一级建造师之一建工程法规题库完整版带精品答案.docx

《一级建造师之一建工程法规题库完整版带精品答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库完整版带精品答案.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库完整版带精品答案第一部分 单选题(50题)1、下列属于应当承担缔约过失责任的情形是（ ）。A.施工单位没有按照合同约定的时间完成工程B.建设单位没有按照合同约定的时间支付工程款C.施工单位在投标时借用了其他企业的资质，在资格预审时没有通过审査D.建设单位在发出中标通知书后，改变了中标人【答案】： D 2、某市建设行政主管部门在对施工工地安全检查时，发现某施工单位在尚未竣工的建筑物内设置民工宿舍，于是对其进行了罚款处理，该惩罚措施属于（ ）法律责任形式。A.民事责任B.行政处分C.刑事责任D.行政处罚【答案】： D 3、关于注册建造师信用档案信息管理的说法,正确的是(

2、)。A.注册建造师信用档案不包括注册建造师业绩B.不良行为记入信用档案,良好行为不必记入C.注册建造师信用档案信息应当按照有关规定向社会公示D.由于信用档案信息包括个人基木情况,所以不需要公示【答案】： C 4、根据建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法，属于建筑施工企业负责人的是（ ）。A.实际控制人B.副总工程师C.主管经营的副总经理D.项目经理【答案】： B 5、新颖性是授予发明和实用新型专利权的必备条件之一,在申请日前六个月内,下列情形下丧失新颖性的有()。A.在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的B.在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的C.他人未经申请人同意而

3、泄露其内容的D.已有单位就同样发明或实用新型在申请日之前向专利行政主管部门提出申请【答案】： D 6、根据建设工程安全生产管理条例，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患且情况严重的，应当（）。A.要求施工单位整改，并及时报告有关主管部门 B.要求施工单位整改，并及时报告建设单位 C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门 D.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位【答案】： D 7、某市西城区建委根据市政府总体规划，对某大街实施改造，刘某房屋位于改造区。某日，西城区建委改造建设指挥部下达住房拆迁通知，刘某未搬迁。数日后，区建委工作人员带领20余人强行拆除了刘某房屋

4、，刘某不服提起行政复议，则可以作复议机关的是()。A.省政府B.市政府C.西城区政府D.西城区建委【答案】： C 8、建筑施工企业违反规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的,地方人民政府环境保护行政主管部门不可能对应采取的处罚措施是( )。A.警告B.停工整顿C.责令改正D.罚款【答案】： B 9、关于投标和评标，说法正确的是（ ）。A.投标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明B.投标文件未密封的，招标人应当拒收C.投标文件中有两个报价，评标委员会可以书面通知投标人澄清说明D.投标文件中有明显的文字或计算错误，评标委员会应当否决投标【答案】：

5、B 10、注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效，对此，实践中出现下列情况时，正确的做法是()。A.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由总监理工程师签章B.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由担任施工项目负责人的注册建造师签章C.修改注册建造师签章的施工管理文件时，应当由所在企业指定同等资格的注册建造师进行D.分包工程的施工管理文件应当由总包单位的注册建造师签章【答案】： B 11、合同当事人甲违约后，给合同另一方当事人乙造成3万元的损失，乙方因未采取措施致使损失扩大到5万元后，采取了补救措施免遭继续造成的4万元的损失，但乙方支出了1万元的防治损失措施费。对此，甲

6、方应()。A.赔偿乙方3万元损失B.赔偿乙方4万元损失C.赔偿乙方5万元损失D.赔偿乙方8万元损失【答案】： B 12、工程建设标准可以分强制性标准和推荐性标准，这种分类是根据（ ）划分的。A. 标准的约束性B. 内容C. 属性D. 标准的分级【答案】： A 13、关于仲裁庭的组成，下列说法中错误的是()A.仲裁庭可以由3名仲裁员组成，仲裁员可以由当事人选定B.当事人可以约定由1名仲裁员组成仲裁庭C.由1名仲裁员组成仲裁庭的，仲裁员不能由当事人选定D.仲裁庭由3名仲裁员组成的，应设首席仲裁员【答案】： C 14、（2019年真题）关于必须实行监理的建设工程的说法，正确的是（）A.建设单位需将工

