处理应考虑充分利用远程数据通信方式，如（ ）。A.通过电子邮件收集、发布信息B.通过基于互联网的项目专用网站交流信息C.通过基于互联网的项目信息门户协同工作D.通过数据库获取信息E.基于互联网远程教育、培训【答案】： ABC 31、国际工程承包合同争议的

31、非诉讼纠纷解决方式有( )。A.仲裁B.诉讼C.纠纷审议委员会D.NEC裁决程序E.FIDIC合同条件下的工程师准仲裁【答案】： ACD 32、关于工程质量检查验收的项目划分的说法，正确的有（）。A.具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物为一个单位工程B.分部工程的划分应按专业性质、工程部位确定C.子分部工程应按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分D.分项工程可由一个或若干个检验批组成E.一般室外工程可划分为单位工程和分部工程【答案】： ABD 33、施工承包合同采用成本加酬金计价方式时，业主和承包商应注意( )。A.必须完整而明确地规定承包人工作B.必须将设计和施工方面

32、的变化控制在最小限度内C.必须有一个明确的如何向承包商支付酬金的条款，包括支付时间和金额百分比D.应该列出工程费用清单，要规定一套详细的工程现场有关的数据记录、信息存储甚至记账的格式和方法E.应该保留有关工程实际成本的发票或付款的账单，表明款额已经支付的记录或【答案】： CD 34、关于业主方项目管理目标和任务的说法中，正确的有（）。( 2015真题 )A.关于业主方项目管理是建设工程项目管理的核心 B.关于业主方项目管理工作不涉及施工阶段的安全管理工作 C.关于业主方项目管理目标包括项目的投资目标、进度目标和质量目标 D.关于业主方项目管理目标不包括影响项目运行的环境质量 E.关于业主方项目

33、管理工作涉及项目实施阶段的全过程【答案】： AC 35、关于建设工程项目管理规划的说法，正确的有( )。（2012）A.建设工程项目管理规划仅涉及项目的施工阶段和保修期B.除业主方以外，建设项目的其他参与单位也需要编制项目管理规划C.如果采用工程总承包模式，业主委托总承包方编制建设工程项目管理规划D.建设工程项目管理规划编制完成后不需调整E.建设工程项目管理规划内容涉及的范围和深度，应视项目的特点而定【答案】： BC 36、物质流程组织对于建设工程项目而言，指的是项目实施任务的工作流程组织，如（）工作流程。A.钢结构深化设计B.项目立项C.弱电工程物资采购D.外立面施工E.设计变更【答案】：

34、ACD 37、采用固定总价合同时，承包商承担的价格风险有（ ）。A.漏报项目B.报价计算错误C.工程范围不确定D.工程量计算错误E.物价和人工费上涨【答案】： AB 38、关于施工企业项目经理的表述，正确的有（ ）。A.在全面实施建造师执业资格制度后无需再坚持落实项目经理岗位责任制B.项目经理岗位是保证工程项目建设质量、安全、工期的重要岗位C.项目经理是企业任命的一个项目的项目管理班子的负责人D.项目经理的任务仅限于主持项目管理工作E.项目经理不是一个管理岗位，而是一个技术岗位【答案】： BCD 39、建设工程项目风险中，属于工程环境风险的有（ ）.A.自然灾害B.岩土地质条件和水文地质条件C

35、.引起火灾和爆炸的因素D.工程物资E.现场与公用防火设施的可用性【答案】： ABC 40、下列建设工程项目信息中，属于技术类信息的有（ ）。A.进度计划B.施工方案C.隐蔽验收记录D.桩基检测报告E.工程量清单【答案】： BCD 41、施工项目月度成本分析的依据是当月的成本报表，分析的方法和内容包括（ ）。A. 通过实际成本与预算成本的对比，分析当月的成本降低水平B. 通过实际成本与目标成本的对比，分析目标成本的落实情况C. 通过累计实际成本与累计预算成本的对比，分析竣工成本降低水平D. 通过对各成本项目的成本分析，了解成本总量的构成比例E. 通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更加有效的节

36、约途径【答案】： ABD 42、无论是在决策阶段还是在实施阶段，建设工程项目技术策划均应在()等方面进行分析和论证。A.管理技术B.技术方案C.风险技术D.关键技术E.技术体系【答案】： BD 43、（2019年真题）施工项目专项成本分析包括（）。A.月度成本分析B.年度成本分析C.成本盈亏异常分析D.工期成本分析E.资金成本分析【答案】： CD 44、工程项目策划要整合多方面的知识和经验，其中包括（ ）。 A.设计经验B.开发经验C.项目结构与分析技术D.施工经验E.管理经验【答案】： AD 45、单位工程竣工成本分析包括的内容有（ ）。A.目标利润分析B.目标成本分析C.预算成本分析D.主

37、要资源节超对比分析E.主要技术节约措施及其经济效果分析【答案】： D 46、某建设工程项目采用施工总承包方式，其中的幕墙工程和设备安装工程分别进行了专业分包，对幕墙工程施工质量实施监督控制的主体有（ ）等。A.政府的工程质量监督部门B.幕墙设计单位C.设备安装单位D.建设单位E.幕墙玻璃供应商【答案】： ABD 47、关于竣工质量验收程序和组织，下列说法正确的是（ ）。A.实行监理的工程，工程竣工报告须经监理工程师签署意见。B.建设单位应对工程质量进行竣工验收预验收，存在施工质量问题时，应由施工单位及时整改C.工程竣工质量验收由建设单位负责组织实施D.建设单位应当在验收工程竣工验收 14 个工

38、作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构E.参与工程验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法待意见一致后，重新组织工程竣工验收。【答案】： C 48、关于施工质量事故调查处理的说法，正确的有（）。 2016A.未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织调查B.在事故原因分析中，必要时要组织对事故项目进行检测鉴定和专家技术论证C.事故处理应包括对事故相关责任者实施行政处罚D.事故处理报告应包括对事故相关责任者的处罚情况和事故处理的结论E.制定事故处理技术方案时，只需考虑使用功能，不需考虑成本【答案】： ABCD 49、（2020年真题）关于施工项目安全技术交底的说法,正确的有（）A.施工项目必须实行逐级安全技术交底B.交底内容应针对潜在危险因素和存在问题C.涉及“四新“项目,必须经过两阶段技术交底D.定期向多工种交叉施工的作业队做口头技术交底E.交底时应将施工程序向班组长进行详细交底【答案】： ABC 50、建设工程项目的施工方案包括（ ）。A. 材料采购方案B. 技术方案C. 人员培训方案D. 组织方案E. 质量管理认证方案【答案】： BD