一级建造师之一建工程法规题库精品（综合题）.docx

《一级建造师之一建工程法规题库精品（综合题）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库精品（综合题）.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库精品（综合题）第一部分 单选题(50题)1、采用欺诈、胁迫等手段订立的合同是()合同。A.有效B.无效C.可变更或可撤销D.效力待定【答案】： C 2、乙公司明知甲公司经营部部长被取消了对外签订合同的授权，还继续与其签订设备采购合同，因此给甲公司造成的经济损失，其法律后果应该由（ ）。A. 甲公司自行承担B. 乙公司自行承担C. 甲乙公司承担连带责任D. 乙公司和甲公司经营部部长承担连带责任【答案】： D 3、施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的专项工程是（ ）。A.浅基坑工程B.脚手架工程C.模板工程D.高大模板工程【答案】： D 4、关于工程建设中

2、使用建筑材料的说法，正确的是（）。 2016A.建筑材料应该由建设单位采购 B.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验不合格的，应当拒绝使用 C.建设单位招标采购建筑材料的，可以指定三个以上品牌 D.建设单位采购的建筑材料的经施工企业检验合格，使用后被证实属于不合格材料的，应由施工企业承担责任【答案】： B 5、按照合同约定，2012年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2014年5月1日至6月30日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。则在此期间（ ）。A.诉讼时效中止B.诉讼时效中断C.诉讼时效不中止D.诉讼时效终止【答案】： C 6、按照民法典规定，合同履行中如

3、果价款或报酬不明确，应按照（ ）履行A.履行合同时履行地的价格B.订立合同时履行地的价格C.履行合同时订立地的价格D.订立合同时订立地的价格【答案】： B 7、某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业，该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付给该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为（）。2017A.简易交付 B.拟制交付 C.指示交付 D.占有改定【答案】： C 8、增值税纳税人从事下列应税销售行为中,适用9%税率的是()。A.境内单位跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资产B.销售不动产C.纳税人出口货物D.销售货物【答案

4、】： B 9、取得劳务分包资质的企业，可以承接()或专业承包企业分包的劳务作业。A.监理单位B.分包单位C.设计单位D.施工总承包企业【答案】： D 10、建设工程安全生产管理条例规定的行政处罚，由（ ）依照法定职权决定。A. 人民检查院B. 人民法院C. 公安消防机构D. 建设行政主管部门或者其他有关部门【答案】： D 11、甲向乙借款10 万元，1 年后根据约定偿还本息12 万元，甲乙之间的债属于（ ）。A.侵权之债B.合同之债C.不当得利之债D.无因管理之债【答案】： B 12、下列属于行政强制措施的是（ ）。A.排除妨碍、恢复原状B.拍卖查封的场所C.限制人身自由D.划拨存款【答案】：

5、 C 13、根据民法典我国普通诉讼时效期间为()年。A.1B.3C.4D.5【答案】： B 14、根据有关标准管理的规定，对需要在全国工程建设行业范围内统一的工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等的质量要求，可以制定工程建设（ ）。A.国家标准和行业标准B.国家标准或行业标准C.行业标准和地方标准D.行业标准和企业标准【答案】： B 15、（2019年真题）关于工程分包的说法，正确的是()A.分包单位应当具有相应的资质条件B.中标人可以将中标项目肢解后分别向他人分包C.专业分包工程可以再次分包D.分包单位就分包工程承担按份责任【答案】： A 16、根据建设工程施工合同（示范文本），

6、如果发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人提供预付款担保的时间应为( )。A.发包人支付预付款10天前B.签订合同后10天内C.发包人支付预付款7天前D.签订合同后7天内【答案】： C 17、民事法律关系的内容是指（ ）A.民事权利和民事义务B.民事权利和民事责任C.民事规范和民事责任D.民事义务和民事责任【答案】： A 18、下列关于法的效力说法正确的是A.行政法规与地方性法规效力等级相同B.中央部门规章的效力高于地方政府规章C.同一机关制定的新的一般规定与旧的特別规定不一致时,由制定机关裁决D.特別规定与一般规定不一致时一定适用特别规定【答案】： C 19、关于企业资质的说法，不正确的是

7、（ ）。A.企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级的资质B.申请人以书面形式承诺符合审批条件的，行政审批机关根据申请人的承诺直接作出行政批准决定C.资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后10日内办理资质证书变更手续D.企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业资质等级【答案】： C 20、根据工程建设项目施工招标投标办法，不属于施工招标文件内容的是（）。A. 投标人须知B. 技术条款C. 施工组织设计D. 合同主要条款【答案】： C 21、根据安全生产法，下列不属于生产经营单位主要负责人的安全生产职责的是（ ）A.对涉

