最新投资项目管理师之投资建设项目实施题库题库大全带答案（新）.docx

《最新投资项目管理师之投资建设项目实施题库题库大全带答案（新）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新投资项目管理师之投资建设项目实施题库题库大全带答案（新）.docx（76页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、最新投资项目管理师之投资建设项目实施题库题库大全带答案（新）第一部分 单选题(50题)1、施工单位应对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制( )。A.安全技术措施B.专项施工方案C.施工现场临时用电方案D.工程变更方案【答案】： B 2、由于设计入自身原因，延误了按合同规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的( )。A.千分之一B.千分之二C.千分之三D.千分之四【答案】： B 3、安全生产的基本方针是( )。A.切合实际，经济合理B.安全第一，预防为主C.安全可靠，质量第一D.安全适用，技术先进【答案】： B 4、对于资金需求量大、偿债能力较强的大型建设

2、项目，可申请( )。A.银团贷款B.委托贷款C.融资租赁D.债权融资【答案】： A 5、在银行贷款的偿还方式中，分期付息到期还本的优点主要表现在( )。A.借贷双方风险较小B.便利快捷C.借款到期日的偿债压力小D.有利于保证生产经营的需要【答案】： D 6、下列不属于质量管理体系的管理职责的是( )。A.管理承诺B.质量方针C.质量评价D.管理评审【答案】： C 7、采用分期付款方式采购设备，当采购方未支付到期价款达到全部价款的( )的，供应方可以要求采购方支付全部价款或者解除合同。A.1/2B.1/3C.1/4D.1/5【答案】： D 8、工程建设风险管理中首要的一步是( )。A.风险估计B

3、.风险评价C.风险决策D.风险识别【答案】： D 9、在整个竣工验收过程中，无论是单项工程验收还是全面竣工验收，都要以( )为主进行组织与协调。A.承包方B.发包方C.项目业主D.出资人【答案】： C 10、建设工程项目施工监理由两个或者两个以上监理人承担，而发包人委托其中一个监理人对建设工程项目施工监理总负责的，该监理人应按照各监理人合计监理费的( )加收总体协调费。A.2%3%B.5%7%C.4%6%D.2%5%【答案】： B 11、按现行规定，小型和限额以下的建设项目及技术改造项目，由( )组织验收A.建设项目验收组B.建设项目验收委员会C.项目主管部门D.国家发展和改革委员会【答案】：

4、 C 12、下列对财务内部控制目标的表述，不正确的是( )。A.维护财产物资的完整性B.保证会计信息的准确性C.保证财务活动的合法性D.保证建设项目的合理性、适用性、安全性【答案】： D 13、在项目成功度测评等级中，基本成功是指( )。A.项目原定目标部分实现，项目功能有缺陷，效益和影响只有部分实现B.项目原定目标实现非常少，项目功能有问题，效益和影响很差C.项目原定目标大部分实现，项目功能、效益和影响基本达到预期要求D.项目原定目标全面实现或超过预期，项目功能、效益和影响充分发挥【答案】： C 14、( )是企业管理的重要内容。A.资金管理B.质量管理C.安全管理D.收益管理【答案】： B

5、 15、采用建筑工程( )方案设计招标的，招标人应按照国家规定方案阶段设计付费标准的80%支付中标人。A.实施性B.竞争性C.概念性D.指导性【答案】： C 16、下列不属于设计单位环境管理责任的是( )。A.根据设计任务书及环境影响评价的要求，在设计文件中编制环境保护篇章B.提出施工过程中的环境保护措施和要点C.按照有关环境保护和文明施工的要求组织施工D.参与三同时项目的过程检查和验收并签署意见【答案】： C 17、对于工程建设合同额超过( )亿元人民币以上的工程，业主工程款支付担保可以按工程合同确定的付款周期实行分段滚动担保。A.1B.2C.3D.5【答案】： A 18、( )是指为了确保

6、满足规定的质量要求，对产品、过程或体系的状态进行连续的监视和验证，并对记录进行分析。A.质量监督B.法律监督C.技术监督D.行政监督【答案】： A 19、( )是一种直观而简明的、有逻辑和数学根据的计划模型。A.双代号网络计划B.网络计划模型C.单代号网络计划D.双代号时标网络计划【答案】： B 20、在( )合同中，招标人易于确定报价合理的中标人，且支付容易方便，但是只能用于工程量计算准确、工期较短的项目，否则投资控制要承担一定量的风险。A.固定单价B.总价C.可调单价D.成本加酬金【答案】： B 21、建设项目会计制度是应用于建设单位的一种专业会计制度，是以货币为计量单位，对建设单位的资金

