一级建造师之一建工程法规题库题库附答案【培优B卷】.docx

《一级建造师之一建工程法规题库题库附答案【培优B卷】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库题库附答案【培优B卷】.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库题库附答案【培优B卷】第一部分 单选题(50题)1、2009年2月15日，甲建设单位与乙施工单位签订了一份施工合同。2010年6月22日，乙施工单位按时完成了工程项目，并要求甲建设单位支付工程款，但甲建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，乙施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料中，不属于证据的是（ ）。A.工程质量检测机构出具的鉴定报告B.建设单位职工的书面证明材料C.建设单位与施工单位签订的施工合同D.建设单位提交的答辩状【答案】： D 2、同专业的甲、乙、丙三家施工单位通过合同约定实行联合承包。该三个施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和

2、特级。根据相关法律规定，该联合体应按照（ ）的资质等级许可范围承揽工程。A. 甲施工企业B. 乙施工企业C. 丙施工企业D. 三家内部约定【答案】： A 3、关于城市维护建设税的说法，正确的是（）。A.城市维护建设税，以纳税人应当缴纳的消费税、增值税、营业税税额为计税依据B.城市维护建设税，与消费税、增值税、营业税分别缴纳C.城市维护建设税税率统一为 5%D.凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位，都是城市维护建设税的纳税义务人【答案】： D 4、关于法律责任特征的表述中，不正确的是（ ）。A.法律责任即承担不利的后果B.法律责任的实现由国家强制力作保障C.法律责任的认定和追究，由国家专门机关依照

3、当事人约定的程序进行D.法律责任是因违反法律上的义务（包括违约等）而形成的法律后果，以法律义务存在为前提【答案】： C 5、甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议，提交A仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议,甲请求A仲裁委员会作出决定，但乙请求人民法院作出裁定，该案中仲裁协议效力的确认权属于（）。A.A仲裁委员会所在地的基层人民法院 B.仲裁协议签订地的中级人民法院 C.仲裁协议签订地的基层人民法院 D.A仲裁委员会所在地的中级人民法院【答案】： D 6、某建筑项目位于城市市区内，按照环境噪声污染防治法要求，施工中向周围生活环境排放噪声应当符合国家规定()排放标准。A

4、.建筑施工场界环境噪声B.建筑施工机械噪声C.城市市区环境噪声D.城市生活区环境噪声【答案】： A 7、根据招标投标法实施条例，关于联合体投标的说法，正确的是（ ）。A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体可以在资格预审后组成B.资格预审后联合体增减、更换成员的，应当书面通知招标人C.招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标D.联合体各方在同一招标项目中可以以自己名义单独投标【答案】： C 8、根据商标法，注册商标有效期限为10年，自( )之日起计算。（2012）A.注册商标申请人寄出申请书B.商标局收到申请书C.公告发布D.核准注册【答案】： D 9、

5、某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是 （ ）。 A. 费用和工期损失全部由承包商承担B. 费用和工期损失全部由业主承担C. 费用由承包商承担，工期给予顺延D. 费用由业主承担，工期不顺延【答案】： A 10、关于行政诉讼案件审理的说法，正确的是( )。A.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行B.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理C.人民法院对行政案件宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解【答案】： C 11、 关于建设工程合同一方违约后,另一

6、方采取措施防止损失打扩大的说法,正确的是()A.接到违约方的通知后,守约方应当及时采取措施防止损失扩大B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的,可以就扩大的损失要求赔偿C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用,由自己承担D.未接到违约方的通知,守约方无需采取措施防止损失扩大【答案】： A 12、根据建设工程质量管理条例，建设工程竣工后，组织建设工程竣工验收的主体是（）。2018真题A.建设单位B.建设行政主管部门C.工程质量监督站D.施工企业【答案】： A 13、关于建设工程监理的说法，正确的是（）。（2015）A.我国的工程监理主要是对工程的施工结果进行监督B.监理单位与承包该工程的施工单位