8、及安全生产的事项进行审查批准或者验收B.保证本单位安全生产投入的有效实施C.及时、如实报告生产安全事故D.建立、健全本单位安全生产责任制【答案】： A 22、根据民法典，债权人将合同中的权利转让第三人的（ ）。A.需经债务人同意，且需办理公证手续B.无需经债务人同意，也不必通知债务人C.无需债务人同意，但需办理公证手续D.无需经债务人同意，但需通知债务人【答案】： D 23、（2019年真题）法人进行民事活动的物质基础是（）A.有自己的名称B.有自己的组织机构C.有必要的财产或经费D.有自己的住所【答案】： C 24、施工过程中，建设单位违反规定提出降低工程质量要求时，施工企业应当（）。A.予

9、以拒绝 B.征得设计单位同意 C.征得监理单位同意 D.与相关各方协商一致【答案】： A 25、2014年3月22日，甲建筑工程公司承包乙房地产开发公司的一座高层公寓的建设工程。2014年7月10日，甲公司将玻璃幕墙工程分包给丙建设施工公司。在幕墙施工过程中，由于脚手板断裂致使丙公司10名施工工人死亡。根据我国建设工程安全生产管理条例的规定，此次安全事故应由（ ）。A.甲公司承担主要责任B.甲公司和乙公司共同承担责任C.丙公司承担主要责任D.甲公司和丙公司承担连带责任【答案】： D 26、甲公司运送一批建筑材料给乙公司，甲公司的法定代表人李某委托某汽车运输公司运输。汽车运输公司安排本公司司机刘

10、某运送。在运输过程中，因刘某的过失发生交通事故，致使建筑材料受损。乙公司因未能及时收到建筑材料而受到损失，则乙公司应向（ ）要求赔偿损失。 .A.甲公司 B.李某 C.刘某 D.汽车运输公司【答案】： A 27、当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是（ ）。A.代理人超越代理权订立的合同B.因重大误解而订立的合同C.造成对方人身伤害，财产损失可以免责的合同D.以合法形式掩盖非法目的合同【答案】： B 28、建设单位申请领取施工许可证应具备多项法定条件。下列选题中，属于该法定条件的是()。A.已经办理了建设用地申请B.依法确定了建筑施工企业C.已经领取了房屋拆迁许可证D.建设资金

11、全部到位【答案】： B 29、根据建筑起重机械安全监督管理规定，应当报废的起重机械是( )。A.须大修才能达到安全技术标准的B.超过制造厂家规定的使用年限的C.无安全技术档案的D.无齐全有效的安全保护装置的【答案】： B 30、关于项目经理的说法，正确的是（）。2014A.项目经理的权力来自于企业法人的授权B.施工项目可以设有项目经理C.项目经理具有相对独立的法人资格D.由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉【答案】： A 31、根据水污染防治法,企业事业单位发生事故或者其他灾害性事件,造成或者可能造成水污染事故的,应当立即启动本单位的应急方案,采取应急措施,

12、并向()的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告A.单位所在地B.污染影响地C.单位登记地D.事故发生地【答案】： D 32、由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体通常称为()。A.法律形式B.法律体系C.法律规范D.法律部门【答案】： B 33、甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元，如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是（）。( 2015真题 )A.请求甲支付违约金6万元 B.请求甲双倍返还定金8万元 C.请求

13、甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元 D.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元【答案】： C 34、关于对建筑材料、设备等进行检验检测的说法，正确的有（ ）。A.施工单位依据工程设计要求、施工技术标准和合同的约定，对建筑材料进行检验B.涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检比例不得低于有关技术标准中规定应取样的50%C.施工人员应当在工程质量监督机构的监督下现场取样D.混凝土中使用的掺加剂必须实施见证取样和送检【答案】： A 35、下列物权种类中，属于担保物权的是（）。2017真题A.抵押权 B.使用权 C.收益权 D.地役权【答案】： A 36、在建设工程施

14、工前，应由()将工程概况、施工方法、安全技术措施等向作业班组、作业人员进行交底。A.项目负责人B.安全生产管理机构C.安全生产管理员D.负责项目管理的技术人员【答案】： D 37、根据最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定，人民法院采取的证据保全措施不包括（ ）。A. 先予执行B. 查封C. 拍照D. 制作笔录【答案】： A 38、关于一级建造师执业范围的说法，正确的是（ ）。A.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外B.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册另一企业C.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面

