一级建造师之一建工程法规题库题库附答案（A卷）.docx

《一级建造师之一建工程法规题库题库附答案（A卷）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库题库附答案（A卷）.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库题库附答案（A卷）第一部分 单选题(50题)1、注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是（）。2017A.同一工程分期施工 B.发包方同意更换项目负责人 C.承包方同意更换项目负责人 D.停工超过120天承包方认为需要调整的【答案】： B 2、关于建设工程承包制度，下列说法中正确的是（）。A.按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商B.加强对政府投资工程项目的管理，对建设资金来源不落实的政府投资工程项

2、目可以批准，但必须公开招标C.政府投资项目推荐以施工企业带资承包的方式进行建设D.政府投资项目必须满足一定条件才可以施工企业带资承包的方式进行建设【答案】： A 3、建设工程质量管理条例规定，设计单位应当根据（ ）进行设计。 A. 项目批准文件B. 勘察深度要求C. 勘察成果文件D. 城市规划【答案】： C 4、甲委托乙代理其出售某处房产，乙与丙串通以低于市场的价格签订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。根据代理法律制度，甲遭受的损失应由（ ）承担。A. 甲公司B. 乙公司C. 甲、乙公司共同D. 乙、丙公司连带【答案】： D 5、某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用

3、不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成（）。A.重大劳动安全事故罪 B.强令违章冒险作业罪 C.重大责任事故罪 D.工程重大安全事故罪【答案】： D 6、某建筑工程项目，其中消防工程经建设单位同意后总承包单位将其分包给某分包单位施工，则该分包单位作业人员的意外保险费应由（ ）支付。A. 总承包单位B. 分包单位C. 建设单位D. 总承包单位和分包单位共同【答案】： A 7、某施工企业向某建筑材料供应商发出购买建筑材料的要约。该建筑材料供应商在承诺有效期内对该要约作出了完全同意的答复，则该买卖合同成立的时间为（）。A.建筑材料

4、供应商的答复文件到达施工企业时 B.施工企业发出订购建筑材料的要约时 C.建筑材料供应商发出答复文件时 D.施工企业订购建筑材料的要约到达建筑材料供应商时【答案】： A 8、承包人在施工中遇到暴雨袭击，导致工程停工，同时发生各项费用损失，按照不可抗力索赔处理原则，下列()费用，发包人不予赔偿。A.被冲坏已施工的基础工程B.停工期间设备闲置C.清理现场，恢复施工D.被冲坏的现场临时道路恢复【答案】： B 9、根据注册建造师管理规定，注册机关对申请注册建造师的申请人予以注册的情形为（ ）。A.王某同时申请在两个或两个以上单位注册的B.戚某被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的C

5、.李某年龄超过60岁但仍担任单位的咨询顾问D.郝某有两个执业专业参加继续教育达到150学时，申请延续注册【答案】： C 10、损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑的，由()责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取其他补救措施。A.省级人民政府建设行政主管部门B.省级人民政府城乡规划主管部门C.城市、县人民政府建设行政主管部门D.城市、县人民政府城乡规划主管部门【答案】： D 11、杨某是某施工单位的材料采购员，一直负责本单位与甲公司的钢材采购业务。后来由于经济问题杨某被单位开除，但甲公司并不知情。杨某被单位开除，又用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订了一份钢材采购合同。根据民法典，则该合同为()合

6、同。A.有效B.无效C.可撤销D.可变更【答案】： A 12、甲所在的乙建筑公司濒临破产，在2008年6月2日法定整顿期间，甲成为被裁减人员。如乙建筑公司在（ ）前录用人员，应当优先录用甲等被裁减人员。 A. 2008年7月2日B. 2008年9月2日C. 2008年12月2日D. 2009年6月2日【答案】： C 13、未经()的证据，不能作为认定案件事实的依据。A.鉴定B.质证C.对方当事人认可D.公证【答案】： B 14、下列行为不属于行政诉讼法规定的受案范围的行为是()。A.吊销企业营业执照B.行政罚款C.逮捕D.行政拘留【答案】： C 15、某建筑施工单位有50名从业人员，根据安全生

