一级建造师之一建工程法规题库完整题库带下载答案.docx

《一级建造师之一建工程法规题库完整题库带下载答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库完整题库带下载答案.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库完整题库带下载答案第一部分 单选题(50题)1、根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，下列安全生产许可证违法行为中，罚款额度区间最小的是（ ）。A.未取得安全生产许可证擅自从事施工活动B.转让安全生产许可证C.冒用安全生产许可证D.安全生产许可证有效期满未办理延期手续继续从事施工活动【答案】： D 2、下列建设工程施工合同情况中，不属于无效合同情形的是（ ）。A. 承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的B. 没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的C. 建筑工程必须进行招标而未招标或者中标无效的D. 承揽全部劳务作业的劳务分包合同【答案】： D

2、3、某施工单位在参加投标中有违法行为建设行政主管部：门的处罚决定于5月20日作出， 施工单位5月25日收到。如果施工单位申请行政复议，申请的最后期限为()。A. 6月4日B. 6月9日C. 7月19日D. 7月24日【答案】： D 4、关于一级建造师注册的说法，正确的是（）。2014A.取得资格证书的人员，经过注册才能以建造师名义执业 B.取得一级建造师执业资格证书后即可申请注册 C.初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请；未按期申请的，不予注册 D.注册申请应当向省、自治区、直辖市人民政府的人事部门提出【答案】： A 5、建设工程合理使用年限是指程的地基基础、主体结构能保证在正常情

3、况下安全使用的年限,从()之日起算。A.施工许可证办理B.预验收合格C.工程竣工验收合格D.质保期结束【答案】： C 6、下列对总承包单位和分包单位安全责任的描述中，错误的是（ ）。A. 建设工程实行总包和分包的，总承包商具有施工现场的统一管理权B. 总承包单位和分包单位对整体工程的安全生产承担连带责任C. 分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任D. 建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责【答案】： B 7、债权债务的概括转移的关键是()。A.转让人与承受人达成合同转让协议B.原合同必须有效C.原合同为双务合同D.符合法定的程序【答案】： A 8

4、、根据建设工程质量管理条例，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括 （ ）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.已签署的工程结算文件C.完整的技术档案盒施工管理资料D.勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件【答案】： B 9、执行程序指的是人民法院的执行机构运用国家强制力，强制义务人履行( )所确定的义务的程序。A.文书B.生效的法律文书C.法院的判决书D.生效的仲裁裁决书【答案】： B 10、一级建造师可予注册的情形是()。A.因疾病不能完全辨认自的行为B.受到刑事处罚,附加刑尚未执行完毕C.未达到注册建造师继续教育要求的D.在申请注册之日5年前担任项目经理期间,所负责

5、项目发生过重大质量和安全事故的【答案】： D 11、某房地产开发项目，工程经竣工验收合格并交付使用，后承包人依约向发包人递交了工程竣工结算文件，由于双方分歧较大而成诉，双方对工程结算款项支付时间没有具体约定，则发包人支付工程欠款的利息应从（ ）起算。A. 工程竣工验收合格之日B. 工程移交之日C. 竣工结算文件提交之日D. 起诉之日【答案】： B 12、行政处分的种类包括( )。A.罚款B.行政拘留C.警告D.责令停产停业【答案】： C 13、以下属于国家不承担赔偿责任的法定情形的是()。A.违法对财产采取查封、扣押、冻结等行政强制措施的B.某城管局工作人员在执法过程中殴打路边摊贩致其重伤的C

6、.违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的D.某工商局工作人员在商场购买个人生活用品时将售货员打伤的【答案】： D 14、根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一必须进行招标的有（ ）。A.重要设备采购的单项合同估算价为人民币250万元B.材料采购的单项合同估算值为人民币80万元C.施工单项合同估算价为人民币300万元D.勘察服务采购的单项合同估算价为人民币108万元E.监理服务采购的单项合同估算价为人民币120万元【答案】： A 15、根据民法典,允许单方解除合同的情形是()。A.由于不可抗力致使合同不能履行B.法定代表人变更C.当事人一

7、方发生合并、分立D.当事人一方违约【答案】： A 16、关于生产安全事故的报告和处理，下列说法中正确的有（ ）。A.单位负责人应当于 2 小时内向安全生产监督管理部门报告 B.实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报生产安全事故 C.特别重大事故由国务院或其授权有关部门组织事故调查组进行调查 D.火灾事故造成的伤亡人数发生变化的，应当在 30 日内及时进行补报 E.事故发生地与事故单位不在同一地区的，由事故单位所在地人民政府调查【答案】： B 17、甲建筑工程公司承包乙房地产开发公司的一座高层公寓的建设工程，甲公司将玻璃幕墙工程分包给丙建设施工公司。在施工过程中由于脚手板断裂致使丙公司3

