一级建造师之一建工程法规题库附答案【培优B卷】.docx

《一级建造师之一建工程法规题库附答案【培优B卷】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库附答案【培优B卷】.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库附答案【培优B卷】第一部分 单选题(50题)1、对于危险性较大的深基坑支护与降水分部工程施工，须严格按施工程序进行，下列做法中正确的是（ ）。A.施工单位在施工组织设计编制安全技术措施即可B.施工方案中应附具安全验算结果C.施工方案应经施工单位项目经理、总监理工程师签字后实施D.施工方案应经监理单位组织专家论证方可实施【答案】： B 2、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。（2015）A.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废B.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生民事责任C.只有经过再次审查、安全生产许可证有效期才可能延期D.施

2、工企业是否具有安全生产许可证部影响施工许可证的核发【答案】： A 3、甲公司将其塔式起重机租给乙公司使用，乙公司却将该塔式起重机卖给丙公司。依据我国民法典的规定，乙公司与丙公司的塔式起重械买卖合同属于（ ）合同。A.无效 B.可撤销C.效力待定 D.可变更【答案】： C 4、某监理工程师对建设工程实施监理时，遇到关键性、较大体量的工程实物应采取的监理方式是（ ）。A.旁站B.巡视C.平行检验D.分段后平行检验【答案】： D 5、根据建设工程安全生产管理条例的规定，建设工程意外伤害保险的期限（ )A. 自保险合同生效之日起至保险合同解除止B. 自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止C. 自实际

3、施工之日起至竣工结算完毕止D. 自工程开工之日起至竣工验收合格止【答案】： D 6、某市建设行政主管部门在对施工工地安全检查时，发现某施工单位在尚未竣工的建筑物内设置民工宿舍，于是对其进行了罚款处理，该惩罚措施属于（ ）法律责任形式。A.民事责任B.行政处分C.刑事责任D.行政处罚【答案】： D 7、下列有证据的应用，说法正确的是（ ）。A.人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于十日B.对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据应当保密，需要在法庭上出示的，不得在公开开庭时出示C.在诉讼中，当事人为达成调解协议或者和解目的作出妥协所涉及的对案件事实的认可，可以在其后的诉讼中作为对其不利

4、的证据D.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言不能作为认定案件事实的依据【答案】： B 8、商品混凝土供应商甲作为证人，欲证明施工单位乙用于承包工程的商品混凝土数量及价款等事实。以下说法不符合关于民事诉讼证据的若干规定的是()。A.询问证人甲时，其他证人不得在场B.审判人员和当事人可以对甲进行询问C.甲应当出庭作证D.甲可以旁听法庭审理【答案】： D 9、关于租赁合同，下列说法错误的是（ ）。 A. 租赁合同租赁期限最长不得超过20年B. 租赁期限在6个月以上的，应当采取书面形式；否则，6个月后，双方可以随时解除租赁合同C. 租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力D.

5、除非当事人另有约定，出租人应当履行租赁物的维修义务【答案】： B 10、（2020年真题）关于用能单位节能管理要求的说法，正确的是（）。A.用能单位应当加强能源计价管理B.用能单位应当不定期开展节能教育和岗前节能培训C.用能单位应当建立节能目标责任制D.鼓励用能单位对能源消费实行包费制【答案】： C 11、下列纠纷中，适合仲裁法仲裁的是（ ）。A.总分包之间的合同纠纷B.继承纠纷C.劳动合同纠纷D.对罚款不服发生的纠纷【答案】： A 12、对项目经理部的相关叙述中，有误的是（ ）。A.项目经理部具有法人资格B.项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织C.项目经理部是一次性的