7、产法，该单位应当（）。A. 配备兼职安全生产管理人员B. 配备专职安全生产管理人员C. 因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员D. 设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员【答案】： B 16、甲建筑公司与乙水泥厂约定，如果此次施工项目中标了，就购买乙水泥厂的水泥1000t，并为此交付了1万元定金。但是，甲建筑公司没有中标，也就没有去购买乙水泥厂的水泥，则()。A.这1万元定金归乙水泥厂所有B.乙水泥厂应该返回给甲建筑公司2万元C.乙水泥厂应该返回给甲建筑公司1万元D.乙水泥厂应该返回给甲建筑公司5000元【答案】： C 17、根据建设工程质量管理条例，建设工程竣工验收应由（）组织。（

8、2015）A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.设计单位【答案】： B 18、甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中，甲施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让给丙公司，水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由（）。A.丙公司承担 B.甲施工企业承担 C.乙公司承担 D.甲施工企业与丙公司分担【答案】： A 19、对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是（）。 A. 国务院建设主管部门B. 省、自治区、直辖市人民政府C. 建设行业协会D. 人事部或其授权机构【答案】： A 20、甲法院和乙法院因为管辖权发生争议，协商未果，

9、可以由（ ）指定管辖。A. 甲法院的上级人民法院B. 乙法院的上级人民法院C. 甲法院和乙法院的共同上级人民法院D. 以上均可【答案】： C 21、（2020年真题）根据住房和城乡建设部办公厅关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治工作的补充通知，下列实际工作单位与注册单位一致，但社会保险微纳单位与注册单位不一致的人员，原则上不认定为“挂证的是（）。A.某国有企业改制，按该企业政策内退，但仍由该企业缴纳社会保险的职工B.在某造价咨询公司注册年实际工作，但由某商贸公司缴纳社会保险的军队转业人员C.某城建大学所属设计院聘用的该校在职教师D.在某监理公司注册并实际工作，

10、但由某劳务公司缴纳社会保险的因征地拆迁暂无居所的人员【答案】： C 22、某投标文件只有法定代表人的签字，则下列说法中，正确的是（ ）。A. 该投标文件是废标，必须既有法定代表人签字又有法定代表人盖章才是有效标书B. 该投标文件是废标，必须既有单位盖章又有法定代表人签字或者盖章才是有效标书C. 该投标文件不是废标，但前提条件是需要法定代表人的盖章D. 该投标文件不是废标，不再需要任何附加条件【答案】： D 23、某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于()。A.指定代理B.委托代理C.法定代理D.表见代理【答案】： B 24、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申

11、请劳动仲裁的说法，正确的是（ ）。A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2 年D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算【答案】： A 25、（2020年真题）李某借用甲公司的资质承执了乙公司的装修工程，因为偏工减料不符合规定的质量标准，所造成的损失（）承担赔偿责任。A.仅由甲公司B.由甲公司和李某共同C.仅由乙公司D.仅由李某【答案】： B 26、发包人对工程质量有异议，拒绝办理竣工决算，但该工程已实际投入使用，该质量争议的解决方法是（ ）。A.按

12、工程保修合同执行B.就争议部分根据有资质的鉴定机构的检测结果确定方案C.按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算D.采取诉讼的方式解决【答案】： A 27、在生产作业中违反有关安全管理的规定，或者强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为，违反了（ ）。A. 重大责任事故罪B. 重大劳动安全事故罪C. 工程重大安全事故罪D. 串通投标罪【答案】： A 28、某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区居民的休息，经现场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并赔偿2万元作为抚慰金。关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系，以下表述中正

