一级建造师之一建工程法规题库精选题库及答案（名校卷）.docx

《一级建造师之一建工程法规题库精选题库及答案（名校卷）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库精选题库及答案（名校卷）.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库精选题库及答案（名校卷）第一部分 单选题(50题)1、根据建设工程安全生产管理条例，建设单位的安全责任不包括()。A.对拆除工程进行备案B.提供施工现场的地下管线资料C.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料D.审查施工组织设计是否符合工程建设强制性标准【答案】： D 2、用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人的情形不包括()A.劳动者患病或者非因工负伤，在规定医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的B.患职业病或者因负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的C.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工

2、作的D.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的【答案】： B 3、纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准30%的,减按()征收环境保护税。A.45%B.55%C.65%D.75%【答案】： D 4、关于施工许可“保证工程质量安全的具体措施”,说法正确的是()。A.办理质量监督手续之前,应当先行申领施工许可证B.施工企业应当具备相应资质C.由监理单位出具“施工场地已具备施工条件的证明”D.建立工程质量安全责任制并落实到人【答案】： D 5、关于人身保险合同的说法，正确的是（ ）。 A.只

3、能由被保险人与保险人订立 B.可以以诉讼的方式要求投保人支付保费 C.受益人可以由被保险人指定 D.人身保险包括人寿保险和健康保险两种【答案】： C 6、下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是（ ）。A.仲裁协议约定的两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁，也可以向人民法院起诉C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁【答案】： D 7、某施工单位拒不履行法院生效判决,现查明该单位在银行账户存有一笔款项，则法院可采取的强制执行措施是（ ）。A. 冻结B. 查封C. 拍卖D. 提存【

4、答案】： A 8、特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前（）内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。A.1个月 B.10天 C.15天 D.2个月【答案】： A 9、违约责任中的继续实际履行，是指违约当事人不论是否已经承担赔偿损失或者违约金的责任，都必须（ ）条件下，对原合同未履行部分继续按照要求履行。A. 在对方要求B. 能够履行C. 能够清偿时D. 根据对方的要求，并在自己能够履行的【答案】： D 10、某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同，构件加工过程中施工企业要求变更构件设计，对方同意变更。但加工构件超过60%时，该施工企业提出解除

5、合同。关于该施工企业权利的说法正确的是（）。2017A.可随时解除合间 B.享有留置权 C.不得单方变更设计 D.可请求法院撤销合同【答案】： A 11、关于建设工程施工合同变更的说法，正确的是（ ）。A.发包人可依据其单方意见变更合同 B.合同变更内容约定不明确，推定为未变更 C.合同变更与工程变更范围一致 D.合同变更协议自签字之日起生效【答案】： B 12、下列选项，属债权合同的是（ ）。A. 监护合同B. 买卖合同C. 行政合同D. 劳动合同【答案】： B 13、当事人订立合同时，一方不得将自己的意志强加给另一方。这体现了合同订立的()原则。A.平等B.公平C.自愿D.诚实守信【答案】

6、： A 14、人民法院采取证据保全对证据进行鉴定或者勘验的,获取的证据材料,由()存卷保管。A.人民法院B.公证机关C.当事人自己D.受委托的鉴定或者勘验机关【答案】： A 15、下列不属于承包人主要义务的是（ ）。A.不得转包和违法分包工程B.及时验收工程C.自行完成建设工程主体结构施工D.建设工程质量不符合约定的无偿修理【答案】： B 16、某施工项目材料采购合同中，当事人对价款没有约定，未达成补充协议，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，则应按照（ ）的市场价格履行。A. 合同签订地B. 履行义务一方所在地C. 材料所在地D. 订立合同时履行地【答案】： D 17、下列选项中，属于劳动

7、合同的必备条款的是（ ）。A. 补充保险和福利待遇B. 劳动合同期限C. 试用期D. 培训事项【答案】： B 18、根据建设工程安全生产管理条例的规定，建设工程意外伤害保险的期限()。A.自保险合同生效之日起至保险合同解除止B.自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止C.自实际施工之日起至竣工结算完毕止D.自工程开工之日起至竣工验收合格止【答案】： D 19、某施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料。施工期间，建设单位要求施工单位购买某采石场的石料，理由是该石料物美价廉。对此，下面说法正确的是（ ）。A. 施工单位可以不接受B. 建设单位的要求施工单位必须接受C. 建设单位通过监理单位提出此