7、程委托给具有相应资质等级的监理单位B.建设单位有权决定是否委托某工程监理单位进行监理C.监理单位不能与建设单位有隶属关系D.监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系【答案】： A 15、甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则（ ）。A.甲公司负主要责任B.乙公司负主要责任C.乙公司负全部责任D.监理公司负主要责任【答案】： B 16、建筑法规定，中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当（ ）。 A. 重新办理施工许可证B. 重新办理安全生产许可证C. 向发证机关申请施工许可证延期D. 报发证机关核验施

8、工许可证【答案】： D 17、下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是（）。（2015）A.在公司连续工作满8年的张某B.到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某C.在公司累计工作了10年，但期间曾经离开过的赵某D.与公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作的李某【答案】： D 18、下列关于债权的表述，正确的是()。A.债权既可能通过当事人的约定也可能根据法律规定产生B.债权是绝对权，权利人特定而义务人不特定C.施工单位为警示行人设置警示标志，发生无因管理之债D.施工单位伪造业绩资料，骗取中标，发生不当得利之债【答案】： A 19、以出让方

9、式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市、县人民政府（）领取建设用地规划许可证。A.土地主管部门 B.建设行政主管部门 C.城乡规划主管部门 D.授权的镇人民政府【答案】： C 20、关于施工许可制度的说法中，正确的是（）。2017真题A.中止施工满1年经核验不符合条件的，应当收回其施工许可证 B.领取施工许可证后因故不能按期竣工超过6个月的，施工许可证自行废止 C.因故中止施工，恢复施工后1个月内应向发证机关报告 D.批准开工报告的工程因故中止施工的，应当重新办理批准手续【答案】： A 21、招标投标违法行为的行

10、政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是（ ）。A. 原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外B. 公告部门一律不停止对违法行为记录的公告C. 依照当事人申请可停止公告D. 公告部门可自行决定是否停止公告【答案】： A 22、已取得一级建造师资格证书的施工管理人员应（）。A.具备一定的施工管理实践经验和资历 B.具备一定的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平 C.具备丰富的施工管理实践经验和资历D.具备丰富的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平【答案】： D 23、节约能源法规定，国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度，对于不符合强制性节能标准的

11、项目，下列说法错误的是（ ）。A.依法负责项目审批或者核准的机关不得批准或者核准建设B.经国务院环境保护有关主管部门批准方可建设C.建设单位不得开工建设D.已经建成的，不得投入生产、使用【答案】： B 24、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。（2015）A.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废B.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生民事责任C.只有经过再次审查、安全生产许可证有效期才可能延期D.施工企业是否具有安全生产许可证部影响施工许可证的核发【答案】： A 25、甲公司将一自己闲置不用的工程设备出售给乙公司，合同约定3天后交付设备。第二日，甲公司又与

12、丙公司（丙公司不知甲公司与乙公司之间的合同关系）签订合同，将该设备卖给丙公司，并向丙公司交付了该设备。甲公司与乙公司、丙公司之间的合同效力是（）。A.甲公司与乙公司之间的合同无效，甲公司与丙公司之间的合同有效B.甲公司与乙公司之间的合同有效，甲公司与丙公司之间的合同无效C.甲公司与乙公司、丙公司之间的合同均有效D.甲公司与乙公司之间的合同先生效后失效，甲公司与丙公司之间的合同有效【答案】： C 26、材料商为某施工单位供应水泥，委托运输公司运输。由于施工急需，交货地由原来合同约定的仓库改为施工现场。材料商立即通知运输公司，将运输目的地改为施工现场，遭到运输公司拒绝，下列选项中正确的是（ ）。A

