最新投资项目管理师之投资建设项目实施题库完整题库精品（网校专用）.docx

《最新投资项目管理师之投资建设项目实施题库完整题库精品（网校专用）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新投资项目管理师之投资建设项目实施题库完整题库精品（网校专用）.docx（73页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、最新投资项目管理师之投资建设项目实施题库完整题库精品（网校专用）第一部分 单选题(50题)1、安全管理主要是预防和控制工作场所内不可接受的( )。A.意外风险B.意外伤害C.不良行为D.损害风险【答案】： D 2、建设项目绩效审计是指依据建设项目绩效目标和绩效管理考核标准，对( )的进行经济性、效率性、效果性的审查和评价。A.建设项目管B.建设项目过程C.建设项目计划D.建设项目绩效【答案】： A 3、在建设项目内部控制的主要内容中，( )是指建设单位内部为保证项目建设业务活动按一定的程序有效运行，而制定的业务处理过程必须具备的环节和工作顺序。A.财产保护控制B.会计系统控制C.绩效考核控制D

2、.业务程序控制【答案】： D 4、( )充分体现了以人为本的思想，是我国安全生产的基本方针。A.安全第一B.质量第一C.预防为主D.诚信为本【答案】： A 5、环境保护的第一责任人是( )。A.作业队长B.班组长C.操作工人D.项目经理【答案】： D 6、下列属于建设单位对施工阶段的管理工作的是( )。A.主持召开第一次工地会议B.建立管理工作月报制度，逐月检查进度计划完成情况C.编制工程建设施工的总体进度计划和年度资金使用计划D.审核重要工序、关键部位的施工技术方案【答案】： B 7、承包工程合同范围内的遗留尾工，应由( )。A.承包商在限定时间内扫尾完成B.项目业主一次性划给生产单位包干实

3、施C.项目业主分期划给生产单位包干实施D.后期工程一并组织实施【答案】： A 8、根据国家有关法规规定，下列( )不属于必须实施工程监理的建设工程的范围。A.国家重点建设工程B.零散开发建设的住宅小区C.关系社会公众利益、公众安全的基础设施项目D.使用国外资金的建设项目【答案】： B 9、( )的特点是单价是确定的，工程量是可变的。A.可调总价合同B.估计工程量单价合同C.纯单价合同D.成本加酬金合同【答案】： B 10、下列不属于工程项目的资源条件的是( )。A.劳动报酬水平和相关政策B.施工机具设备的配备C.商品混凝土供给的条件D.排污排渣条件【答案】： D 11、安全管理主要是预防和控制

4、工作场所内不可接受的( )。A.意外风险B.意外伤害C.不良行为D.损害风险【答案】： D 12、目前，只在( )建设项目采用代建制。A.企业投资的B.政府注入资本金的C.政府直接投资的非经营性D.外商投资的【答案】： C 13、投标有效期，是招标文件中规定的投标文件有效期，从( )起计算。A.发布招标公告至提交投标文件截止日B.发布招标公告至开标日C.提交投标文件至开标日D.提交投标文件截止日【答案】： D 14、在确定保险方案的过程中不属于应当遵循的基本原则是( )。A.有效性原则B.合理性原则C.保密性原则D.经济性原则【答案】： C 15、工程勘察设计应贯彻执行国家的产业政策、技术政策

5、、资源利用政策、环保政策和基本建设程序，特别应贯彻以( )为核心、确保工程质量和促进技术进步的方针。A.提高经济效益B.先进技术应用C.安全适用D.生态环境保护【答案】： A 16、工程延期对合同各方的影响很大，它是建设项目( )的关键。A.质量控制B.进度控制C.造价控制D.监督控制【答案】： B 17、( )是指在投产运营前要组织专门人员对产品市场进行调查，认真分析市场形势，研究市场现状与项目可行性研究发生的变化，分析国内对本项目产品的竞争情况及其发展趋势。A.确定产品市场营销策略B.产品市场调查C.建立产品市场营销网络D.组织产品售后服务【答案】： B 18、合同中无相应计价项目的小型变