7、及其资金运用进行( )的一种管理规则。A.管理和控制B.监督和管理C.核算和监督D.核算和控制【答案】： C 22、社会影响评价的方法一般是( )，在诸要素分析评价的基础上做综合评价。A.定性和定量相结合，以定性为主B.定性和定量相结合，以定量为主C.定量和定期相结合，以定量为主D.定量和定期相结合，以定期为主【答案】： A 23、项目实施的组织者和主导方是( )。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.监理单位【答案】： A 24、不管采用哪种工程设计管理方式，最终决策人和最终风险承担人都是( )。A.施工总承包单位B.设计单位C.使用单位D.建设单位【答案】： D 25、建设项目会计制度是

8、应用于( )的一种专业会计制度，是对建设单位的资金及其资金运动进行核算和监督的一种( )。A.建设单位，活动B.建设单位，管理制度C.授权机构，经济活动D.建设单位，管理行为【答案】： B 26、由于建设项目的管理过程具有( )的特点，进度计划系统的编制、管理和控制，既要沿用通用的管理原理，又要借鉴同类项目的进度计划管理和控制经验与技术成果，结合本项目实际创造性的进行管理。A.一次性B.动态性C.系统性D.阶段性【答案】： A 27、根据建设工程质量管理条例规定.未经( )签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。A.监理员B.监理工程师C.总

9、监理工程师代表D.总监理工程师【答案】： B 28、下列关于工程变更的表述，错误的是( )。A.在总监理工程师签发工程变更单之前，承包单位不得实施工程变更B.未经总监理工程师审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量C.在建设单位和承包单位未能就工程变更的费用等方面达成协议时，项目监理机构应提出一个暂定的价格，作为临时支付工程进度款的依据D.总监理工程师应就工程变更的质量、费用与承包单位进行协商，无需取得建设单位授权【答案】： D 29、银行贷款是指建设项目业主向银行以还本付息为条件借入货币资金使用权的( )。A.资金活动B.债务活动C.信贷活动D.债券活动【答案】： B 30、实行市

10、场调节价的工程勘察和工程设计收费，由( )和勘察人、设计入协商确定收费额。A.承包人B.发包人C.监理单位D.政府主管部门【答案】： B 31、关于土地所有权和使用权的表述中，错误的是( )。A.我国实行土地社会主义公有制，即全民所有制和劳动集体所有制B.国有土地和农民集体所有土地，可依法确定给单位和个人使用C.城市市区的土地属于农民集体所有D.土地使用权可依法转让【答案】： C 32、地方重点建设项目不实行施工招标的，应当经( )批准。A.县人民政府B.市人民政府C.各省、自治区、直辖市人民政府D.国务院发展计划部门【答案】： C 33、当项目进度延误或某个里程碑进度不能按时实现的情况下，为

11、了加快进度，通常的做法是( )。A.将关键工作变为非关键工作B.改变关键线路上各工作之间的先后顺序C.压缩关键线路上有关工作的持续时间D.重新编制网络计划【答案】： C 34、关于建设单位对施工准备阶段的管理的表述中，错误的是( )。A.办理规划、建设等报建、施工放线测量和工程开工前的各项手续B.审批工程监理单位编制的监理规划和审核项目监理部编制的监理实施细则C.检查工程质量保证体系、安全保证体系的运行情况D.审核工程监理单位审批后上报的承包人的施工组织设计【答案】： C 35、下列关于监理机构的表述，错误的是( )。A.在监理过程中如发现承建商工作不力，可提出调换有关人员的建议B.当业主和第

12、三方发生争议时，以独立的身份判断，公正地进行调解C.可对任何第三方合同规定的义务提出变更且无需业主授权D.在工程承包合同约定的工程价格范围内，对工程款支付拥有审核和签认权【答案】： C 36、以下公司发行债券的程序，排序正确的是( )。1签订承销协议;2提出发行债券申请;3交付债券，收缴债券款，置备公司债券存根簿;4做出发行债券决议;5公告债券募集方法A.4、2、5、1、3B.1、2、3、4、5C.2、5、4、1、3D.5、4、2、1、3【答案】： A 37、材料招标中投标文件的内容一般不包括( )。A.投标函B.技术性能参数的详细描述C.合同格式D.投标一览表【答案】： C 38、建设项目后