8、要求，施工单位才必须接受D. 建设单位以书面形式提出要求，施工单位就必须接受【答案】： A 20、需要保全证据的情况有两种，一是证据()；二是证据在以后难以取得。A.涉及国家秘密和个人隐私B.因客观原因不能自行收集C.可能灭失D.为案外人所掌握【答案】： C 21、关于民事诉讼正确的说法，正确的是（）。（2014）A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件B.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证C.未经过当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用D.当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证【答案】： B 22、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应

9、由（ ）组织专家论证、审査。A.施工企业B.安全监督管理机构C.建设单位D.监理单位【答案】： A 23、在代理关系中，第三人知道行为人超越代理权，还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的，由（）。( 2015真题 )A.第三人与行为人承担连带责任 B.行为人自行承担 C.第三人自行承担 D.被代理人与第三人承担连带责任【答案】： A 24、根据建筑起重机械安全监督管理规定，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是（ ）。A.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明B.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书C.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工

10、程专项施工方案进行审查D.建筑起重机械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收【答案】： A 25、关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）。A.首席仲裁员应当由仲裁委员会指定B.当事人双方必须各自选定合议仲裁庭中的一名仲裁员C.当事人未在规定期限内选定仲裁员的，由仲裁委员会主任指定D.仲裁庭应当由3名仲裁员组成【答案】： C 26、关于建筑节能的说法，正确的是（）。 2016A.已经建成的项目，2年后方可投入生产、使用 B.在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使用节能建筑材料和节能设备 C.在具备太阳能利用条件的地区，地方人民政府可以要求单位必须安装使用太阳能热水系统 D.不符合强制性节能标准的项目，

11、建设单位不得开工建设【答案】： D 27、关于政府对市场主体的守法诚信评价,下列说法正确的有（）。A.政府对市场主体的守法诚信评价是市场主导的B.只根据违法违规行为的刑事处罚记录,对市场主体进行诚信评价的C.不要求对社会关注的焦点、热点问题可有所侧重D.所侧重的行为包括拖欠工程款和农民工工资、转包、违法分包、挂靠、招标投标弄虚作假、质量安全问题、违反法定基本建设程序等【答案】： D 28、关于抵押实现的说法，正确的是（）。A.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿 B.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿 C.同一财产向

12、两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，拍卖、变卖抵押物所得价款按照合同生效的先后顺序清偿 D.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，拍卖、变卖抵押物所得价款按债权比例清偿【答案】： B 29、关于一级建造师执业范围的说法，正确的是（）。A.注册建造师不得同时担任两人以上建设工程项目负责人，所有项目均为小型工程施工项目的除外 B.注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，经受聘企业同意的，可以变更注册至另一企业 C.注册建造师担任施工项目负责人期间，若发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，可以更换施工项目负责人 D.工程所在地

13、省级建设主管部门和有关部门可以根据本地的实际情况设置跨地区承揽工程项目执业准入条件【答案】： C 30、建设行政管理部门对建设工程合同争议进行调解，施工单位不服，施工单位可以采取的 行为是（ ）A.申请行政复议或提起行政诉讼 B.申请仲裁或提起民事诉讼C.申请行政复议后提起行政诉讼 D.申请仲裁后提起民事诉讼【答案】： B 31、施工企业与材料供应商订立的合同中约定“任何一方不能履行合同须承担违约金3万元，发生争端由某仲裁机构解决”。现供应商延期交货给施工企业造成的损失4.5万元，则施工企业为最大限度维护自身利益，应（ ）。A. 向某仲裁机构请求供应商支付4.5万元B. 向某仲裁机构请求供应商