7、应为行政隶属关系C.建设单位有权决定是否委托工程监理单位进行监理D.建设单位须将工程委托给具有相应资质等级的监理单位【答案】： D 14、某工程项目建设单位为早日投入使用，采用部分伪造证明文件办理工程竣工验收备案，后被备案机关发现，则备案机关可对其处()罚款。A.10万元以上30万元以下B.15万元以上30万元以下C.20万元以上40万元以下D.20万元以上50万元以下【答案】： D 15、关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是（）。（2014）A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请B.以出让方式取

8、得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权。C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部门领取建设用地规划许可证【答案】： C 16、建设工程合同纠纷的管辖法院是（ ）。A.被告所在地B.原告所在地C.合同签订地D.合同履行地【答案】： D 17、 建筑公司总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用挪作他用，导致工地因安全生产条件不符合国家规定造成6

9、000万元直接经济损失，应当认定为( )。A.串通投标罪B.工程重大安全事故罪C.重大责任事故罪D.重大劳动安全事故罪【答案】： D 18、下列哪一项不属于撤销安全生产许可证的情形（ ）。A.超越法定职权颁发安全生产许可证的B.安全生产许可证颁发机关发现企业不再具备安全生产条件的C.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的D.违反法定程序颁发安全生产许可证的【答案】： B 19、关于建设工程见证取样的说法,正确的是()。A.施工人员对涉及结构安全的试块、试件和材料,可直接在现场取样B.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志,标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称

10、和样品数量,并由见证人员和取样人员签字C.涉及结构安全的试块、试件和材*料见证取样和送检比例不得低于有关技术标准中规定应取样的20%D.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担当【答案】： B 20、关于移送管辖、指定管辖、管辖权转移的说法，正确的有（ ）。A.移送管辖是在平级法院之间移送B.有管辖权的法院由于特殊原因不能行使管辖权的可以管辖权转移C.对人民法院就级别管辖异议作出的判决，当事人不服的可以向上一级法院提起上诉D.管辖权转移仅发生在上下级法院之间【答案】： D 21、建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为6个月到3年，但针对具体情况有不同的规定。对此，下列表述中正确

11、的是（ ）。A.良好行为记录信息的公布期限为5年B.企业整改经审核确有实效的，可以缩短公布期限，但最短不得少于3个月C.招标投标违法行为记录的公告期限为1年，但行政处罚限定当事人投标资格的期限少于1年的例外D.需要同时在地方和全国公布的不良行为记录，公布期限可以不同【答案】： B 22、建设单位应当在工程竣工验收合格后的（）内到县级以上建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.15天B.30天C.45天D.60天【答案】： A 23、根据我国仲裁法的有关规定，下面关于仲裁机构组织性质的说法，正确的是()。A.属带有行政性的组织，隶属于各省、市、自治区的法制局B.属民间性组织，但各省、直辖市、自

12、治区中设区的市所设立的仲裁机构，与省、直辖市、自治区所设立的仲裁机构有隶属关系C.属民间性组织，独立于行政机关D.属民间性组织，但仲裁委员会秘书处的日常工作人员隶属于有关的行政机关【答案】： C 24、某建筑工程深基坑施工过程中，基坑支护专项方案由土方分包单位组织编制完成。则该专项方案应由（ ）来组织专家论证。A. 总承包单位B. 建设单位C. 分包单位D. 监理单位【答案】： A 25、甲公司与乙公司签订了多台成套电子装置采购合同。为按期投产，双方约定分批交货。乙未能如期交付K06电子装置，致使其后各批交付的电子装置不能如期安装、投产。对此，甲公司()。A.可以解除K06和其后各批电子装置的

13、采购合同B.只能解除K06电子装置的采购合同C.只能继续履行合同D.解除采购合同应获得乙的同意【答案】： A 26、下列的()是安全及劳动卫生规程未对用人单位提出严格要求的A.对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查B.对劳动者进行劳动安全卫生教育C.为劳动者办理意外伤害保险D.执行国家劳动安全卫生规程和标准【答案】： C 27、建筑施工企业项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的( )。A.25B.80C.35D.75【答案】： B 28、根据民事诉讼法及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为（）。（2016）A.工程所在地法院B.被告所在地法院C.原告所在地法