13、. 合同变更必须经双方当事人协商一致，否则不产生合同变更的效力B. 由于改变交货地点而增加的运输费用由运输公司承担C. 由于双方对运输合同变更的内容约定不明确，应认为未变更D. 材料商行使的是合同的任意变更权【答案】： D 27、根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是（）。2018真题A.撤销安全生产许可证B.吊销安全生产许可证C.暂扣安全生产许可证并限期整改D.责令停止生产并处罚款【答案】： C 28、当事人双方在合同中约定解决争议的方法只能为调解。当纠纷发生后，若一方坚决不同意调解，此时争议解决方式为（）。A.和解B.调解

14、C.诉讼D.仲裁【答案】： C 29、根据建设施工企业安全生产许可证管理规定，关于已取得安全生产许可证的建筑施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果说法，正确的是（）。A.暂扣安全生产许可证并限期整顿 B.责令停止生产，并处罚款 C.撒销安全生产许可证 D.吊销安全生产许可证【答案】： A 30、下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（ ）。A. 在仲裁程序中形成的仲裁调解书B. 由行政主管部门主持达成的调解书C. 人民法院在民事案件审理中制作的调解书D. 司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议【答案】： B 31、（2019年真题）关于投标文件的送达和接收的说法,正确的是()。A.投标文

15、件逾期送达的,可以推迟开标B.未按招标文件要求密封的投标文件,招标人不得拒收C.招标人签收投标文件后,特殊情况下,经批准可以在开场前开启投标文件D.招标文件可以在法定拒收情形外另行规定投标文件的拒收情况【答案】： D 32、某施工企业于2007年9月1日签订了一份国际设备买卖合同，合同约定适用我国法律。该套进口设备于2007年11月20日运抵国内某港口，开箱检查时未发现问题。在施工过程中，设备于2007年12月11日出现重大故障，但供应商拒绝维修。则该施工企业提起诉讼的截止时间为（）。A.2008年9月1日B.2009年11月20日C.2010年12月11日D.2011年12月11日【答案】：

16、 D 33、某工程分包单位因施工质量问题导致建设单位经济损失，建设单位要求总承包单位全部赔偿，总承包单位不得以分包单位的过错为由拒绝赔付，这是因为( )。A.总承包单位应该负总责B.总承包单位与建设单位是合同关系C.分包单位对总承包合同没有责任D.总承包单位与分包单位是连带责任【答案】： D 34、确定同级人民法院在各自的辖区内管辖第一审民事案件分工和权限的是()。A.地域管辖B.级别管辖C.移送管辖D.指定管辖【答案】： A 35、某贷款合同，借款方以一块的承包经营权向贷款方做了抵押担保，但未到县级林业主管部门办理抵押登记，贷款方即拨付了借贷的资金。按照相关法律规定，该抵押合同（ ）。A.在

17、贷款方将资金拨付至借款方账户时生效B.由于事先未获得林业主管部门的批准，属于无效合岗C.自当事人双方签字盖章后即生效 D.借贷双方办理完抵押登记手续后生效【答案】： C 36、关于一级建造师执业的说法，正确的是（ ）。A.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后变更施工项目负责人B.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外C.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册至另一企业D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人【答案】： A 37、某建设工程的承包人将

18、工程进行了转包，导致实际施工人的工程款被拖欠。根据有关司法解释的规定，下列说法错误的是（ ）。A.实际施工人只能以发包人为被告主张权利B.实际施工人可以以转包人为被告起诉C.人民法院可以追加转包人为本案当事人D.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任【答案】： A 38、下列关有限责任公司责任承担的正确说法是（ ）。A.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任B.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任C.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任D.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其

19、债务担责任【答案】： A 39、下列属于特别法人的是()A.有限责任公司B.基金会C.事业单位D.农村集体经济组织法人【答案】： D 40、民事法律责任分为违约责任和（ )。A.侵权责任B.财产责任C.行政责任D.刑事责任【答案】： A 41、某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是（）。A.主体结构工程10年B.供热与供冷系统为1年C.屋面防水工程为3年D.有防渗漏要求的房间和内外墙为5年【答案】： D 42、施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的专项工程是()。A.爆破工程B.脚手架工程C.模板工程D.地下暗挖工程【答案】： D 43、政府安全检查人员甲在

