一级建造师之一建工程法规题库题库精品（满分必刷）.docx

《一级建造师之一建工程法规题库题库精品（满分必刷）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库题库精品（满分必刷）.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库题库精品（满分必刷）第一部分 单选题(50题)1、在建设工程活动中，（ ）是最为常用的一种担保方式。A.定金B.抵押C.保证D.质押【答案】： C 2、在仲裁协议中，（ ）是必须约定的内容。A. 选定的仲裁员B. 仲裁的地点C. 仲裁的时间D. 选定的仲裁委员会【答案】： D 3、建设工程开工前，办理建设工程一切险并支付保险费用的是( )。A.承包商B.发包人C.分包商D.监理单位【答案】： B 4、某施工企业于2015年1月1日办理了安全生产许可证，2018年5月持证施工时受到有关部门查处，有关部门对该施工企业正确的处理方式是（）。A.允许其继续施工，限期补办延期

2、手续B.责令停止施工，限期补办延期手续，没收违法所得，并处罚款C.责令停业整顿，限期补办延期手续，并处罚款D.责令停止施工，并重新申请办理安全生产许可证【答案】： B 5、关于投标违法行为的说法，错误的有（ ）。A.同一集团成员的投标人按照该集团要求协同投标，视为串通投标B.投标人不得以低于成本的报价竞标C.提供虚假的项目负责人的简历属于弄虚作假骗取中标D.不同投标人的投标保证金从同一个账户转出，视为串通投标【答案】： A 6、建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间（ ），夜间（ ）。A.40dB（A）,25dB（A）B.55dB（A），40dB（A）C.70dB（A），55dB（A）D.85dB

3、（A）,70dB（A）【答案】： C 7、下列关于建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的责任承担，说法正确的是（ ）。A.应由施工单位承担全部责任B.应由建设单位承担全部责任C.应由建设单位和施工单位承担连带责任D.建设单位和施工单位证明自己没有过错，在任何情况下都无需承担赔偿责任【答案】： C 8、下列情形中，需要由全国人民代表大会常务委员会裁决的是（ ）。 A.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用 B.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用 C.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用 D.

4、部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用【答案】： A 9、关于建设工程分包的说法，正确的有（ ）。A.施工企业将工程分包给未申领安全生产许可证的企业B.劳务企业可以承接施工总承包、专业承包或其他劳务分包企业分包的劳务作业C.施工总承包企业将钢结构工程分包给具有相应资质的企业D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业【答案】： C 10、乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目，由于联合体管理不善，造成该建筑项目损失。关于共同承包责任的说法，正确的是()。（2015）A.甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任B.乙施工企业和丙施

5、工企业对甲公司各承担一半责任C.甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿D.对于超过自己应赔偿的那部分份额，乙施工企业和丙施工企业都不能进行追偿【答案】： A 11、（2019年真题）在工程建设活动中,施工企业与建设单位形成的是（）A.刑事法律关系B.民事商事法律关系C.社会法律关系D.行政法律关系【答案】： B 12、依法实施强制监理的工程项目，对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准负有审查责任的是（ ）。A.发包人驻工地代表B.工程监理单位C.设计单位D.项目技术负责人【答案】： B 13、关于评标规则的说法，正确的是（ ）。A.评标委员会成员的名单可在开标前予

6、以公布B.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布C.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标D.评标委员会确定的中标候选人至少3 个，并标明顺序【答案】： C 14、2007年3月，取得建造师资格证书的王某受聘并注册于甲公司，2008年6月工作单位变动，变更注册于乙公司，其变更后的注册有效期截止日是（ ）。A. 2009年3月B. 2009年6月C. 2010年3月D. 2011年6月【答案】： C 15、（2020年真题）下对损失和费用中，属于建筑工程一切险的保险责任范围的是（）。A.爆炸造成的施工企业人员伤亡B.设计错误引起的损失和费用C.自燃造液的保险财产自身的损

