一级建造师之一建工程法规题库完整版含答案（A卷）.docx

《一级建造师之一建工程法规题库完整版含答案（A卷）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库完整版含答案（A卷）.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库完整版含答案（A卷）第一部分 单选题(50题)1、甲建筑公司承建乙市一住宅项目,采用租赁方式向乙市建筑机械租赁公司租赁一物料提升机,以降低成本.该物料提升机为乙建筑机械租赁公司刚刚购买,但缺少产品合格证明,下列说法正确的是（ ）。A.不能出租使用B.可以出租使用C.经建设单位批准后可以出租使用D.经建设行政管理部门批准后可以出租使用【答案】： A 2、（2020年真题）根据企业所得税法，下列收入中，应当征收企业所得税的是（）。A.利息收入B.依法收取并纳入财政管理的政府性基金C.依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费D.财政拨款【答案】： A 3、招投标法实施条例规

2、定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标（ ）。A.需要采用不可替代的专利或者专有技术B.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大C.采购人依法能够自行建设、生产或者提供D.涉及国家秘密、抢险救灾【答案】： B 4、当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（）。 2016A.受案的仲裁委员会决定 B.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定 C.工程所在地的基层人民法院裁定 D.合同签订地的中级人民法院裁定【答案】： B 5、强制性标准监督检查的内容不包括（ ）。A.有关工程技术人

3、员是否熟悉、掌握强制性标准B.工程项目采用的计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定C.工程项目的安全、质量、卫生及环境保护是否符合强制性标准的规定D.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定【答案】： C 6、下列关于商标及商标专用权的说法，正确的是（）。A.商标专用权的内容只包括财产权B.未经核准注册的商标也可以受商标法保护C.商标专用权即商标注册人对其注册商标充分支配和完全使用的权利D.注册商标的有效期自申请之日起计算【答案】： A 7、根据国务院关于加强和改进消防工作的意见，施工企业消防安全第一责任人是其（）。( 2015真题 )A.专职安全员 B.法定代表人 C.专职消防安全

4、员 D.施工项目负责人【答案】： B 8、建设工程竣工时发现的非施工单位原因的质量问题或质量缺陷,施工单位也有义务修复或返修,其返修的费用和造成的损失应由()承担。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.责任方【答案】： D 9、下列投标行为中，属于弄虚作假骗取中标的有（ ）。A.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出 B.投标人提交显著低于其成本的报价C.使用伪造、变造的许可证件D.投标人提供虚假的项目负责人劳动关系证明E.不同投标人的投标文件相互混装【答案】： C 10、下列关于设计单位质量责任和义务的说法中，正确的是（ ）。A.设计单位可以不按照勘察成果文件进行建设工程设计B.有特殊

5、要求的建筑材料，设计单位可以指定生产厂、供应商C.设计单位有权将其所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成D.设计深度由设计单位确定【答案】： B 11、仲裁协议应当具备的内容是（）。A.仲裁事项、仲裁员、选定的仲裁委员会 B.请求仲裁的意思表示、选定的仲裁委员会、仲裁事项 C.仲裁事项、仲裁规则、选定的仲裁委员会 D.仲裁事项、仲裁地点、仲裁规则【答案】： B 12、乙同意储存甲的20箱食品。乙开具了仓单，甲将提取这些食品的权利转让给了丙，仓单上有丙的背书和保管人签字。有效储存期届满后第三周，丙在提取这些食品时发现食品已变质，其保质期为有效储存期满后的第一周末。此损失应由()。A.乙承担赔

6、偿责任B.丙承担该损失C.甲承担赔偿责任D.乙和丙应共同承担损失【答案】： B 13、关于施工许可证的颁发，说法正确的是（ ）。A.发证机关应自受理申请之日起7日，对符合规定的，颁发施工许可证B.对于证明文件不全的，可以10日内一次告知建设单位需要补正的全部内容C.证明文件补全后，审批时间可以作相应顺延D.对于不符合条件的，应当自收到申请之日起7日内书面或口头通知建设单位，并说明理由【答案】： C 14、某施工单位与采石场签订了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同履行，施工单位交付了3万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4万元。则本案中采石场最多应支付给施工单