8、名施工工人从高空坠落丧生，根据我国建设工程安全生产管理条例的规定，此次安全事故应由（ ）。 A. 甲公司承担主要责任B. 丙公司承担主要责任C. 甲公司和丙公司共同承担责任D. 甲公司和丙公司承担连带责任【答案】： D 18、关于劳务派遣的说法，正确的是（）（2016）A.甲可以背劳务派遣公司派到某施工企业担任安全员B.乙可以被劳务派遣公司派到某公司做临时性工作1年以上C.丙在无工作期间，其所属劳务派遣公司不再向其支付工资D.劳务派遣协议中应当载明社会保险费的数额【答案】： D 19、甲、乙两公司欲签订一份仲裁协议，仲裁协议的内容可以不包括()。A.选定的仲裁委员会B.仲裁事项C.双方不到法院

9、起诉的承诺D.请求仲裁的意思表示【答案】： C 20、作业人员李某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能导致架体坍塌，故停止了作业，李某的行为属于行使()。A.拒绝权B.知情权C.紧急避险权D.检举权【答案】： C 21、施工企业向建设单位出具质量保证书的时间是()。A.提交工程竣验收报告时B.自提交工程竣工验收报告之日起30日内C.工程竣工验收合格之日D.自工程竣工验收合格之日起30日内【答案】： A 22、某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是（）。A.重大责任事故罪 B.重大劳动安全事故罪

10、 C.危害公共安全罪 D.工程重大安全事故罪【答案】： D 23、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。A.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废 B.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生民事责任 C.只有经过再次审查、安全生产许可证有效期才可能延期 D.施工企业是否具有安全生产许可证部影响施工许可证的核发【答案】： A 24、下列选项中，()是指该发明或者实用新型不属于现有技术，也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政主管部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。A.新颖性B.创造性C.美观性

11、D.实用性【答案】： A 25、在历史文化街区、名镇、名村核心保护范闱内,拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的,应当经()会同同级文物主管部门批准A.城市、县人民政府建设行政主管部门B.城市、县人民政府城乡规划主管部门C.国务院建设行政主管部门D.国务院城乡规划主管部门【答案】： B 26、下列各项，符合建筑法建设工程监理规定的是（ ）。A. 工程监理单位代理建设单位利益执行监理任务B. 工程监理人员发现工程施工不符合工程建设强制性标准的，有权要求施工单位整改C. 工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，有权要求设计单位整改D. 工程监理单位可以转让工程监理业务【答案】：

12、 B 27、下列有关劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同的表述中，说法不正确的是()。A.在试用期届满的B.强令冒险作业危及劳动者人身安全的C.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的D.用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的【答案】： A 28、根据劳动法，在试用期内被证明不符合录用条件的，用人单位()。A.可以随时解除劳动合同B.必须解除劳动合同C.可以解除劳动合同，但应当提前30日通知劳动者D.不得解除劳动合同【答案】： A 29、甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发

13、生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。A.15B.16C.17D.21【答案】： D 30、企业收入总额中，不征收企业所得税的收入是（ ）。A.利息收入B.接收捐款收入C.财政拨款D.租金收入【答案】： C 31、证据应用的全部内容不包括()。A.证明对象B.举证责任C.证据收集D.诉讼答辩【答案】： D 32、关于地役权的说法,正确的是（ ）A.地役权自登记时设立B.地权于担保物权C.地役权人有权按照合同约定,利用他人的不动产,以提高自己不动产的效益D.供地上的

14、建设用地使用权部分转让时,转让部分涉及地役权的,地役权对受让人不具有约束力【答案】： C 33、某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通告送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据民法典的规定，该施工合同解除的时间为（ ）。A. 9月10日B. 9月15日C. 9月17日D. 9月18日【答案】： C 34、某工程的建筑工程和设备安装工程由业主分别发包给甲、乙两公司，并由业主分别投保了建筑工程一切险和安装工程一切险。设备安装工程合同规定的开