6、具有弹性的现场生产组织机构D.项目经理部是由一个项目经理与技术、生产、材料、成本等管理人员组成的项目管理班子【答案】： A 13、下列情形中没有违反安全生产法规定的是（ ）。 A. 为了安全起见，每天晚上，专职安全管理人员都要将农民工宿舍的门从外面反锁上B. 由于施工场地空间狭小，施工单位在存储汽油的建筑物内设置了员工宿舍，但是油存处地点在一楼，而员工宿舍在三楼C. 为了方便，将施工现场的员工宿舍作为了员工的办公室D. 为了方便工作，让一名员工居住到了尚未竣工的建筑物内【答案】： C 14、根据循环经济促进法，将废物经过翻新后继续作为产品使用，被称为()。A.减量化B.资源化C.再利用D.节能

7、化【答案】： C 15、某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是（ ）。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.串通投标罪D.工程重大安全事故罪【答案】： D 16、施工单位在工程施工中必须进行见证取样和送检的是（ ）。A.混凝土中使用的掺加剂B.钢筋及连接接头试件C.用于分隔墙的混凝土小型砌块D.屋面防水材料【答案】： D 17、2014年6月10日,某施工企业委托某专利事务所申请专利。6月12日该专利事务所向国家专利局邮寄申请文件,6月15日国家专利局收到该文件。2014年6月16日,国家专利局作

8、出授予发明专利权的决定并予以公告。该专利权届满的期限是（）。2017A.2024年6月12日 B.2024年6月15日 C.2034年6月12日 D.2035年6月16日【答案】： C 18、下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务是 （ ）A.对本单位的安全生产工作提出建议B.接受安全生产教育和培训C.发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业D.拒绝违章指挥和强令冒险作业【答案】： B 19、施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工程，则施工单位承担的保修期应于()

9、起计算。A.6月1日B.8月30日C.10月8日D.10月20日【答案】： A 20、城市市区内可能产生噪音污染的工程项目，施工单位应当在工程开工前（ ）天，向环境保护行政主管部门申报。A. 5B. 7C. 10D. 15【答案】： D 21、某工程施工联合体参加资格预审并获得通过后，投标过程中其组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体仍然符合资格预审条件要求，则其投标（ ）。A.有效B.无效C.在征得全体投标人同意后为有效D.在征得评标委员会同意后为有效【答案】： B 22、关于总承包单位将所承包的工程再分包给他人,取得建设单位认可的方式,下列选项中说法正确的是()。A.必须在总承包合

10、同中规定分包的内容B.应当事先征得建设单位的同意C.建设单位可以直接指定分包人D.不得在总承包合同中规定分包的内容【答案】： B 23、根据建筑法,应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料的义务主体是()。A.建设单位B.勘察单位C.设计单位D.监理单位【答案】： A 24、关于建设单位安全责任的说法，正确的是（）。A.建设单位不得调整合同工期 B.需要进行爆破作业的，建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续 C.建设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实、准确、完整 D.建设单位应当拆除施工前告知施工企业，将施工企业

11、资质等级证明和拆除施工组织方案报送有关部门备案【答案】： C 25、下列情形中,不符合施工现场临时设施安全卫生要求的是()。A.施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍C.施工现场的办公、生活区与作业区分开设置D.职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准【答案】： B 26、甲公司经常派采购员乙与丙建材公司订立建筑材料采购合同。乙调离后，又持盖有甲公司公章的合同书与尚不知其已调离的丙公司订立一份合同，并按照通常做法提走货款后逃匿。对此甲公司并不知情。下列关于此责任承担的说法中，正确的是（ ）。A.甲公司不承担责任B.甲公司应与丙公司共同承担责任

12、C.丙公司承担主要责任D.甲公司承担全部责任【答案】： D 27、采用欺诈、胁迫等手段订立的合同是()合同。A.有效B.无效C.可变更或可撤销D.效力待定【答案】： C 28、下列争议中属于劳动争议的是( )。A.企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门发生工伤认定的争议B.公司股东李某因股息分配产生的争议C.王某与社会保险机构因退休费用产生的争议D.进城务工的黄某与劳务分包公司因工资报酬产生的争议【答案】： D 29、（2019年真题）关于施工合同变更的说法，正确的是（）A.施工合同变更应当办理批准登记手续B.工程变更必须导致施工合同条款变更C.施工合同非实质性条款的变更，无需双方当事人协商一致

