一级建造师之一建工程法规题库精选题库含答案【黄金题型】.docx

《一级建造师之一建工程法规题库精选题库含答案【黄金题型】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库精选题库含答案【黄金题型】.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库精选题库含答案【黄金题型】第一部分 单选题(50题)1、某建设工程于2006年9月15日竣工验收合格并投入使用，按照建设工程质量管理条例的规定，建设单位应当在()前，将建设工程竣工验收报告和其他文件报建设行政主管部门进行竣工验收备案。A.2006年9月30日B.2006年10月15日C.2006年11月15日D.2006年12月15日【答案】： A 2、下列不属于建设单位办理工程质量监督备案手续所要提供的文件和资料是()。A.施工承包合同B.工程监理合同C.工程规划许可证D.工程施工许可证【答案】： D 3、某施工企业针对其承包的施工项目制定了相关施工现场安全防护措

2、施，以下措施在实施过程中，符合法律法规要求的是( )。A.该施工企业在施工现场出口处、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿等危险部位，设置了明显的安全警示标志B.该施工企业未将施工现场的办公区、作业区分开设置C.该施工企业根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取了相应的安全施工措施D.施工现场暂时停止施工的，由建设单位做好现场防护，所需费用由责任方承担【答案】： C 4、根据绿色施工导则，对于非传统水源利用的说法正确的是（ ）。A.优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区核工程应收集地下水养护B.现场机具、设备的冲洗，优先使用市政自来水C.处于基坑降水的阶段的

3、工地，宜优先采用雨水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水D.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%【答案】： D 5、（2020年真题）根据行政强制法，法律没有规定行政机关强制执行的，作出行政决定的行政机关应当申请强制执行的机关是（）。A.人民法院B.人民政府C.公安机关D.监察机关【答案】： A 6、关于施工生产安全事故报告及采取相应措施的说法,正确的是()。A.事故发生后,事故现场有关人员应当立即报告当地负有安全生产监督管理职责的部门B.道路交通事故自发生之日起30日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报C.发生生产安全事故后,施工单位应当保护事故现场,不得移动事故现场

4、物件D.较大以上事故,应当报告事故所造成的社会影响、政府有关领导和部门现场指挥等有关情况【答案】： D 7、下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是（）。A.全国人民代表大会组织法B.中华人民共和国国际法C.中华人民共和国反垄断法D.全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选取法【答案】： C 8、关于分包工程的税法，正确的是（）。（2016）A.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保B.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成C.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任D.施工总承包的，建

5、筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成【答案】： D 9、某工程招标，下列具有相应资质的企业中可以参加投标的是（）。A.甲公司与招标人有利害关系可能影响招标公正性B.乙公司未在招标项目所在地注册C.丁公司与丙公司单位负责人为同一人D.戊公司与参加投标的另一家企业存在控股关系【答案】： B 10、对于大型人员密集场所或特殊工程外的一般建设工程，其消防验收方式为（ ）。A. 在验收后应当报公安机关消防机构备案B. 建设单位应当先行备案后进行消防验收C. 可以不经消防验收，由公安机关消防机构进行抽查D. 施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收【答案】： A 11、甲公司委托乙公司代购其产品线上

6、的2台设备，并在委托合同中明确了设备的生产厂家（为BIN公司）、规格型号、价款、到货时间、地点以及对乙公司的受托权限和酬金及其支付方式等事宜。随后，乙公司以自己的名义与BIN公司签订了设备买卖合同。然而，交货时BIN公司仅提供了1台与合同约定的质量完全一致的设备M，同时还提供了另1台使用功能、技术参数等与设备M相近、价格比较优惠的设备N。为了如期履行委托合约，乙公司便自作主张将这2台设备一并按期交付甲方使用，但并未就此事向甲方报告和说明。在设备试运行期间，设备N不能正常运转，导致甲公司产品线未能按期正式投产。对此，下列选项中错误的是( )。A.甲可以向乙提出索赔要求B.应由BIN公司承担全部赔

7、偿责任C.乙的行为超越了代理权限D.乙有委托事务报告义务【答案】： B 12、被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以（ ）。A. 缺席判决B. 按撤诉处理C. 中止审理D. 终止审理【答案】： A 13、关于仓储合同法律特征的说法，正确的是（）。A.因仓储物包装不符合约定造成仓储物变质、损坏的，不免除保管人的损害赔偿责任 B.仓储合同自仓储物交付时成立 C.第三人对仓储物主张权利的，保管人不得自行向存贷人交付 D.仓储合同自成立时生效【答案】： D 14、关于工程建设标准的说法，错误的是（）。A. 工程建设行业标准在相应的国家标准实施后，应及时进行修订或废止B.