7、位( )万元。A. 10 B. 7 C. 6 D. 4【答案】： B 15、根据建设工程价款结算暂行办法规定，关于发承包人未按规定时限办理事项的处理说法正确的是（ ）。A.发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，逾期未答复的，按照合同约定处理，合同没有约定的，竣工结算文件视为已被认可B.承包人未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负C.承包人可以催告发包人支付结算价款，如达成延期支付协议，发包人按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息D.承包人与发包人未达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商将该工程折价，建设工程的价款就承包人因发包人违约所

8、造成的价款有优先受偿权【答案】： C 16、根据建设工程安全生产管理条例，建设单位应当在拆除工程施工（ ）日前，将需要备案的资料报送相关部门备案。A.5B.7C.15D.30【答案】： C 17、关于民事纠纷和解的说法，正确的是（）。2017A.当事人达成和解协议的，进行中的诉讼程序自行终结 B.和解协议具有强制执行力 C.和解可以与仲裁、诉讼程序相结合 D.和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中【答案】： C 18、下列合同中，属于实践合同的是（）。 2016A.保管合同 B.运输合同 C.租赁合同 D.建设工程合同【答案】： A 19、道路交通事故、火灾事故自发生之日起( )日内，事故造成的伤亡

9、人数发生变化的，应当及时补报。A.7B.14C.15D.28【答案】： A 20、下列关于上位法与下位法效力的说法中，错误的是（ ）。A.法律的效力仅次于宪法而高于其他法的形式B.行政法规的效力高于地方性法规和部门规章C.地方性法规的效力高于本级和下级地方政府规章D.部门规章的效力高于地方政府规章【答案】： D 21、某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元，根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（ ）万元。A. 100B. 200C. 600D. 1000【答案】： C 22、施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用

10、，不能用于 （）A.安全防护用具的釆购 B.安全生产条件的改善C.安全施工措施的落实 D.安全管理人员的加班补贴【答案】： D 23、以下关于仲裁开庭审理程序的表述中，不正确的是（ ）。A. 申请人经书面通知，无正当理由拒不到庭的，视为撤回仲裁申请B. 申请人未经法庭许可中途退庭的，视为撤回仲裁申请C. 被申请人经书面通知，无正当理由拒不到庭的，可以延期另行安排开庭D. 被申请人未经法庭许可中途退庭的，可以缺席审理并裁决【答案】： C 24、根据劳动合同法，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起()内订立书面劳动合同。（2014）A.1个月B.2个月C.3个

11、月D.半年【答案】： A 25、某建筑公司承包了某工程，该工程计划于5月15日开工，该建筑公司在5月5日与保险公司签订了建筑职工意外伤害保险合同，5月8日，该建筑公司工作人员在巡视工地现场时发生了意外事故，建筑公司拟向保险公司索赔，此时保险公司承担保险责任的期限起算时间应为()。A.5月5日B.5月8日C.5月15日D.6月15日【答案】： C 26、下列关于施工单位安全生产责任制度的说法，正确的是（ ）。A.施工单位主要负责人是指施工单位法定代表人B.施工单位的项目负责人对项目的安全施工负责C.专职安全生产管理人员应常驻现场对安全生产进行监督检查D.装修工程应按照工程总造价配备相应数量的专职

12、安全生产管理人员【答案】： B 27、工程经建设单位组织验收合格后投入使用，2年后外墙出现裂缝，经查是由于设计缺陷造成的，则下列说法正确的是（）。A.施工单位维修，建设单位直接承担费用B.建设单位维修并承担费用C.施工单位维修并承担费用D.施工单位维修，设计单位直接承担费用【答案】： A 28、关于劳务派遣，下列说法正确的是（ ）。A.劳务派遣单位与被派遣劳动者签订临时用工劳动合同B.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位每月支付1000元C.派遣单位可以收取派遣人员一定的岗前培训费D.被派遣劳动者享有与用工单位的劳动者同工同酬的权利【答案】： D 29、甲区A公司将位于丙市价值5000万元的