15、工日期为2012年5月10日，但由于结构工程施工进度延误，设备安装工程实际于2012年6月10日开工；需安装的设备于2012年5月20日运到施工现场，安装机械于2012年5月30日进场。则该安装工程一切险的保险责任自（ ）开始。A. 2012年5月10日B. 2012年5月20日C. 2012年5月30日D. 2012年6月10日【答案】： B 35、设计单位的安全责任不包括（ ）。A.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计B.提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议C.事故隐患情况严重的，应当及时向有关主管部门报告D.对设计成果承担责任【答案】： C 36、关于工程总承包的说法，正确的是

16、（）。2017真题A.采购-施工总承包（P-C）是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目采购和施工，并对承包工程的采购和施工的质量、安全、工期、造价负责 B.工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有工程总承包资质的企由该企业按照合同的约定向建设单位负责，承包完成施工任务 C.设计采购施工总承包（EPC）是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和施工，并对承包工程的设计和施工的质量、安全、工期、造价负责 D.交钥匙总承包的施工必须由总承包企业自行完成【答案】： A 37、 关于建设单位逾期报送有关竣工验收资料的说法,正确的是()。A.由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限

17、期补报B.由所在地城市住房与城乡建设部责任限期补报C.逾期不补报的,处1万元以上3万元以下罚款D.逾期不补报的,处3万元以上5万元以下罚款【答案】： A 38、根据建设工程质量管理条例，监理工程师对建设工程实施监理可采取的形式不包括（ ）A.旁站B.剥离抽查C.巡视D.平行检验【答案】： B 39、施工单位在签订施工合同的时候胁迫建设单位负责人，将工程合同金额上调 500 万，后建设单位起诉至法院，法院判决撤销该合同，则施工合同（ ）之时起没有法律约束力。A.当事人发现可撤销B.订立时C.被撤销时D.当事人向法院提出撤销合同请求【答案】： B 40、某承包人通过招标投标程序中标某高校办公楼建筑

18、工程，双方以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续，不久发包人进一步要求承包人降低价格，为此双方又签订了中标价格基础上让利12%的补充协议，后承包人以补充协议约定显失公平为由主张撤销，则承包人行使该撤销权的行使须在补充协议订立后()内行使。A.1年B.2年C.5年D.不限定时间【答案】： A 41、下列关于起诉必须符合的条件的表述中，不正确的是()。A.原告是任何公民、法人和其他组织B.有明确的被告C.有具体的诉讼请求和事实、理由D.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖【答案】： A 42、下列关于安全生产许可证说法，正确的是（ ）。A.建设单位应取得安全生产许可证B.安全生产

19、许可证的有效期为 5 年C.建设部门进行颁发安全生产许可证前，审查项目是否取得施工许可证D.发现企业不再具备安全生产条件，证书颁发部门应当暂扣或者吊销安全生产许可证【答案】： D 43、招标投标违法行为记录公告暂行办法规定，国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起()个工作日内对外进行记录公告。A.15B.20C.30D.45【答案】： B 44、下列各项中,关于仲裁员的产生,说法不正确的是()。A.当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的,应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员B.第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会

20、主任指定,首席仲裁员从3名仲裁员中推选产生C.当事人约定由1名仲裁员成立仲裁庭的,应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员D.当事人未在仲裁规则规定的期限内约定仲裁庭的组成的方式或者选定仲裁员的,由仲裁委员会主任指定【答案】： B 45、（2020年真题）根据环境保护法，关于企业违法排放污染物，受到罚款处罚，承担按日连续处罚法律责任的说法，正确的是（）A.被责令改正，拒不改正的，应当按照原处罚数额按日连续处罚B.按日连续处罚的时间自责令改正之日起算 C.被责令改正，拒不改正是按日连续处罚的前提D.罚款处罚按照执法成本确定【答案】： C 46、关于女职工特殊劳动保护的说法，正确的

21、是（ ）。A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动B.禁止安排女职工从事高处、低温、冷水作业C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查D.女职工怀孕6个月的，可以安排夜班工作【答案】： D 47、由于张某不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，公司决定从8月1日起解除与张某的劳动合同。根据劳动法的规定，该公司最迟应于()前以书面形式通知张某。A.5月1日B.6月1日C.7月2日D.7月16日【答案】： C 48、甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是（）。A. 共同投标协议在中标后提交B. 甲公司与乙公司必须是同一专业C. 甲公司与乙公司必须是同一资质等