6、更工程适用于的计价方式是( )。A.按照成本加利润的原则商定或确定变更工作的单价B.参照类似子目的单价确定变更价格C.以计日工为依据定价D.重新编制工程项目报价单【答案】： C 19、由于建设项目生产的( )，导致项目质量容易产生波动且波动大。A.单件性、预约性B.单件性、流动性C.固定性、预约性D.流动性、复杂性【答案】： B 20、招标人与中标人签订合同之日起( )个工作日内，应当退还未中标人的投标保证担保保函。A.5B.10C.20D.25【答案】： A 21、下列不属于工程项目的资源条件的是( )。A.劳动报酬水平和相关政策B.施工机具设备的配备C.商品混凝土供给的条件D.排污排渣条件

7、【答案】： D 22、( )充分体现了以人为本的思想，是我国安全生产的基本方针。A.安全第一B.质量第一C.预防为主D.诚信为本【答案】： A 23、建设项目竣工验收时，在正常情况下的验收范围是( )。A.按国家颁布的建设法规规定，凡新建、扩建、改建的基本建设项目B.因少数非主要设备或某些特殊材料短期内不能解决，虽然工程内容尚未全部完成，但已可以投产或使用的工程项目C.按规定的内容已经建设完成，但因外部条件的制约，而使已建成工程不能投入使用的项目D.有些建设工程项目或单项工程，可缩小规模，对已完成的工程和设备，应组织竣工验收，移交固定资产【答案】： A 24、履约担保的担保金额一般不得低于合同

8、价款的( )。A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】： A 25、( )是指为了确保满足规定的质量要求，对产品、过程或体系的状态进行连续的监视和验证，并对记录进行分析。A.质量监督B.法律监督C.技术监督D.行政监督【答案】： A 26、关于工程监理合同中监理机构和委托人的责任表述，错误的是( )。A.监理机构的责任期即委托监理合同有效期B.监理机构对承包单位违反合同规定的质量要求和完工时限，不承担责任C.如果因监理机构过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿，累计赔偿总额不应超过监理报酬总额的25%D.委托人如有违反则应当承担违约责任，应赔偿给监理机构造成的经济损失【答案】：

9、 C 27、总监理工程师应就工程变更费用及工期的评估情况与( )进行协调。A.施工单位B.设计单位C.承包单位和建设单位D.建设单位和设计单位【答案】： C 28、关于土地所有权和使用权的表述中，错误的是( )。A.我国实行土地社会主义公有制，即全民所有制和劳动集体所有制B.国有土地和农民集体所有土地，可依法确定给单位和个人使用C.城市市区的土地属于农民集体所有D.土地使用权可依法转让【答案】： C 29、( )是指决策阶段评估发生在项目决策前，而后评价发生在项目竣工验收一段时间或建设实施一段时间之后。A.评价时点的区别B.评价方法的区别C.服务目的的区别D.属性区别【答案】： A 30、在建

10、设项目施工阶段，建设单位负责审核( )上报的工程变更，完善工程量清单的单价变更或项目增减的报批手续，处理工程索赔。A.总承包单位B.设计单位C.分包单位D.监理单位【答案】： D 31、反映建设单位月份或年度终了时全部资金来源和资金占用的情况的是( )。A.基建投资表B.待摊投资明细表C.基建借款情况表D.资金平衡表【答案】： D 32、不管采用哪种工程设计管理方式，最终决策人和最终风险承担人都是( )。A.施工总承包单位B.设计单位C.使用单位D.建设单位【答案】： D 33、建设项目会计制度是应用于建设单位的一种专业会计制度，是以货币为计量单位，对建设单位的资金及其资金运用进行( )的一种

11、管理规则。A.管理和控制B.监督和管理C.核算和监督D.核算和控制【答案】： C 34、建设项目工程监理，是指具有相应资质的监理单位，受( )的委托，依据国家有关法律、法规及有关的文件、合同，对工程实施的专业化监督管理。A.建设项目施工方B.建设项目设计方C.建设项目业主D.建设项目业主与施工方【答案】： C 35、对于中央企业公司投资为主的建设项目，应由( )主持工程竣工验收。A.国家投资主管部门B.国家投资主管部门委托的地方投资主管部门C.中央企业公司会同各投资方D.地方投资主管部门【答案】： C 36、建设项目竣工投产或投入使用前，建设单位必须向环境影响评价文件审批部门提交( )，说明环