14、院D.合同签订地法院【答案】： A 29、甲、乙两公司欲签订一份仲裁协议，仲裁协议的内容可以不包括（ ）。A. 选定的仲裁委员会B. 仲裁事项C. 双方不到法院起诉的承诺D. 请求仲裁的意思表示【答案】： C 30、专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由( )审查签字、加盖执业印章后方可实施。A.专业技术人员B.总监理工程师C.施工单位技术负责人D.安全管理员【答案】： B 31、下列关于格式条款的说法中，正确的是（ ）。A.格式条款和非格式条款不一致的，以格式条款为准B.,提供格式条款的一方无须提请对方注意限制其责任的条款C.对格式条款的理解发生争议的，应当按通常理

15、解予以解释D.对格式条款有两种以上解释的，应作出有利于条款起草方的解释【答案】： C 32、（2020年真题）甲公司和乙公司订立了预制构件承揽合同，合问履行过半，甲公司突然通知乙公司解除合同，关于甲公司和乙公司权利的说法，正确的是（）。A.经乙公司同意后甲公司方可解除合同B.乙公司有权要求甲公司继续履行合同C.合同履行过半后，甲公司无权解除合同D.甲公司有权随时解除合同，但应当向乙公司赔偿相应的损失【答案】： D 33、有关证据质证的概念理解正确的是()。A.证据不是必须进行质证，未经质证的证据，可以作为认定案件事实的依据B.物证原物可以不进行质证C.质证是围绕证据的真实性、合法性、关联性，针

16、对证据证明力有无以及证明力大小，进行质疑的过程D.证人必须当场对质，因此，证人应旁听法庭审理【答案】： C 34、某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业，该切割机租赁还有 3 个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付绐该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为A.简易交付B.拟制交付C.指示交付D.占有改定【答案】： C 35、施工企业与材料供应商订立的合同中约定“任何一方不能履行合同须承担违约金3万元，发生争端由某仲裁机构解决”。现供应商延期交货给施工企业造成的损失4.5万元，则施工企业为最大限度维护自身利益，应()。A.向某仲裁机构请求供应

17、商支付4.5万元B.向某仲裁机构请求供应商支付3万元C.直接要求供应商支付7.5万元D.直接要求供应商支付3万元【答案】： A 36、某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2005年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包几将工程移交发包人，但发包人一直未付工程余款。2006年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为（ ）。A. 2005年10月10日B. 2005年10月20日C. 2005年12月1日D. 2006年5月1日【答案】： C 37、某工程约定2015年3月20日竣工

18、，但在施工过程中由于工期延误到2015年5月13日，在2015年5月16日施工单位提交了竣工验收报告，但在2015年4月25日建设单位已实际占有了该工程，该工程的的实际竣工日期应为（ ）。A.2015年3月20日B.2015年5月13日C.2015年5月16日D.2015年4月25日【答案】： D 38、仲裁庭调解达成协议的，调解书自( )，即发生法律效力。 A.仲裁庭制作完成后B.当事人签收后C.人民法院确认后D.当事人签字后【答案】： B 39、生产安全事故报告和调查处理条例规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应当于（ ）小时内向事故发生地县

19、级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。A.1 B.2 C.12 D.24【答案】： A 40、甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议，提交A仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议,甲请求A仲裁委员会作出决定，但乙请求人民法院作出裁定，该案中仲裁协议效力的确认权属于（）。A.A仲裁委员会所在地的基层人民法院 B.仲裁协议签订地的中级人民法院 C.仲裁协议签订地的基层人民法院 D.A仲裁委员会所在地的中级人民法院【答案】： D 41、甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为 40 万元，乙向甲支付定金 4 万元，如任何一方不履行合