22、级D. 联合体是以一个投标人的身份投标【答案】： D 49、下列权利属于用益物权的是（ ）。A.抵押权B.质押权C.收益权D.地役权【答案】： D 50、某工程项目总承包单位按照合同约定将钢结构部分分包给甲公司，甲公司将钢结构的喷涂部分以较低的价格交由一家专业公司乙施工。竣工后发现钢结构喷涂部分存在质量问题，经乙修复后合格，乙请求甲支付工程款未果而诉至法院。针对上例下列说法错误的是（ ）。A. 甲乙之间的合同是违法分包合同B. 乙承担修复费用后参照甲乙合同约定支付工程款C. 甲承担修复费用后参照甲乙合同约定支付工程款D. 人民法院可以收缴甲的违法所得【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1

23、、根据生产安全事故应急预案管理办法，生产经营单位应急预案应当及时修订并归档的情形有（）。2018真题A.应急指挥机构及其职责发生调整的B.面临的事故风险发生重大变化的C.重要应急资源发生重大变化的D.在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的E.单位经营情况发生变化的【答案】： ABCD 2、根据建筑法，实施建设工程监理前，建设单位应当将委托的()，书面通知被监理的建筑施工企业。（2014）A.工程监理单位B.工程监理人员的名单C.工程监理权限D.工程监理的内容E.工程监理入场时间【答案】： ACD 3、下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有（ ）工程项目。A. 受自然地域环

24、境限制的B. 涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的C. 施工主要技术需要使用某项特定专利的D. 技术复杂，仅有几家投标人满足条件的E. 公开招标费用与项目的价值相比不值得的【答案】： AD 4、下列行为中，属于代理行为的有( )。A.甲公司的法人代表接受公司委托为公司签订合同B.乙公司委托某专家代为签订合同C.乙公司委托某律师代为民事诉讼D.丙公司委托某统计公司统计市场占有率E.丁公司委托某快递公司代为送达投标书【答案】： BC 5、下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有()。（2015）A.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言B.与书证原件核对无误的复印件C

25、.无法与原件、原物核对的复印件、复制品D.有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料E.无正当理由未出庭作证的证人证言【答案】： BD 6、根据全国建筑市场各主体不良行为记录认定标准，下列行为属于承揽业务不良行为的有()。A.超越本企业资质等级承揽工程B.以他人名义投标，骗取中标C.将承揽的工程转包或违法分包D.不履行保修义务或拖延履行保修义务E.通过向评标委员会成员行贿的手段谋取中标【答案】： BC 7、下列有关买卖合同的选项中，正确的是（ ）。A.凭样品买卖的当事人应当封存样品B.标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有C.标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担D.因

26、标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物E.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担【答案】： ABC 8、劳动合同的条款一般分为必备条款和选择条款，其中选择条款主要包括（ ）。A.试用期条款B.保守商业秘密条款C.劳动报酬D.工作时间E.社会保险【答案】： AB 9、下列合同中，属于依法应当采用书面形式的有（ ）。 A. 货物运输合同B. 银行贷款合同C. 买卖合同D. 租赁合同E. 施工合同【答案】： B 10、下列资金中，应纳入工伤保险基金的有（ ）A.用人单位缴纳的工伤保险费B.用人单位缴纳的社会保险费

27、C.工伤保险基金的利息D.工伤保险基金的投资所得E.政府财政补贴【答案】： AC 11、下列企业事业单位中,应当缴纳环境保护税的有()A.依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所超过国家和地方规定的排放标准向环境排放应税污染物的B.贮存或者处置固体废物不符合国家和地方环境保护标准的C.在中华人民共和国管辖的其他海域,直接向环境排放应税污染物的D.向依法设立的污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放应税污染物的E.在符合国家和地方环境保护标准的设施、场所贮存或者处置固体废物的【答案】： ABC 12、下列行政责任的承担方式中，属于行政处分的有（）。A.警告B.记过C.降级D.撤职E.罚款【

28、答案】： ABCD 13、下列应由施工单位承担标的物毁损、灭失风险的情形有( )。A.合同仅约定由供应商将货物交给承运人运输，供应商已将标的物发运，尚未到达约定的交付地点B.合同约定在标的物所在地交货，约定时间已过，施工企业仍未前往提货C.施工企业购买一批安全帽，供应商尚未交付D.标的物已运抵交付地点，施工企业因标的物质量不合格而拒收货物E.供应商在交付标的物时未附产品说明书，施工企业已接收【答案】： B 14、按照法律规定，下列各选项中属于民事法律行为成立要件的有（ ）。A.行为人意思表示真实 B.行为人必须具有完全民事行为能力C.行为内容合法 D.行为形式合法E。行为不违反社会公共利益【答