15、交接手续后可以更换施工项目负责人D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人【答案】： C 39、向法院申请执行的期间为()。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【答案】： D 40、关于建设单位安全责任的说法，正确的是（）。A.建设单位不得调整合同工期 B.需要进行爆破作业的，建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续 C.建设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实、准确、完整 D.建设单位应当拆除施工前告知施工企业，将施工企业资质等级证明和拆除施工组织方案报送有关部门备案【答案】： C 41、关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确

16、的是（）。A.当事人未提出管辖异议，并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外B.人民法院受理案件后，当是人对管辖权有异议的，可以在诉讼进行的任何阶段提出C.人民法院审查后，认为异议成立的，判决将案件移送有管辖权的人民法院D.对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不得上诉【答案】： A 42、在招标投标中，关于履约保证金的说法，正确的是（）。A.招标文件中不得要求中标人提交履约保证金B.履约保证金是为了保证中标人按照合同约定履行义务，完成中标项目而设立的C.履约保证金的金额没有法律规定的限制，招标人可要求中标人提交任意金额的履约保证金D.不鼓励施工企业以银行

17、保函形式向建设单位提供履约担保【答案】： B 43、建设单位办理工程项目质量监督手续应在（）。2017真题A.领取建设工程规划许可证之前 B.领取建设用地规划许可证之前 C.中标通知书发出后签订施工合同之前 D.领取施工许可证或办理开工报告之前【答案】： D 44、按照建设工程安全生产管理条例规定，建设工程施工前，( )应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。A.施工单位项目负责人B.施工单位项目技术人员C.施工单位项目安全员D.项目总监理工程师【答案】： B 45、建设工程安全生产管理条例规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是（ ）。A.

18、编制安全技术措施及专项施工方案B. 审查安全技术措施及专项施工方案C. 报告安全生产事故隐患D. 承担建设工程安全生产监理责任【答案】： A 46、房屋建筑工程施工总承包企业中的一级企业净资产应在（ ）以上。A.4000万元B.6000万元C.8000万元D.1亿元【答案】： D 47、 根据民事诉讼法的规定，人民法院应当在立案之日起（ ）日内将起诉状副本发送被告。A.3B.5C.7D.15【答案】： B 48、甲施工企业于2005年承建某单位办公楼，2006年4月竣工验收合格并交付使用。2011年5月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现了合同法的（ ）原则。

19、A. 公平B. 自愿C. 诚实信用D. 维护公共利益【答案】： C 49、下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是()。A.招标公告发布暂行办法B.城市房地产开发经营管理条例C.建筑法D.建筑业企业资质管理规定【答案】： B 50、建筑业企业资质管理规定,属于（ ）。A. 行政法规B. 一般法律C. 司法解释D. 部门规章【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、下列情形中，需要由全国人民代表大会常务委员会裁决的有（ ）。A.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用B.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用C.地方

20、性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用D.部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用E.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用【答案】： B 2、代理的种类包括()。A.委托代理B.表见代理C.法定代理D.转代理E.无权代理【答案】： AC 3、关于行政许可设定权限的说法，正确的有（ ）。A.地方性法规一般情况不得设定行政许可B.省、自治区、直辖市人民政府规章不得设定行政许可C.部门规章可以设定临时性行政许可D.国务院可以采用发布决定的方式设定行政许可E.地方性法规不得设定企业或者其他组织的设立登记及其前置性行政许可【答案】： D 4、下列合同行为

21、中，属于违背诚实信用原则的有( )。A.合同签订时，施工单位对于建设单位要求提供的业绩造假B.合同履行时，现场发生不可抗力，施工单位没有及时通知甲方减损C.合同履行时，施工单位偷工减料造成质量不合格D.合同履行时，施工单位没有做出合理安排，导致工期拖延E.合同结束后，施工单位泄露本项目要求保密的资料和技术【答案】： AB 5、下列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是（）。2014A.认为行政机关侵犯其财产权的 B.对拘役不服的 C.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的 D.行政机关工作人员对奖惩决定不服的 E.认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的【答案】： AC 6、生

