一级建造师之一建工程法规题库大全附答案【B卷】.docx

《一级建造师之一建工程法规题库大全附答案【B卷】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库大全附答案【B卷】.docx（44页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库大全附答案【B卷】第一部分 单选题(50题)1、下列组织中，不具有法人资格的组织是()。A.大学B.项目经理部C.公司D.社团【答案】： B 2、根据劳动合同法，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，用人单位决定解除劳动合同的，需要提前（）以书面形式通知劳动者本人。A.10日 B.15日 C.20日 D.30日【答案】： D 3、在文物保护单位的保护范围之外，划定的为保护文物单位的安全、环境、历史风貌对建设项目加以限制的区域，称为（ ）。A. 建设控制地带B. 文物保护区C. 城市紫线D. 城市黄线【答案】： A 4、根据保险法的规定，保险合

2、同的当事人为()。A.投保人和被保险人B.保险人和投保人C.被保险人和受益人D.保险人和被保险人【答案】： B 5、2006年5月8日合同中约定的某种条件成就，则当事人一方通知对方合同被解除，这属于()。A.约定解除合同B.法定解除合同C.地点解除合同D.期限解除合同【答案】： A 6、根据安全生产许可证的取得条件，必须持操作证书上岗的人员是( )。A.脚手架作业人员B.项目经理C.专职安全员D.BIM 系统操作员【答案】： A 7、定作合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明,又不能达成补充协议照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的,定作人应当在()支付报酬A.合同生效后B.交付工作成果时

3、C.完成工作成果50%时D.完成全部工作成果前【答案】： B 8、2011年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是 （ ）A. 赵先生2010年1月入职丁企业后，该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同B. 张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作C. 王先生于1989年进入乙国有企业工作，2008年3月，该企业改制，王先生已年满50岁D. 李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长【答案】： A 9、关于工程再分包的说法，正确的是（）。2017真题

4、A.专业分包单位可将其承包的专业工程再分包 B.专业分包单位不得将其承包工程中的非劳务作业部分再分包 C.劳务分包单位可以将其承包的劳务工作再分包 D.专业分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人【答案】： B 10、下列关于建筑业企业信用档案的表述中，错误的是()。A.建筑业企业应当主动向资质许可机关提供真实、准确、完整的信用档案信息B.未按要求提供信用档案信息的，责令限期改正，逾期未改正的，处以罚款C.建筑业企业信用档案信息应当包括不良行为和良好行为，并向社会公开D.信用档案信息中的不良行为，指合同履行中受到建设单位和监理处罚的记录【答案】： D 11、施工企业申请仲裁后，又与建设

5、单位达成和解协议。根据仲裁法，下列表述错误的是（）。A.当事人可以撤回仲裁申请B.当事人可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书C.当事人撤回仲裁申请后又反悔，仍可以申请仲裁D.和解达成的协议具有强制执行力【答案】： D 12、关于建设工程索赔，说法正确的是（ ）。A. 索赔方必须证明违约方存在过错，才可以提出索赔B. 必须证明违约行为与财产损失具有因果关系，方可索赔C. 索赔方必须证明自己采取了减损措施，才有权提出索赔D. 索赔可以适当超过违约方订立合同时合理预见的范围【答案】： B 13、关于建设工程见证取样的说法,正确的是()。A.施工人员对涉及结构安全的试块、试件和材料,可直接在现场取样B

6、.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志,标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,并由见证人员和取样人员签字C.涉及结构安全的试块、试件和材*料见证取样和送检比例不得低于有关技术标准中规定应取样的20%D.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担当【答案】： B 14、借用其他施工企业的（ ）投标的行为，属于以其他企业名义承揽工程。A. 营业执照B. 技术方案C. 施工设备D. 施工业绩【答案】： A 15、注册建造师继续教育证书是其延续注册、变更注册的重要依据之一，注册一个专业的建造师有效期内应参加不少于()学时的继续教育。A.30B.60C.90D