13、评价的基本原则有独立性、( )、科学性、公正性。A.客观性B.简单性C.复杂性D.广泛性【答案】： A 39、下列设计进度测量方法中，( )适合于编写技术说明。A.完成单元法B.渐进里程碑法C.开始/结束百分比法D.比值法【答案】： A 40、为了保证工程项目建设的顺利实施，业主应依据( )对监理机构履行合同的行为给予监督和检查。A.监理合同B.有关技术标准C.工程承包合同D.建设工程合同【答案】： A 41、为实现建设项目的总进度计划，编制与总进度计划相适应的各类资源需求和供应计划，属于进度控制的( )措施。A.组织B.管理C.经济D.技术【答案】： C 42、材料货物招标进行评标时，采用技

14、术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物，一般采用( )进行评标。A.综合评分法B.最低评标价法C.综合评估法D.经评审的最低投标价法【答案】： D 43、( )是指为了确保满足规定的质量要求，对产品、过程或体系的状态进行连续的监视和验证，并对记录进行分析。A.质量监督B.法律监督C.技术监督D.行政监督【答案】： A 44、评标委员会对投标文件确认为废标的，应当由( )以上评委签字确认。A.1/2B.2/3C.3/4D.3/5【答案】： B 45、生产准备机构建立后，要根据建设项目的( )，采用的工艺技术水平、项目建设进度，制定生产准备工作的网络计划和详细的工作大纲，并承担起组织实施的

15、任务。A.总体投资B.总体规划C.总体目标D.经济效益【答案】： C 46、反映建设单位月份或年度终了时全部资金来源和资金占用的情况的是( )。A.基建投资表B.待摊投资明细表C.基建借款情况表D.资金平衡表【答案】： D 47、监理单位实施的建设项目工程监理属于( )。A.社会监理行为B.政府监督行为C.企业监督行为D.行政管理【答案】： A 48、监理机构应按程序商定或确定追加的付款和(或)延长的工期，并在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的( )d内，将索赔处理结果答复承包单位。A.14B.28C.42D.56【答案】： C 49、根据国务院关于投资体制改革的决定，对列入政府核准

16、的投资项目目录内的企业投资项目，以及外商投资项目，实行( )。A.核准制B.审批制C.备案制D.报告制【答案】： A 50、一般有几个重叠的分项工作，每个分项工作有不同的工作计量单位的任务适合用( )测量。A.费用比率法B.加权单元法C.监督人员评价法D.渐进里程碑法【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、与全数检验相比较，抽样检验具有的优点包括( )。A.检验数量少，比较经济B.适合于需要进行破坏性试验C.适合于关键工序部位或隐蔽工程D.检验所需时间较少E.有充分的代表性【答案】： ABD 2、水文地质勘察分为( )，一般与工程地质勘察同时进行。A.工程地质勘察B.水文测验C.初步勘察

17、阶段D.工程测量E.详细勘察阶段【答案】： C 3、测量项目施工工作进度主要采用的方法包括( )。A.开始/结束法B.比值法C.费用比率法D.加权单元法E.监督人员评价法【答案】： ACD 4、建设项目财务管理具有的基本职能是( )。A.财务预测B.财务需求C.财务决策D.财务控制E.财务分析【答案】： ACD 5、工程地质初步勘察的应进行的基本工作有( )。A.初步查明地质、构造、岩石和土壤的物理力学性质B.提供不良地质问题防治工程所需的计算参数及资料C.查明地下水的埋藏条件和侵蚀、渗透性、水位变化幅度及规律D.查明场地不良地质现象的成因、分布范围、对场地稳定性的影响程度E.对设计烈度为7度