20、同应支付违约金 6 万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是( )。A.请求甲支付违约金6 万元B. 请求甲支付违约金6 万元，同时请求返还支付的定金4 万元C. 请求甲双倍返还定金8 万元D.请求甲双倍返还定金8 万元，同时请求甲支付违约金6 万元【答案】： B 42、取得建造师资格证书的人员，如果要担任建设工程项目施工的项目经理，应当受聘并注册一个具有()资质的企业。A.设计B.施工C.监理D.造价咨询【答案】： B 43、根据建设工程质量管理条例，对涉及( )的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具

21、有相应资质等级的设计单位提出设计方案。A.改变建筑局部使用功能B.建筑主体和承重结构变动C.增加内部装修D.增加投资额度【答案】： B 44、建筑市场主体的诚信评价，包括政府对市场主体的诚信评价和社会中介信用机构的信用评价，前者是()。A.以守法、守信、守德和综合实力为基础的综合评价B.以守法为基础、根据违法行为的行政处罚记录的诚信评价C.以建筑市场主体行为为依据，对社会关注的焦点、热点问题的评价D.市场主导、以建筑市场信用平台的记录为基础的评价【答案】： B 45、关于工程建设地方标准实施的说法，正确的是（）。（2016）A.工程建设地方标准不得与国家标准相抵触，也不得独立实施B.工程建设地

22、方标准应报省级建设行政主管部门备案，方可在建设活动中使用C.工程建设地方标准中直接涉及人民生命财产安全、环境保护的条文可直接作为强制性条文D.工程建设地方标准与行业标准相抵触的规定，自行废止【答案】： D 46、乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司,甲知悉此事后,与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法,正确的是（）。A.效力待定 B.有效 C.部分有效 D.可撤销【答案】： B 47、某工程施工单位甲中标后，将工程按比例提取6%管理费后交由乙施工单位完成,合同同时约定由乙公司承担工程全部责任；后施工中发现安全事故造成工程毁损，对此，

23、应由( )向业主承担责任。A.乙施工单位承担全部责任B.甲施工单位承担全部责任C.甲、乙承担连带责任D.甲、乙各承担一半责任【答案】： C 48、根据我国法律体系，其法律效力从高到低的排列正确的是（ ）。A.宪法、建筑法、建设工程安全管理条例、天津市建设工程房屋拆迁管理办法B.天津市建设工程房屋拆迁管理办法、建设工程安全管理条例、建筑法、宪法C.宪法、建设工程安全管理条例、建筑法、天津市建设工程房屋拆迁管理办法D.建筑法、宪法、建设工程安全管理条例、天津市建设工程房屋拆迁管理办法【答案】： A 49、争议双方达成和解协议后，一方拒不履行，则另一方可以()。A.请求法院强制执行B.请求仲裁强制执

24、行C.要求对方承担缔约过失责任D.要求对方承担违约责任【答案】： D 50、房屋建筑工程施工总承包一级企业应当符合的条件包括（ ）。A. 企业具有注册一级建造师（一级项目经理）50人以上B. 注册资本金5000万元以上，净资产6000万元以上C. 大中型机械设备主要采用租赁方式取得，利用率高D. 近5年单项建安合同额来衡量已完成工程的业绩达1亿元【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、建设工程施工合同中，承包人应当承担的赔偿损失有( )。A.转让、出借资质证书等造成的损失B.中途变更承揽工作要求造成的损失C.未按照约定提供原材料、设备等造成的损失D.偷工减料等造成的损失E.与监理单位串通

25、造成的损失【答案】： AD 2、甲从自己承包的土地上出入不便，遂与乙书面约定在乙承包的土地上开辟一条道路供甲通行，但没有进行登记。关于该约定性质和效力的说法，正确的有（）。A.该约定属于有关相邻关系的约定 B.该约定属于土地承包合同 C.该约定属于地役权合同 D.没有进行登记不影响该约定的合同效力 E.如果甲将其承包的土地转移给他人，受让人有权在乙承包的土地上通行【答案】： CD 3、根据建设工程安全生产管理条例，施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备符合国家规定的（ ）。A.注册资本B.技术装备C.专业技术人员D.企业效益E.职工学历水平【答案】： ABC 4、下列关于