29、案】： ACD 15、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会并根据论证报告修改完善专项方案,而后经施()签字,方可组织实施。A.施工单位技术负责人B.项目总监理工程师C.设计单位负责人D.建设单位项目负责人E.专职安全生产管理人员【答案】： ABD 16、根据生产安全事故应急预案管理办法，生产经营单位应急预案分为（）。A.综合应急预案B.专项应急预案C.总体应急预案D.详细应急预案E.现场处置方案【答案】： AB 17、关于招标的禁止性规定，下列选项中正确的有（ ）。A.接受委托编制标底的中介机构不得参加受托编制标底项目的投标B.招标人一律不得划分标段，

30、并以此确定工期C.依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限制D.任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，不得以任何方式非法干涉招标投标活动E.招标人和投标人不得串通投标【答案】： ACD 18、我国实用新型保护的客体必须具有的条件是()。A.一定的形状B.一定的结构C.一定的创意D.一定的方法E.一定的大小【答案】： AB 19、下列必须予以报废的建筑起重机械是（ ）。A.超过安全技术标准的使用年限的B.超过制造厂家规定的使用年限的C.经检验达不到安全技术标准规定的D.没有齐全有效的安全保护装置的E.未经安全监测的【答案】： ABC 2

31、0、某建筑公司为施工需要委派王某外出采购建材，王某接到任务后突发急病，便委托自己的亲属代为采购一批建材。事后，王某将此事如实汇报给公司，公司认为当时可以换人去完成任务因此不予认可。对此案，下列说法正确的是（ ）。A. 王某委托亲属的行为构成指定代理B. 王某委托亲属的行为应事先征得公司同意C. 王某委托亲属的行为事后通知公司即对公司产生约束力D. 王某应对委托亲属的行为承担责任E. 王某的亲属应对此承担责任【答案】： BD 21、建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工猃收的工程。使用过程中，建设单位发现该 工程主体结构出现质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉至人民法院。关于该合 同纠纷

32、的说法，正确的有()。（2015）A.由于建设单位擅自提前使用，施工单位不需要承担保修责任B.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款C.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任D.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任E.主体结构的最低保修期限是设计文件规定的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任【答案】： C 22、建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括（ ）。A.工程规划许可证B.设计单位资质等级证书C.工程勘察设计文件D.中标通知书及施工承包合同E.用地规划许可证【答案】： ABCD 23、下列属于

33、民法典规定的担保方式的有(）。A.按揭B.保证C.质押D.留置E.定金【答案】： BCD 24、建设工程质量管理条例规定，任何单位和个人对建设工程的质量事故、质量缺陷都有（ ）。A. 检举权B. 处理权C. 控告权D. 投诉权E. 检验权【答案】： ACD 25、根据环境噪声污染防治法，关于对环境噪声的企业事业单位监管的说法，正确的有（）。（2016）A.产生环境噪声污染的企业事业单位，拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报批B.征收的超标准排污染费用可以用于污染的防治C.在噪声敏感建筑物集中区域内造成或严重环境噪声污染的企业事业单位，限期治理D.产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进

34、行治理，并按照国家规定缴纳超标准排污费E.限期治理由省级人民政府按国务院规定的权限决定【答案】： ACD 26、某建筑公司与某设备供应商签订了设备买卖合同，除购买一台大型设备外还捎带采购几个零部件。验货时发现该设备不符合合同约定的质量要求，但零部件满足质量要求。对此，下列选项中正确的有（）。A.建筑公司可以解除设备买卖合同B.解除设备合同的效力及于零部件C.解除设备合同的效力不涉及零部件D.建筑公司可以拒绝接收这台设备E.建筑公司可以解除设备合同但不应拒绝接收零部件【答案】： ABD 27、根据行政诉讼法，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是（ ）。A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的B.行

35、政机关根据人民法院的生效裁判、协助执行通知书作出的执行行为C.调解行为D.行政指导行为【答案】： A 28、根据绿色施工原则规定，下列非传统水源利用的要求，正确的有（ ）。A.优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护B.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%C.处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水D.施工现场喷洒路面、绿化浇灌优先选择使用市政自来水E.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水金额指标，合并计量管理【答案】： ABC 29、下列有关买卖合同的选项中，正确的是（ ）。A.凭样品买卖的当事人应当封存