20、进行安全检查时，命令乙赶紧逃离有重大安全隐患的现场，并扣押了可能对安全形成隐患的丙，同时对施工单位进行了行政处罚。则下面说法不正确的是()。A.命令乙赶紧逃离有重大安全隐患的现场是甲行使了责令紧急避险权B.扣押了丙是甲行使了查封、扣押行政强制措施权C.甲纠正了施工中违反安全生产要求的行为D.甲在检查时必须出示有效的监督执法证件【答案】： B 44、某施工企业请某律师代理诉讼属于()。A.委托代理B.法定代理C.无权代理D.表见代理【答案】： A 45、关于工程建设强制性标准监督规定，下列表述正确的是()。A.建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督B.监理工程师应

21、当对工程勘察设计阶段是否执行强制性标准的情况实施监督C.安全监督机构应对施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督D.安全监督机构应对工程建设各阶段执行安全强制性标准的情况实施监督【答案】： A 46、关于建造师受聘和执业，说法正确的是（ ）。A.王某是甲设计企业在岗的设计师，考取建造师执业资格后申请在乙施工企业注册B.李某是某大型矿井项目第二标段项目经理，拟同时担任该项目第四标段项目经理C.某施工项目发生不可抗力暂停施工，施工企业未经建设单位同意将项目经理刘某更换为郑某D.某施工项目机电分包单位项目经理邓某，在分包工程验收合格后，担任另一工程项目经理【答案】： D 47、关于著作权说

22、法，错误的是（ ）。A.合同双方没有规定著作权的归属，著作权属于受托人B.作者的署名权保护期限为作者终生及其死后 50 年C.公民合作作品，其使用权截止于最后死亡作者死亡后第 50 年 12 月 31 日D.在特定情况下,国家也可以成为著作权的主体【答案】： B 48、企业收入总额中，不征收企业所得税的收入是（ ）。A.利息收入B.接收捐款收入C.财政拨款D.租金收入【答案】： C 49、建筑施工企业的管理人员和作业人员每( )应至少进行一次生产教育培训并考核合格。A.半年 B.1年 C.2年 D.3年【答案】： B 50、根据民法典的规定，下列合同属于实践合同的是()。A.建设工程合同B.保

23、管合同C.买卖合同D.融资租赁合同【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、下列合同中属于可变更、可撤销合同的有（ ）。 A. 因重大误解订立的合同B. 在订立合同时显失公平的合同C. 因限制民事行为能力人依法不能独立签订的合同D. 因欺诈、胁迫而订立的合同E. 乘人之危而订立的合同【答案】： ABD 2、生产经营单位的主要负责人未履行规定的生产管理职责，导致发生生产事故的，生产监督管理部门下列处罚正确的有（ ）。A.发生一般事故的，处上一年年收入20%的罚款B.发生较大事故的，处上一年年收入40%的罚款C.发生重大事故的，处当年年收入60%的罚款D.发生特别重大事故的，处上一年年收入80

24、%的罚款E.发生特别重大事故的，处当年年收入80%的罚款【答案】： BD 3、关于建筑施工企业负责人带班检查的说法，正确的有（）。A.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，施工企业负责人应到施工现场进行带班检查 B.工程出现险情或发现重大隐患时，施工企业负责人应到施工现场带班检查 C.应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目所在地建设行政主管部门存档备案 D.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20 E.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可口头通知工程所在地的分公司负责人带班检查【答案】： AB 4、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同

25、纠纷案件适用法律问题的解释当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，竣工日期确定的说法，正确的有（ ）。A.建设工程整改后竣工验收合格的，以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期B.建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人已经提交工验报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未经工验收，发包人擅自使用的，以工程完工日期为竣工日期E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期【答案】： BC 5、下列情形中，发包人请求解除建设工程施工合同时应予以支持的有()A.承包人明确表示不履行合同义务的B.承包人将承包的建设工程进行非