7、失和费用D.维修保养的费用【答案】： A 16、乙公司将交由丙公司正在运输途中的材料出卖给了甲承包商，运输途中遭遇山洪，全部材料被毁。关于此损失的责任承担，下列说法中正确的是（）。A.丙可要求甲支付运费B.甲可要求乙赔偿损失C.乙可要求丙赔偿损失D.材料损失由甲承担【答案】： D 17、建设工程施工合同对付款时间没有约定或约定不明,则应付款时间为()。A.建设工程已竣工验收的,为竣工验收合格之日B.工程价款确定之日C.建设工程未交付的,为竣工结算完成之日D.建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日【答案】： D 18、下列关于建造师管理相关制度中正确的是()。A.建造师初始注册证书

8、有效期为3年，变更注册后有效期也为3年B.大型工程项目的负责人可以由非本专业的注册建造师担任C.注册证书由所聘用的单位保管使用，执业印章由本人保管使用D.信用档案中除记录不良行为外，还应记录业绩及良好行为【答案】： D 19、下列对施工现场临时设施的安全卫生要求的表述中错误的是（ ）。A. 施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置，并保持安全距离B. 办公、生活区的选址应当符合安全性要求C. 未竣工的建筑物内不得设置员工集体宿舍D. 施工现场使用的装配式活动房屋应当由有资质的单位装卸【答案】： D 20、施工总承包单位和分包单位对分包工程安全生产承担的责任是（）。A.独立责任B.按份责任C

9、.补充责任D.连带责任【答案】： D 21、下列关于建筑材料检验的说法，正确的是()。A.对于建设单位提供的建筑材料，施工单位不必进行检验B.检验合格的建筑材料未经总监理工程师签字，不得在工程上使用C.施工单位应当按合同约定对建筑材料进行检验D.设计单位应当对推荐的建筑材料负责检验【答案】： C 22、下列组织中，不具有法人资格的组织是()。A.大学B.项目经理部C.公司D.社团【答案】： B 23、（2019年真题）法人进行民事活动的物质基础是（）A.有自己的名称B.有自己的组织机构C.有必要的财产或经费D.有自己的住所【答案】： C 24、关于程建设标准的说法,错误的是（）。A.标准化法规

10、定,我国的标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准、团体标准B.工程建设标准批准部门应当将强制性标准监督检查结果在一定范围内公告C.在公布国家标准或者行业标准之后,该项地方标准即行废止D.被强制性标准引用的团体标准可以与该强制性标准同步实施【答案】： D 25、某建设工程实行工程总承包，总包单位将起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等分包给了专业分包单位，关于其安全专项施工方案的编写，说法正确的是（ ）。A.可以由总承包单位或分包单位编写B.必须由总承包单位编写C.必须由分包单位编写D.由总包单位会同分包单位一同编写【答案】： A 26、企业收入总额中，不征收企业所得税的收

11、入是（）。A.利息收入B.接收捐款收入C.财政拨款D.租金收入【答案】： C 27、施工单位招聘临时工的最低年龄为（）岁。A. 16B. 14C. 20D. 18【答案】： A 28、关于工程建设强制性标准的说法,正确的是（）。2017A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查 B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文 C.工程建设中拟采用的新技术、新材料，可不受强制性标准的限制 D.工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制【答案】： A 29、施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的，其应当承担（ ） 责任。A. 合同B.

12、 不当得利C. 无因管理D. 侵权【答案】： D 30、某施工单位与建设单位签订了一个施工承包合同，合同中约定1996年12月30日竣工。1996年11月15日，该地区发生了地震，使得在建的工程坍塌，没有造成人身伤亡，但是导致施工单位没能按时交付工程，则()。A.施工单位构成违约，应承担违约责任B.施工单位不够成违约，可以不承担违约责任C.施工单位构成违约，但是可以免责D.施工单位构成违约，应该赔偿建设单位的损失【答案】： C 31、建设项目投入生产或者使用之前，其大气污染防治设施必须经过（）验收。A.地方政府主管领导B.建设单位主管领导C.大气污染防治监管部门D.生态环境主管部门【答案】：