7、.120【答案】： D 16、甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是（）。A. 共同投标协议在中标后提交B. 甲公司与乙公司必须是同一专业C. 甲公司与乙公司必须是同一资质等级D. 联合体是以一个投标人的身份投标【答案】： D 17、李某向王某借款10万元，约定3年一次还本付息，年利率为5，并约定利息按单利计算。李某提前1年将10万元归还王某，按照约定应支付利息()。A.0.5万元B.1.0万元C.1.5万元D.1.6万元【答案】： B 18、某工程建设项目按照合同约定由建设单位供应主材，建设单位提供的防火板不符合强制标准，施工单位提出异议。建设单位回复：继续使用该批材料并承担保密责

8、任，否则不予支付工程款。施工单位提出解除合同并通知了建设单位，建设单位认为施工单位无理取闹。对施工单位提出解除合同的行为效力，认识正确的是（ ）。A. 通知建设单位后即产生合同解除的效力B. 必须经建设单位同意后才产生解除效力C. 该合同尚不具备法定解除的条件D. 该解除必须经人民法院或者仲裁机构确认方产生解除效力【答案】： A 19、下列情形中,用人单位可以解除劳动合同的是()A.职工患病,在规定的医疗期内B.女职工在孕期内C.女职工在哺乳期内D.在试用期间被证明不符合录用条件【答案】： D 20、债权人只能向特定的人主张自己的权利，债务人也只需向享有该项权利的特定人履行义务，即债的()。A

9、.固定性B.排他性C.相对性D.有偿性【答案】： C 21、 甲与乙订立了一份钢筋买卖合同，约定货款为40万元，乙向甲支付定金3万元，同时约定如任何一方不履行合同应支付违约金4万元。甲因将钢筋卖给丙无法向乙交货，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是( )。A.请求甲双倍返还定金6 万元B.请求甲双倍返还定金6 万元，同时请求甲支付违约金4 万元C.请求甲支付违约金4 万元，同时请求返还支付的定金3 万元D.请求甲支付违约金4 万元【答案】： C 22、关于和解的说法，错误的是（）。A. 和解协议具有强制执行的效力B. 当事人在申请仲裁或提起民事诉讼

10、后仍然可以和解C. 和解可以发生在民事诉讼的任何阶段D. 当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书【答案】： A 23、甲、乙双方订立的合同经人民法院判决认定为无效合同，则该合同认定无效的依据可能是（ ）A.一方以欺诈胁迫的手段订立合同B.重大误解而签订的合同C.合同显失公平D.以合法形式掩盖非法目的【答案】： D 24、民法典规定的建设工程承包人优先受偿权的价款范围不包含（ ）。A. 工程材料款B. 工程人员的报酬C. 工程管理费用D. 工程停工费用【答案】： D 25、某工程部位隐蔽前，施工单位急于赶工，未通知监理单位前来验收，后监理单位要求检验，但检验后发现质量达到合同约定的要求，则由此

11、增加的费用和延误的工期由( )承担。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.施工单位与监理单位共同【答案】： A 26、（2019年真题）根据关于建筑服务等营改增试点政策的通知,纳税人提供建筑服务取得预收款,应在收到预收款时以取得的预收款扣除支付的分包款后的余额,应规定的预征率预缴增值。适用一般计税方法计税的项目预征率为（）。A.1%B.3%C.5%D.2%【答案】： D 27、特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检查合格有效期届满前（）向特种设备检测机构提出定期检验要求。（2015）A.5天B.15天C.20天D.1个月【答案】： D 28、按照工伤保险条例规定，用人单位未按照规定

12、提出工伤认定申请的，工伤职工或其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或被诊断、鉴定为职业病之日( )，可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。A.30日内B.60日内C.1年内D.2年内【答案】： C 29、甲、乙、丙、丁四个公司分别出资500万、200万、200万、100万元建造一栋楼房，约定建成后按投资比例使用，但对楼房所有权归属和管理未作约定。关于该楼所有权和管理的说法，正确的是（）。2014A.丁公司对其享有的份额有权转让 B.该楼发生的管理费用平均承担 C.该楼所有权为共同共有 D.甲公司投资占50%，有权决定该楼的重大修缮事宜【答案】： A 30、根据授权制