26、法人的说法，正确的是（ ）。A.企业法人自取得营业执照时取得法人资格B.特别法人包括事业单位、社会服务机构等C.非营利法人包括机关法人和事业法人D.建设单位可以是没有法人资格的其他组织【答案】： D 5、关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的有（）。A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业 B.科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物 C.建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关 D.环保行政管理部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查 E.“夜间”是指22:00至次日8:00之间的时段【答案】： BD 6、某施工企业挪用施工措施所需费用，应承担的法

27、律责任有（ ）。A. 责令限期改正B. 处挪用费用20%以上50%以下的罚款C. 下的罚款处挪用费用10%以上20%以D. 造成损失的，依法承担赔偿责任E. 没收施工许可证【答案】： ABD 7、关于土地权属的说法，正确的有（）。 2016A.城市郊区的土地归国家所有 B.自留地集体所有 C.城市市区土地归国家所有 D.农村土地均归集体所有 E.宅基地归农民个人所有【答案】： BC 8、有关项目经理的理解正确的是()。A.项目经理受企业法人委派B.项目经理是对建设工程施工项目全面负责的项目管理者C.项目经理是一种施工企业内部的岗位职务D.项目经理的行为须受企业制度的制约E.项目经理部行为的法律

28、后果由项目经理承担【答案】： ABCD 9、某房地产开发企业委托本市一家招标代理机构办理工程施工招标事宜，在招标过程中发生的下列情形中，将导致该建设工程代理行为终止的有()。A.房地产公司的法定代表人死亡B.招标代理机构辞去招标代理委托C.房地产开发企业取消招标代理委托D.房地产开发企业因经营困难而破产E.招标代理机构的法人终止【答案】： BCD 10、施工企业承揽业务不良行为的认定标准有( )。A. 以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的B. 以欺骗手段取得资质证书的C. 将承包的工程转包或违法分包的D. 以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的E. 工程竣工验收后，不向建设单位出具质

29、量保修书的【答案】： ACD 11、关于借款合同权利和义务的说法，正确的有 （ ）。A. 贷款人不得预先在本金中扣除利息B. 借款人应当按照约定的用途使用借款C. 对于未定期限且无法确定期限的借款合同，借款人可以随时偿还D. 订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保E. 贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产【答案】： ABCD 12、下列责任形式中,当事人承担违约责任的形式有（）。A.赔礼道歉 B.支付违约金 C.赔偿损失 D.采取补救措施 E.罚金【答案】： BCD 13、下列关于定金的陈述正确的是（ ）。A. 给付定金的债务人履行债务后，定金必须收回B. 定金自合同订立之日起生效C.

30、 主合同无效，定金应予以返还D. 定金数额不得超过主合同标的额的20E. 定金数额不得超过主合同标的额的30【答案】： CD 14、某高层住宅工程结构设计合理使用年限50年。屋面防水为一级，设计使用年限15年。工程于2004年8月5日竣工验收合格并交付使用。施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中符合法律规范要求的有 ()A.供热系统：自2004年采暖期起，到2006年采暖期结束日止B.电气管线，给排水管道，装修工程：1年C.屋面防水工程：7年D.有防水要求的卫生间、厨房：5年E.基础工程：50年【答案】： ACD 15、在某大型基础设施工程的招标投标活动中，存在下述现象，其中属于投标人与招

31、标人串通投标的行为有（ ）。 A.招标人组织投标人踏勘项目现场B.招标人向其中的某投标人透露标底 C.招标人在幵标前，开启了标书厂并将投标情况透露给了某投标人D.招标人与投标人商定，在招标投标时压低标价，中标后再给投标人一定的额外补偿E.招标人在要求某投标人就其投标文件澄清时，故意作引导性提问，促使其中标【答案】： BCD 16、注册建造师享有的权利有（ ）。A.使用注册建造师名称B.遵守法律、法规和有关规定C.在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章D.保管和使用本人注册证书、执业印章E.接受继续教育【答案】： ACD 17、关于开标的说法，正确的是（）A.开标可以在招标文件确定的提交