13、写字楼转让给乙区B公司，后双方发生争议，经丁区人民调解委员会调解达成协议：B公司在1个月内支付购房款。双方又对该协议申请法院作出司法确认裁定。关于本案及司法确认的表述，下列选项正确的有()。A.双方应自调解协议生效之日起30日内各自提出申请B.可向甲区或乙区法院提出申请C.该调解协议经裁定有效，B公司不履行的，A公司可向法院申请强制执行D.司法确认申请被裁定驳回的，双方可变更原调解协议或达成新的调解协议，但不可以向法院起诉【答案】： C 30、某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业，该切割机租赁还有 3 个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付

14、绐该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为A.简易交付B.拟制交付C.指示交付D.占有改定【答案】： C 31、劳动争议仲裁委员会由劳动行政部分代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员主任由（）担任。（2014）A.同级工会代表B.劳动行政部分代表C.用人单位代表D.人民法院指定的人员【答案】： B 32、下列保险合同属于强制保险合同的是()。A.设计责任保险B.安装工程一切险C.工伤保险D.意外伤害保险【答案】： C 33、某机电设备安装工程在开工之初办理了设备安装一切险，安装合同计于2007年7月2日完工，后安装工程于2007年6月5日经建设、设计、监理和施工单位联合

15、验收合格，监理单位于6月8日签发验收合格证书，6月20日施工单位将整个工程交付建设单位投入使用。则该项目安装工程一切险的责任终止日为()。A.2007年7月2日B.2007年6月5日C.2007年6月8日D.2007年6月20日【答案】： B 34、关于评标的说法，正确的是（）。2014A.招标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果D.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明【答案】： D 35、根据建筑起重机械安全监督管

16、理规定，应当予以报废的起重机械是（ ）A.须修理才能达到安全技术标准的 B.超过制造厂家规定的使用年限的C.无安全技术档案的 D.无齐全有效的安全保护装置的【答案】： B 36、在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据( )的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。（2012）A.文物保护单位B.建设单位C.施工单位D.设计单位【答案】： A 37、建设单位为了项目能够尽快投产，要求施工单位将合同约定的9个月合理工期压缩至6个月，则建设单位可能承担的法律责任不包括（）。A. 责令其限期改正B. 对其处20万元以上50万元以下的罚款C. 造成重大安全事故

17、，构成犯罪，承担刑事责任D. 建设单位直接责任人员承担相应行政责任【答案】： C 38、关于建设工程施工合同解除的说法,正确的是（ ）A.合同约定的工期内承包人没有完工,发包人可以解除合同B.发包人未合同约支付工程价,承包人可以解除合同C.承包人将承包的工程转包发包人可以解除合同D.承包人已经完工的建设工程质不合格,发包人可以解除合同【答案】： C 39、人民法院收到起诉状，无论是否符合立案条件，确定是否立案的时间是()。A.5日内B.7日内C.10日内D.15日内【答案】： B 40、某工程项目于11月8日通过竣工验收，根据建设工程质量管理条例的规定，建设单位应当在（）前将建设工程竣工验收报

18、告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.11月13日B.11月18日C.11月23日D.12月28日【答案】： C 41、（2020年真题）甲施工企业就施工合同纠纷向仲裁委员会申请仲裁，该案件由三名仲裁员组成仲裁庭，该案件的仲裁员（）。A.由甲施工企业选定一名B.只能由仲核委员会主任指定C.由甲施工企业选定两名D.由甲施工企业选定三名【答案】： A 42、根据企业所得税法,下列收入中,应当征收企业所得税的是0A.利息收入B.依法收取并纳入财政管理的政府性基金C.依法收取井纳入财政管理的行政事业性收费D.财政拨款【答案】： A 43