26、法转包的C.承包人完成的建设工程质量严重不合格的D.承包人在合同约定的期限内没有完工的E.承包人要求支付合同未约定价款的【答案】： AB 6、建筑业企业申请资质升级、资质增项。在申请之日起的前一年内出现下列情形，资质许可机关对其申请不予批准的有( )。（2012）A.与建设单位或者企业之间相互串通投标的B.未取得施工许可证擅自施工的C.将承包的工程转包或者违反分包的D.发生过安全事故的E.恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的【答案】： ABC 7、物权种类包括（ ）。A. 所有权B. 用益物权C. 担保物权D. 使用权E. 处分权【答案】： ABC 8、在某大型基础设施工程的招标投标活动中，

27、存在下述现象，其中属于投标人与招标人串通投标的行为有（ ）。 A.招标人组织投标人踏勘项目现场B.招标人向其中的某投标人透露标底 C.招标人在幵标前，开启了标书厂并将投标情况透露给了某投标人D.招标人与投标人商定，在招标投标时压低标价，中标后再给投标人一定的额外补偿E.招标人在要求某投标人就其投标文件澄清时，故意作引导性提问，促使其中标【答案】： BCD 9、关于所有权的说法，正确的有（ ）。A.所有权人对自己的不动产，依法享有占有、使用、收益和处分的权利B.法律规定专属于国家所有的不动产和动产，任何个人不能取得所有权C.收益权是所有权内容的核心D.所有权的行使，不得损害他人合法权益E.所有权

28、人有权在自己的动产上设立用益物权和担保物权【答案】： ABD 10、根据个人所得税法,下列各项个人所得免纳个人所得税的有()A.省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位,以及外国组织、国际组织颁发的科学、教育、技术、文化、卩生、体育、环境保护等方面的奖金B.国债和国家发行的金融债券利息C.福利费、抚恤金、救济金D.保险赔款E.特许权使用费所得【答案】： ABCD 11、根据安全生产法和建筑法,施作业人员应当享有的安全生产权利有()。A.获得工伤保险权B.请求民事赔偿权C.纠正和处理违章作业D.安全生产决策权E.紧急避险权【答案】： AB 12、建筑施工企业，必须经建设主管部门或者其他

29、有关部门考核合格方可任职的人员是（ ）。A. 主要负责人B. 安全管理人员C. 生产管理人员D. 项目负责人E. 生产作业人员【答案】： ABD 13、施工单位签订的如下协议中，属民法典调整的有（ ）。A. 与设备租赁站订立的设备租赁协议B. 与其项目经理订立的安全目标责任协议C. 与其职工订立的计划生育目标协议D. 与其职工订立的劳动协议E. 与银行订立的借款协议【答案】： A 14、某机械设备租赁公司拟在施工现场安装施工起重机械，根据建设工程安全生产管理条例，该公司应（ ）。A. 编制安装方案B. 出具自检合格证明C. 具有起重设备安装工程专业承包资质D. 派出本单位专业技术人员现场监督E

30、. 自行验收【答案】： ABCD 15、根据历史文化名城名镇名村保护条例，属于由报历史文化名城、名镇、名村条件的有()。（2015）A.保存文物特别丰富B.历史建筑集中成片C.保留着传统自然格局和地理风貌D.集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色E.历史上曾经作为政泊、经济、文化、交通中心或者军事要地【答案】： ABD 16、根据建设工程质量管理条例，建设工程竣工验收应当具备的法定条件有（）。A.有工程使用的全部建筑材料、建筑构配件和设备的进场实验报告B.有完整的技术档案和施工管理资料C.完成建设工程设计和合同约定的各项内容D.有施工企业签署的工程保修书E.有勘察、设计、施工单位共同签署的质量

31、合格文件【答案】： BCD 17、根据建筑法，实施建设工程监理前，建设单位应当将委托的（），书面通知被监理的建筑施工企业。2014真题A.工程监理单位 B.工程监理人员的名单 C.工程监理权限 D.工程监理的内容 E.工程监理入场时间【答案】： ACD 18、行为人在代理权终止后仍以被代理人名义订立的合同，()。A.为无效合同B.为可变更合同C.相对人没有正当理由相信行为人有代理权的，且未经被代理人追认的，对被代理人不发生效力D.经被代理人追认的，由被代理人承担民事责任E.相对人有正当理由相信行为人有代理权的，该合同有效【答案】： CD 19、某工程公司董事会换届选举中，当选董事中有下列人员。