8、 工程建设地方标准不得与国家标准和行业标准相抵触C.工程建设地方标准不能独立实施D.国家鼓励企业制定严于国家标准或者行业标准的企业标准，在企业内部适用【答案】： C 15、对于涉及（ )工程的专项施工方案，施工单位依法应当组织专家进行论证、审查 A. 地下暗挖B. 降水C. 脚手架D. 起重吊装【答案】： A 16、签订仓储合同后。仓储物出现变质或者其他损坏的，危及其他仓储物的安全时，保管人应当()A.及时通知上级领导并做出处置方案B.自行处理仓储物C.催告存货人或者仓单持有人作出必要的处置D.转移仓储物，并加收费用【答案】： C 17、2017年8月，乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲

9、以施工质量不合格为由拒绝支付，2017年10月15日，乙与丙协商将其50万工程款债权转让给丙公司，同年10月25日，甲接到乙转让债权的通知，关于该债权转让的说法，正确的是（）。2018真题A.乙和丙之间的债权转让必须经甲同意B.甲对乙50万债权的抗辩权不得向丙主张C.甲拒绝支付50万工程款，丙可以要求甲和乙承担连带责任D.乙和丙之间的债权转让于2017年10月25日对甲发生效力【答案】： D 18、关于商标专用权说法，以下说法错误的是（ ）。A.商标专用权的内容包括财产权和人身权B.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面C.商标专用权保护期限10年，可以申请续展D.未经核准注册的商标不受商标法保

10、护【答案】： A 19、甲乙双方签订的工程施工合同中约定了有效的仲裁条款，后因工程质量双方发生纠纷，乙向某仲裁委员会申请仲裁，甲向人民法院提起了诉讼。根据有关规定，法院（）。A.可以受理B.应当移送仲裁委处理C.不应当受理D.经仲裁委员会同意后可以受理【答案】： C 20、建设工程合理使用年限是指从()之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。（2014）A.施工许可证办B.工程竣工验收合格C.预验收合格D.质保期结束【答案】： B 21、某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于()。A.指定代理B.委托代理C.法定代理D.表见代理【答

11、案】： B 22、按照安全生产许可证条例的规定，负责地方建筑施工企业安全生产许可证颁发和管理的部门是( )。A.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门B.省、自治区、直辖市人民政府C.省、自治区、直辖市人民政府安全监督部门D.省、自治区、直辖市发改委【答案】： A 23、工程现场甲分包单位施工时长期占用现场唯一通道，导致乙分包单位物资材料无法及时进场而停工数日，请问事后乙分包单位应提出何种主张来切实保护自己合法权益：()。A.请求解除合同B.请求返还财产C.请求排除障碍D.请求赔偿损失【答案】： D 24、在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问

12、题所产生费用由( )承担。（2013）A. 施工单位B. 建设单位C. 监理单位D. 建设主管部门【答案】： A 25、按照建筑业企业资质管理规定，建筑业企业资质分为（ ）三个序列。A. 特级、一级、三级B. 施工总承包、专业分包和劳务承包C. 甲级、乙级、丙级D. 施工总承包、专业承包和劳务分包【答案】： D 26、承包人于2012年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2012年3月20日提请有关部门进行质量鉴定。鉴定部门于2012年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为()。A.3

13、月5日B.3月12日C.3月20日D.4月10日【答案】： A 27、下列法律中，属于行政法规的是（ ）。A.建设工程质量管理条例B.建筑法C.城乡规划法D.行政复议法【答案】： A 28、某写字楼工程主楼尚未完工，裙楼商场部分未经验收即投入使用。使用中发现因施工原因致使裙楼一楼承重墙局部因地基下沉而开裂，则此质量责任应由（ ）承担。A.设计单位B.施工单位C.建设单位D.质量监管部门【答案】： B 29、下列法律文书中，不具有强制执行效力的是()（2013）A.在仲裁程序中形成的仲裁调解书B.由行政主管部门主持达成的调解书C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书D.司法确认的人民调解委员会主