13、D.当事人对施工合同变更内容约定不明确的推定为未变更【答案】： D 30、根据节约能源法，房地产开发企业在销售房屋时，应当向购买人明示所售房屋的节能信息有（）。（2014）A.能效标识B.节能措施C.质量保修书D.建筑节能标准【答案】： B 31、某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，则下列表述错误的是()。A.承包人可申请法院撤销合同B.承包人可放弃撤销权继续认可该合同C.承包人放弃撤销权后发包人享有该权利D.承包人享有撤销权而发包人不享有该权利【答案】： C 32、根据我国建设工程安全生产管理条例的规定，对下列不属于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全

14、验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督的工程是（）。A.土方开挖工程B.模板工程C.脚手架工程D.高空作业工程【答案】： D 33、对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应当在监理人员监督下现场取样，并送( )的质量检测单位进行检测。A.具有相应资质等级B.建设单位许可C.建设行业协会认可D.监理协会认可【答案】： A 34、代理人没有代理权、超越代理权限范围或代理权终止后进行活动，属于()代理。A.表见B.越权C.非法D.无权【答案】： D 35、行政复议机关应当自受理申请之日起()内作出行政复议决定；但是法律另有规定的除外。A.30日B.

15、45日C.60日D.3个月【答案】： C 36、根据建设工程质量管理条例，关于设计单位权利的说法，正确的是（ ）。A.为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成C.有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商D.设计深度由设计单位酌定【答案】： C 37、总承包一级资质的A企业签订甲工程的施工总承包合同后，经建设单位同意将网架工程分包给具有相应资质等级的B企业施工。按建设工程质量管理条例要求，A企业应确定甲工程项目的（）。A.项目经理、技术负责人和施工管理负责人 B.项目经理、分包方项目经理和施工管理负责人C.项目

16、经理、技术负责人、分包方项目经理和技术负责人D.项目经理、技术负责人和分包方项目安全负责人【答案】： A 38、某工程项目工期为20个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为100万元。在合同没有约定或约定不明的情况下，建设单位预付该部分费用最低应为( )万元。A.10B.20C.30D.50【答案】： C 39、根据住房和城乡建设部办公厅关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治工作的补充通知，下列实际工作单位与注册单位一致，但社会保险微纳单位与注册单位不一致的人员，原则上不认定为“挂证的是（）。A.某国有企业改制，按该企业政策内退，但仍由该企业缴纳社会保险

17、的职工B.在某造价咨询公司注册年实际工作，但由某商贸公司缴纳社会保险的军队转业人员C.某城建大学所属设计院聘用的该校在职教师D.在某监理公司注册并实际工作，但由某劳务公司缴纳社会保险的因征地拆迁暂无居所的人员【答案】： C 40、作业人员李某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能导致架体坍塌，故停止了作业，李某的行为属于行使()。A.拒绝权B.知情权C.紧急避险权D.检举权【答案】： C 41、给水排水管道工程的最低保修期限为()。A.2年B.5年C.10年D.合理使用年限【答案】： A 42、房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法的颁布是由( )。A.国家主席签署主席令公布B.国务

18、院总理签署国务院令公布C.国家发改委主任签署命令公布D.住建部部长签署命令公布【答案】： D 43、关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是（）。A.安装期保险期限的起始或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日 B.安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任，但需承担起维修期的保险责任 C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限 D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始【答案】： D 44、某高层住宅工程结构设计合理使用年限为50年。屋面防水为一级，

19、设计使用年限15年，工程于2012年9月5日竣工验收合格并交付使用，施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中不符合法律法规要求的有（ ）。A. 基础工程的保修期限为50年B. 房屋防水工程的保修期限为5年C. 供热系统的保修期限为自2012年采暖期起，到2013年采暖期结束日止D. 电气管线、给水排水管道、装修工程的保修期限为1年【答案】： D 45、未按照规定设置生产管理机构或者配备生产管理人员的应承担的法律责任是（ ）。A.责令停产停业整顿B.责任限期改正C.依法承担刑事责任 D.吊销资质证书【答案】： B 46、根据国务院公安部门规定，大型的人员密集场所和其他特殊建设工程竣工后，建设单