32、投标文件截止时间之后公开进行B.开标地点可以不在招标文件预先确定的地点，但招标人须在开标前5日书面通知所有获取招标文件的潜在投标人C.开标应当由招标代理机构主持，邀请所有投标人参加D.投标人少于3个的，不得开标【答案】： CD 18、机关、团体、企业、事业单位应当履行的消防安全职责有( )。A.制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程B.针对社会进行消防宣传教育C.建立防火组织，及时处理火灾隐患D.组织进行有针对性的消防演练E.确保消防设施和器材完好、有效【答案】： AD 19、建筑施工企业，必须经建设主管部门或者其他有关部门考核合格方可任职的人员有()。A.主要负责人B.安全管理人员C.生

33、产管理人员D.项目负责人E.生产作业人员【答案】： ABD 20、关于施工现场水污染防治的规定,正确的是()。A.禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液B.禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾C.禁止利用渗井、渗坑排放、倾倒含有毒污染物的废水D.兴建地下工程设施,应当采取防护性措施,防止地下水渗透E.在饮用水水源保护区内,禁止设置排污口【答案】： ABC 21、注册建造师王某从原施工单位调到一家专门从事招标代理的公司工作，对于其注册建造师资质，下列说法正确的是（ ）。A. 他可以以建造师名义从事建设工程施工的管理工作B. 应当办理初始注册C. 应当通过新调入的公司办理变更注册D. 应当在

34、与新聘用企业签订聘用合同后的1个月内提出申请E. 变更注册后仍延续原注册有效期【答案】： CD 22、下列属于刑法中主刑范畴的有()A.有期徒刑B.没收财产C.罚金D.管制E.拘役【答案】： AD 23、关于建筑节能的说法，下列选项中正确的是（ ）。A.国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度B.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设C.不符合强制性节能标准的项目，已经建成的，不得投入生产，但可以使用D.政府投资项目不符合强制性节能标准的，依法负责项目审批的机关不得批准建设E.国家要求必须在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备【答案】： ABD 24

35、、（2020年真题）根据关于清理规范工程建设领域保证金的通知，可以要求建筑业企业在工程建设中缴纳的保证金有（）。A.投标保证金B.履约保证金C.工程质量保证金D.农民工工资保证金E.文明施工保证金【答案】： ABCD 25、在建设工程领域常见的行政处罚有()。A.降低资质等级B.责令停止施工C.取消投标资格D.记过E.裁决损害赔偿【答案】： ABC 26、根据建设工程质量管理条例,工程监理单位不得与被监理工程的()有隶属关系或者其他利害关系。A.建筑材料供应单位B.施工承包单位C.设计单位D.建设单位E.设备供应单位【答案】： AB 27、根据民法典，违约方承担赔偿损失的构成要件包括（ ）。A

36、.具有违约行为B.具有惩罚目的C.造成损失后果D.违约方有过错，或虽无过错，但法律规定应当赔偿E.违约行为与损失后果之间具有因果关系【答案】： ACD 28、绿色施工导则对节能措施的规定包括（ ）。A.制订合理施工能耗指标B.施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标C.根据当地气候和自然资源条件，充分利用太阳能、地热等可再生能源D.在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面E.优先使用监理单位推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具【答案】： ABCD 29、仲裁委员会受理仲裁申请后下列说法中正确的是（ ）。A. 仲裁委员会受理仲裁申请后，应当在仲裁规则规定的期限内将仲裁规则送达