19、、关于保险索赔的说法，正确的是（）。2017A.保险事故发生后，索赔时仅需被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料 B.保险单上载明的保险财产没有全部损失，但其损害程度已无法修理，只能按照部分损坏进行索赔 C.保险事故发生后，应当及时通知保险人 D.如果一个建设工程项目，同时由多家保险人承保，则应当平均分配赔偿金额【答案】： C 44、在工程建设活动中，施工企业与建设单位形成的是（）。A.刑事法律关系 B.民事商事法律关系 C.社会法律关系 D.行政法律关系【答案】： B 45、当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（）。（201

20、6）A.受案的仲裁委员会决定B.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定C.工程所在地的基层人民法院裁定D.合同签订地的中级人民法院裁定【答案】： B 46、根据民法典，债权人将合同中的权利转让给第三人的，（ ）。（2015）A.须经债权人同意，且需办理公证手续B.无需经债务人同意，也不必通知债务人C.无需债务人同意，但需办理公证手续D.无需经债务人同意，但需通知债务人【答案】： D 47、某施工企业向水泥厂发函，询问某种型号的水泥的销售价格，水泥厂立即将各种型号的水泥价格发函报给了该施工企业。对前后两封信函，下列说法正确的是()。A.两封信函都属于要约B.两封信函都属于要约邀请C.第一封信函属于要

21、约，第二封信函属于承诺D.第一封信函属于要约邀请，第二封信函属于要约【答案】： B 48、甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据民法典，该合同为（ ）合同。A. 有效B. 无效C. 效力待定D. 可变更、可撤销【答案】： B 49、国家一级建造师的主要执业范围是（ ）。A. 担任建设工程项目施工的项目经理B. 担任建设工程项目评估人员C. 从事建设工程项目咨询工作D. 从事建设工程项目预算工作【答案】： A 50、甲建筑公司与乙水泥厂约定，如果此次施工项目中标了，就购买乙水泥厂的水泥1000吨，并为此交付了1万元定金。但是，甲建筑公司没有中标，也就没有去购买乙水泥厂的水泥

22、，则（ ）。 A. 这1万元定金归乙水泥厂所有B. 乙水泥厂应该返回给甲建筑公司2万元C. 乙水泥厂应该返回给甲建筑公司1万元D. 乙水泥厂应该返回给甲建筑公司5000元【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、关于工程建设缺陷责任期确定的说法，正确的有（）。2014A.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期 B.缺陷责任期一般为6个月，12个月或24个月 C.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工报告后60天后，自动进入缺陷责任期 D.缺陷责任期一般从工程通过竣（交）工验收之日起计 E.承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【答案】： BD 2

23、、工程建设强制性标准监督管理的内容，包括对（）是否组织有关工程技术人员对工程建设强制性标准的学习和考核进行监督检查。.A.建设单位 B.造价咨询单位 C.施工单位 D.设计单位 E.合同管理机构【答案】： ACD 3、某大型体育场项目竣工验收合格后15日内，建设单位应向有关部门提交的竣工验收备案文件包括（ ）。 A. 工程竣工验收备案表B. 工程竣工验收报告C. 规划、消防、节能、环保部门出具的认可文件或准用文件D. 施工单位签署的质量保修书E. 施工许可证【答案】： ABCD 4、民事诉讼是建设工程纠纷解决的一种常见途径，当发生争议时，()可能成为诉讼参与人。A.建设单位B.施工单位C.造价

24、鉴定机构D.现场监理工程师E.主审法官【答案】： ABCD 5、关于建设工程返修的说法，正确的有（ ）。A.返修指施工单位对质量不符合约定的建设工程在合理期限内进行修理或者返工、改建B.竣工验收不合格的建设工程，施工单位应当负责返修C.施工过程中出现质量缺陷的建设工程，施工单位应当负责返修D.对于非施工单位原因造成的质量缺陷，施工单位应当负责返修E.建设工程质量缺陷发生的返修费用均由施工单位负责【答案】： ABCD 6、根据建造师注册管理的规定，下列属于不应批准注册申请的情形包括（ ）。A. 李某因工伤丧失了民事行为能力B. 张某取得资格证书4年后方才申请注册C. 赵某将申请通过考试的两个专业