13、定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决A.全国人大常委会B.最高法院C.国务院D.全国人民代表大会【答案】： A 31、对于拆除工程，建设单位报送的备案资料中不包括的是()。A.拆除施工组织方案B.堆放、清除废弃物的措施C.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明D.建设单位的资质证明【答案】： D 32、根据民法典规定，国家依照法律规定的权限和程序征收集体所有的土地和单位、个人的房屋及不动产，是为了（ ）的需要。A.特定人群B.国家利益C.公共利益D.国家安全【答案】： C 33、某房地产开发项目，工程经竣工验收合格并交付使用，后承包人依约向发包人递交了工程竣工结算文件

14、，由于双方分歧较大而成诉，双方对工程结算款项支付时间没有具体约定，则发包人支付工程欠款的利息应从（ ）起算。A. 工程竣工验收合格之日B. 工程移交之日C. 竣工结算文件提交之日D. 起诉之日【答案】： B 34、甲企业向乙银行借款 100 万元，由丙企业作为保证人。合同签订 3 个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到 150 万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。其中保证责任承担的说法，正确的是( )。A.丙应承担 150 万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认B.丙不再承担保证责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意C.丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙

15、变更了合同的金额条款而致合同无效D.丙对 100 万元应承担保证责任，增加的 50 万元不承担保证责任【答案】： D 35、甲施工企业与乙供应商于2008年4月1日签订了水泥供应合同，约定2008年5月1日前交货。乙供应商随即与丙水泥厂签订了一份水泥买卖合同，要求丙水泥厂于2008年4 月20日前交货。后来由于原材料紧张，丙水泥厂于2008年5月8日才将水泥交付给乙供应商。乙供应商收到货物后立即办理托运手续发货。2008年5月11日，货物在运输途中因不可抗力灭失。关于本案的违约责任，下列表述中正确的是（ ）。A. 由于发生不可抗力，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任B. 甲施工企业只能要求乙供

16、应商承担违约责任C. 甲施工企业可以要求乙供应商和丙水泥厂连带承担违约责任D. 由于是丙水泥厂迟延交货造成的，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任【答案】： B 36、甲施工单位与乙施工单位以联合体方式承揽建设工程，以下不符合有关规定的是（）。A. 双方应签订联合承包的协议B. 按照资质等级低的单位的业务范围承揽建设工程C. 甲与乙就承揽工程向建设单位承担连带责任D. 联合体造成违约，甲、乙以联合承包协议为依据对建设单位只承担约定的责任【答案】： D 37、下列属于刑事处罚中的附加刑的是()。A.罚款B.拘役C.罚金D.有期徒刑【答案】： C 38、2008年4月1日，甲公司将其厂房无偿转让给乙

17、公司，导致甲公司的债权人丙公司无法实现债权，丙公司于2009年1月1日才得知该情况，则丙公司撤销权的截止日期为（）。A. 2011年1月1日B. 2010年1月1日C. 2010年4月1日D. 2009年4月1日【答案】： B 39、绿色施工导则对临时用地指标作出规定，要求临时设施占地面积有效利用率大于（ ）。A.80%B.85%C.90%D.95%【答案】： C 40、建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚作出后（ ）日内，公布期限一般为6个月至3 年。A.3 B.5 C.7 D.20【答案】： C 41、关于民间借款合同，以下说法正确的是（ ）。A.自然人之间的借款合同，自贷款人签订

18、合同时生效B.借贷双方约定的利率超过年利率24%，超过部分的利息约定无效C.借贷双方约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效D.借贷双方约定的利率超过年利率36%，利息约定全部无效【答案】： C 42、“绿色施工”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求和前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度的节约资源与减少对环境影响的负面施工活动，实现“四节一环保”，其中“四节”是指（ ）。A.节电、节能、节水、节材B.节能、节地、节水、节材C.节能、节水、节油、节材D.节能、节电、节油、节水【答案】： B 43、根据 建设工程质量管理条例)，关于勘察设计单位质量责任和义务的说法，错误的是()

19、 .A.从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书B.勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确C.设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计D.勘察、设计单位不得分包所承揽的工程【答案】： D 44、（2020年真题）根据住房和城乡建设部办公厅关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治工作的补充通知，下列实际工作单位与注册单位一致，但社会保险微纳单位与注册单位不一致的人员，原则上不认定为“挂证的是（）。A.某国有企业改制，按该企业政策内退，但仍由该企业缴纳社会保险的职工B.在某造价咨询公司注册年实际工作，但由某商贸公司缴纳社会保险的军队转