12、境保护设施运行情况、治理效果、达到标准。A.环境保护设施预验收合格报告B.环境保护设施竣工验收报告C.环境保护设施验收合格证D.环境保护设施预验收合格证【答案】： B 37、某项目事故造成20人死亡，80人以下重伤，则该事故被定为( )质量事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】： B 38、银行贷款是指建设项目业主向银行以还本付息为条件借入货币资金使用权的( )。A.资金活动B.债务活动C.信贷活动D.债券活动【答案】： B 39、( )既是融资租赁的一种典型形式，也是较为普遍的一种融资方式。A.转租赁B.回租租赁C.杠杆租赁D.直接租赁【答案】： D 40、关于施工单位的质量责任

13、与义务的表述，错误的是( )。A.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包工程的质量向分包单位负责B.隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构C.施工单位应当建立质量责任制D.对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字【答案】： A 41、工程勘察综合资质等级的划分正确的是( )。A.只设甲级B.设甲级和乙级C.设甲级，部分专业可以设乙级D.不分等级【答案】： A 42、建设项目财务管理应遵循的原则不包括( )。A.强化建设项目财务预算管理B.实行经济核算，落实经济责任制C.坚持建设项目法人责任制和建设项目资金本制D.认真分析工

14、程变更并作出慎重决策【答案】： D 43、基建收入缴纳企业所得税后作为建设单位的留成收入，其中( )用于职工奖励和福利。A.10%B.20%C.30%D.40%【答案】： C 44、下列不属于工程担保作用的是( )。A.规范工程承发包交易行为B.保证参与工程各方的正当权益C.防范和化解工程风险D.补偿风险损失，保证工程顺利实施【答案】： D 45、下列关于监理与相关服务收费的表述，错误的是( )。A.建设工程监理与相关服务的内容、质量要求和相应的收费金额以及支付方式，由发包人和监理人在监理与相关服务合同中约定B.由于非监理人原因造成建设工程监理与相关服务工作量增加的，发包人应当按合同约定向监理

15、人另行支付相应的建设工程监理与相关服务费C.由于监理人原因造成监理与相关服务工作量增加的，监理人应按合同约定向发包人支付相应赔偿D.监理人提出合理化建议经采用、取得实效的，发包人可另行给予奖励【答案】： C 46、对于中央企业公司投资为主的建设项目，应由( )主持工程竣工验收。A.国家投资主管部门B.国家投资主管部门委托的地方投资主管部门C.中央企业公司会同各投资方D.地方投资主管部门【答案】： C 47、建设项目合同宗旨实质上是( )。A.说明建设项目实施的根据B.说明建设项目性质、规模和质量要求C.确定承包商应承担并完成的工作D.确定建设项目执行的技术标准和规范【答案】： C 48、取得工

16、程勘察劳务资质的企业，不可以承接( )勘察劳务业务。A.岩土工程治理B.凿井工程C.工程钻探D.海洋工程【答案】： D 49、采用建筑工程( )方案设计招标的，招标人应按照国家规定方案阶段设计付费标准的80%支付中标人。A.实施性B.竞争性C.概念性D.指导性【答案】： C 50、下列不属于工程风险特征的是( )。A.风险损失的严重性B.风险事件的突发性C.风险因素的大量性D.风险防范的多元性【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、建设项目工程风险按其产生的原因可分为( )。A.财产风险B.责任风险C.自然风险D.社会风险E.政治风险【答案】： CD 2、内部控制的责任分为：各级管理层的

17、责任;( )。A.投资者的责任B.财务部门的责任C.内部审计机构的责任D.外部审计机构的责任E.员工的责任【答案】： BCD 3、根据工程建设项目自行招标试行办法，自行招标的条件包括( )。A.具有项目法人资格B.具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量C.有从事同类工程建设项目招标的经验D.熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章E.设有专门的招标机构或者拥有2名及以上专职招标业务人员【答案】： ABCD 4、资金使用计划可以按( )编制。A.项目B.过程C.规模D.进度E.费用【答案】： ABD 5、关于组建评标委员会的表述，正确的是( )。A.评委

18、应以建筑专业专家为主，其中技术、经济专家人数应占评委总数的3/4以上B.评标委员会人数为5人以上单数组成C.大型公共建筑工程项目评标委员会人数不应少于9人D.技术特别复杂、专业性要求特别高的建筑工程，采取随机抽取确定的专家E.大型公共建筑工程经主管部门批准，招标人可以从设计类资深专家库中直接确定专家【答案】： BC 6、在项目建设实施管理目标体系中，最重要的是( )控制目标。A.质量B.工期C.费用D.安全生产E.信息管理【答案】： ABCD 7、我国工程网络计划技术规程(JGJ/T121-1999)推荐的常用工程网络计划类型包括( )。A.多级网络计划B.双代号网络计划C.单代号网络计划D.