22、产经营单位应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案，备案提交资料包括（ ）。A.备案申请表B.评审或论证意见C.文本及电子文档D.安全文明施工费用的使用情况E.风险评估结果和应急资源调查清单【答案】： ABC 7、根据建设工程安全生产管理条例，关于意外伤害保险的说法，正确的有 （ ）。A. 意外伤害保险为非强制保险B. 被保险人为从事危险作业人员C. 受益人可以不是被保险人D. 保险费由分包单位支付E. 保险期限由施工企业根据实际自行确定【答案】： ABC 8、下列房产中,免纳房产税的有()。A.国家机关、人民团体、军队自用的房产

23、B.宗教寺庙、公园、名胜古迹自用的房产C.个人所有非营业用的房产D.由国家财政部门拨付事业经费的单位自用的房产E.纳税确有困难的企业在城市的房产【答案】： ABCD 9、根据建设工程质量管理条例的规定，建设单位在组织建设工程竣工验收应当具备的条件包括（ ）。A.有施工单位签署的工程保修书B.有完整的技术档案和施工管理资料C.建设单位和施工企业已签署工程结算文件D.完成建设工程设计和合同约定的各项内容E.有勘察、设计、施工单位共同签署的质量合格文件【答案】： ABD 10、根据建筑施工许可管理办法，对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，可以实施的行政处罚包括（）

24、。A.责令改正B.停止施工C.罚款D.吊销营业执照E.暂扣营业执照【答案】： ABC 11、甲、乙、丙三家企业组成联合体参与某工程投标，其中，甲为一级土建企业，乙为二级安装企业，甲、乙均具有法人资格；丙为劳务企业，不具有法人资格；甲为牵头企业。根据招标投标法的规定，下列关于该联合体的表述中，错误的是（ ）。 A. 丙企业不能作为联合体的成员B. 在丙企业不参加联合体的情况下，该联合体的资质等级为二级C. 联合体的共同投标协议应当同投标文件一并提交招标人D. 若该联合体中标，应当由甲企业与招标人签订合同E. 联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任【答案】： ABD 12、根据招标投标法实施条例

25、），属于工程建设项目的有（ ）。A.构筑物的拆除B.建筑物的室内展品移动陈列柜C.建筑物的扩建D.建筑物减隔震装置的安装E.工程所需要的管理服务【答案】： AC 13、招标人在发出中标通知书前，由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的情况有（ ）。A.中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力 B.中标候选人未缴纳履约保证金 C.中标候选人放弃中标 D.中标候选人存在违法行为，可能影响其履约能力 E.中标候选人经营发生较大变化，可能影响其履约能力【答案】： AD 14、甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值10万元的某设备错发给了丙施工单位，几天后，甲索回该设备并交付给乙。乙因丙曾

26、使用过该设备造成部分磨损为由要求甲减少价款1万元。下列关于本案中债的性质的说法，正确的有( )。A.甲错发设备给丙属于无因管理之债B.丙向甲返还设备属于不当得利之债C.乙向甲支付设备款属于合同之债D.甲向乙少收1万元货款属于侵权之债E.丙擅自使用该设备对乙应承担侵权之债【答案】： BC 15、根据招投标法实施条例，按照国家有关规定需要履行项目审批的依法必须进行招标的项目，其（ ）应当报项目审批核准。A.招标范围B.招标文件C.招标方式D.招标组织形式E.招标代理机构【答案】： ACD 16、下列建设工程合同中，属于无效合同的有（ ）。A.施工企业超越资质等级订立的合同B.发包人胁迫施工企业订立

27、的合同C.供应商欺诈施工单位订立的采购合同D.施工企业与发包人订立的重大误解合同【答案】： A 17、（2019年真题）关于违约金的说法，正确的有（）A.支付违约金是一种民事责任的承担方式B.约定的违约金低于造成的损失时，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加C.违约支付违约金后，非违约方有权要求其继续履行D.当事人既约定违约金又约定定金的,一方违约时对方可以同时适用违约金条款和定金条款E.约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以减少【答案】： ABC 18、甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议，由乙向甲派遣员工丁某，关于该用工关系的说法，正确 的是（

28、 ）。A.丁某工作时因工受伤，甲应当申请工伤认定B.在派遣期间，甲被宣告破产，可以将丁某退回乙C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训D.在派遣期间，丁被退回的，乙不再向其支付劳动报酬【答案】： B 19、关于地役权,下列表述正确的是（ ）。2017A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同B.地役权合同应包括解决争议的方法C.地役权自地役权合同签订时设立D.地役权自地役权合同生效时设立E.未经登记,不得对抗善意第三人【答案】： ABD 20、建筑施工企业安全生产许可证管理规定中规定,建筑施工企业须经建设主管部门或者其他有关部门考核合格的人员包括（ )。A.法定代表人B.主要负责人C.技术负责人