14、支付3万元C. 直接要求供应商支付7.5万元D. 直接要求供应商支付3万元【答案】： A 32、下列诉讼时效中，不符合中断条件的有()。A.当事人一方为金融机构，依照法律规定或者当事人约定从对方当事人账户中扣收欠款本息的B.当事人一方以发送信件或者数据电文方式主张权利，信件或者数据电文到达对方当事人C.当事人一方向人民法院提交起诉状D.导致权利人不能行使请求权的事由发生在诉讼时效期间的最后6个月内【答案】： D 33、对于下列纠纷的解决，适用于民法典的是（ ）。A. 甲监理公司对行政部门的处罚不服引起的纠纷B. 乙施工企业与项目经理丙之间的劳动报酬纠纷C. 甲建设单位与乙招标代理机构之间的代理

15、费用纠纷D. 甲建筑公司与乙设备租赁公司之间的租金支付纠纷【答案】： D 34、关于招标价格的说法，正确的是（ ）。A.招标时可以设定最低投标限价B.招标时应当编制标底C.招标的项目应当采用工程量清单计价D.招标时可以设定最高投标限价【答案】： D 35、建筑法规定,取得开工报告的建筑工程,因故不能按期开工时,建设单位应当及时向批准机关报告情况。如果因故不能按期开工超过()的,应当重新办理开工报告的批准于续。A.1个月B.3个月C.6个月D.12个月【答案】： C 36、关于总承包单位将所承包的工程再分包给他人，取得建设单位认可的方式，下列说法正确的是（）。A.必须在总承包合同中规定分包的内容

16、B.总承包合同中未规定分包内容的，应当事先征得建设单位的同意C.建设单位可以直接指定分包人D.总承包单位不能拒绝建设单位推荐的分包单位【答案】： B 37、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止， 最短不得少于（ ）日。A.30B.25C.20D.15【答案】： C 38、工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起()日内，向备案机关提交工程质量监督报告。A.5B.7C.10D.14【答案】： A 39、水污染防治法规定，排放水污染物超过国家或者地方规定的水污染物排放标准，或者超过重点水污染物排放总量控制指标的，由县级以上人民政府环境保护主管部门按照权限（

17、 ）。A.责令限期治理，处应缴纳排污费数额1 倍以上4 倍以下的罚款B.责令限期治理，处应缴纳排污费数额2 倍以上4 倍以下的罚款C.责令限期治理，处应缴纳排污费数额1 倍以上5 倍以下的罚款D.责令限期治理，处应缴纳排污费数额2 倍以上5 倍以下的罚款【答案】： D 40、保险合同可分为财产保险合同和（ ）。A.非财产保险合同B.人身保险合同C.强制保险合同D.自愿保险合同【答案】： B 41、按照绿色施工导则规定，除制定建筑垃圾减量化计划外，还应加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于（ ）。A.30%B.40%C.45%D.50%【答案】： B 42、关于

18、工程建设中使用建筑材料的说法，正确的是（）。A.建筑材料应该由建设单位采购 B.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验不合格的，应当拒绝使用 C.建设单位招标采购建筑材料的，可以指定三个以上品牌 D.建设单位采购的建筑材料的经施工企业检验合格，使用后被证实属于不合格材料的，应由施工企业承担责任【答案】： B 43、下列不属于建设工程纠纷仲裁解决的特点的是（ ）。A.专业性B.保密性C.二审终审制D.裁决的终局性【答案】： C 44、关于建设工程施工合同解除的说法，正确的是（）。A.合同约定的工期内承包人没有完工，发包人可以解除合同B.发包人未按合同约定支付工程价款，承包人可以解除合同C.承包人将

19、承包的工程转包，发包人可以解除合同D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除合同【答案】： C 45、根据建设工程安全生产管理条例的规定，工程监理单位的安全责任包括（ ）。A.编制基坑支护专项施工方案B.及时提出预防生产安全事故的措施和建议C.审查施工组织设计是否符合工程建设强制性标准D.依法实施拆除工程备案【答案】： C 46、发包人按照合同约定的方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（ ）。A.3%B.5%C.7%D.9%【答案】： A 47、甲施工企业为能在市政府办公楼项目中中标，以投资考察的名义，安排市主管领导及家 人赴欧洲旅游，并在国外为其购买了贵重的