13、确的是（ ）。A.其间构成了不当得利之债B.其间构成了无因管理之债C.其间构成了侵权之债D.其间没有形成债的关系【答案】： C 29、在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商。关于该货款处理的说法，正确的是（ ）。A.只能由法院确定归属B.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商C.甲材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还D.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利【答案】： D 30、关于注册建造师信用档案信息管理的说法,正确的是()。A.注册建造师信用档案不包括注册建造师业绩B.不良行为记入信用档案,良好行为不必记

14、入C.注册建造师信用档案信息应当按照有关规定向社会公示D.由于信用档案信息包括个人基木情况,所以不需要公示【答案】： C 31、安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由（）现场实施全过程监督。A.施工单位负责项目管理的技术负责人 B.安装、拆卸单位的专业技术人员 C.监理单位负责安全的工程师 D.出租单位生产管理人员【答案】： B 32、甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了登记，乙将自己的土地使用权让给丙，关于各方权利的说法，正确的是（）。 2016A.甲的地役权因办理登记而设立 B.乙转让土地使用权应经甲同意 C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意 D.甲的地役

15、权对丙具有约束力【答案】： D 33、（2020年真题）甲施工企业在道路管道工程施工中未对施工现场采取安全措施，导致行人刘某不慎摔入甲施工企业施工时开挖的沟槽中受伤，甲施工企业和刘某因此产生的纠纷，属于（）。A.合同纠纷B.侵权纠纷C.无因管理纠纷D.不当得利纠纷【答案】： B 34、根据建设工程质量管理条例的规定，（ ）应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.施工单位【答案】： B 35、经建设单位的同意，甲建筑工程公司与乙建筑施工公司签订劳动分包合同，合同约定乙公司负责为甲公司承包的某建设项目提供劳务工作，甲公

16、司以每工日30元支付乙公司所提供的劳务，因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担等。根据我国民法典规定，此分包合同（ ）。A. 合法有效B. 因损害社会公共利益而无效C. 因显失公平而可撤销D. 因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担的条款无效【答案】： D 36、公民、法人或者其他组织认为行政机关的()侵犯其合法权益的，可以向人民法院提起行政诉讼。A.具体行政行为B.工作人员职务行为C.行政处分行为D.民事侵权行为【答案】： A 37、下列关于法的效力层次说法错误的是（ ）。A.国务院教育部制定的部门规章与北京市政府制定的规章之间具有同等效力B.部门规章在备案时只用向国务院

17、备案C.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，由全国人大常委会提出意见D.任何情况下，法律都不能违背宪法的基本准则【答案】： C 38、关于中标和签订合同的说法，正确的是（）。2018真题A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人B.招标人与中标人签订合同的标的、价款、质量等主要条款应当与招标文件一致，但履行期限可以另行协商确定C.确定中标人的权利属于招标人D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内，按照招标文件与投标人订立书面合同【答案】： C 39、根据仲裁法，合议仲裁庭作出仲裁裁决应当（）。( 2015真题 )A.按照首席仲裁员的意见作出 B.按照多数仲裁员的意见作出 C.按

18、照仲裁委员会主任的意见作出 D.按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出【答案】： B 40、某建设工程施工合同约定，合同工期为18 个月，合同价款为2000 万元。建议单位在申请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于（ ）万元。A. 100B. 200C. 1000D. 600【答案】： D 41、某开发商开发的住宅价值7000万元，其中已售出价值5000万元住宅，开发商将此笔资金全部用于购买土地。导致开发商欠施工单位的2000万元的工程款迟迟不能支付，另外开发商还欠银行抵押贷款1000万元，欠材料供应商500万元，现承包人申请人民法院拍卖该工程，下列说法正确的是()。A.人