29、D.项目负责人E.专职安全生产管理人员【答案】： BD 21、根据建筑施工企业安全生产管理机构设置专职安全生产管理人员配备办法建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工检查过程中应当履行的职责有( )A.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况B.参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会C.监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况D.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患,有权当场予以纠正或作出处理决定E.对不符合安全生产条件的设施、设备、器材,有权当场作出查封的处理决定【答案】： ACD 22、根据建设工程安全生产管理条例，施工企业的项目负责人在安全生产方面的主要职责有(

30、)。A.对建设工程项目的安全施工负责B.落实安全生产责任制C.制定安全生产规章制度和操作规程D.确保安全生产费用的专项使用E.根据工程特点组织制定安全施工措施【答案】： ABD 23、下列应由供应商承担的物毁损，灭失风险的情形有（ ）。A. 施工企业购买一批安全帽，供应商未交付B. 合同仅约定由供应商将货位交给承运人运输，供应商已将标的物发运，尚未达到约定的地点C. 合同约定在标的物所在地交费，约定时间已过，施工企业仍未前往提货D. 标的物已运抵交货地点，施工企业因标的物质量不合格而拒收货物E. 供应商在交付标的物时未附产品说明书，施工企业已接受【答案】： AD 24、生产经营单位应当制定本单

31、位的应急预案演练计划，并根据本单位的生产安全事故预防重点，进行( )。（2014）A.每年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练B.每半年至少组织一次现场处置方案演练C.每半年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练D.每年至少组织二次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练E.每年至少组织一次的现场处置方案演练【答案】： AB 25、根据建筑法.关于建筑工程分包的说法.正确的有（）（2013）A.建筑工程的分包单位必须在其资质等级许可的业务范围内承揽工程B.资质等级较低的分包单位可以超越一个等级承接分包工程C.建设单位指定的分包单位.总承包单位必须采用D.严禁个人承揽分包

32、工程业务E.劳务作业分包不经建设单位认可【答案】： AD 26、下列选项中属于施工单位主要负责人的安全生产方面主要职责的是（ ）。 A. 确保安全生产费用的有效使用B. 及时、如实报告生产安全事故C. 制定安全生产规章制度和操作规程D. 保证本单位安全生产条件所需资金的投入E. 对所承建的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录【答案】： CD 27、以下各项中，不需要办理施工许可证的建设工程是（ ）。 A. 限额以下的小型工程B. 临时性房屋建筑C. 农民自建低层住宅D. 房屋的装修装饰工程E. 抢险救灾工程【答案】： ABC 28、当事人可以向仲裁委员会所在地中级人民法院申请撤销

33、裁决的情形有 ( )。A. 没有仲裁协议的B. 裁决的事项不属于仲裁协议的范围或仲裁委员会无权仲裁的C. 当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的D. 仲裁庭的组成或仲裁程序违法法定程序的E. 仲裁所依据的证据是伪造的【答案】： ABD 29、根据建筑施工企业安全生产管理机构设置专职安全生产管理人员配备办法，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员应当履行的职责有（）。A.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况 B.参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会 C.监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况 D.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定 E.

34、对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理决定【答案】： ACD 30、专职安全生产管理人员的职责包括（ ）。A. 对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理决定B. 通报在建项目违规违章查处情况C. 对安全生产进行现场监督检查D. 违章指挥、违章操作的，应当立即制止E. 对施工现场存在的重大安全隐患有权越级报告【答案】： ACD 31、关于知识产权法律特征的说法，正确的是（）。2017真题A.具有财产权和人身权双重属性 B.效力不受地域限制 C.仅在法律规定的期限内受到法律保护 D.不存在排他性 E.是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利【答案】：

35、AC 32、根据建设工程安全生产管理条例，在施工合同中，不属于建设单位安全责任的有（ ）。A.编制施工安全生产规章制度和操作资料B.向施工单位提供准确的地下管线资料C.对拆除工程进行备案D.保证设计文件符合工程建设强制性标准E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险【答案】： AD 33、根据建设工程质量管理条例，关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，正确的有()。A.勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程B.勘察文件应注明工程使用年限C.设计单位不能与施工承包单位、供应单位有隶属、利害关系D.设计单位应当依据强制性标准设计，并参考勘察成果文件E.有特殊要求的建筑材料、专用设备