20、位应当（）A.提请公安机关消防机构进行抽查B.在验收后报公安机关消防机构备案C.向公安机关消防机构申请消防验收D.向公安机关消防机构申请消防认可文件【答案】： C 47、当事人一方履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，关于此情形下的损失赔偿额度，下列说法正确的是（ ）。A.损失赔偿额包括合同履行后可以获得的利益，但不超过违反合同一方订立合同时预见到的因违反合同可能造成的损失B.损失赔偿额度就是合同中约定的额度C.赔偿的损失不包括合同履行后可以获得的利益D.损失赔偿额度按违约方获得的利益计算【答案】： A 48、大气污染防治法规定,暂时不能开工的建设用地,建设单位应当对裸露地面进行覆盖;超过

21、( )的,应当进行绿化、铺装或者遮盖。A.一个月B.二个月C.三个月D.六个月【答案】： C 49、根据节约能源法，用能产品的生产者、销售者，按照国家有关节能产品认证的规定，向经国务院认证认可监督管理部门认可的从事节能产品认证的机构提出节能产品认证申请，所依据的原则是（）。A.自愿原则 B.强制原则 C.限制原则 D.申请原则【答案】： A 50、下列关于解决合周纠纷方式的说法中，正确的是（）。A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协议具有强制执行的效力C.当事人可以经调解程序解决合同争议D.对法院一审判决不服，可向仲裁机构申请仲裁【答案】： C 第二部分 多

22、选题(50题)1、建筑工程的保修范围应当包括（ ）。A.地基基础工程、主体结构工程B.屋面防水工程和其他土建工程C.电气管线、上下水管线的安装工程D.供热、供冷系统工程E.门窗工程【答案】： ABCD 2、关于增值税应纳税额计算的说法,正确的有()。A.纳税人进口货物,按照组成计税价格和增值税暂行条例规定的税率计算应纳税额B.纳税人发生应税销售行为,按照销售额和增值税暂行条例规定的税率计算收取的增值税额,为销项税额C.纳税人发生应税销售行为的价格明显偏低并无正当理由的,由主管税务机关核定其销售额D.纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额E.纳税人发生应税

23、销售行为,应当向索取增值税专用发票的购买方开具增值税专用发票,应税销售行为的购买方为消费者个人的,也必须开具增值税专用发票【答案】： ABCD 3、关于仲裁协议的说法，正确的有（ ）。A.仲裁协议应当是书面形式 B.仲裁协议可以是口头订立的，但需双方认可C.仲裁协议必须在纠纷发生前达成 D.没有仲裁协议，也就无法进行仲裁E.有效的仲裁协议排除了人民法院对合同争议解决的管辖权【答案】： AD 4、根据建设工程质量管理条例，下列分包的情形中，属于违法分包的有()。（2015）A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位B.未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企

24、业C.未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成D.分包单位将其承包的工程再分包E.施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位【答案】： ACD 5、某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2017年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了安装工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日。2018年10月1日工程所有人对全部工程签发完工验收证书，于2018年12月1日工程所有人实际占有全部工程。下列说法正确的有（）。A.该安装工程一切险生效日期为2017年5月1日B.该

25、安装工程一切险生效日期为2017年2月10日C.该安装工程一切险生效日期为2017年4月20日D.该安装工程一切险终止日期为2018年10月1日E.该安装工程一切险终止日期为2018年12月1日【答案】： CD 6、某项目在施工过程中发生火灾，邻近的甲单位主动组织人员灭火，这一行为减少了施工单位的损失8万元，甲单位因此损失1万元。则下列说法中，不正确的是（ ）。A.甲单位只能自行承担这一损失B.甲单位可以要求施工单位支付4万元C.甲单位有权要求施工单位支付1万元D.甲单位应当要求施工单位支付5万元E.甲单位有权要求施工单位支付2万元【答案】： ABD 7、生产经营单位应当制定本单位的应急预案演