13、D 32、（2020年真题）下列建设工程施工合同中，属于无效合同的是（）。A.工程价款支付条款显失公平的合同B.发包人对投标文件有重大误解订立的合同C.依法必须进行招标的项目存在中标无效情形的合同D.承包人以胁迫手段订立的施工合同【答案】： C 33、某施工单位在道路挖掘施工中未进行围挡防护，导致夜间一行人王某失足坠落沟槽内摔伤。施工单位对王某须承担的责任是()。A.刑事责任B.违约责任C.侵权责任D.行政责任【答案】： C 34、在招标投标中，关于履约保证金的说法，正确的是（）。A.招标文件中不得要求中标人提交履约保证金B.履约保证金是为了保证中标人按照合同约定履行义务，完成中标项目而设立的

14、C.履约保证金的金额没有法律规定的限制，招标人可要求中标人提交任意金额的履约保证金D.不鼓励施工企业以银行保函形式向建设单位提供履约担保【答案】： B 35、甲向乙借款100万元,用甲名下的房屋作为担保,该种担保方式属于（）。A.保证B.质押C.留置D.抵押【答案】： D 36、根据最髙人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释的相关规定，承包人催告无效，可以解除施工合同的情形不包括（ ）。A.长期拖欠工程款的B.发包人提供的建筑材料不符合强制标准且拒不更换的C.发包人拒不按照合同约定履行协助义务的D.合同中约定承包人垫资施工且拒不更正的【答案】： D 37、关于城市维护建设税

15、的说法，正确的是（）。A.城市维护建设税，以纳税人应当缴纳的消费税、增值税、营业税税额为计税依据B.城市维护建设税，与消费税、增值税、营业税分别缴纳C.城市维护建设税税率统一为 5%D.凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位，都是城市维护建设税的纳税义务人【答案】： D 38、某建筑公司在建设项目施工过程中，发现一地下古墓葬，于是立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，应当在()小时内赶赴工地现场。A.12B.24C.48D.36【答案】： B 39、中国仲裁协会是（ ）。A. 国家行政机关的组成部分B. 国家司法机关的组成部分C. 国家事业单位的组成部分D. 依法成立的社团法人【答案】

16、： D 40、某建设工程未经验收，发包人却擅自使用，则该工程竣工日期为( )。A.提交验收报告之日B.建设工程完工之日C.占有建设工程之日D.竣工验收合格之日【答案】： C 41、施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院应予支持的是（ ）。A.已经完成的建设工程质量不合格的B.不履行合同约定的协助义务的C.将承包的建设工程非法转包、违法分包的D.合同约定的期限内没有完工的【答案】： C 42、关于投标报价的说法，正确的是（ ）。A.低于成本报价是指低于社会平均成本报价B.报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价C.报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标D.报价可以低于成本，

17、但不可以高于最高投标限价【答案】： C 43、某建筑公司与职工小王因为工资奖金的问题产生了劳动争议,小王准备去当地的劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁。依据劳动法的规定,对劳动仲裁的理解正确的是()。A.必须是当事人双方都要求仲裁,才可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁B.只要当事人任何一方要求仲裁,就可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁C.仲裁裁决一般应在收到仲裁申请的30日内作出D.仲裁应当自劳动争议发生之日起30日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请【答案】： B 44、宪法是由()依照特别程序制定的。A.全国人民代表大会B.全国人民代表大会常务委员会C.国务院D.国家发展和改革委员会【答案】：

18、A 45、建设工程安全生产管理条例规定，（ ）应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位【答案】： C 46、动产物权的设立和转让，自( )时发生效力，但法律另有规定的除外A.占有B.交付C.使用D.签订合同【答案】： B 47、按照特种设备法规定，特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后( )内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。A.10日B.15日C.20日D.30日【答案】： D 48、按照生产安全事故应急预案管理办法的规定，下列关于生产经营单位应急预案的说法中错误的是（ ）。A