19、民法院可将7000万元的房产拍卖，然后分别偿还开发商各方欠款B.人民法院可将7000万元的房产拍卖，然后先还施工单位，再还银行和材料供应商C.人民法院可将2000万元的房产拍卖，然后按欠款比例分别偿还开发商各方欠款D.人民法院可将2000万元的房产拍卖，首先偿还施工单位欠款【答案】： D 42、施工单位在施工现场有爆破物及有害危险物品存放处应当()。A.安排专人昼夜值班，无关人员可以进入危险区域B.设置安全防护围栏，无关人员可以进入危险区域C.设置明显安全警示标志，提醒操作人员注意D.报告有关主管部门，配备专业防护人员和设备【答案】： C 43、劳动合同分为固定期限、无固定期限和( )的劳动合

20、同。A.以完成一定工作任务为期限B.无期限C.试用期限D.法定期限【答案】： A 44、某工程项目足额投保了建筑工程一切险，在保险期间内，工程发生了保险事故。为减少损失，被保险人共计支出6万元。经保险公司查勘定损，建筑物实际损失为20万。保险公司应当支付的保险金为（ ）万元。A. 6B. 14C. 20D. 26【答案】： D 45、关于工伤认定的说法,正确的是A.社会保险行政部门应当对事故伤害进行调在核实B.工伤认定决定的时限可以因司法机关尚未作出结论而中止C.职工和用人单位对是否是工伤有争议的,实行谁主张、谁举证的原则D.工伤认定的决定,由用人单位转交职工本人【答案】： B 46、（201

21、9年真题）某施工现场围挡倒塌造成路上行人腿部骨折,应当由()承担连带责任。A.建设单位和施工企业B.建设单位和监理单位C.监理单位和施工企业D.道路管理部门和施工企业【答案】： A 47、根据标准施工招标文件，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的（ ）天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。A.14B.28C.7D.15【答案】： B 48、小王将自有的一幢房屋卖给小李，与其签订了房屋买卖合同，并约定任何一方违约须向对方支付购房款20的违约金。但在交房前，小王又与小张签订合同，将该房屋卖给小张，并与小张办理了过户登记手续。则下列说法错误的是( )。A.小张取得该房屋的所有权B.小王必须

22、收回房屋并向小李交付C.小李不能要求小王实际交付该房屋，但可以要求小王承担违约责任D.小李与小王签订的合同有效【答案】： B 49、发包人在接到承包人返还保证金申请后14 日内不予答复，经催告后14 日内仍不予答复，应当( )。A.继续顺延申请期限B.由承包人重新提出申请C.视同发包人认可承包人的返还保证金申请D.视同发包人对承包人的返还保证金申请存有异议【答案】： C 50、下列关于法律法规备案的说法错误的是（）。A.行政法规报全国人民代表大会常务委员会备案B.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案C.设区的市制定的地方性法规

23、，直接报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案D.部门规章和地方政府规章报国务院备案【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、下列责任种类中，属于行政处罚的有（）。 2016A.警告 B.行政拘留 C.罚金 D.排除妨碍 E.没收财产【答案】： AB 2、 下列案件调解达成协议,人民法院可以不制作调解书的有()。A.调解和好的离婚案件B.调解维持收养关系的案件C.能够即时履行的案件D.给付财产的调解书E.分期给付的调解书【答案】： ABC 3、法的形式是指法律创制方式和外部表现形式，它的含义包括（ ）。A.法律规范创制机关的性质和级别B.法律规范的外部表现形式C.法律规范的效力等级D.法律

24、规范的地域效力E.法律规范的时间效力【答案】： ABCD 4、下列车辆中，免征车辆购置税的有（）。A.悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防救援车辆B.城市公交企业购置的公共汽电车辆C.设有固定装置的非运输专用作业车辆D.施工企业排气量2.0升的乘用车E.施工企业所有的商用车客车【答案】： ABC 5、根据工伤保险条例,不得认定为工伤或者视同工伤的情形有()。A.自残或者自杀B.被他人伤害C.醉酒导致工作中发生事故D.故意犯罪E.上下班途中因交通事故受到伤害【答案】： ACD 6、根据绿色施工导则，关于水资源利用的说法，正确的有（）。2017真题A.优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程