25、类别在两个单位注册D. 魏某将申请通过考试的两个专业类别在两个单位分别注册E. 王某取得资格证书一年后才申请注册【答案】： ABCD 7、申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，可以申请行政复议。关于该行政复议的说法，正确的有（）。（2016）A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议C.申请人申请行政复议不可以口头申请D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后15日内进行审查，决定是否受理【答案】： ABD 8、仲裁裁决被人民法院依法撤销或裁定不予执行后，当事人

26、就该纠纷( )。A.可以依据原仲裁协议重新组成仲裁庭申请仲裁B.可以依据重新达成的仲裁协议申请仲裁C.可以向人民法院起诉D.可以申请做出撤销或裁定的法院继续审理E.可以协商和解【答案】： BC 9、下列工程项目中无须办理施工许可证的是（ ）。A.建筑面积为350平方米采暖改造工程B.工程投资额38万元的节能工程C.农民在宅基地上建造的二层自建房屋D.防洪堤汛期抢修工程E.外资工程【答案】： CD 10、申请人向仲裁委员会提出仲裁申请后，被申请人拒不提交答辩书但提出仲裁反请求，则仲裁委员会应( )。（2012）A.中止仲裁程序B.不予受理反请求C.审查反请求是否符合受理条件D.将案件移送相关人民

27、法院E.继续审理原仲裁申请【答案】： C 11、根据建筑工程施工许可管理办法，下列建设工程中，不需要办理施工许可证的有（）。A.抢险救灾及其他临时性房屋建筑 B.农民自建低层佳宅 C.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程 D.工程投资额在50万元以下的建筑工程 E.建筑面积在500m2以下的建筑工程【答案】： ABC 12、按照建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法规定,下列不属于建筑工程五方责任主体的是( )。A.建设单位项目负责人B.工程质量监管单位项目负责人C.设计单位项目负责人D.施工单位项目经理E.监理单位专业监理工程师【答案】： B 13、下列各项中,关

28、于仲裁委员会的受理程序,说法正确的有()。A.仲裁委员会收到仲裁申请书之日起10日内,认为符合受理条件的,应当受理,并通知当事人;认为不符合受理条件的,应当书面通知当事人不予受理,并说明理由B.仲裁委员会受理仲裁申请后,应当在仲裁规则规定的期限内将仲裁申请书副本送达被中请人;申请人或被申请人有需要仲裁规则和仲裁员名册的,自行到仲裁委员会领取C.被申请人收到仲裁中请书副本后,应当在仲裁规则规定的期限内向仲裁委员会提交答辩书D.仲裁委员会收到答辩书后,应当在仲裁规则规定的期限内,将答辩书副本送达申请人E.被申请人未提交答辩书的,不影响仲裁程序的进行【答案】： CD 14、根据全国建筑市场各方主体不

29、良行为记录认定标准的规定，工程质量不良行为认定标准包括（ ）。A.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的B.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的D.未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测的E.不按照与投标人订立的合同履行义务，情节严重的【答案】： ABCD 15、下列有关法的效力的说法,正确的有()。A.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由全国人大常委会裁决B.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致,不能确定如何适用时,由国务院作出裁决C.根据授杈制定的法规与法律规定不一致,

30、不能确定如何适用时,由全国人民代表大会常务委员会裁决D.部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间具有同等效力,在各自的权限范围内施行E.同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章特别规定与一般规定不一致的,适用特别规定【答案】： ACD 16、建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工猃收的工程。使用过程中，建设单位发现该 工程主体结构出现质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉至人民法院。关于该合 同纠纷的说法，正确的有()。（2015）A.由于建设单位擅自提前使用，施工单位不需要承担保修责任B.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款C.承包人