32、根据公司法的规定，当选 无效的有（）。A.赵某六年前曾因犯贪污罪被判处有期徒刑两年B.钱某两年前担任另一公司经理时,因重大决策失误致该公司破产解散C.孙某去年担任另一企业财务负责人，因偷漏税款而致企业被吊销营业执照D.李某因购买住房而按揭贷款上百万E.周某70岁，因患病而行动不便【答案】： AB 20、根据民事诉讼法的规定,起诉状应当记明的事项有()。A.当事人的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位和住所,法人或其他经济组织的名称、住所和法定代表人或主要负责人的姓名、职务B.揭示对方当事人法律行为的错误之处C.诉讼请求和所根据的事实与理由D.证据和证据来源,证人姓名和住所E.列举有关法律规定

33、,论证自已主张的正确性【答案】： ACD 21、施工企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续的情形有（）（2013）A.企业股东变更B.企业名称变更C.企业法人变更D.企业设立分公司E.企业注册地址变更【答案】： BC 22、下列关于中华人民共和国民法典的说法，正确的是（ ）。A.担保合同是从合同，主合同无效，担保合同也无效B.担保方式主要有抵押、质押、保证、违约金、留置C.第三人为债务人向债权人提供担保时，不可以要求债务人提供反担保D.反担保同时也适用于民法典的规定E.担保的目的是保障特定债权实现【答案】： AD 23、危险物品的生产、经营、储存单位以及

34、矿山、建筑施工单位( )。A.不必建立应急救援组织B.应当建立应急救援组织C.可以建立应急救援组织D.生产规模较小的，可以不建立应急救援组织，应当指定兼职的应急救援人员E.必须指定兼职的应急救援人员【答案】： BD 24、甲施工单位法人代表王总根据公司需求委托乙代理采购十吨硅酸盐水泥的事宜，下列（ ）情形可以使王总与乙之间的委托代理终止。A.王总因出车祸伤势过重导致丧失民事行为能力B.王总又委托丙代理采购十吨硅酸盐水泥C.乙因硅酸盐水泥缺货，擅自采购了十吨普通水泥，王总取消了乙的委托D.王总因病情过重，医疗无效去世E.乙因硅酸盐水泥缺货，向王总辞去委托【答案】： C 25、（2019年真题）根

35、据环境保护税法，环境保护税的计税依据有（）。A.排放量B.个数C.污染当量数D.超标分贝数E.立方米数【答案】： ACD 26、李某向张某借款1万元，直无力偿还。后李某在一施工单位工作时死亡，施工单位口 头答应给付15万元。李某象属多次催要，施工单位却以各种借口不予支付。下列关于 张某行使代位权的说法中,错误的有（ )。A.张某可以以李某的名义对施工单位行使代位权B.张某可以以自己的名义对施工单位.行使代位权 C.因李某家属已多次催要，故张某不能行使代位权D.因该借款对张某没有造成太大伤害，故不得行使代位权E.因该赔款的专属性，故张某不能行使代位权【答案】： ABCD 27、关于安全生产许可证

36、有效期的说法，正确的有（）。A.安全生产许可证的有效期为3年 B.施工企业应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续 C.安全生产许可证有效期满需要延期的，施工企业应当于期满前1个月办理延期手续 D.施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，自动延期 E.安全生产许可证有效期延期3年【答案】： AB 28、可以质押的权利包括（ ）。A.汇票、支票B.建设用地使用权C.提单、本票D.依法可以转让的股份、股票E.著作权中的人身权【答案】： ACD 29、对于某建筑公司施工现场出现的问题，下面说法错误的是（ ）。A. 工人王某

37、从未接受安全培训并不违法，但是项目经理李某若2年未经培训，就属违法B. 某工地发生了安全生产事故后，现场从业人员必须立即报告，但是伤亡数据不准确并不违法C. 各类仓库均不得与员工宿舍在同一座建筑物内D. 如果从业人员不问，施工单位没有义务告知针对重大危险源在紧急情况下应当采取的措施E. 建设项目安全设施的设计单位应当对安全设施设计负责【答案】： ACD 30、下列文件和资料中,属于建设单位办理工程质量监督手续应提交的有（）。2018真题A.建设用地规划许可证B.可行性研究报告C.建设工程规划许可证D.施工企业资质等级证书及营业执照副本E.工程勘察设计文件【答案】： CD 31、关于招标的禁止性