25、应收集雨水养护 B.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，合并计量管理 C.处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水 D.施工现场喷洒路面、绿化浇灌优先选择使用市政自来水 E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%【答案】： AC 7、招标投标法规定，我国招标投标活动应当遵循的原则是（ ）。 A. 公开原则B. 公平原则C. 公正原则D. 诚实原则E. 自愿原则【答案】： ABCD 8、下列必须予以报废的建筑起重机械是（ ）。A.超过安全技术标准的使用年限的B.超过制造厂家规定的使用年限的C.经检验达不到安全技术标准规定的D.没有齐全有效的安全保护装置的

26、E.未经安全监测的【答案】： ABC 9、下列行政责任的承担方式中，属于行政处分的有（）。A.警告B.记过C.降级D.撤职E.罚款【答案】： ABCD 10、某商业写字楼建筑，已交付投入使用数年，由于外墙装饰板材坠落而致行人李某伤害，在没有充分证明自己没有过错的情况下，()应先对李某伤害赔偿承担责任。A.写字楼的产权单位B.写字楼的施工单位C.写字楼的设计单位D.写字楼的使用单位E.写字楼的物业管理单位【答案】： AD 11、下列关于地役权的说法,正确的有()。A.地役权属于用益物权B.土地上已设立土地承包经营权,土地所有权人仍可自行决定是否设立地役权C.地役权自地役权合同生效时设立D.地役权

27、未经登记,不能设立生效E.供役地以及供役地上的建设用地使用权部分转让时,转让部分涉及地役权的地役权对受让人具有约束力【答案】： AC 12、某建筑施工企业在项目投标过程中不慎将安全许可证遗失。则其应（ ）。A.立即向住房和建设行政部门报告B.立即向原许可证颁发机关报告C.立即向投标单位报告D.在公众媒体上申明作废后补办E.直接向原颁证机关补办【答案】： BD 13、甲公司向乙公司发出要约，出售一批建筑材料。要约发出后，甲公司因进货渠道茇生困难而拟撤回要约。甲公司撤回要约的通知应当（）到达乙公司。A.在要约到达乙公司之前 B.与要约同时 C.在乙公司发出承诺前 D.在乙公司发出承诺的同时 E.在

28、乙公司发出承诺后【答案】： AB 14、施工单位的下列行为符合工程安全不良行为认定标准的有（ ）。A.在施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格后未按照规定登记的B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的C.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项预防措施D.使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的E.未按照节能设计进行施工的【答案】： ABCD 15、根据民法典法定代理或指定代理终止的情形有（）。A.代理期限届满或者代理事务完成 B.被代理人取得或者恢复行为能力 C.被代理人或者代理人死亡 D.代理人丧失民

29、事行为能力 E.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定【答案】： BCD 16、职工有下列情形之一的，应当认定为工伤的有( )A.工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的B.工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的C.在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的D.在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的E.因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的【答案】： ABC 17、下列( )行为发生时，保证人不再承担保证责任。A.债权人依法将主债权转让给第三人B.债权人许可债务人转让债务并取得保证人书面

30、同意C.债权人许可债务人转让债务未取得保证人书面同意D.债权人与债务人协议变更主合同并取得保证人书面同意E.债权人与债务人协议变更主合同未取得保证人书面同意【答案】： C 18、根据我国企业所得税法的规定，计算企业所得税的应纳税所得额时，准予扣除的项目是指与纳税人收入有关的（ ）。A.成本 B.红利 C.费用D.损失 E.收益【答案】： ACD 19、关于仲裁庭组成的说法正确的有（）。A.当事人未在规定期限内选定仲裁员的，由仲裁员会主任指定 B.首席仲裁员应当由仲裁委员会指定 C.双方当事人必须各自选定合议仲裁庭的一名仲裁员 D.仲裁庭可以有三名仲裁员组成 E.仲裁庭可以由一名仲裁员组成【答案