18、及7度以上的建筑物，应制定场地和地基的地震效应【答案】： AD 6、产品市场营销准备工作主要包括( )。A.调查产品市场情况B.建立产品市场营销网络C.组织产品售后服务D.与协作单位签订正式合同E.确定产品市场营销策略【答案】： ABC 7、总监理工程师可签发工程暂停令的情形有( )。A.施工单位要求暂停施工、且工程需要暂停施工B.为了保证工程质量而需要进行停工处理C.施工出现了安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患D.承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理机构管理E.发生了必须暂时停止施工的紧急事件【答案】： BCD 8、建立和实施内部控制应遵循的原则有( )。A.独立性原则B.适

19、应性原则C.全面性原则D.成本效益原则E.合法性原则【答案】： BCD 9、建设项目处置合同争议的主要方式是( )。A.谈判B.协商C.调解D.仲裁E.诉讼【答案】： BCD 10、为了保证( )原则得到体现，我国有关招标投标的法律法规对招标方和投标方的行为作出了规范性约束。A.自愿B.公开C.公平D.公正E.诚实信用【答案】： BCD 11、设备投资支出的具体内容包括( )。A.各种房屋和建筑物支出B.开展投资机会研究C.需要安装设备D.器具的实际成本E.生产准备的不够固定资产标准的工具的实际成本【答案】： CD 12、质量管理职能包括( )。A.质量特性B.质量策划C.质量控制D.质量保证

20、E.质量改进【答案】： BCD 13、承包商保证担保是指以承包商为被保证人的担保，主要包括( )。A.保修金担保B.承包商履约担保C.分包履约担保D.业主工程款支付担保E.投标担保【答案】： ABC 14、根据工程建设项目自行招标试行办法，自行招标的条件包括( )。A.具有项目法人资格B.具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量C.有从事同类工程建设项目招标的经验D.熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章E.设有专门的招标机构或者拥有2名及以上专职招标业务人员【答案】： ABCD 15、下列关于施工阶段工程质量控制原则的表述，正确的是( )。A.对建设

21、项目工程施工全过程实施质量控制，并以事后控制为重点B.严格要求承包单位执行有关材料试验制度和设备检验制度C.对工程项目的人、机、料、方法、环境等因素进行全面的质量控制，监督承包单位的质量保证体系落实到位D.以工程设计、施工及验收规范、工程质量验评标准等为依据，督促工程承包单位全面实现承包合同约定的质量目标E.坚持不合格的建筑材料、构配件和设备不准在工程上使用【答案】： BCD 16、质量管理职能包括( )。A.质量特性B.质量策划C.质量控制D.质量保证E.质量改进【答案】： BCD 17、全面竣工验收分为( )等步骤。A.验收准备B.预验收C.正式验收D.档案移交E.办理资产移交手续【答案】

22、： ABC 18、建设项目竣工决算编制的基本原则是( )。A.建设项目竣工时，应编制建设项目竣工财务预算B.建设项目分级管理、分级负责原则C.建设项目专款专用原则D.建设周期长、建设内容多的项目，单位工程竣工，具备交付使用条件的，可编制单项工程竣工财务决算，建设项目全部竣工后应编制竣工财务总决算E.尾工工程超过项目投资总概算5%，不能编制建设项目竣工财务决算【答案】： AD 19、开始/结束百分率法适用于( )的工作。A.计划B.模型构筑C.设计D.施工辅助设施小型E.研究【答案】： ABC 20、设计和选择价款支付方式的基本原则是( )。A.可操作性B.有效性C.合理性D.经济性E.针对性【

23、答案】： ABCD 21、承包商保证担保是指以承包商为被保证人的担保，主要包括( )。A.保修金担保B.承包商履约担保C.分包履约担保D.业主工程款支付担保E.投标担保【答案】： ABC 22、招标的性质可以概括为( )。A.市场经济条件下一种有组织的商品交易行为B.各种采购方式中竞争最为充分的一种方式C.单一买方设定标的和要求，多个卖方竞争的一种交易方式D.买方优选卖家或货物、工程、服务的唯一手段E.招标方选定卖方并与其达成交易的一种途径【答案】： ABC 23、关于组建评标委员会的表述，正确的是( )。A.评委应以建筑专业专家为主，其中技术、经济专家人数应占评委总数的3/4以上B.评标委员