19、双代号时标网络计划E.单代号搭接网络计划【答案】： BCD 8、工程监理与政府质量监督的区别在于( )。A.建设工程监理为政府监督行为，政府工程监督为社会监督行为B.监理单位和被监理单位是平等主体之间的监督管理;政府质量监督是一种行政管理C.监理单位为社会监理行为;政府质量监督是政府监督行为D.建设工程监理是由建设项目业主委托进行的;政府工程质量监督则是依法进行并具有强制性的E.建设工程监理工作范围是由委托监理合同决定的，其活动可贯穿项目建设的全过程、全方位，现行政府工程质量监督，一般只限于施工阶段的质量监督【答案】： BCD 9、下列属于建设项目工程设计管理模式的有( )。A.项目管理公司代

20、表建设项目业主对工程设计进行全过程管理B.建设项目业主直接管理或聘请专家协助管理C.建设项目业主委托咨询公司代表业主进行设计管理D.建设项目业主委托项目(工程)管理公司进行设计管理E.建设项目业主全权负责设计委托和设计管理工作【答案】： BCD 10、风险评价阶段应( )。A.确定风险事件发生的可能性B.确定风险事件导致损失后果的严重程度C.确定风险事件导致经济损失的具体数额D.综合评价风险影响E.针对具体风险进行风险管理的成本一效益分析，为下一步风险决策提供依据【答案】： D 11、建设项目安全措施的重点是( )。A.防高空坠落B.防放射性照射C.防坍塌D.防危险品污染E.防机械伤害【答案】

21、： AC 12、按有关规定，建设项目业主应当办理申请批准手续的情况包括( )。A.需要临时占用规划批准范围以外场地的B.可能损坏道路、管线、电力、邮电通信等公共设施的C.需要进行改建、拆除作业的D.需要临时停水、停电、中断道路交通的E.需要进行爆破作业的【答案】： ABD 13、建设项目进度控制的特点是( )。A.动态性B.静态性C.创造性D.阶段性E.复杂性【答案】： ACD 14、保修阶段的监理应依据委托监理合同所约定的监理工作的( )开展工作。A.时间B.范围C.内容D.性质E.需要【答案】： ABC 15、我国工程网络计划技术规程(JGJ/T121-1999)推荐的常用工程网络计划类型

22、包括( )。A.多级网络计划B.双代号网络计划C.单代号网络计划D.双代号时标网络计划E.单代号搭接网络计划【答案】： BCD 16、工程勘察、设计管理应遵守的技术法规主要包括( )。A.测量规范B.安全规范C.技术规范D.工程地质勘察规范E.工程建设勘察规范【答案】： ABCD 17、在工程建设过程中的( )，可作为建筑工程项目保险的保险标的。A.建筑用机器、设备及有关装置B.工程所有人所提供的物料及项目C.安装工程项目D.土木建筑工程项目E.工地内已有的建筑物【答案】： ABC 18、优化设计采取的主要控制措施有( )。A.通过组织措施鼓励设计人员多方案设计比较B.推广标准设计C.推行限额

23、设计D.初步设计之前采取设计方案竞选E.工程设计招标【答案】： AD 19、下列关于里程碑计划特点的说法，正确的是( )。A.不允许有任何推迟B.允许推迟时间C.把关键工作的开始时间定在里程碑计划的关键事件处D.把关键工作的完成时间截止在里程碑计划的关键事件处E.采取一切措施确保在里程碑计划所标示的时间内完成各项预定的关键环节【答案】： AD 20、投资建设项目的主要建设内容指( )。A.实际经济能力B.实际技术水平C.业主经济能力D.设计生产能力E.实际建成生产能力【答案】： D 21、下列选项中属于PDCA循环内容的有( )。A.检验B.计划C.实施D.检查E.处置【答案】： BCD 22