31、应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任D.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任E.主体结构的最低保修期限是设计文件规定的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任【答案】： C 17、施工企业乙经建设单位甲同意，将部分非主体工程分包给施工企业丙，丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格，甲欲索赔。关于责任承担的说法，正确的有 （ ）。A.甲有权要求乙承担民事责任B.甲有权要求丙承担民事责任C.甲无权要求丁承担民事责任D.乙向甲承担民事责任后，有权向丙追偿E.丙向乙承担民事责任后，有权向丁追偿【答案】： ABD 18、根据

32、全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，属于施工单位不良行为的有（ ）。A.未履行注册建造师职责造成环境事故的B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的C.未在规定期限内办理资质变更手续的D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的E.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的【答案】： BCD 19、申领施工许可证时，建设单位应当提供的有关安全施工措施的资料包括（ ）。A. 安全防护设施搭设计划B. 专项安全施工组织设计方案C. 书面委托监理合同D. 安全施工组织计划E. 安全措施费用计划【答案】： AB 20、根据建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法，下列人员中，属于五方责任

33、主体项目负责人的有（）。 2016A.建设单位项目负责人 B.监理单位负责人 C.勘察单位项目负责人 D.施工单位项目经理 E.造价单位项目负责人【答案】： ACD 21、合同双方当事人可以在书面合同中协议选择（ ）人民法院，以解决双方争议纠纷。A.被告住所地B.合同备案地C.合同签订地D.合同履行地E.原告住所地【答案】： ACD 22、 根据建设工程质量管理条例,关于建设工程最低保修期限说法,正确的有（）。A.供热与供冷系统为1个采暖期、供冷期B.有防水要求的卫生间为5年C.房屋建筑的地基基础工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限D.电气管道为2年E.设备安装和装修工程为3年【答案】：

34、BCD 23、固体废物危害环境的现象产生的环节有()。A.收集B.贮存C.运输D.处置E.计划【答案】： ABCD 24、某政府投资项目，承包人提交的竣工结算报告价格为2300万元，发包人按照规定将结算资料提交同级财政局进行审计。财政局审定的价格为1800万元，承包人对其中部分结算项提出异议。关于本案，说法正确的是()。A.承包人必须接受审计结果B.政府审计是国家对建设单位的一种内部行政监督C.承包人不服审计结论的，可以与发包人重新协商D.双方协商不成的，承包人可以对发包人提起诉讼E.发包人必须按双方共同签字认可的价格而不是审计结果进行结算【答案】： BCD 25、某商业写字楼建筑，已交付投入

35、使用数年，由于外墙装饰板材坠落而致行人李某伤害，在没有充分证明自己没有过错的情况下，()应先对李某伤害赔偿承担责任。A.写字楼的产权单位B.写字楼的施工单位C.写字楼的设计单位D.写字楼的使用单位E.写字楼的物业管理单位【答案】： AD 26、根据建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法，发生工程质量事故，施工企业项目经理承担的法律责任有（）。A.项目经理为注册建造师的，责令停止执业2年 B.向社会公布曝光 C.处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款 D.构成犯罪的，依法追究刑事责任 E.项目经理为注册建造师的，吊销执业资格证书，5年内不予注册【答案】： BCD 27、在建设工程

36、专利保护中，专利权人有证据证明他人正在实施侵犯专利权的行为，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。关于该专利权人向法院申请责令停止有关行为措施的说法，正确的有( )。A.申请人提出申请时，应当提供担保B.人民法院裁定责令停止有关行为的，应当立即执行C.人民法院应当自接受申请之时起24 小时内作出裁定D.人民法院因特殊情况需要延长裁定时间的，可延长12 小时E.当事人对人民法院责令停止有关行为的裁定不服的，可以提出上诉【答案】： AB 28、以下各项纠纷中，属于仲裁法调整范围的有( )。A.某建筑公司与某设备安装公司之间的借款合同纠纷B.建设单位与监理单位之间的监理合同纠纷C.某