31、】： AD 20、施工企业必须在变更10日以内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更的情形有（ ）。A.企业股东变更B.企业名称变更C.企业设立分公司D.企业法定代表人变更E.企业注册地址变更【答案】： BD 21、 下列选项中，属于无权代理的表现形式有( )。A.无合法授权的代理行为B.代理权终止后的代理行为C.代理权限不明的代理行为D.超越代理权限的代理行为E.人民法院指定而发生的代理行为【答案】： ABD 22、关于和解的说法，正确的有（）。 2016A.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以撤回仲裁申请 B.和解协议具有强制执行力 C.民事诉讼第一审普通程序中，当事人达成

32、和解协议的，应继续进行诉讼程序 D.民事诉讼第二审人民法院审理人上诉案件，不适用和解 E.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书【答案】： A 23、建设工程施工合同履行过程中，发包人可以解除施工合同的情形有（ ）。A.工程所在地发生罕见洪灾导致工程没有按期完工B.工程竣工验收不合格，经催告后承包人进行修复C.承包人未经发包人同意擅自更换了施工现场安全员D.承包人发现投标报价存在重大漏项后明确表示无力履行合同E.承包人将工程转包给具有资质的施工单位【答案】： D 24、根据历史文化名城名镇名村保护条例，属于由报历史文化名城、名镇、名村条件的有()。（2015）A

33、.保存文物特别丰富B.历史建筑集中成片C.保留着传统自然格局和地理风貌D.集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色E.历史上曾经作为政泊、经济、文化、交通中心或者军事要地【答案】： ABD 25、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）（法释201820号），关于建设工程开工日期确定的说法正确的有（）。A.开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期C.因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期D.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期E

34、.发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当根据施工许可证载明的时间认定开工日期【答案】： ABCD 26、下列关于纳税人及缴纳个人所得税说法正确的是（ ）。A.在中国境内有住所的个人，从境外取得的所得应缴纳个人所得税 B.在中国境内无住所而在一个纳税年度内居住累计满 183 天的个人，为居民个人 C.在中国境内无住所又不居住的个人，从中国境内取得的所得需要缴纳个人所得税 D.在中国境内无住所而在一个纳税年度境内居住累计不满 183 天的个人，从中国境内取得的所得不需缴纳个人 所得税 E.个人所得税率适用 3%至 45%的超额累进税率【答案】： ABC 27、建设法律

35、、行政法规与社会法的关系主要体现在()。A.提供劳动保护B.进行财产补偿C.行政监督管理D.建立劳动关系E.调整人身关系【答案】： AD 28、建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程使用过程中，建设单位发现了 .一些质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院，则下列情形中，能够获得人民法院支持的有（)。A. 有防水要求的卫生间发生渗漏B. 基础底板断裂C. 电气管线不通路D. 给水管道接口漏水E. 主体结构明显倾斜【答案】： B 29、因发生不可抗力致使施工合同解除，但（ ）条款仍对合同双方有约束力。 A.清理 B.质量控制 C.进度控制 D.争议解决 E.结算.【答案】

36、： A 30、下列工程项目中，可以由外商投资建筑业企业承包的有（）。2017真题A.中国投资的建设项目 B.外商投资占45%，但技术难度大的建设项目 C.全部由外国赠款建设的工程 D.外商投资占50%的中外联合建设项目 E.国际金融机构资助并通过根据的贷款条款进行的国际招标授予的建设项目【答案】： CD 31、（2020年真题）关于人民调解的说法，正确的有（）。A.人民调解达成调解协议的，可以采取口头协议的方式B.人民调解制度是一种司法辅助制度C.当事人认为有必要的，可以自调解协议生效之日起30日内向人民法院申请司法确认D.人民调解的组织形式是居民委员会E.人民调解达成的调解协议，具有强制执行