20、纪念品，共花费人民币近50万元。甲已构 成行贿罪，人民法院应当（ ）。 A.仅对甲单位进行刑事处罚B.仅对甲单位直接负责人进行刑事处罚C.对甲单位或直接负责人进行刑事处罚D.对甲单位和直接责任人分别进行刑事处罚【答案】： D 48、公民、法人或者其他组织提起行政诉讼，应当在法定期间内进行，以下表述有误的是()。A.除法律另有规定以外，行政复议申请人不服行政复议决定，可以在收到行政复议决定书之日起15日内向法院提起诉讼B.人民法院接到起诉状，经审査，应当在10日内立案或者作出裁定不予受理C.行政复议机关逾期不做决定的，申请人可以在复议期满之日起15日内向法院提起诉讼D.不申请行政复议，直接向法院

21、提起行政诉讼的，应当在知道作出具体行政行为之日起6个月内提出【答案】： B 49、关于禁止无资质或超资质承揽工程的说法，正确的是（）。( 2015真题 )A.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位 B.总承包单位可以将建设工程分包给包工头 C.联合体承包中，可以以高资质等级的承包方为联合体承包方的业务许可范围 D.劳务分包单位可以将其承包的劳务再分包【答案】： A 50、建设项目在投入生产或者使用之前,其环境噪声污染防治设施必须经（ )验收;达不到国家规定要求的,该建设项目不得投入生产或者使用。A.环境保护行政主管部门B.城市管理主管部门C.住房和城乡建设行政主管部门D.卫

22、生监督主管部门【答案】： A 第二部分 多选题(50题)1、根据民法典的有关规定，债的发生根据主要包括（ ）。A. 法定责任B. 合同C. 不当得利D. 无因管理E. 侵权行为【答案】： BCD 2、根据建设工程安全生产管理条例的规定，施工单位的（ ）应当经建设行政主管或其他有关部门考核合格方可任职。A. 主要负责人B. 一般从业人员C. 特种设备作业人员D. 项目负责人E. 专职安全生产管理人员【答案】： AD 3、第二审人民法院经审理,对上诉案件的处理原则有()。A.判决认定事实清楚,适用法律正确的,判决驳回上诉,维持原判决B.原判决认定事实错误,或者原判决认定事实不清,证据不足的,依法改

23、判C.判决适用法律错误的,裁定撤销原判决,发回原审人民法院重审D.原判决认定违反法定程序,可能影响案件正确判决的,裁定撤销原判决,发回原审人民法院重审E.案件依法重审,当事人对重审案件的判决、裁定不服的,可以上诉【答案】： AD 4、按照我国对标准的划分，（ ）可分为强制性标准和推荐性标准。A. 国家标准B. 行业标准C. 技术标准D. 企业标准E. 地方标准【答案】： AB 5、关于土地权属的说法，正确的有（）。A.城市郊区的土地归国家所有 B.自留地集体所有 C.城市市区土地归国家所有 D.农村土地均归集体所有 E.宅基地归农民个人所有【答案】： BC 6、以下关于物权效力、物权合同、物权

24、保护的说法中，正确的是()。A.不动产物权经依法登记，发生设立效力B.未经物权登记，不动产交易合同无效C.动产转让的，经合同签字盖章时发生物权效力D.机动车转让的，未经登记，不得对抗善意第三人E.因物权的归属、内容产生争议的，当事人可以请求返还原物【答案】： AD 7、根据我国实施工程建设强制标准监督规定的规定，勘察单位、设计单位违反工程建设强制性标准进行勘察、设计，造成工程质量事故的，()。A.应责令停业整顿B.应降低资质等级C.情节严重的，吊销资质证书D.造成损失的，依法承担赔偿责任E.应依法追究刑事责任【答案】： ABCD 8、建设单位甲与施工单位乙签订一份建设工程施工合同，该施工合同应