26、练计划，并根据本单位的生产安全事故预防重点，进行（）。2014A.每年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练 B.每半年至少组织一次现场处置方案演练 C.每半年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练 D.每年至少组织二次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练 E.每年至少组织一次的现场处置方案演练【答案】： AB 8、根据建筑市场诚信行为信息管理办法，建筑市场诚信行为公告可修正或变更的情形有（）。A.行政处罚决定在被行政复议期间的 B.行政处罚决定被依法停止执行的 C.行政处罚决定经行政诉讼被撤销的 D.行政处罚决定经行政复议被撤销的 E.行政处罚决定因行政行政执法监督

27、被变更的【答案】： BCD 9、根据建筑法.关于建筑工程分包的说法.正确的有（）（2013）A.建筑工程的分包单位必须在其资质等级许可的业务范围内承揽工程B.资质等级较低的分包单位可以超越一个等级承接分包工程C.建设单位指定的分包单位.总承包单位必须采用D.严禁个人承揽分包工程业务E.劳务作业分包不经建设单位认可【答案】： AD 10、在代理关系中涉及的主体包括()。A.代理人B.权利人C.被代理人D.义务人E.第三人【答案】： AC 11、建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时 ( ) 。A. 立项B. 竣工C. 设计D. 施工E. 投入使用【答案】： CD 12、根据劳动合同法,用人

28、单位在招用劳动者以及订立劳动合同时,不得()A.要求劳动者提供担保B.订立无终止时间的劳动合同C.向劳动者收取财物D.扣押劳动者的证件E.约定竞业限制条件【答案】： ACD 13、建设部绿色施工导则规定，水污染控制要点包括（ ）。A. 保护地下水环境B. 在施工现场应针对不同的污水，设置相应的处理设施C. 采用隔水性能好的边坡支护技术D. 污水排放应委托有资质的单位进行废水水质监测，提供相应的污水检测报告E. 当基坑开挖油水量大于30万立方米时，应该进行地下水回灌【答案】： ABCD 14、某施工企业的下列安排，违反劳动法中关于女职工特殊保护规定（ ）。A.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某

29、从事资料整理工作 B.安排怀孕8个月的女工钱某从事夜班工作 C.安排怀孕期间女工赵某从事3级体力劳动强度的劳动 D.批准女工王某只能休产假120天 E.安排17周岁的女工周某加班【答案】： BC 15、关于诉讼时效中断的说法，正确的有（）。2018真题A.自诉讼时效中断的原因消除之日起六个月诉讼时效期间届满B.人民法院应当认定申报破产债权与提起诉讼具有同等诉讼时效中断的效力C.权利人对同一债权中的部分债权主张权利，诉讼时效中断的效力不及于剩余债权D.债权转让的，应当认定诉讼时效从债权转让通知到达债务人之日起中断E.因权利人被义务人控制，不能行使请求权的，诉讼时效中断【答案】： BD 16、授予

30、专利权的发明和实用新型，应当具备的条件为()。A.新颖性B.创造性C.美观性D.实用性E.适用性【答案】： ABD 17、注册建造师担任施工项目负责人期间，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人的情形包括（ ）。A.发包人同意更换项目负责人B.承包人进行项目负责人人员调岗C.因发包人原因致使工程项目停工超过 120 天D.因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人E.发包人与注册建造师所在企业发生合同纠纷【答案】： AD 18、根据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定，下列各项中，属于必须实施见证取样的送检的试块、试件和材料的有（）。2017A.填充墙的混凝土小型砌块 B.混凝

31、土中使用的掺加剂 C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件 D.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料 E.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥【答案】： CD 19、根据实施过程建设强制性标准监督规定，属于强制性标准监督检查内容的有（ ）。A.工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准B.工程项目负责人是否熟悉、掌握强制性标准C.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定D.工程项目所采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定E.工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定【答案】： ACD 20、按照文物保护法实施条例规定，涉及建筑活动的文物保护单位下列行为中，仅须取得文物行政主管部门颁发的