36、样品B.标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有C.标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担D.因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物E.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担【答案】： ABC 30、甲公司以国产设备为样品,谎称进口设备,与乙施工企业订立设备买卖合同,后乙施工企业知悉实情。有关该合同争议处理的说法,正确的有()。A.若买卖合同被撤销后,有关争议解决条款也随之无效B.乙施工企业有权自主决定是否行使撤销权C.乙施工企业有权自合同订立之日起1年内主张撤销该合同D.该买卖合同被法院撤

37、销后,则该合同自始没有法律约束力E.乙施工企业有权自知道设备为国产之日起1年内主张撤销该合同【答案】： BD 31、下列哪一项不属于排斥、限制潜在投标人或者投标人（ ）。A.招标人组织部分潜在投标人踏勘项目现场B.对潜在投标人或者投标人采取相同的评标标准C.设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应D.必须进行招标的项目接受联合体投标E.依法必须进行招标的项目以不特定行政区域的业绩作为加分条件【答案】： BD 32、要约不得撤销的情形包括( )。A.要约人确定了承诺期限B.要约人用其他形式明示要约不可撤销C.受要约人已为履行合同做了主要工作D.受要约人有理由认为要约不可撤

38、销，并已为履行合同做了准备工作E.受要约人对要约的内容做出实质性变更【答案】： ABD 33、注册建造师依法享有的权利包括（）。A.获得相应劳动报酬 B.保管和使用本人注册证书、执业印章 C.接受继续教育 D.在本人执业活动中形成的文件签字并加盖执业印章 E.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密【答案】： ABCD 34、下列情形导致要约失效的有（）。A.拒绝要约的通知到达要约人 B.要约人依法撤销要约 C.要约人依法撤回要约 D.承诺期限届满,受要约人未作出承诺 E.受要约人对要约的内容作出实质性变更【答案】： ABD 35、招标投标法规定，投标文件有下列情形，招标人不予受理（

39、 ）。A. 逾期送达的B. 未送达指定地点的C. 未按规定格式填写的D. 无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的E. 未按招标文件要求密封的【答案】： AB 36、固体废物污染环境防治法规定,在国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定（ )的特别保护的区域内,禁止建设工业固体废物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。A.自然保护区B.风景名胜区C.饮用水水源保护区D.敏感建筑物集中区E.基本农田保护区【答案】： ABC 37、广义的合同包括（ ）。A. 民法中债权合同B. 物权合同、身份合同C. 民法中的劳动合同D. 行政法中的行政合同E. 劳动法

40、中的劳动合同【答案】： ABD 38、甲建设单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位，乙的下列行为不符合法律规定的有（ ）。A. 乙以甲的名义在媒体上发布招标公告B. 乙依法定权利根据评标报告和推荐的中标候选人确定某投标人中标C. 为保证公平、公正，乙将招标事宜转委托给另一招标代理机构D. 乙接受委托后，指派工作人员张某具体操办该招标事宜E. 乙接受某一投标人委托，指派王某编制该工程投标书【答案】： BC 39、关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法，正确的有（）。2017真题A.开展项目安全教育培训 B.对建设工程项目的安全施工负责 C.确保安全生产费用的有效使用 D.监督作业人

41、员安全保护用品的配备及使用情况 E.及时、如实报告生产安全事故【答案】： BC 40、下列情形中，发包人请求解除建设工程施工合同时应予以支持的有()A.承包人明确表示不履行合同义务的B.承包人将承包的建设工程进行非法转包的C.承包人完成的建设工程质量严重不合格的D.承包人在合同约定的期限内没有完工的E.承包人要求支付合同未约定价款的【答案】： AB 41、下列情形中，发包人请求解除建设工程施工合同时应予以支持的有()A.承包人明确表示不履行合同义务的B.承包人将承包的建设工程进行非法转包的C.承包人完成的建设工程质量严重不合格的D.承包人在合同约定的期限内没有完工的E.承包人要求支付合同未约定

42、价款的【答案】： AB 42、根据关于清理规范工程建设领域保证金的通知,建筑企业在工程建设中需缴纳的保证金有()。A.投标保证金B.预付款保证金C.履约保证金D.工程质量保证金E.农民工工资保证金【答案】： ACD 43、物权种类包括（ ）。A. 所有权B. 用益物权C. 担保物权D. 使用权E. 处分权【答案】： ABC 44、建设工程安全生产管理条例规定，施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须（ ）。A. 由专人管理B. 堆放在特定位置C. 定期检查、维修和保养D. 建立相应的资料档案E. 按照国家规定及时报废【答案】： ACD 45、下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（）。A.社会保险 B.试用期 C.保守商业秘密 D.补充保险 E.休