24、、建设项目业主应负责设计过程中与外部协作的接口管理的主要内容有( )。A.设计方案比选和设计大纲审查B.负责外部协作条件的取证C.办理专题设计的报送、评审和审批D.组织设计方案成果审查E.工程勘察主要技术成果与参数的审查【答案】： BC 23、职业健康和环境管理体系的不同点包括( )。A.需要满足的对象不同B.管理的侧重点有所不同C.管理目标不同D.管理原理不同E.管理程序不同【答案】： AB 24、建设项目招标投标活动应遵循的基本原则有( )。A.公开原则B.公平原则C.公正原则D.诚实信用原则E.安全第一原则【答案】： ABCD 25、编制资金筹措计划时应当( )。A.使资金筹措计划与资金

25、投入计划平衡、衔接B.在资金使用安排上，先安排使用债务资金，然后再安排使用项目资本金C.尽量减轻建设项目生产运营期的财务风险和运营风险，降低建设项目的还款压力D.在事前做好债务融资信用保证的安排和准备E.对不同的债务资金的利率水平和资金成本进行分析和测算【答案】： ACD 26、施工阶段和验收阶段的工程设计管理工作包括( )。A.组织设计交底B.控制和审查设计单位提交的设计变更C.组织设计单位参加完工验收、投运前的大型建筑物安全鉴定D.向设计单位提出对工艺设施的改进建议、完善生产工艺和生产条件的意见E.参加试运行【答案】： AB 27、根据建设项目现场情况，应采用( )等方法，对项目实施全过程

26、的危险源进行分类辨识。A.增加安全系数B.专家调查C.隔离危险物质D.安全检查E.设置安全监控系统【答案】： BD 28、间接损失是由于直接损失发生所引起的破坏事实，它包括( )。A.额外费用损失B.收入损失C.人身损失D.责任损失E.物质损失【答案】： ABD 29、直接工程费是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包括( )。A.社会保障费B.人工费C.劳动保险费D.材料费E.施工机械使用费【答案】： BD 30、建设项目后评价的主要方法有( )等。A.调查法B.对比法C.逻辑框架法D.层次分析法E.分析复核法【答案】： ABCD 31、建设项目资本金的筹集方式分为( )。A.吸收间接

27、投资B.吸收直接投资C.发行股票D.发行可转换公司债券E.发行有价证券【答案】： BCD 32、工程保险的特殊性，主要表现在( )。A.保险金额的变动性B.投保人的广泛性C.保障的综合性D.保险期限的不确定性E.保障对象的广泛性【答案】： ABCD 33、在现代化的工程建设项目中，人员培训应遵循的原则有( )。A.减少用人数量，提高用人质量B.坚持实用、高效、经济方便的原则C.坚持提高劳动生产率的原则D.坚持国内培训与国外培训相结合，以国内为主E.坚持理论学习与操作技能相结合的原则【答案】： BD 34、工程勘察阶段，建设单位项目管理的工作内容包括( )。A.主持研究和审查确认勘察方案B.编制

28、勘察任务书，拟定工程勘察工作计划C.委托勘察单位，签订工程勘察合同D.审查勘查工作纲要E.监督协助勘察工作【答案】： BCD 35、测量项目施工工作进度主要采用的方法包括( )。A.开始/结束法B.比值法C.费用比率法D.加权单元法E.监督人员评价法【答案】： ACD 36、建设项目处置合同争议的主要方式是( )。A.谈判B.协商C.调解D.仲裁E.诉讼【答案】： BCD 37、安全保障是生产准备的重要内容之一，随着生产装置和工艺路线的形成，必须( )。A.制度安全施工方案B.落实安全责任C.建立安全制度D.实行安全教育E.购进安全防护设备【答案】： BCD 38、建设项目质量管理的特点是(

29、)。A.质量管理模式的一次性B.质量管理模式的多次性C.质量控制主体的多元性D.质量管理体系的单一性E.质量管理任务的艰巨性【答案】： AC 39、业主方现场文明施工的责任有( )。A.制定文明施工的各项规定B.划分各参与方的责任范围C.接受监督检查D.实施检查、考核和奖惩E.不断提高文明施工水平【答案】： ABD 40、建设项目安全措施的重点是( )。A.防高空坠落B.防放射性照射C.防坍塌D.防危险品污染E.防机械伤害【答案】： AC 41、项目实施阶段，风险控制的措施有( )。A.采用系统的项目管理方法，重视事后控制，推崇动态目标控制B.向建设各方人员灌输安全理念C.对现场危险源要妥善采