32、相应等级的文物保护工程资质证书即可承担的是( )。A.迁移B.修补C.修缮D.清洗E.重建【答案】： BD 21、关于投标人资格审查的说法，正确的有（）。A.资格审查分为资格预审、资格中审和资格后审B.资格预审结束后，评标委员会应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书C.招标人采用资格预审的应当发布资格预审公告D.国有资金占控股或主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当组建资格审查委员会E.资格后审在开标后由招标人按照招标文件的标准和方法对投标人资格进行审查【答案】： CD 22、根据绿色施工导则,关于非传统水源利用的说法,正确的有（ ）。A.优先采用中水搅拌、中水养护,有条件的地区和工

33、程应收集雨水养扩B.处于基坑降水阶段的工地,优先采用雨水作为泥凝上挖排月水和养护用水C.喷洒路面、绿化浇灌用水,优先采用市政自来水D.现场机具、设备用水优先采用非传统水源,尽量不使用市政自来水E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%【答案】： AD 23、下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的是()。A.有防水要求的卫生间为2年B.给水排水管道为5年C.电气设备安装工程为2年D.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期E.装修工程为2年【答案】： CD 24、注册建造师同时担任两个项目负责人的以下情形中,合法的有()。A.属同一工程相邻分段发包的项目B.同一工程分期施工的

34、C.合同约定的工程已完工 D.两建设单位均认为注册建造师有能力胜任的E.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的【答案】： AB 25、关于变更劳动合同，应该注意的有( )。A.必须在劳动合同依法订立之后，在合同没有履行或者尚未履行完毕之前的有效时间内进行B.必须坚持平等自愿、协商一致的原则，即须经用人单位和劳动者双方当事人的同意C.不得违反法律法规的强制性规定D.劳动合同的变更须采用书面形式E.劳动合同的变更可以采用书面形式也可以采用口头形式【答案】： ABCD 26、根据个人所得税法,下列各项个人所得免纳个人所得税的有()A.省级人民政府、国务院部委和中国人民解放

35、军军以上单位,以及外国组织、国际组织颁发的科学、教育、技术、文化、卩生、体育、环境保护等方面的奖金B.国债和国家发行的金融债券利息C.福利费、抚恤金、救济金D.保险赔款E.特许权使用费所得【答案】： ABCD 27、根据民法典规定，建设工程施工合同的一般条款包括（ ）。 A. 工程范围B. 建设工期C. 竣工验收D. 工程造价E. 违约责任【答案】： ABCD 28、根据我国刑法的规定，主刑的种类为()。A.无期徒刑B.拘役C.罚金D.管制E.没收财产【答案】： ABD 29、下列关于建设工程承包制度的说法，正确的有（ ）。A.工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有施工总承包资质的建筑业

36、企业B.项目管理单位应当是本项目的可行性研究、方案设计或者初步设计单位C.项目管理单位不得与工程总承包企业具有利害关系D.工程总承包企业按照合同约定向建设单位出具履约担保，建设单位向工程总承包企业出具支付担保E.工程总承包单位可以在同一工程项目上同时承担工程总承包和工程项目管理业务【答案】： CD 30、建筑业企业申请资质升级、资质增项。在申请之日起的前一年内出现下列情形，资质许可机关对其申请不予批准的有（ ）。A. 与建设单位或者企业之间相互串通投标的B. 未取得施工许可证擅自施工的C. 将承包的工程转包或者违反分包的D. 发生过安全事故的E. 恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的【答案】