37、施工单位和某商品混凝土厂家的供货合同纠纷D.建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷E.钢筋工赵某和所供职施工单位之间的劳动纠纷【答案】： ABCD 29、根据建设工程质量管理条例,任何单位和个人对建设工程的质量事故、质量缺陷都有()。A.检举权B.处理权C.控告权D.投诉权E.检验权【答案】： ACD 30、关于不动产物权的设立、变更、转让、消灭的说法中，正确的有()。A.不动产物权的设立、变更登记，自记载于不动产登记簿时发生效力B.不动产物权的变更和转让，经依法登记，发生效力C.不动产登记，由申请人所在地的登记机构办理D.依法属于集体所有的自然资源，所有权可以不登记E.不动产物权的设立和消灭，

38、未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外【答案】： B 31、关于所有权的说法，正确的有（）。A.财产所有权的权能包括占有权，使用权，收益权，处分权 B.收益因使用而产生，因此要享有收益权，必须享有使用权 C.占有权只能由所有人享有的 D.处分权是所有权最基本的权利，是所有权内容的核心 E.使用权是所有人所享有的一项独立权能【答案】： AD 32、关于建设工程保修责任的说法，正确的是（）。2017真题A.因建设单位使用不当造成的工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由施工企业向建设单位主张 B.由于设计问题造成的质量缺陷，施工企业有义务维修，其费用由材料采购单位承担 C.因建筑材料质量不合格引

39、起的质量缺陷，由施工企业负责维修，其费用由材料采购单位承担 D.因地震等自然灾害造成工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由建设单位承担 E.因施工企业违反有关标准与规范施工导致质量缺陷，由施工企业负责维修【答案】： AC 33、在下列情形中，代理人应当向被代理人承担民事责任的有（ ）。A.代理人不履行职责给被代理人造成损害的B.经追认的越权代理行为C.代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的D.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的E.代理人因事务繁忙未经被代理人同意将代理事务转托他人【答案】： A 34、根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准的规定，工程质量不良行为认定标

40、准包括（ ）。A.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的B.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的D.未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测的E.不按照与投标人订立的合同履行义务，情节严重的【答案】： ABCD 35、根据节约能源法的规定，国家实行固定资产投资项目( )制度。A.节能评估B.节能复查C.节能审查D.节能审核E.节能测试【答案】： AC 36、根据安全生产法的规定，下列关于施工单位从业人员应承担的安全生产义务的说法中，正确的有（ ）。A.遵守安全操作规程B.支付安全培训费用C.接受安全生产教育培训D.购买劳保用

41、品E.报告事故隐患【答案】： AC 37、根据建设工程质量管理条例，必须实行监理的建设工程有()。（2015）A.国家重点建设工程B.大中型公用事业工程C.成片开发建设的住宅小区工程D.限额以下的小型住宅工程E.利用国际组织贷款的工程【答案】： ABC 38、建设单位办理大型公共建筑工程竣工验收备案应提交的材料有（ ）。A. 工程竣工验收备案表B. 住宅使用说明书C. 工程竣工验收报告D. 施工单位签署的工程质量保修书E. 公安机关消防机构出具的消防验收合格证明文件【答案】： ACD 39、某住宅工程，建筑工程一切险的被保险人具体包括()。A.监理工程师B.路人C.钢筋工D.待入住人E.登高架

42、设工【答案】： AC 40、拆迁人申请房屋拆迁许可证时，应向房屋所在地的市、县人民政府拆迁管理部门提交()等资料。A.建设用地规划许可证 B.土地使用权批准文件C.建设工程规划许可证 D.拆迁计划和拆迁方案E.拆迁补偿安置资金证明【答案】： ABD 41、根据国家有关消防安全的规定，下列行为属于违法的有( )。A.李某在紧急情况下将一车间的消火栓拿到二车间B.王某利用消火栓周围的空地堆放物品掩埋了消火栓C.车间内生产原材料堆放在车间的通道上D.公用和城建等单位通知当地公安消防机构在修建道路时要停电、停水E.特殊情况下经批准电焊作业人员在有爆炸危险的场所使用明火【答案】： AB 42、关于劳动争议解决方式的说法，正确的是（ ）。A.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解B.用人单位与劳动者发生劳动争议，劳动者可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以自行和解C.企业劳