37、效力【答案】： ABC 32、关于工程质量检测机构的说法,正确的有（）。A.可以转包检测业务B.具有独立的法人资格C.是中介机构D.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质E.检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后,由建设单位归档【答案】： BCD 33、根据文物保护法的规定，属于国家所有的不可移动文物的有()。A.古文化遗址B.古墓葬C.石窟寺D.中国境内出土的文物E.公民、法人和其他组织捐赠给国家的文物【答案】： ABC 34、下列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是（）。A.对管制不服的B.行政机关工作人员对记过决定不服的C.认为行政机关侵犯其财产权的D.认为行政机关违法摊

38、派的E.认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的【答案】： CD 35、关于仲裁裁决的说法，正确的有（）。2017A.仲裁裁判应当根据仲裁员的意见作出，形不成多数意见的，由仲裁委员会讨论决定 B.仲裁裁决没有强制执行力 C.当事人可以请求仲裁庭根据双方的和解协议作出裁决 D.仲裁实行一裁终局，当事人不可以就已经裁决的事项再次申请仲裁 E.仲裁裁决一经作出立即发生法律效力【答案】： CD 36、下列属于行政强制执行的是（ ）。A.排除妨碍、恢复原状B.划拨存款、汇款C.代履行D.限制人身自由E.扣押财物【答案】： ABC 37、按照我国对标准的划分，（ ）可分为强制性标准和推荐性标准。A

39、. 国家标准B. 行业标准C. 技术标准D. 企业标准E. 地方标准【答案】： AB 38、根据实施工程建设强制性标准监督规定，属于强制性标准监督检查内容的有（）。A.工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准 B.工程项目负责人是否熟悉、掌握强制性标准 C.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定 D.工程项目所采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定 E.工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定【答案】： ACD 39、建设工程施工中，企业增值税实行简易计税方法的是（ ）。A. 建筑工程总承包单位为房屋建筑的地基与基础提供建筑服务的B. 建筑工程分包单位为钢结构工程提

40、供建筑服务的C. 建筑工程总承包单位为房屋建筑的主体结构提供建筑服务的D. 建设单位自行采购钢材、混凝土的E. 总承包单位自行采购预制构件、砌体材料的【答案】： ACD 40、商标专用权是指( )对其注册的商标依法享有的专用权。由于商标有表示质量和信誉的作用，他人使用商标所有人的商标，有可能对商标所有人的信誉造成损害，必须严格禁止A.企业B.事业单位C.个体工商业者D.一般自然人E.未成年人【答案】： ABC 41、甲建设单位发包某大型工程项目，乙是总承包单位，丙是具有相应专业承包资质的施工 单位，丁是具有劳务分包资质的施工单位，下列关于该项目发包、分包的说法中，正 确的有（ ）。 A. 乙可

41、以将专业工程分包给丙B. 丙可以将劳务作业分包给丁C. 乙可以将劳务作业分包给丁D. 甲可以将专业工程发包给丙E. 甲可以将劳务作业分包给丁【答案】： ABCD 42、根据最高人民法院关于理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）,关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法,正确的有（ ）A.未竣工的建设工程质量合格,承包人请求其承建工程的价款试其承建工程部分析价或者拍卖的价款优先受偿的,人民法院不予支持B.装饰装修工程的承包人就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权C.承包人行便建设工程价款优先受偿权的期限为6个月D.承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限自发包人应当给付

42、建设工程价款之日起算E.承包人工程价款优先受偿权不得放弃【答案】： CD 43、建设工程竣工验收应当具备的条件包括（ ）。A. 已办理工程竣工资料归档手续B. 有完整的技术档案和施工管理资料C. 有施工单位签署的工程保修书D. 有工程使用的主要建筑材料进场试验报告E. 有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件【答案】： BCD 44、下列属于民法典规定的担保方式的有(）。A.按揭B.保证C.质押D.留置E.定金【答案】： BCD 45、根据建设工程质量管理条例,任何单位和个人对建设工程的质量事故、质量缺陷都有()。A.检举权B.处理权C.控告权D.投诉权E.检验权【答案】： ACD 46、关于