25、具有的法律特征有（）A.甲必须具有法人资格 B.乙必须具有法人资格和相应资质C.甲、乙具有连带的权利义务关系 D.合同应当采用书面形式E.合同的签订一定要有第三人担保【答案】： BD 9、建设单位办理工程质量监督手续，应提供的文件和资料包括（）。A.工程规划许可证B.工程勘察设计文件C.设计单位资质等级证书D.投标文件及施工承包合同E.监理单位资质等级证书，监理合同及工程项目监理登记表【答案】： ABC 10、根据社会保险法，失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应当符合的条件有（ ）。A.本人应征服兵役的B.已经进行失业登记，并有求职要求的C.非因本人意愿中断就业的D.失业前用人单位和本人已

26、经缴纳失业保险麦满1年的E.本人已经缴纳个人所得税的【答案】： BCD 11、建筑施工企业，必须经建设主管部门或者其他有关部门考核合格方可任职的人员有()。A.主要负责人B.安全管理人员C.生产管理人员D.项目负责人E.生产作业人员【答案】： ABD 12、下列选项中，属于部门规章的有（ ）。A.北京市招标投标条例B.工程建设项目施工招标投标办法C.建设项目环境保护管理条例D.安全生产许可证条例E.评标委员会和评标方法暂行规定【答案】： B 13、根据招标投标法实施条例，下列投标人的行为中，属于弄虚作假行为的有（）。2017A.使用伪造、变造的许可证件 B.投标人之间协商投标报价 C.不同投标

27、人的投标文件相互混装 D.投标人之间约定部分投标人放弃中标 E.提供虚假的财务状况【答案】： A 14、关于工程建设国家标准的制定，国务院标准化行政主管部门负责工程建设强制性国家标准的（）。A.项目提出B.组织起草C.立项D.编号和对外通报E.征求意见【答案】： CD 15、施工企业将采购的多种货物提交承运,其中包括有腐蚀性的危险物品。但是,该企业并未如实告知承运人。在运输过程中被检查发现后,承运人被要求重新包装,因此支付了额外的包装费用,并造成承运人的其他损失。关于该承运人权利的说法,正确的有（?）。2017真题A.承运人有权要求托运人如实申报并妥善包装B.托运人对危险物品隐瞒不报,承运人有

28、权拒绝运输C.承运人有权要求托运人支付额外的包装费用D.承运人有权要求托运人赔偿自己所受的其他损失E.货物在运输过程中因不可抗力灭失,未收取运费的,承运人有权要求支付运费【答案】： ABCD 16、根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，划分事故等级的要素包括（ ）。A.人身要素B.经济要素C.环境要素D.社会要素E.影响要素【答案】： ABD 17、建筑业企业资质管理规定中规定，施工企业申请资质的法定条件包括（ ）。A.有符合要求的注册资本B.有符合规定的技术人员C.有符合规定的已完工程业绩D.有符合规定的技术装备E.已经取得安全生产许可证【答案】： ABCD 18、甲施工企业到乙供应商的材

29、料仓库提货时，仓库保管员由于工作疏忽多发了2t水泥给施工企业，乙供应商发现后要求甲施工企业返还。下列表述中，不正确的是()。A.甲施工企业没有过错，无须返还B.产生侵权之债，甲施工企业应当返还C.产生不当得利之债，甲施工企业应当返还D.产生无因管理之债，甲施工企业应当返还E.产生不当得利之债，甲施工企业可以不返还【答案】： ABD 19、根据仲裁法,仲裁裁决可能被撤销的情形有()。A.裁决的事项超出仲裁协议约定的范围B.依据伪造的证据作出的裁决C.双方当事人均对裁决不服D.重大案件适用了独任庭审理E.没有仲裁协议【答案】： AB 20、甲施工企业向乙机械设备公司购买了机械设备，并签订了买卖合同

30、，合同约定乙交由一家运输公司运输，但没有约定风险的承担，则乙的主要义务有（）。2018真题A.按合同约定交付机械设备B.转移机械设备的所有权C.承担机械设备运输过程中的风险D.机械设备的瑕疵担保E.为机械设备购买运输保险【答案】： ABD 21、下列有关买卖合同的选项中，正确的是（ ）。A.凭样品买卖的当事人应当封存样品B.标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有C.标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担D.因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物E.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担【答