37、申请人B. 仲裁委员会受理仲裁申请后，应将仲裁申请书副本和仲裁员名册送达被申请人C. 仲裁委员会受理仲裁申请后，应将仲裁申请书副本和仲裁规则、仲裁员名册送达申请人D. 仲裁委员会受理仲裁申请后，应将仲裁申请书副本和仲裁规则、仲裁员名册送达被申请人E. 仲裁委员会受理仲裁申请后，应当在仲裁规则规定的期限内将仲裁规则和仲裁员名册送达申请人【答案】： AD 30、下列属于工程资质不良的是（ ）。A.未取得资质证书承揽工程的B.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的C.未在规定期限内办理资质变更手续的D.超越本单位资质等级承揽工程的E.以他人名义投标【答案】： ABCD 31、建设工程代理行为的终止

38、情形主要包括()。A.代理人丧失民事行为能力B.代理期限届满或者代理事务完成C.被代理人取消委托或者代理人辞去委托D.被代理人恢复民事行为能力E.作为被代理人或者代理人的法人终止【答案】： ABC 32、能够作为监理依据的有()。A.法律、法规B.建设合同C.有关技术标准D.设计文件E.工程经验【答案】： ABCD 33、根据建筑起重机械安全监督管理规定，自购建筑起重机械的使用单位使用的建筑起重机械应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续的情形有（）。A.没有完整安全技术档案的B.属国家明令淘汰或者禁止使用的C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的D.没有齐全有效的安企保护装置E.经检

39、验达不到安全技术标准规定的【答案】： BC 34、根据行政复议法的规定，下列选项中不可申请行政复议的有（ ）。A. 建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书B. 行政机关决定对相关财产予以查封C. 监察机关给予机关工作人员降级处分D. 建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解E. 行政拘留【答案】： CD 35、下列情形中,应当由出卖人承担标的物毁损、灭失风险的有（ ）A.标的物需要运输,当事人对交付地点约定不明确,出卖人将标的物交付给第承运人后B.施工企业购买批安全帽,出卖人尚未交付C.标的物已抵交付地点,施工企业因标的物质量不合格而拒收货物D.合同约定在标的物所在地交货,约定时间已过,施

40、工企业仍未前往提货E.出卖人在交付标的物时未附产品说明书,施工企业已接收【答案】： BC 36、根据建设工程质量管理条例的规定，建设单位在组织建设工程竣工验收应当具备的条件包括（ ）。A.有施工单位签署的工程保修书B.有完整的技术档案和施工管理资料C.建设单位和施工企业已签署工程结算文件D.完成建设工程设计和合同约定的各项内容E.有勘察、设计、施工单位共同签署的质量合格文件【答案】： ABD 37、下列关于缺陷责任期与质量保证金的说法，正确的有（ ）。A.在工程项目竣工前，已缴纳履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金B.缺陷责任期一般为 1 年，最长不超过 2 年C.缺陷责任期从提交

41、竣工结算报告之日起计D.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告后，工程自动进入缺陷责任期E.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于 7 日内会同承包人按合同约定的内容进行核实【答案】： AB 38、建设工程质量管理条例设定的行政处罚包括（ ）。A. 罚款B. 拘役C. 行政拘留D. 责令停业整顿E. 吊销企业营业执照【答案】： AD 39、（2020年真题）根据招标投标法实施条例，属于工程建设项目的有（）。A.构筑物的拆除B.建筑物的室内展品移动陈列柜C.建筑物的扩建D.建筑物减隔膜装置的安装E.工程所需要的管理服务【答案】： ACD 40、关于工程建设

42、缺陷责任期确定的说法，正确的有（ ）。A.发包人导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期B.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年C.发包人导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，自动进入缺陷责任期D.缺陷责任期一般从工程通过竣（交）工验收之日起计E.承包人导致竣工延迟的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【答案】： BD 41、注册建造师管理规定中规定，申请人有( )情形，不予注册。A.年龄超过60周岁的B.申请在两个或者两个以上单位注册的C.未达到注册建造师继续教育要求的D.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年的E.因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满10年的【答案】： BC 42、危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位( )。A.不必建立应急救援组织B.应当建立应急救援组织