38、规定，下列选项中正确的有（ ）。A.接受委托编制标底的中介机构不得参加受托编制标底项目的投标B.招标人一律不得划分标段，并以此确定工期C.依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限制D.任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，不得以任何方式非法干涉招标投标活动E.招标人和投标人不得串通投标【答案】： ACD 32、刑事处罚主要包括（ ）。A. 罚金B. 没收财产C. 劳动教养D. 无期徒刑E. 死刑【答案】： ABD 33、申请人向仲裁委员会提出仲裁申请后，被申请人拒不提交答辩书但提出仲裁反请求，则仲裁委员会应( )。（2012）A.中止

39、仲裁程序B.不予受理反请求C.审查反请求是否符合受理条件D.将案件移送相关人民法院E.继续审理原仲裁申请【答案】： C 34、下列工程中，可以有外商投资建筑企业承揽的是（ ）。A.全部有外国捐赠的工程B.国际金融机构资助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目C.外资等于或者超过 50%的中外联合建设项目D.由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目E.全部由外国投资的工程【答案】： ABC 35、建设单位拟装修其办公楼，其中涉及承重结构变动。则下列表述正确的有（）。A. 建设单位将装修方案报有关主管部门批后，方可施工B. 建设单位在委托原设计单位提出设计方案后，方可

40、施工C. 建设单位在委托相应资质等级设计单位提出设计方案后，方可施工D. 建设单位提出装修方案后，即可要求承包单位施工E. 建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司【答案】： BC 36、根据建设工程质量管理条例的规定，以下关于保修范围及其在正常使用条件下各自对应的最低保修期限的表述，正确的是()。A.屋面防水工程最低保修期限为5年B.供热与供冷系统最低保修期限为3个采暖期、供冷期C.房间和外墙面的防渗漏工程最低保修期限为4年D.给水排水管道、设备安装和装修工程最低保修期限为2年E.房屋建筑的地基基础工程最低保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限【答案】： AD 37、行政诉讼期间,原则上

41、不停止具体行政行为的执行。但具体行政行为即刻停止执行的有()。A.被申请人认为需要停止执行的B.人民法院认为应当停止执行的C.申请人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的D.被告申请停止执行,人民法院经审查裁定停止执行的E.原告申请停止执行的【答案】： AC 38、根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定,关于安全生产许可证的说法正确的有（）。2018真题A.施工企业未取得安全生产许可证的,不得从事建筑施工活动B.施工企业变更法定代表人的,不必办理安全生产许可证变更手续C.对没有取得安全生产许可证的施工企业所承包的项目,不得颁发施工许可证D.施工企业取得安全生产许可证后,不得降

42、低安全生产条件E.未发生死亡事故的,安全生产许可证有效期届满时自动延期【答案】： ACD 39、根据民事诉讼法，关于证据的应用，说法正确 的是（ ）。A. 证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证B. 对书证、物证进行质证时，当事人必须出示原件、原物C. 涉及商业秘密的证据可以不组织质证，直接作为定案依据D. 当事人因重大过失逾期提供的证据，与基本事实有关的，应当采纳并组织质证E. 勘验笔录的证明力大于证人证言【答案】： AD 40、下列情形导致要约失效的有（）。A.拒绝要约的通知到达要约人 B.要约人依法撤销要约 C.要约人依法撤回要约 D.承诺期限届满,受要约人未作出承诺 E.受要约人对要约的内容作出实质性变更【答案】： ABD 41、施工单位在施工时，应在（ ）等危险部位，设置明显的、符合国家标准的安全警示标志。A.施工现场入口处B.楼梯口C.电梯井口D.现场办公室E.基坑边沿【答案】： ABC 42、下列属于资质不良的是（ ）。A.以