31、案】： ABC 22、房屋建筑工程质量保修书中的内容一般包括( )。（2012）A.工程概况、房屋使用管理要求B.保修范围和内容C.超过合理使用年限继续使用的条件D.保修期限和责任E.保修单位名称、详细地址【答案】： BD 23、根据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定，下列各项中，属于必须实施见证取样的送检的试块、试件和材料的有（）。A.填充墙的混凝土小型砌块 B.混凝土中使用的掺加剂 C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件 D.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料 E.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥【答案】： CD 24、劳动争议仲裁委员会的组成成员应有（）。A. 工会代表B.

32、 律师C. 同级人民法院代表D. 企业方面代表E. 劳动行政部门代表【答案】： AD 25、安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有()。（2014）A.取得安全生产许可证的建筑施工企业发生较大安全事故的B.安全生产许可证颁发管理机关人员滥用职权颁发安全生产许可证颁发的C.超越法定职权颁发安全生产许可证颁发的D.违反法定程序颁发安全生产许可证颁发的E.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的【答案】： BCD 26、根据招标投标法实施条例，可以不进行施工招标的有（ ）A.工程施工需要采用不可替代专利或者专有技术B.只有少量潜在投标人的技

33、术复杂项目C.需要向原中标人采购的，否则影响功能配套要求D.采用招标方式的费用占项目合同金额的比例较大E.需要向原中标人采购，否则将影响施工或功能配套要求【答案】： AC 27、法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，而非企业法人又包括（ ）。A. 国内法人B. 行政法人C. 外国法人D. 事业法人E. 社团法人【答案】： BD 28、民法典第11条规定：“书面形式是指（ ）的形式。” A. 合同书B. 信件C. 不包括电子数据交换D. 可以有形地表现所载内容E. 电传【答案】： ABD 29、下列财产中可以设立质押的有()。A.依法可以转让的股份B.房屋C.著作权中的财产权D.汽车E.债券【

34、答案】： ACD 30、某房地产公司与某建筑企业在履行建设工程施工合同过程中发生纠纷，可能产生于两者之间的法律责任的承担形式是（ ）。A. 重作、更换B. 赔偿损失C. 恢复原状D. 没收非法所得E. 暂扣营业执照（或执业资格）【答案】： ABC 31、根据建设工程安全生产管理条例，建设单位在拆除工程施工 15 日前，需要向有关部门报送的备案资料是（ ）。A.堆放、清除废弃物的措施B.施工单位中标通知书C.工程施工合同D.施工单位资质等级证明E.拆除施工组织方案【答案】： AD 32、（2019年真题）根据绿色施工导则，关于非传统水源利用的说法，正确的有（）A.优先采用雨水搅拌、雨水养护，有条

35、件的地区和工程应当采用中水养护B.现场机具、设备等的用水、优先采用非传统水源，尽量不使用市政处来水C.处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用雨水作为混凝土搅拌用水D.大型施工现场，尤其是雨量充沛地区的大型施工现场建立雨水收集利用系统，充分收集自然降水用于施工和生活中适宜的部位E.力争施工中非传统水源的循环水的再利用量大于30%【答案】： BD 33、根据民法典,撤回要约的通知应当（）A.在要约到达受要约人之后到达受要约人B.在受要约人发出承诺之前到达受要约人C.在受要约人发出承诺同时到达受要约人D.在要约到达受要约人之前到达受要约人E.与要约同时到达受要约人【答案】： D 34、施工企业与建设单位

36、签订施工合同,双方没有约定付款时间,后因利息计算产生争议,则下列有关工程价款应支付日期的说法,正确的有()。A.建设工程没有交付的,为提交验收报告之日B.建设工程已实际交付的,为交付之日C.建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日D.建设工程未交付,工程价款也未结算的,为人民法院判决之日E.建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日【答案】： BC 35、标准化法规定，我国的工程建设标准分为( )。A.国家标准B.行业标准C.地方标准D.企业标准E.市场通行标准【答案】： ABCD 36、2018年1月15日，某建设单位为其工程领取了施工许可证，因未能按期开工，建设单位于2018年