24、会人数为5人以上单数组成C.大型公共建筑工程项目评标委员会人数不应少于9人D.技术特别复杂、专业性要求特别高的建筑工程，采取随机抽取确定的专家E.大型公共建筑工程经主管部门批准，招标人可以从设计类资深专家库中直接确定专家【答案】： BC 24、下列关于建设项目施工安全计划主要内容的表述，正确的是( )。A.安全计划应在项目开始实施前制定，并在实施过程中不断调整和完善B.为了评价施工安全计划的有效性，发现不安全行为和隐患C.安全计划把安全责任目标分解到岗，落实到人D.安全计划是进行安全控制和管理的指南E.安全计划是考核安全控制和管理工作的依据【答案】： AD 25、测量项目施工工作进度主要采用的

25、方法包括( )。A.开始/结束法B.比值法C.费用比率法D.加权单元法E.监督人员评价法【答案】： ACD 26、建立和实施内部控制应遵循的原则有( )。A.独立性原则B.适应性原则C.全面性原则D.成本效益原则E.合法性原则【答案】： BCD 27、项目监理机构在审查工程延期时，应依( )确定批准工程延期的时间。A.施工合同中有关工程延期的约定B.工期拖延和影响工期事件的事实和程度C.影响工期事件对工期影响的量化程度D.相关的法律、行政法规E.工程建设的实际情况【答案】： ABC 28、建设单位会同设计单位对勘察单位编制的勘查工作纲要予以审核，其审查内容包括( )。A.勘查工作纲要是否符合勘

26、察合同规定B.勘查工作纲要能否实现合同要求C.勘查工作方案是否合理D.勘查工作进度是否满足要求E.勘察方案是否具有使用价值【答案】： ABCD 29、出库安装时，不能计入设备投资支出的附属设备的有( )。A.暖气B.卫生C.通风D.照明E.防空支出【答案】： ABCD 30、施工质量验收中，由监理工程师组织验收的是( )。A.检验批B.分项工程C.分部工程D.单位工程E.单项工程【答案】： AB 31、企业或行业内有代表性的项目是指( )。A.大型企业内经营主业有代表性的项目B.跨地区、跨流域、跨行业的项目C.属于新技术、新能源以及新兴产业发展有代表性的项目D.行业内具有示范意义的典型项目E.

27、对提升企业核心竞争力有较大影响的项目【答案】： ACD 32、建设工程勘察、设计、施工的质量必须符合国家有关建设工程安全标准的要求，并实行的制度包括( )。A.工程质量管理分工负责制B.工程质量监督制度C.工程质量终身责任制度D.工程质量检测制度E.工程质量审查制【答案】： ABCD 33、根据工程建设项目自行招标试行办法，自行招标的条件包括( )。A.具有项目法人资格B.具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量C.有从事同类工程建设项目招标的经验D.熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章E.设有专门的招标机构或者拥有2名及以上专职招标业务人员【答案】

28、： ABCD 34、建设项目财务管理的基本职能包括( )。A.财务预测B.财务需求C.财务预算D.财务控制和财务报告E.财务决策【答案】： ACD 35、工程设计管理的目的是( )。A.安全可靠性B.适用性和经济性C.收益性和效益性D.保障建设项目质量、进度和投资三大控制目标的实现E.规范性和技术性【答案】： ABD 36、可转换公司债券的特点包括( )。A.有附加转换选举权B.转换后是公司债形式C.可以定期得到利息收入D.不享有股东的权利E.转换前出资人是公司的债权人【答案】： ACD 37、下列对工程监理的内容表述不正确的是( )。A.一般主要包括从勘察设计、施工、设备采购及安装调试、竣工

29、验收直至保修期B.对项目建设分段进行监督和管理C.对建设工程的各个阶段进行质量审查D.协调参与项目建设有关单位之间的关系E.对项目建设的全过程进行监督和管理【答案】： BC 38、下列项目中，有( )情形的，经批准，项目的设计可以不进行招标。A.技术复杂或专业性强，能够满足条件的设计单位少于5家，不能形成有效竞争的B.涉及国家安全、国家秘密的C.抢险救灾的D.主要工艺、技术采用特定专利或者专有技术的E.已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他单位进行设计影响项目功能配套性的【答案】： BCD 39、财务预算是项目建设期间反映建设项目( )的预算。A.财务计划B.现金收支C.项目建设成果D.财

30、务状况E.投资计划【答案】： BCD 40、规费是指政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用，包括( )。A.工程排污费B.工程定额测定费C.住房公积金D.固定资产使用费E.危险作业意外伤害保险【答案】： ABC 41、建设项目合同方式和类型的选择，主要考虑( )等因素。A.建设项目的监理方因素B.建设项目的设计方因素C.建设项目的性质和特点D.建设项目业主因素E.建设项目承包商因素【答案】： CD 42、工程测量的内容包括平面控制测量、( )等。A.高程测量B.摄影测量C.变形观测D.线路测量E.地质勘察【答案】： BCD 43、工程风险处理技术主要有( )。A.回避B.分散C.抑制D.自留E.