19、. 生产经营单位的应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案B. 每年至少组织一次综合应急预案演练C. 专项应急预案应当包括本单位的应急组织机构及其职责D. 实行安全生产许可的生产经营单位，已经进行应急预案备案登记的，在申请生产许可证时，可以不提供相应的应急预案【答案】： C 49、下列工程所需的有关建筑材料、建筑构配件和设备,工程设计单位可以指定相应的生产厂、供应商的是( )。A.先进的通用设备B.进口的设备C.特殊要求的专用设备D.核心的设备【答案】： C 50、关于刑事责任,下列说法中正确的是()。A.工程重大安全事故罪是单位犯罪,不会对直接责任人进行刑罚B.重大劳动安全事故罪

20、是只处罚直接负责的主管人员,不对其他责任人员进行刑罚C.串通投标行为属于招标投标法和反不正当竞争法中规定的经济责任,串通投标行为不构成犯罪D.刑事责任是法律责任中最强烈的一种,其承担方式主要是刑罚,也包括一些非刑罚的处罚方法【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、在市区施工生产环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是（ ）。A. 混凝土连续浇筑B. 特殊需要必须连续作业C. 自来水管道爆裂抢修D. 由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工E. 路面塌陷抢修【答案】： C 2、根据我国刑法的规定，主刑的种类为()。A.无期徒刑B.拘役C.罚金D.管制E.

21、没收财产【答案】： ABD 3、下列情形中，需要由全国人民代表大会常务委员会裁决的有（ ）。A.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用B.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用C.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用D.部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用E.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用【答案】： B 4、关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法，正确的有（）。A.开展项目安全教育培训 B.对建设工程项目的安全施工负责 C.确保安全生产费用的有效使用 D.监督

22、作业人员安全保护用品的配备及使用情况 E.及时、如实报告生产安全事故【答案】： BC 5、某工程项目已超过合理使用年限，歆继续使用。此时应当委托具有相应资质等级的 ( )鉴定，并根据鉴定结果釆取加固、维修等措施，重新界定使用年限。A.设计单位 B.建设单位 C.施工单位D.勘察单位 E.监理单位【答案】： AD 6、职工有下列情形之一的，应当认定为工伤的有( )A.工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的B.工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的C.在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的D.在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在

23、48小时之内经抢救无效死亡的E.因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的【答案】： ABC 7、关于仲裁协议的说法,正确的有（ ）A.仲裁协议必须在纠纷发生前达成B.当事人对仲裁协议效力有异议的,应当在仲裁庭首次开庭前提出C.仲裁协议可以采用口头形式,但需双方认可D.合同解除后,合同中的仲裁条款仍然有效E.仲裁协议约定两个以上仲裁机构,当事人不能就选择达成一致的,可以由司法行政主管部门指定【答案】： BD 8、建筑施工企业在结构和安装装饰装修施工阶段,应采取以下防止扬尘污染的措施( )。A.作业区目测扬尘高度小于1米B.对易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施,对粉末状材料密网覆盖

24、存放C.高层或多层建筑清理垃圾应搭设封闭性临时专用道或采用容器吊运D.浇筑混凝土前清理灰尘和垃圾时尽量使用吸尘器,避免使用吹风器等易产生扬尘的设备E.机械剔凿作业时可用局部遮挡、掩盖、水淋等防护措施【答案】： CD 9、下列事件中，可以提起行政复议的是（ ）。A. 作业人员王某随手偷盗工地材料被公安机关罚款B. 李某的建造师执业资格证书被单位扣押C. 劳动部门对范某与单位之间的劳动争议进行调解D. 城管部门对施工单位噪声扰民进行罚款E. 质检总站对不合格建材采取扣押措施【答案】： AD 10、施工企业将采购的多种货物提交承运,其中包括有腐蚀性的危险物品。但是,该企业并未如实告知承运人。在运输过