30、取措施D.建立预警预报机制E.及时协调，妥善处理建设过程中设计、监理、施工、材料设备供应各方及总包与分包之间的各种矛盾，避免矛盾激化【答案】： BCD 42、风险损失是指( )的经济价值的减少。A.非故意B.非经营性C.非计划D.非预期E.非生产性【答案】： ACD 43、建立和实施内部控制应遵循的原则有( )。A.独立性原则B.适应性原则C.全面性原则D.成本效益原则E.合法性原则【答案】： BCD 44、在建设项目质量管理过程中，应遵循的原则包括( )。A.坚持统筹兼顾，质量第一的原则B.坚持以人为核心的原则C.坚持以预防为主的原则D.坚持质量标准的原则E.坚持全过程管理的原则【答案】：

31、ABCD 45、财产损失风险，主要包括( )。A.工程项目本身的物质损毁、灭失和贬值的损失B.风险事故发生产生的相关费用损失C.物质损失导致工程延期产生的间接损失D.由于疏忽或过失造成的第三者的人身伤亡或财产损失E.由于风险事故的发生导致工程建设有关人员的人身伤亡所致损失【答案】： ABC 46、税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价的( )。A.营业税B.企业管理费C.城市维护建设税D.间接费E.教育费附加【答案】： AC 47、根据国家有关法规规定必须实施工程监理的建设工程是( )。A.国家重点建设工程B.大型公用事业工程C.关系个人利益和安全的基础设施项目D.成片开发建设的住宅小区

32、E.全部或部分使用国有资金或国家融资的项目【答案】： ABD 48、项目监理机构接到合同争议的调解要求后应( )。A.及时与合同争议的双方进行磋商B.及时了解合同争议的全部情况C.当调解未能达成一致时，专业监理工程师应在施工合同规定的期限内提出处理该合同争议的意见D.在提出调解方案后，由总监理工程师进行争议调解E.进行调查和取证【答案】： ABD 49、生产准备机构的主要任务包括( )。A.编制试车预案B.制定生产准备实施办法和各项管理制度C.制定生产准备工作大纲和生产准备工作网络计划D.制定建设项目资金筹措计划E.落实相关责任人【答案】： ABC 50、内部控制的责任分为：各级管理层的责任;

33、( )。A.投资者的责任B.财务部门的责任C.内部审计机构的责任D.外部审计机构的责任E.员工的责任【答案】： BCD 第三部分 大题(50题)1、某18层办公楼，建筑面积32000m经事故调查发现：(1)作业人员严重违章，起重机司机因事请假，工长临时指定一名机械工操作塔式起重机，钢管没有捆扎就托底兜着吊起，而且钢丝绳没有在吊钩上挂好，只是挂在吊钩的端头上。(2)专职安全员在事故发生时不在现场。(3)作业前，施工单位项目技术负责人未详细进行安全技术交底，仅向专职安全员口头交代了施工方案中的安全管理要求。问题1.针对现场伤亡事故，项目经理应采取哪些应急措施?2.指出本次事故的直接原因。3.对本起

34、事故，专职安全员有哪些过错?4.指出该项目安全技术交底工作存在的问题。【答案】： 2、某酒店工程地下3层，上部主楼18层，总建筑面积31000m【问题】1.对于上述工程质量问题，监理公司是否应承担责任?为什么?2.为避免以上事件的再次发生，施工单位应特别注意控制哪些因素?3.此施工过程中材料质量控制的要点有哪些?【答案】： 3、某工程，建设单位将土建工程、安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位。在合同履行过程中发生了如下事件。事件1：项目监理机构在审查土建工程施工组织设计时，认为脚手架工程危险性较大，要求甲施工单位编制脚手架工程专项施工方案。甲施工单位项目经理部编制了专项施工方案，凭以往经验进行