31、转移【答案】： ACD 44、项目后评价的评价指标主要包括( )。A.工程技术评价指标B.财务和经济评价指标C.项目生态与环境评价主要指标D.管理效能评价指标E.项目绩效与影响评价指标【答案】： ABCD 45、文明施工的意义体现在( )。A.促进企业综合管理水平的提高B.适应现代化施工的客观要求C.提高企业的经济效益D.提升企业的形象E.培养和提高施工队伍的整体素质【答案】： ABD 46、能否顺利通过单项工程验收和全部工程竣工验收，是判断承包商是否按承包合同约定的责任范围完成了( )的标志。A.设备采购B.设计C.施工D.设备改造E.供应义务【答案】： BCD 47、实施阶段的合同管理的控

32、制目标包括( )。A.规模B.业绩C.质量D.工期E.造价【答案】： CD 48、切块分包合同方式的主要特点是建设项目业主将( )的建设工程分别委托给不同专业资质的承包商，并分别订立工程承包合同。A.相对独立B.性质不同C.业务不同D.范围不同E.领域不同【答案】： AB 49、关于工程施工阶段的环境保护管理的表述中，正确的是( )。A.建设单位负责落实环境保护部门对施工阶段的环保要求和施工过程中的环保措施B.建设项目完工后，施工单位应当修整和恢复在建设过程中受到破坏的环境C.施工过程中，建设单位与施工单位负责保护施工现场周围的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏D.建设单位在设计会审前，应向

33、政府环境保护行政主管部门报送设计文件E.建设单位应按三同时要求，对主体工程和环保工程同时投入试运行【答案】： BC 50、业主方现场文明施工的责任有( )。A.制定文明施工的各项规定B.划分各参与方的责任范围C.接受监督检查D.实施检查、考核和奖惩E.不断提高文明施工水平【答案】： ABD 第三部分 大题(50题)1、某住宅楼工程地下1层，地上18层，建筑面积22800m2。通过招投标程序，某施工单位(总承包方)与某房地产开发公司(发包方)按照建设工程施工合同(示范文本)(GF-1999-0201)签订了施工合同。合同总价款5244万元，采用固定总价一次性包死，合同工期400d。施工中发生了以

34、下事件：事件1：发包方未与总承包方协商便发出书面通知，要求本工程必须提前60d竣工。事件2：总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务合同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费。但包工头却拖欠作业班组2个月的工资。作业班组因此直接向总承包方讨薪，并导致全面停工2d。事件3：发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭，并及时办理了合法变更手续，总承包方施工3个月后工程竣工。总承包方在工程竣工结算时追加阳台封闭的设计变更增加费用43万元，发包方以固定总价包死为由拒绝签认。事件4：在工程即将竣工前，当地遭遇了龙卷风袭击，本工程外窗玻璃部分破碎，现场临时装配式活动板房损坏。总承包方报送

35、了玻璃实际修复费用51840元，临时设施及停窝工损失费178000元的索赔资料，但发包方拒绝签认。问题1.事件1中，发包方以通知书形式要求提前工期是否合法?说明理由。2.事件2中，作业班组直接向总承包方讨薪是否合法?说明理由。3.事件3中，发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约?说明理由。4.事件4中，总承包方提出的各项请求是否符合约定?分别说明理由。【答案】： 2、某住宅楼工程地下1层，地上18层，建筑面积22800m2。通过招投标程序，某施工单位(总承包方)与某房地产开发公司(发包方)按照建设工程施工合同(示范文本)(GF-1999-0201)签订了施工合同。合同总价款5244万元，采用固定