14、持达成的调解协议【答案】： B 30、根据特种设备安全监察条例，经核准的特种设备检查检测机构对特种设备进行的检测包括（ ）。A. 旁站检验B. 型式检验C. 平行检验D. 破损检验【答案】： B 31、需要施工单位组织专家对专项施工方案进行论证、审查的工程包括()。A.起重吊装工程B.地下暗挖工程C.爆破工程D.大模板工程【答案】： B 32、根据劳动合同法，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是()（2013）A.在试用期间被证明不符合录用条件的B.严重违反用人单位的规章制度的C.患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的D.被依法追究刑事责任的【答案】： C 33、2008年3月12日

15、，甲建筑工程公司向乙钢铁公司发出一封传真，内容如下：本公司希望向你公司购买二级螺纹钢20t，每吨4800元，2008年3月20日之前在甲公司所在城市的火车站交货，货到付款，请于3日内答复。2008年3月14日，乙公司回复：同意你方要求，但请预付3万元定金。对于本案表述正确的是()。A.甲公司和乙公司通过要约和承诺订立合同，合同已经成立B.甲公司的传真不构成要约，所以合同并未成立C.乙公司的回复不构成承诺，所以合同并未成立D.甲公司的传真不构成要约，乙公司的回复也不构成承诺，所以合同并未成立【答案】： C 34、在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤和死亡，该施工企业

16、的行为构成（）。 2016A.重大责任事故罪 B.强令违章冒险作业罪 C.重大劳动安全事故罪 D.工程重大安全事故罪【答案】： C 35、某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后2个月内支付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过 .诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（ ）。A. 2006年8月，施工单位所在地突发洪灾， 一个月后恢复生产B. 2007年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，一个月后恢复生产C. 2007年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院D. 2007年9月，施工单位向人民法院

17、提起诉讼，但随后撤诉【答案】： B 36、甲承包人施工过程中，由于自身管理原因，未经监理工程师同意改变了已被批准的施工组织设计，导致同时在现场施工的乙承包人受到损失。按照民法典的违约责任原则，乙承包人的损失应（ ）。A. 视为发包人的主观过错，要求发包人赔偿B. 视为发包人的合同责任，要求发包人赔偿C. 视为监理工程师协调不力，要求监理人赔偿D. 直接要求甲承包人赔偿【答案】： D 37、某市建设行政主管部门在某工程项目审核发放施工许可证时，依法对该工程项目的安全施工措施进行审查，围绕审查工作，主管部门()。A.可以收取费用B.不能收取费用C.如需组织专家论证，可收取费用D.如需现场查验，可收

18、取费用【答案】： B 38、水泥厂在承诺有效期内,对施工单位订购水泥的要约做出了完全同意的答复,则该水泥买卖合同成立的时间为()。A.水泥厂的答复文件到达施工单位时B.施工单位发出订购水泥的要约时C.水泥厂发出答复文件时D.施单位订购水泥的要约到达水泥厂时【答案】： A 39、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。 2016A.实际施工工人只能起诉与其合同关系的转包人或违法分包人 B.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任 C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事

19、人 D.发包人和转包人或违法分包人对实际是公认的就工程价款的清偿承担连带责任【答案】： B 40、按照建筑法及相关法规的规定，对全部或部分使用国有资金的项目，建设单位将工程肢解发包的，除责令改正、处以罚款外，可以（ ）。A. 收回国有资金B. 重新审批该项目C. 暂停项目执行或资金拨付D. 撤销承包单位的资质证书【答案】： C 41、关于行政行为特征的说法，错误的是（）。A.行政行为的主体是法定的 B.实施行政行为具有单方意志性 C.行政行为多属于无偿行为 D.行政行为具有不可裁量性【答案】： D 42、关于施工总包单位与分包单位安全责任的划分，下列表述错误的是（ ）。A. 由总包单位对现场负

20、总责，分包单位对分包工程负责B. 总包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案C. 总包单位和分包单位统一建立应急救援组织或者配备应急救援人员D. 由总包单位负责上报事故【答案】： C 43、甲委托乙代理其出售某处房产，乙与丙串通以低于市场的价格签订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。根据代理法律制度，甲遭受的损失应由（ ）承担。A. 甲公司B. 乙公司C. 甲、乙公司共同D. 乙、丙公司连带【答案】： D 44、甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车,该车实际行驶里程8万公里,市场价格约为16万元,里程表显示行驶里程为4万公里。甲明知上述情况存在,仍将该车以23万元价