37、3月10日、5月10日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况，直到2018年7月1日开工建设。2018真题关于该工程施工许可证的说法，正确的有（）。2018真题A.该工程施工许可证自行废止B.延期开工未超过6个月，施工许可证继续有效C.应当在2018年4月15日前申请延期D.不能按时开工，应当在1个月内报告E.2018年7月1日开工之前，需要重新申领施工许可证【答案】： AC 37、下列法律责任中，属于行政处罚的有()。A.限制人身自由B.罚金C.责令停业执业D.记过E.暂扣许可证【答案】： C 38、下列情形中，发包人可以请求人民法院解除施工合同的有（ ）。A. 承包人已完工程不合格且拒不修

38、复B. 承包人未在合同约定的期限内完成施工任务C. 承包人擅自将承包范围内的全部劳务作业进行分包D. 承包人拒绝与发包人指定的分包商签订分包合同E. 因工程款变更协商不成，承包人将施工人员及设备全部撤离【答案】： A 39、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当（ ）。A.在建设单位或者工程监理单位人员见证下现场检测B.由建设单位技术负责人取样C.在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样D.由施工单位自检合格报验监理工程师认可E.在监督单位监督下现场取样送至具有法定资格的质量检测单位进行检测【答案】： C 40、某项目在施工过程中发生火灾，邻近的甲单位主动组织人员灭火，这一行为减少了施工单

39、位的损失8万元，甲单位因此损失1万元。则下列说法中，不正确的是()。A.甲单位只能自行承担这一损失B.甲单位可以要求施工单位支付4万元C.甲单位有权要求施工单位支付1万元D.甲单位应当要求施工单位支付5万元E.甲单位有权要求施工单位支付2万元【答案】： ABD 41、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，发包人具有（ ）情形的，承包人请求解除合同的，应予支持。 A. 未按照约定支付工程款B. 提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制标准C. 单方面要求变更原先的工程设计方案D. 干预承包人采购E. 不履行约定的协助义务【答案】： AB 42、下列施工合同

40、履行过程中发生的情形中，当事人可以解除合同的有（）。 A.建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保的B.未经建设单位同意，施工企业擅自更换了现场技术员的C.施工企业已完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的D.施工过程中，施工企业不满建设单位的指令，将全部工人和施工机械撤离现场，并开始了其他工程建设的E.施工企业施工组织不力，导致工期一再延误，使该工程项目已无投产价值的【答案】： CD 43、下列各项中,属于人民法院应当裁定中止执行的情形有()。A.申请人撤销申请的B.案外人对执行标的提出确有理由的异议的C.作为一方当事人的公民死亡,需要等待继承人继承权利或者承担义务的D.只追索赡养费、抚养

41、费、抚育费案件的权利人死亡的E.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款,无收人来源,又丧失劳动能力的【答案】： BC 44、个人所得税纳税人取得应税所得应当按照规定到主管税务机关办理纳税申报的有（）。A.取得应税所得没有扣缴义务人的B.取得综合所得需要办理汇算清缴的C.取得特许权使用费的D.因移居境外注销中国户籍的E.取得境外所得的【答案】： ABD 45、根据文物保护法，下列属于国家所有的文物的是()。A.民营企业家捐赠给国家的文物B.祖传文物C.国有企业、事业组织收藏的文物D.遗存于公海的起源于中国的文物E.遗存于中国领海中的文物【答案】： AC 46、下列责任现实中，当事人承担违约责任的形式有（ ）。A. 赔礼道歉B. 支付违约金C. 赔偿损失D. 采取补救措施E. 罚金【答案】： BCD 47、关于工程竣工结算文件的编制与审查，下列表述正确的有()A.单位工程竣工结算由发包人编制，承包人审查B.实行总承包的工程，由具体承包人编制，在总包人审查的基础上，发包人审查C.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总(承)包人编制，发包人可直接进行审查D.政府投资项目的竣工结算，由上一级财政部门审查E.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算经发、承包人签字盖章后有效【答案】： BC 48、下列安全责任中，属于建设