37、： ABC 31、下列关于建筑职工意外伤害险的说法中，正确的是（ ）。A. 已参加工伤保险的人员，从事现场施工时仍可参加建筑意外伤害保险B. 提前竣工的，保险责任自行终止C. 因延长工期的，保险责任自行延长D. 施工企业应在工程项目开工前，办理完投保手续E. 未投保意外伤害保险的工程项目，不予发放施工许可证【答案】： ABD 32、根据社会保险法，失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应当符合的条件有（ ）。A.本人应征服兵役的B.已经进行失业登记，并有求职要求的C.非因本人意愿中断就业的D.失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险麦满1年的E.本人已经缴纳个人所得税的【答案】： BCD 33、根

38、据历史文化名城名镇名村保护条例，属于申报历史文化名城、名镇、名村条件的有（ ）。A.保存文物特别丰富B.历史建筑集中成片C.保留着传统自然格局和地理风貌D.集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色E.历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地【答案】： ABD 34、在下列调解书中，()生效后具有强制执行力。A.行业调解B.司法调解C.行政调解D.经法院确认的人民调解E.经双方当事人签收后仲裁调解书【答案】： BD 35、下列关于保险索赔的说法中，正确的是( )。A.投保人进行保险索赔必须提供有效的证明B.投保人知道保险事故发生后，应当及时通知保险人C.保险单上载明的保险财产全部损失，

39、应当按照全损进行保险索赔D.保险单上载明的保险财产部分损坏，但已无法修理，只能按照部分损坏进行索赔E.只有投保人有索赔权【答案】： ABC 36、某建筑施工企业向租赁公司租赁建筑起重机械，租赁期限为9个月，下列说法正确的是（ ）。A. 双方应订立书面的租赁合同，否则无效B. 承租人应当在约定期限内支付租金C. 承租人应对建筑施工机械全部的损耗承担赔偿责任D. 租赁物需要维修的，承租人应当及时通知租赁公司E. 承租人可以自行决定将施工机械进行改装，提高机械的性能，改装费用自付【答案】： BD 37、下列关于施工现场排放污水的说法,不正确的是( )。A.未取得排水许可证,不得向城镇排水设施排放污水

40、B.各类施工作业需要排水的,由施工单位申请领取排水许可证C.排水许可证的有效期,由城镇排水主管部门根据排水状况确定,但不得超过施工期限D.排水户应当按照排水许可证确定的排水类别、总量、时限、排放口位置和数量、排放的污染物项目和浓度等要求排放污水E.排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水状况确定，视情况可以超过施工期限【答案】： B 38、关于土地权属的说法，正确的是（ ）。A.城市郊区的土地归国家所有 B.自留地归集体所有C.城市市区的土地归国家所有 D.农村土地均归集体所有E.宅基地归农民个人所有【答案】： BC 39、下列财产中可以设立质押的有()。A.依法可以转让的股份B.房屋C

41、.著作权中的财产权D.汽车E.债券【答案】： ACD 40、在评标委员会和评标方法暂行规定中，对评标委员会组成的要求包括（ ）。A. 评标委员会由5人以上的单数组成B. 评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家C. 评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系D. 评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或者同等专业水平E. 评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责【答案】： ACD 41、关于仲裁审理制度的说法,正确的有（）。A.仲裁案件的审理以公开审理为原则,以不公开审理为补充B.涉及国家秘密的案件不应当开庭审理C.仲裁案件的审理可以书面审理D.除涉及国家秘密的外,是否开庭审理可

42、由双方当事人协商确定E.仲裁案件可以进行调解【答案】： BCD 42、下列时间点中,属于建筑施工场界环境噪声排放标准GB12523-2011规定的夜间施工期间的是（）。A.21:30B.22:15C.24:00D.05:40E.06:15【答案】： BCD 43、建筑业企业申请资质升级、资质增项。在申请之日起的前一年内出现下列情形，资质许可机关对其申请不予批准的有（ ）。A. 与建设单位或者企业之间相互串通投标的B. 未取得施工许可证擅自施工的C. 将承包的工程转包或者违反分包的D. 发生过安全事故的E. 恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的【答案】： ABC 44、国家禁止承包单位将其承包的工程转包，其转包是指()。A.将工程的非主体工程转包给其他企业B.将工程主体部分分包给其他企