21、格卖给了乙施工企业,乙知情后诉至法院。乙的下列诉讼请求可以获得支持的是()。A.请求减少价款至16万元B.以欺诈为由解除合同C.以重大误解为由请求撤销合同D.请求甲承担缔约过失责任【答案】： A 45、招标投标法规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责，下列对于评标委员的说法，正确的是（ ）。A.某投标人主要负责人的亲戚是评标委员会的专家B.接受投标人主动提出的澄清、说明C.评标委员会成员人数为 5 人以上的单数，其中技术、经济的专家不得少于成员总数的三分之一D.评标委员会的名单在中标结果确定前应当保密【答案】： D 46、关于电子招标投标的说法，错误的有（ ）。A.投标人在投标截止时间前可

22、以撤回投标文件B.数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力C.投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标平台不得拒收D.依法必须进行公开招标项目的招标公告应当在电子招标投标交易平台和国家指定的招标公告媒介同步发布【答案】： C 47、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。2017A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任 B.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废 C.只有经过再次审查，安全生产许可证有效期才可能延期 D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发【答案】： B 48、某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同，合同约定，

23、签约后一周内交付货物，届时合同生效，施工企业逾期提取货物。关于该仓储合同的说法正确的是( )。A.该仓储合同签订即生效,不以交付为要件B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效D.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费【答案】： C 49、在某一委托代理事项中，代理人A知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动，或者被代理人B知道代理人A的代理行为违法不表示反对的，由()。A.被代理人B自行承担责任B.代理人A独立承担责任C.被代理人B和代理人A负连带责任D.代理人A和被代理人B承担按份责任【答案】： C 50、关于建设工程见证取样的

24、说法，正确的是( )。（2012）A.施工人员对工程涉及机构安全的试块、试件和材料，应当在建设单位或工程监理单位监督下现场取样B.设计结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检比例不得低于有关技术标准中规定应取样的50%C.墙体保温材料必须实施见证取样和送检D.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担当【答案】： A 第二部分 多选题(50题)1、建设工程以赔偿损失方式承担违约责任的构成要件包括()。A.违反职业道德规范B.造成损失后果C.具有违约行为D.违反建筑企业内部文件E.违约行为与财产等损失之间有因果关系【答案】： BC 2、下列选项中属于违法分包的情形有（）。A.总承包单

25、位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的B.分包单位将其承包的建设工程再分包的C.总承包单位对其承包建设工程的主体工程进行分包的D.任何情形下，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的E.总承包单位将其承包的工程分包的【答案】： ABC 3、根据全国建筑市场各主体不良行为记录认定标准，属于工程质量不良行为的有（ ）。A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程B.将承揽的工程转包或违法分包C.施工前未对有关安全施工的技术要求做出详细说明的D.未按照节能设计进行施工E.未履行保修义务或拖延履行保修义务的【答案】： D 4、工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查

26、，监督检查的主要方式有（ ）。A. 复查B. 重点检查C. 抽查D. 巡查E. 专项检查【答案】： BC 5、根据建筑施工企业生产许可证管理规定安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有（）。2017A.安全许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证的 B.安全许可证颁发管理机关工作人员超越法定职权颁发安全生产许可证的 C.安全许可证颁发管理机关工作人员违反法定程序颁发安全生产许可证的 D.安全许可证颁发管理机关工作人员对不具备安全生产条件的施工企业颁发安全生产许可证的 E.取得安全生产许可证的施工企业发生较大安全生产事故的【答案】： ABCD 6、关于法律责

27、任的说法，正确的有（）。2017真题A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果 B.法律责任的认定和追究，只能由司法机关依法定程序进行 C.法律明确规定了法律责任的范围和性质 D.法律责任即承担不利的法律后果 E.法律责任的实现由国家强制力作为保障【答案】： ACD 7、下列情形能够引发合同之债的有（）（2013）A.建设单位拖欠工程进度款B.施工中偷工减料造成的损失C.监理单位与施工单位串通损害建设单位利益D.噪声污染使周边居民无法正常休息E.建材供应商供应的建筑材料不合格【答案】： A 8、投标人相互串通投标报价，损害招标人利益，情节严重的，可能承担的刑事责任有（）。A.没收财产 B