25、程中被检查发现后,承运人被要求重新包装,因此支付了额外的包装费用,并造成承运人的其他损失。关于该承运人权利的说法,正确的有（?）。A.承运人有权要求托运人如实申报并妥善包装B.托运人对危险物品隐瞒不报,承运人有权拒绝运输C.承运人有权要求托运人支付额外的包装费用D.承运人有权要求托运人赔偿自己所受的其他损失E.货物在运输过程中因不可抗力灭失,未收取运费的,承运人有权要求支付运费【答案】： ABCD 11、下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的是()。A.有防水要求的卫生间为2年B.给水排水管道为5年C.电气设备安装工程为2年D.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期E.装修工程为2

26、年【答案】： CD 12、 下列选项中，属于无权代理的表现形式有( )。A.无合法授权的代理行为B.代理权终止后的代理行为C.代理权限不明的代理行为D.超越代理权限的代理行为E.人民法院指定而发生的代理行为【答案】： ABD 13、甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同未约定保证方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（ ）。A.丙的保证方式为一般保证B.债权人有权自主债务履行期届满之日起6 个月内要求保证人承担保证责任C.保证期间为主债务履行期届满之日其3 个月内D.乙不能履行债务时，才由丙承担保证责任E.甲在保证期间内依法将主债权转让给丁，丙在原保证担保的范围内继续承

27、担保证责任【答案】： B 14、工程监理单位的主要安全责任有（ ）。A.采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线B.组织抢救生产安全事故C.审查专项施工方案D.对施工安全事故隐患要求整改E.及时报告生产安全事故【答案】： CD 15、下列关于企业法人与项目经理部的描述，错误的有（ ）。A.在建设工程中，施工单位、勘察单位、建设单位等活动主体都必须具备法人资格B.施工企业项目经理部要独立承担民事责任C.施工企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格D.对于大中型施工项目，施工企业应当在施工现场设立项目经理部E.企业法人的法定代表人，其职务行为可以代表企业法人【答案】： AB 16、关于商

28、标专用权的说法，正确的有（ ）。A.商标专用权是指商标所有人对注册商标所享有的具体权利B.商标专用权的内容只包括财产权C.商标设计者的人身权由专利权法保护D.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面E.未经核准注册的商标不受商标法保护【答案】： ABD 17、某政府投资项目，承包人提交的竣工结算报告价格为2300万元，发包人按照规定将结算资料提交同级财政局进行审计。财政局审定的价格为1800万元，承包人对其中部分结算项提出异议。关于本案，说法正确的是()。A.承包人必须接受审计结果B.政府审计是国家对建设单位的一种内部行政监督C.承包人不服审计结论的，可以与发包人重新协商D.双方协商不成的，承包人

29、可以对发包人提起诉讼E.发包人必须按双方共同签字认可的价格而不是审计结果进行结算【答案】： BCD 18、建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程使用过程中，建设单位发现了 .一些质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院，则下列情形中，能够获得人民法院支持的有（)。A. 有防水要求的卫生间发生渗漏B. 基础底板断裂C. 电气管线不通路D. 给水管道接口漏水E. 主体结构明显倾斜【答案】： B 19、依照法律规定，下列不得为保证人的有（ ）。A. 某市第一中学B. 某分公司经理C. 有法人书面授权的某公司法律部D. 有法人书面授权的某公司上海分公司E. 某市公正机关【答案】

30、： AC 20、关于建筑施工企业负责人现场带班制度的说法，正确的是（ ）。A.有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可口头委托工程所在地的分公司负责人对施工现场带班检查B.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，应到现场进行带班检查C.工程施工出现险情时，应到施工现场带班检查，及时消除险情和隐患D.每月检查时间不少于其工作日的 20%E.应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目上存档备案【答案】： BC 21、在评标委员会和评标方法暂行规定中，对评标委员会组成的要求包括（ ）。A. 评标委员会由5人以上的单数组成B. 评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家C. 评标委员