20、业人员C.某城建大学所属设计院聘用的该校在职教师D.在某监理公司注册并实际工作，但由某劳务公司缴纳社会保险的因征地拆迁暂无居所的人员【答案】： C 45、根据绿色施工导则，关于扬尘污染防治的说法，正确的是（）。A.运送容易散落、飞扬、流漏的物料的车辆，不必采取措施封闭，严密，但需保证车辆清洁 B.施工现场作业区应当达到目测无扬尘要求 C.构筑物爆破拆除前，做好扬尘控制计划，应当选择无风的天气进行爆破作业 D.施工现场出口应当设置洗车槽【答案】： D 46、建设工程代理法律关系中，存在两个法律关系，分别是( )。A.代理人与被代理人之间的委托关系，被代理人与相对人之间的合同关系B.代理人与被代理

21、人之间的合作关系，代理人与相对人之间的合同关系C.代理人与被代理人之间的委托关系，代理人与相对人之间的转委托关系D.代理人与被代理人之间的合作关系，被代理人与相对人之间的转委托关系【答案】： A 47、以下各项请求权，诉讼时效期间最短的是（ ）。A. 交通事故导致人身损害赔偿的请求权B. 因国际货物买卖合同发生争议C. 施工单位违法排污导致受害人农田作物受损的赔偿请求权D. 施工单位要求建设单位支付工程价款的请求权【答案】： A 48、关于无效合同的理解，正确的是()。A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同无效B.一方当事人故意隐瞒真实情况，诱使对方当事人作出错误意思表示的合同无效C.恶意串通，损

22、害国家、集体或第三人利益的合同无效D.一方恶意，损害对方利益的合同无效【答案】： C 49、绿色施工导则对临时用地指标作出规定，要求临时设施占地面积有效利用率大于（ ）。A.80%B.85%C.90%D.95%【答案】： C 50、根据建设工程质量管理条例，设计文件中注明的工程合理使用年限应从（ ）之日起算。A.施工许可证办理 B.缺陷责任期结束C.工程竣工验收合格 D.质保期结束【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、甲公司向乙公司发出要约，出售一批建筑材料。要约发出后，甲公司因进货渠道茇生困难而拟撤回要约。甲公司撤回要约的通知应当（）到达乙公司。A.在要约到达乙公司之前 B.与要约同

23、时 C.在乙公司发出承诺前 D.在乙公司发出承诺的同时 E.在乙公司发出承诺后【答案】： AB 2、关于工程建设缺陷责任期的确定，下列说法中正确的是（ ）。A. 缺陷责任期一般为6个月，12个月或24个月B. 缺陷责任期从工程通过竣（交）工验收之日起计C. 承包人导致竣工延迟的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计D. 发包人导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期E. 发包人导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后90天，自动进入缺陷责任期【答案】： ABC 3、拒绝权是法律赋予安全生产从业人员的权利，安全生产从业人员的权利还包括（ ）。A. 接受安全生产教育培训B. 获得

24、意外伤害保险赔偿的权利C. 获得劳动防护用品的权利D. 知情权E. 批评权和检举、控告权【答案】： BCD 4、甲向乙借款周转，双方签订了借款合同。丙为甲的债务提供保证，并签订了保证合同，但保证合同未约定保证方式和保证期间，则下列说法正确的有（ ）。A.该保证合同应当采用书面形式B.丙的保证方式为一般保证C.保证期间推定为自履行期届满之日起9个月D.在保证期间乙未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任E.如果甲乙之间变更借款合同内容，必须得到丙书面同意，否则丙不再承担保证责任【答案】： A 5、关于建设工程总承包的发包，下列说法正确的有()。A.建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘

25、察、设计、施工一并发包给一个工程总承包单位B.建筑工程的发包单位不可以将建筑工程的勘察、设计、施工与设备采购一并发包给一个工程总承包单位C.建筑工程的发包单位不可以将建筑工程勘察、设计、施工割裂开来，分别发包给三个工程总承包单位D.建筑工程的发包单位可以将建筑工程勘察、设备采购发包给一个工程总承包单位E.建筑工程的发包单位可以将建筑工程施工、设备采购发包给一个工程总承包单位【答案】： AD 6、根据民法典的规定，法人应当具备的条件包括()。A.依法成立B.有必要的财产或者经费C.能够独立承担民事责任D.有自己的名称、组织机构和场所E.注册资本不低于10万元人民币【答案】： ABCD 7、下列合

26、同中属于可变更、可撤销合同的有（ ）。 A. 因重大误解订立的合同B. 在订立合同时显失公平的合同C. 因限制民事行为能力人依法不能独立签订的合同D. 因欺诈、胁迫而订立的合同E. 乘人之危而订立的合同【答案】： ABD 8、某高速公路施工项目按照2007年版标准施工招标文件中“通用合同条款”约定了争议评审机制。在合同签订后,双方就争议评审组的组成及工作签署了协议确定评审组的建议对双方不具有约束力。双方在合同中约定了仲裁条款。说法正确的有（）。A.评审组的意见不具有法律效力B.发包方可以拒绝执行评审组的意见C.评审组的意见具有法律效力D.发包方不得拒绝执行评审组的意见E.当事人一方不接受评审意

27、见,可按照合同的约定,将争议提交仲裁【答案】： AB 9、当事人可以向仲裁委员会所在地中级人民法院申请撤销裁决的情形有 ( )。A. 没有仲裁协议的B. 裁决的事项不属于仲裁协议的范围或仲裁委员会无权仲裁的C. 当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的D. 仲裁庭的组成或仲裁程序违法法定程序的E. 仲裁所依据的证据是伪造的【答案】： ABD 10、根据民事诉讼法，下列人员中，属于民事诉讼当事人的有（）。( 2015真题 )A.原告 B.被告 C.鉴定人 D.第三人 E.审判员【答案】： ABD 11、建设工程债的产生根据有（ ）。A.合同B.公证C.侵权D.无因管理E.不当得利【答案】： ACD

28、12、根据建设工程安全生产管理条例，关于意外伤害保险的说法，正确的有 （ ）。A. 意外伤害保险为非强制保险B. 被保险人为从事危险作业人员C. 受益人可以不是被保险人D. 保险费由分包单位支付E. 保险期限由施工企业根据实际自行确定【答案】： ABC 13、某工程监理公司是施工项目的监理单位，其监理的依据包括()。A.该项目施工单位与建设单位签订的施工承包合同B.建设工程质量管理条例C.建筑法D.该项目设计单位与建设单位签订的设计承包合同E.工程建设标准强制性条文【答案】： ABC 14、 关于保修范围和最低保修期限说法，正确的有( )。A. 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工

29、程，为设计文件规定的该工程合理使用年限B. 屋面防水工程和有防水要求的卫生间、房间，最低保修期限为4年C. 供热与供冷系统，为3个采暖期、供冷期D. 电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为2年E. 外墙面的防渗漏，最低保修期限为5年【答案】： AD 15、下列施工合同中，属于可撤销合同的有（）A.施工合同订立时，工程款支付条款显失公平 B.另行签订的与备案中标合同的实质性内容不一致 C.承包人对合同的价款有重大误解的 D.发包人胁迫承包人签订的 E.承包人将部分工程违法分包的【答案】： ACD 16、甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议，由乙向甲派遣员工丁某，关于该用

30、工关系的说法，正确 的是（ ）。A.丁某工作时因工受伤，甲应当申请工伤认定B.在派遣期间，甲被宣告破产，可以将丁某退回乙C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训D.在派遣期间，丁被退回的，乙不再向其支付劳动报酬【答案】： B 17、施工企业由于重大误解,在订立买卖合同时将想购买的A型钢材误写为买B型钢材,则施工企业()。A.只能按购买A型钢材履行合同B.应按效力待定处理该合同C.可以要求变更为按购买B型钢材履行合同D.可以要求撤销该合同E.可以要求确认该合同无效【答案】： CD 18、对于扬尘控制，住房和城乡建设部绿色施工导则中规定（ ）。A.构筑物爆破拆除前，做好扬尘控制计划B.施工现场非作