35、了安全估算，认为方案可行，并安排质量检查员兼任施工现场安全员工作，遂将方案报送总监理工程师签认。事件2：开工前，专业监理工程师复核甲施工单位报验的测量成果时，发现对测量控制点的保护措施不当，造成建立的施工测量控制网失效，随即向甲施工单位发出了监理工程师通知单。事件3：专业监理工程师在检查甲施工单位投入的施工机械设备时，发现数量偏少，即向甲施工单位发出了监理工程师通知单要求整改;在巡视时发现乙施工单位已安装的管道存在严重质量隐患，即向乙施工单位签发了工程暂停令，要求对该分部工程停工整改。事件4：甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正在安装的一台设备损坏，甲施工单位向乙施工单位作出了赔偿。因修复损坏的

36、设备导致工期延误，乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请。问题1.指出事件1中脚手架工程专项施工方案编制和报审过程中的不妥之处，写出正确做法。2.事件2中专业监理工程师的做法是否妥当?监理工程师通知单中对甲施工单位的要求应包括哪些内容?3.分别指出事件3中专业监理工程师的做法是否妥当。不妥之处，说明理由并写出正确做法。4.在施工单位申请工程复工后，监理单位应该进行哪些方面的工作?5.事件4中，乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请是否正确?说明理由。【答案】： 4、某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000工业厂房(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案

37、和进度计划已获工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m事件1：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日。事件2：施工过程中，因遇软土层，接到工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日。事件3：5月19日接到工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m事件4：5月2022日，因下大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。事件5：5月23日用30个工人修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。问题：1.建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说

38、明原因。2.每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?3.假设人工费单价为23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少?【答案】： 5、某住宅楼工程地下1层，地上18层，建筑面积22800m2。通过招投标程序，某施工单位(总承包方)与某房地产开发公司(发包方)按照建设工程施工合同(示范文本)(GF-1999-0201)签订了施工合同。合同总价款5244万元，采用固定总价一次性包死，合同工期400d。施工中发生了以下事件：事件1：发包方未与总承包方协商便发出书面通知，要求本工程必须提前60d竣工。事件2：总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了

39、主体结构施工的劳务合同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费。但包工头却拖欠作业班组2个月的工资。作业班组因此直接向总承包方讨薪，并导致全面停工2d。事件3：发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭，并及时办理了合法变更手续，总承包方施工3个月后工程竣工。总承包方在工程竣工结算时追加阳台封闭的设计变更增加费用43万元，发包方以固定总价包死为由拒绝签认。事件4：在工程即将竣工前，当地遭遇了龙卷风袭击，本工程外窗玻璃部分破碎，现场临时装配式活动板房损坏。总承包方报送了玻璃实际修复费用51840元，临时设施及停窝工损失费178000元的索赔资料，但发包方拒绝签认。问题1.事件1中，发包方以通知书形式要

40、求提前工期是否合法?说明理由。2.事件2中，作业班组直接向总承包方讨薪是否合法?说明理由。3.事件3中，发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约?说明理由。4.事件4中，总承包方提出的各项请求是否符合约定?分别说明理由。【答案】： 6、某大型工程，由于技术特别复杂，对施工单位的施工设备及同类工程的施工经验要求较高，经省有关部门批准后决定采取邀请招标方式。招标人于2007年3月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书，五家企业接受了邀请并于规定时间内购买了招标文件，招标文件规定：2007年4月20日下午4时为投标截止时间，2007年5月10日发出中标通知书日。在2007

41、年4月20日上午A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于2007年4月20日下午5时才送达。2007年4月23日由当地招标投标监督办公室主持进行了公开开标。评标委员会共有7人组成，其中当地招标投标监督办公室1人，公证处1人，招标人1人，技术、经济专家4人。评标时发现B企业投标文件有项目经理签字并盖了公章，但无法定代表人签字和授权委托书;D企业投标报价的大写金额与小写金额不一致;E企业对某分项工程报价有漏项。招标人于2007年5月10日向A企业发出了中标通知书，双方于2007年6月12日签订了书面合同。问题1.该项目采取的招标方式是否妥当?说明理由。2.分别指出对B企业、C企业、D企业和E企业的投标文件应如何处理?并说明理由。3.指出评标委员会人员组成的不妥之处。4.指出招标人与中标企业6月12日签订合同是否妥当，并说明理由。【答案】： 7、某市政府采用通用技术建设一体育场，采用公开招标方式选择承包商。在资格预审后，招标人向A、B、C、D、E、F、G七家投标申请人发出了资格预审合格通知书，