31、会的专家与所有投标人均没有利害关系D. 评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或者同等专业水平E. 评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责【答案】： ACD 22、在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某却以乙建筑公司代理人的身份与丁水泥供应商订购了一批水泥，下列说法中，不正确的是（ ）。A. 甲某的行为属表见代理，该合同有效B. 甲某的行为属无权代理，该合同无效C. 水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权的，该合同成立D. 水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权的，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任E. 水泥供应商即使有正当理由相信甲某有代理权，该合同仍然不成立【答案】：

32、ABD 23、下列关于法人、法定代表人说法，正确的是（ ）。A. 法人对外承担有限责任B. 法定代表人不当执行职务行为的民事责任，自行承担C. 特别法人包括机关法人、基层群众自治性组织法人D. 法人均应当依法进行登记，并自登记时取得法人资格E. 企业章程对法定代表人权利的限制，不得对抗善意第三人【答案】： C 24、工程监理单位的义务包括（ ）。A.依法承担工程监理业务B.向施工单位提供真实、准确的资料C.依法对设计文件进行技术交底D.依法参与建设工程质量事故分析E.不得转让监理业务【答案】： A 25、总承包单位要将所承包的工程进行再分包，应当符合的条件有（ ）。A.应当依法告知建设主管部门

33、并取得认可B.再分包的内容为总承包合同中规定的分包内容C.在总承包合同中没有规定的分包内容，应事先已征得建设单位的同意D.应接受建设单位直接指定的分包人E.应当在建设单位推荐的分包单位中选择【答案】： BC 26、根据代理权获得的方式不同，代理可分为（）。A.有权代理B.隐名代理C.委托代理D.法定代理E.居间代理【答案】： CD 27、根据仲裁法，当事人有证据证明仲裁裁决存在( )情形的，可以向人民法院申请不予执行仲裁裁决。A.双方当事人均不满意仲裁结果 B.没有仲裁协议C.仲裁员隐瞒了应该回避的事由 D.没有对另一方当事人形成强制作用E.裁决事项超出仲裁委员会权限范围【答案】： BC 28

34、、根据建设工程质量管理条例,施工企业出具的建设工程质量保修书应包括的主要内容有()。A.保修责任B.超过合理使用年限继续使用的条件C.保修范围D.保修期限E.保修单位名称、详细地址【答案】： ACD 29、下列车船中，属于免征车船税范围的有（）。A.悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防救援专用船舶B.渣土运输车辆C.警用车船D.排气量为2000毫升以下的乘用车E.政府机关所有的乘用车【答案】： AC 30、根据民法典，除双方认为需要约定的其他事项外，下列条款中，属于保证合同应当包含的内容有()。（2014）A.被保证的主债权种类B.保证人的资产状况C.保证的期间D.保证的方式E.保证担保的范围

35、【答案】： ACD 31、某工程项目比合同工期提前10天组织竣工验收，按照建设工程质量管理条例，该工程竣工验收应当具备的条件有（）。A.有完整的技术档案和施工管理资料 B.分部工程的质量必须优良C.有施工单位签署的工程保修书D.有勘察、设计、监理单位共同签暑的质量合格文件 E.主要功能项目的抽查结果应符合产品质量法的规定【答案】： AC 32、下列关于延续注册和变更注册的表述中正确的是（ ）。A.延续注册申请应在注册有效期满前3个月内提出B.申请延续注册只需提供原注册证书C.延续注册有效期为3年D.延续注册执业期间不能申请变更注册E.变更注册后仍延续原注册有效期【答案】： C 33、甲公司向乙

36、公司发出要约，出售一批建筑材料。要约发出后，甲公司因进货渠道茇生困难而拟撤回要约。甲公司撤回要约的通知应当（）到达乙公司。A.在要约到达乙公司之前 B.与要约同时 C.在乙公司发出承诺前 D.在乙公司发出承诺的同时 E.在乙公司发出承诺后【答案】： AB 34、根据建筑法，实施建设工程监理前，建设单位应当将委托的（），书面通知被监理的建筑施工企业。2014真题A.工程监理单位 B.工程监理人员的名单 C.工程监理权限 D.工程监理的内容 E.工程监理入场时间【答案】： ACD 35、建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应当符合的规定的有（ ）。A.应当向登记机构申请