31、业区达到目测无扬尘的要求C.构筑物机械拆除前，做好扬尘控制计划D.运送土方、垃圾、设备及建筑材料等，不污损场外道路E.结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.8m【答案】： ABCD 19、在下列情形中，代理人应当向被代理人承担民事责任的有（）。（2013）A.在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的B.经追认的越权代理行为C.委托书授权不明的代理行为D.代理人因事务繁忙未经被代理人同意将代理事务转托他人E.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的【答案】： AD 20、甲建筑公司向乙供货商发出购买100吨钢材的要约，3500元/吨，乙公司收到要约后

32、直接将110吨钢材送进现场，甲公司接受并使用于工程。以下说法正确的是（ ）。A.乙公司的行为构成承诺B.乙公司的行为属于新要约C.甲公司接受钢材并使用于工程，构成承诺D.双方的合同已经成立E.乙的行为违背了甲公司的真实意思，合同不成立【答案】： BCD 21、甲公司向乙公司发出要约，出售一批建筑材料。要约发出后，甲公司因进货渠道茇生困难而拟撤回要约。甲公司撤回要约的通知应当（）到达乙公司。A.在要约到达乙公司之前 B.与要约同时 C.在乙公司发出承诺前 D.在乙公司发出承诺的同时 E.在乙公司发出承诺后【答案】： AB 22、根据建筑起重机械安全监督管理规定，自购建筑起重机械的使用单位使用的建

33、筑起重机械应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续的情形有（）。2018真题A.没有完整安全技术档案的B.属国家明令淘汰或者禁止使用的C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的D.没有齐全有效的安企保护装置E.经检验达不到安全技术标准规定的【答案】： BC 23、甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同未约定保证方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（ ）。A.丙的保证方式为一般保证B.债权人有权自主债务履行期届满之日起6 个月内要求保证人承担保证责任C.保证期间为主债务履行期届满之日其3 个月内D.乙不能履行债务时，才由丙承担保证责任E.甲在保证期间内依法将主债权

34、转让给丁，丙在原保证担保的范围内继续承担保证责任【答案】： B 24、根据建筑业企业资质管理规定，施工企业资质的法定条件有（ ）。A.有符合规定的净资产B.有符合规定的主要人员C.有符合规定的工程质量保证体系D.有符合规定的技术装备E.有符合规定的已完成工程业绩【答案】： ABD 25、甲、乙两个施工单位组成联合体投标，双方约定，如因施工质量问题导致建设单位索赔，各自承担索赔额的50。施工过程中建设单位确因质量原因索赔12万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中，正确的有（ ）。A. 如甲无过错，则其有权拒绝先行赔付B. 建设单位可直接要求甲承担12万元C. 建设单位可直接要求乙承担12万

35、元D. 建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要费任E. 先行赔付的一方，有权就超出50的部分向另一方追偿【答案】： BC 26、根据劳动合同法，用人单位有权实施经济性裁员的情形有（）。A.依照企业破产法规定进行重整的 B.生产经营发生严重困难的 C.股东会意见严重分歧导致董事会主要成员交换的 D.企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的 E.因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的【答案】： ABD 27、下列主体中不可以作为保证人的是（ ）。A. 经公司同意的某建筑公司西南分公司B. 某肿瘤医院C. 某理工大学D. 某知识产权

36、协会E. 某工程咨询公司【答案】： BCD 28、根据国家有关法规，劳动者可以解除合同的情形是（ ）。A. 在试用期间被证明不符合录用条件的B. 被依法追究刑事责任的C. 未及时足额支付劳动报酬的D. 用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的E. 未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的【答案】： CD 29、经过对某项目进行检查，发现存在下列情形，其中违反了建设工程安全生产管理条例的是（ ）。A. 施工单位没有专职安全管理人员B. 特种作业人员没有持证上岗C. 施工前没有进行安全技术交底D. 由于没有采取措施，施工时破坏了地下管线E. 已经半年没有对特种作业人员进行安全生