36、总价一次性包死，合同工期400d。施工中发生了以下事件：事件1：发包方未与总承包方协商便发出书面通知，要求本工程必须提前60d竣工。事件2：总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务合同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费。但包工头却拖欠作业班组2个月的工资。作业班组因此直接向总承包方讨薪，并导致全面停工2d。事件3：发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭，并及时办理了合法变更手续，总承包方施工3个月后工程竣工。总承包方在工程竣工结算时追加阳台封闭的设计变更增加费用43万元，发包方以固定总价包死为由拒绝签认。事件4：在工程即将竣工前，当地遭遇了龙卷风袭击，本工程外窗玻璃部

37、分破碎，现场临时装配式活动板房损坏。总承包方报送了玻璃实际修复费用51840元，临时设施及停窝工损失费178000元的索赔资料，但发包方拒绝签认。问题1.事件1中，发包方以通知书形式要求提前工期是否合法?说明理由。2.事件2中，作业班组直接向总承包方讨薪是否合法?说明理由。3.事件3中，发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约?说明理由。4.事件4中，总承包方提出的各项请求是否符合约定?分别说明理由。【答案】： 3、某工程，甲方分别与A公司签订了土建施工合同，与B公司签订了设备安装及电梯安装合同。两个合同协议中A、B公司都对甲方提出了一个相同的条款，即甲方应协调现场其他施工单位为乙方创造便利条件。

38、合同执行后，发生如下事件：顶层结构楼板吊装后，A公司立刻拆除塔吊，改用卷扬机运材料作屋面及装饰，B公司原计划由甲方协调使用土建施工单位的塔吊将电梯设备运输到8层楼顶的设想落空后，提出用A公司的卷扬机运送，A公司提出卷扬机吨位不足，不能运送。最后，B公司只好为机房设备的吊装重新设计方案，在合同价格方面增加了许多。由于没有协调好A、B两个承包单位的协作关系，他们互相之间又没有合同约束，最终引起B公司的索赔，理由是甲方没有能够按协议条款为乙方创造运输条件，使乙方改变方案，推迟进度，增大了开支。【问题】1.B公司的索赔要求是否成立?2.甲方和A、B两家公司签订合同时，此相同的合同条款是否妥当?若不妥，

39、请你帮助甲方对该条款进行修改补充。【答案】： 4、某工程，甲方分别与A公司签订了土建施工合同，与B公司签订了设备安装及电梯安装合同。两个合同协议中A、B公司都对甲方提出了一个相同的条款，即甲方应协调现场其他施工单位为乙方创造便利条件。合同执行后，发生如下事件：顶层结构楼板吊装后，A公司立刻拆除塔吊，改用卷扬机运材料作屋面及装饰，B公司原计划由甲方协调使用土建施工单位的塔吊将电梯设备运输到8层楼顶的设想落空后，提出用A公司的卷扬机运送，A公司提出卷扬机吨位不足，不能运送。最后，B公司只好为机房设备的吊装重新设计方案，在合同价格方面增加了许多。由于没有协调好A、B两个承包单位的协作关系，他们互相之

40、间又没有合同约束，最终引起B公司的索赔，理由是甲方没有能够按协议条款为乙方创造运输条件，使乙方改变方案，推迟进度，增大了开支。【问题】1.B公司的索赔要求是否成立?2.甲方和A、B两家公司签订合同时，此相同的合同条款是否妥当?若不妥，请你帮助甲方对该条款进行修改补充。【答案】： 5、某18层办公楼，建筑面积32000m经事故调查发现：(1)作业人员严重违章，起重机司机因事请假，工长临时指定一名机械工操作塔式起重机，钢管没有捆扎就托底兜着吊起，而且钢丝绳没有在吊钩上挂好，只是挂在吊钩的端头上。(2)专职安全员在事故发生时不在现场。(3)作业前，施工单位项目技术负责人未详细进行安全技术交底，仅向专

41、职安全员口头交代了施工方案中的安全管理要求。问题1.针对现场伤亡事故，项目经理应采取哪些应急措施?2.指出本次事故的直接原因。3.对本起事故，专职安全员有哪些过错?4.指出该项目安全技术交底工作存在的问题。【答案】： 6、某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m事件1：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日。事件2：施工过程中，因遇软土层，接到工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日。事件3：5月19日接到工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m事件4：5月2022日，因下大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。事件5：5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。【问题】1.建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。2.每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?3.假设人工费单价为2