37、变更登记B.当事人应当采取书面形式订立相应的合同C.当事人可以采取书面或口头形式订立相应的合同D.附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分开处分E.使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限【答案】： AB 36、建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,经鉴定工程质量合格,关于竣工日期的说法,正确的有（）。A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期B.应当以鉴定合格日期为竣工日期C.鉴定日期为顺延工期的期间D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期【答案】： C 37、（2019年真题）招标人的下列行为中，属于以不合理条件限制，排斥潜在投标人

38、或者投标人的有（）A.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息B.对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准C.限定或者指定特定的专利，商标，品牌，原产地或者供应商D.依法必须进行招标的项目，限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或组织形式E.根据招标项目的具体特点，设定资格，技术，商务条件【答案】： ABC 38、关于仲裁裁决的执行、不予执行和撤销，下列说法正确的有（ ）。A.当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖B.申请仲裁裁决执行的期间为1年C.仲裁裁决被法院依法裁定不予执行的，当事人应该就该纠纷重新达成仲裁协议，并依据

39、该仲裁协议申请仲裁D.当事人提出证据证明裁决有可以申请仲裁裁决不予执行的情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决E.当事人申请撤销裁决的，应当在收到裁决书之日起1年内提出【答案】： AD 39、（2019年真题）根据安全生产法,生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所工作岗位存在的（）。A.事故隐患B.危险因素C.防范措施D.安全通病E.事故应急措施【答案】： BC 40、根据固体废物污染环境防治法规定，在国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的（ ）区域内，禁止建设工业固体废物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。A. 风景名胜区B. 自然保护区

40、C. 基本农田保护区D. 经济技术开发区E. 水源保护区【答案】： ABC 41、下列签订的劳动合同，可以认定无效或部分无效的有 ( )。A.用人单位甲与劳动者乙签订劳动合同，为期一年，工作内容是运送假钞B.用人单位甲与劳动者乙约定，社会保险由劳动者自行缴纳C.用人单位甲与劳动者乙签订的劳动合同中缺少劳动保护条款D.用人单位甲与劳动者乙签订的劳动合同没有约定违约金E.用人单位甲与劳动者乙约定，发生工伤，单位概不负责【答案】： ABC 42、根据施工现场固体废物的减量化和回收再利用的要求，施工单位应采取的有效措施包括()。A.生活垃圾袋装化B.施工现场生活区设置封闭式垃圾容器，施工场地生活垃圾实

41、行袋装化C.建筑垃圾及时清运D.对建筑垃圾进行分类，并收集到现场封闭式垃圾站，集中运出E.建筑垃圾集中化【答案】： ABCD 43、施工企业承揽业务不良行为的认定标准有( )。（2012）A.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的B.以欺骗手段取得资质证书的C.将承包的工程转包或违法分包的D.以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的E.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的【答案】： ACD 44、下列哪些情况（ ）可以按撤诉处理。A. 原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的B. 被告反诉的C. 被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的D. 原告未经仲裁庭许可中途退庭的E. 原告未经法庭

42、许可中途退庭的【答案】： A 45、下列行政诉讼案件，应由中级人民法院管辖的一审案件是（ ）。A. 确认建筑构件为发明专利B. 确认卫生洁具为实用新型专利技术C. 确认设计方案的著作权D. 对北京市政府作出处理决定不服E. 对国务院安全监督管理委员会处理决定不服【答案】： AD 46、（2020年真题）根据建设工程安全生产管理条例，建设单位的安全生产责任有（）。A.需要进行爆破作业的，办理申请批准手续B.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议C.不得要求施工企业购买不符合安全施工的用具设备D.对安全技术措施或者专项施工方案进行审查E.申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料【答案】： AC 47、某工程招标文件