37、产教育培训【答案】： ABCD 30、关于行政纠纷的说法，正确的有（）。2017A.行政纠纷是平等主体间的财产纠纷 B.只要发生行政纠纷，当事人就可以自主选择申请行政复议或提起行政诉讼 C.行政诉讼的被告只能是行政机关 D.只要当事人对行政复议决定不服，就可以向人民法院提起行政诉讼 E.行政纠纷的法律解决途径有行政复议和行政诉讼【答案】： C 31、（2020年真题）根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二），关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的有（）A.未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款试其承建工程部分析价或者拍卖的价款优先受

38、偿的，人民法院不予支持B.装饰装修工程的承包人就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权C.承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为6个月D.承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限自发包人应当给付建设工程价款之日起算E.承包人工程价款优先受偿权不得放弃【答案】： CD 32、仓储合同的法律特征有（ ）。A.仓储合同生效不以仓储物是否交付为要件B.仓储合同保管的对象必须是动产C.不动产能作为仓储合同的保管对象D.仓储合同是双务合同E.仓储合同是有偿合同【答案】： ABD 33、关于仲裁协议的说法，正确的有（ ）。A.仲裁协议应当是书面形式 B.仲裁协议可以是口头订立的，但需双方认可C.仲裁

39、协议必须在纠纷发生前达成 D.没有仲裁协议，也就无法进行仲裁E.有效的仲裁协议排除了人民法院对合同争议解决的管辖权【答案】： AD 34、根据建设工程质量管理条例，工程监理单位与被监理工程的（ ）有隶属关系或者其他利害关系，不得承担该工程的监理业务。A.建筑材料供应商B.勘察设计单位C.施工企业D.建设单位E.设备供应商【答案】： AC 35、下列有关终止劳动合同的经济补偿说法正确的是（ ）。A.劳动者在本单位工作年限，每满1 年支付1 个月工资B.劳动者在本单位工作年限不满6 个月的，支付半个月工资C.劳动者在本单位工作年限6 个月以上不满1 年的，按半个月计算经济补偿D.劳动者工资高于用人

40、单位所在市的本地区上年度职工平均工资3 倍的，按职工月平均工资3 倍支付，支付经济补偿的年限最高不超过12 年E.月工资是指劳动者在合同解除或者终止前12 个月的平均工资【答案】： ABD 36、生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，包括（ ）的培训。A. 取得专业技术资格证书B. 必要的安全生产知识C. 有关的安全生产规章制度D. 岗位的安全生产操作技能E. 专业学历教育【答案】： BCD 37、关于建筑意外伤害保险的说法，正确的有（）。A.意外伤害保险费由施工企业支付B.施工企业办理建筑意外伤害保险时，投保的保险金额不得低于当地建设行政主管部门确定的最低保险金额C.保险期限应涵

41、盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日，工程提前竣工的，保险责任自行终止D.已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时不得参加建筑意外伤害保险E.工程项目中有分包项目的，由分包单位办理意外伤害保险并承担投保费用【答案】： ABC 38、根据建设工程质量管理条例，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是（ ）。A.监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系B.监理单位不得与被监理工程的施工单位有利害关系C.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用D.建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理【答案】： B 39、下列事项中可以设定行政许可的有（）。A.有限自然资源开发利用,

42、需要赋予特定权利的 B.企业或者其他组织的设立,需要确定主体资格的 C.市场竞争机制能够有效调节的 D.行业组织，能够自律管理的 E.行政机关采用事后监督等其他行政管理方式能够解决的【答案】： AB 40、根据民法典，下列主体可以作为保证人的有（）。2017A.某公司的职能部门 B.某市人民法院 C.某有限责任公司 D.自然人孙某 E.某建筑大学【答案】： CD 41、当事人就合同履行地点约定不明确的，不能达成补充协议，又不能根据合同有关条款和者交易习惯确定的，则（）。A.给付货币的,在接受货币一方所在地履行B.履行义务一方有权选择履拧地点C.交付不动产的，在不动产所在地履行D.接受履行方有权选择履行地点E.其他标的，在履行义务一方所在地履行【答案】： AC 42、根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，属于施工单位不良行为的有（ ）。A.未履行注册建造师职责造成环境事故的B.以