36、、工艺生产线等可由设计单位指定【答案】： A 34、根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，划分事故等级的要素包括（ ）。A.人身要素B.经济要素C.环境要素D.社会要素E.影响要素【答案】： ABD 35、建设工程竣工验收应当具备的条件包括（ ）。A. 已办理工程竣工资料归档手续B. 有完整的技术档案和施工管理资料C. 有施工单位签署的工程保修书D. 有工程使用的主要建筑材料进场试验报告E. 有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件【答案】： BCD 36、按照合同约定，2015年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2015年7月1日至8月1日之间，当地发生了地

37、震，承包方不能行使请求权。2015年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2015年12月31日法院做出判决。则下面的说法正确的是（ ）。A.2015年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止B.2015年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断C.2015年12月3日诉讼时效中断D.2015年12月31日诉讼时效中止E.诉讼时效从2015年1月1日开始【答案】： C 37、根据建设工程质量管理条例，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有（）。（2016）A.施工单位签署的工程保修书B.完整的建设工程设计和合同约定的各项内容C.完整的技术挡案和施工管理资料D.工程监理曰志E.工程使用

38、的主要建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告【答案】： ABC 38、经过对某项目进行检查，发现存在下列情形，其中违反了建设工程安全生产管理条例的是（ ）。A. 施工单位没有专职安全管理人员B. 特种作业人员没有持证上岗C. 施工前没有进行安全技术交底D. 由于没有采取措施，施工时破坏了地下管线E. 已经半年没有对特种作业人员进行安全生产教育培训【答案】： ABCD 39、甲从自己承包的土地上出入不便，遂与乙书面约定在乙承包的土地上开辟一条道路供甲通行，但没有进行登记。关于该约定性质和效力的说法，正确的有（）。2014A.该约定属于有关相邻关系的约定B.该约定属于土地承包合同C.该约定属于地

39、役权合同D.没有进行登记不影响约定的合同效力E.如果甲将其承包的土地转移给他人，受让人有权在乙承包的土地上通行【答案】： CD 40、申请领取建筑工程施工许可证应具备的条件有（）。A.建设资金已经落实B.按照规定应当委托监理的工程已委托监理C.按照规定应当招标的工程虽没有招标，但已确定施工企业D.有保证工程质量和安全的具体措施E.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求【答案】： AD 41、根据建筑法，下列工程中，不需要办理施工许可证的有（ ）。A.抢险救灾工程B.临时性房屋建筑C.市政基础设施工程D.农民自建低层住宅E.影剧院【答案】： ABD 42、根据民法典，下列文件中，不属于要约邀请的有（

40、 ）。A. 投标文件B. 中标通知书C. 符合要约规定的售楼广告D. 拍卖公告E. 招标公告【答案】： ABC 43、 根据建设工程质量管理条例,关于建设工程最低保修期限说法,正确的有（）。A.供热与供冷系统为1个采暖期、供冷期B.有防水要求的卫生间为5年C.房屋建筑的地基基础工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限D.电气管道为2年E.设备安装和装修工程为3年【答案】： BCD 44、下列选项中，发包人可以请求解除建设工程施工合同的有（ ）。A. 承包人未按约定工期完工的B. 承包人完成工程质量不合格，并且拒绝修复的C. 承包人擅自将专业工程分包的D. 承包人非法转包的E. 未经发包人同意擅

41、自将劳务部分分包的【答案】： BCD 45、根据标准化法的规定，工程建设强制性标准和推荐性标准主要体现在（ ）。A. 国家标准B. 行业标准C. 地方标准D. 部门标准E. 企业标准【答案】： AB 46、依据建设工程质量管理条例，工程监理企业不得与()有隶属关系或其他利害关系。A.被监理工程的施工承包单位B.建筑材料供应单位C.设备供应单位D.建设单位E.建筑构配件供应单位【答案】： ABC 47、下列关于工程监理的质量责任中，说法正确的是()。A.工程监理业务可以依法转让B.监理工程师应当采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理C.工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书D.未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装E.未经总监理工程师签字施工单位不得进行下一道工序的施工，不得拨付工程款【答案】： BCD 48、在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，禁止焚烧()以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。A.沥青、油毡B.橡胶、塑料C.皮革D.垃圾E.木材【答案】： ABCD 49、关于民事诉讼管辖制度的说法，正确的有（）。A.甲区基层法院受理某技术转让合同纠纷案后，发现自己没有级别管辖权