28、.拘役 C.有期徒刑 D.罚金 E.管制【答案】： BCD 9、关于知识产权法律特征的说法，正确的是（）。2017A.具有财产权和人身权双重属性 B.效力不受地域限制 C.仅在法律规定的期限内受到法律保护 D.不存在排他性 E.是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利【答案】： AC 10、招标投标法实施条例规定，除招标投标法规定可以不进行招标的特殊情况外，有( )的情形，可以不进行招标。A.需要采用不可替代的专利技术B.需要采用不可替代的专有技术C.采购人依法能够自行建设、生产或者提供D.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供E.采购人愿意向原中标人采购货物的【

29、答案】： ABCD 11、某工程为国家大型公用事业项目，下列关于该工程的工程监理的说祛，正确的有 ( )A.该工程必须实行监理B.建设单位可直接邀请具有相应资质的监理单位实行监理C.腔理单位保证承担全部责任的,可由其他监理单位代为监理D.监理单位不得与设备供应单位有隶属关系E.监理单位应选派具有相应资格的监理工程师进驻现场【答案】： A 12、关于增值税应纳税额计算的说法，正确的有（）。A.纳税人兼营不同税率的项目，未分别核算销售额的，从低适用税率B.当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分可以结转下期继续抵扣C.应税销售行为的购买方为消费者个人的，可以开具增值税专用发票D.当期销项

30、税额抵扣当期进项税额后的余额是应纳税额E.应税销售行为适用于免税规定的，不得开具增值税专用发票【答案】： BD 13、在承运人将货物交付给收货人之前，托运人可以要求承运人( )。A.中止运输B.返还货物C.减少运费D.变更到达地E.将货物交给其他收货人【答案】： ABD 14、根据建设工程安全生产管理条例，施工单位应在施工现场（）设置明显的安全警示标志。( 2015真题 )A.楼梯口 B.配电箱 C.塔吊 D.基坑底部 E.施工现场出口处【答案】： ABC 15、下列义务中，属于建设工程监理企业安全生产管理主要义务的是 （ )。A.安全技术措施审查 B.安全设备合格审查 C.专项施工方案审查

31、D.施工招标审査 E.安全生产事故隐患报告【答案】： AC 16、某装饰公司委托某经贸公司代理采购一批树脂材料，关于两者之间的法律关系，说法正确的是()。A.经贸公司是以装饰公司的名义同第三人签订采购合同B.经贸公司可以再委托他人代为采购上述材料C.装饰公司只能将材料款项交付给经贸公司D.供货方只能向经贸公司主张付款E.经贸公司可就材料质量问题直接向供货方提出异议【答案】： A 17、根据建设工程质量管理条例，属于违法分包的情形有 （ ）。A.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的B.主体结构的劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业的C.建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设

32、单位认可，承包单位将其承包的部分工程交由其他单位完成D.施工总承包单位将建设工程的主体结构的施工分包给其他单位的E.分包单位将承包的建设工程再分包的【答案】： ACD 18、使用各单位自购的建筑起重机械中，应当报废并向原备案机关办理注销手续的有（）。A.经检验达不到安全技术标准规定的 B.属国家命令淘汰或者禁止使用的 C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的 D.没有完整安全技术档案的 E.没有齐全有效的安全保护装置【答案】： ABC 19、甲建设单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位，乙的下列行为不符合法律规定的有（ ）。A. 乙以甲的名义在媒体上发布招标公告B. 乙依法

33、定权利根据评标报告和推荐的中标候选人确定某投标人中标C. 为保证公平、公正，乙将招标事宜转委托给另一招标代理机构D. 乙接受委托后，指派工作人员张某具体操办该招标事宜E. 乙接受某一投标人委托，指派王某编制该工程投标书【答案】： BC 20、根据行政处罚法的规定，行政处罚的种类包括()。A.责令停产停业B.行政拘留C.开除D.警告E.降级【答案】： ABD 21、下列施工合同中，属于可撤销合同的有（）A.施工合同订立时，工程款支付条款显失公平 B.另行签订的与备案中标合同的实质性内容不一致 C.承包人对合同的价款有重大误解的 D.发包人胁迫承包人签订的 E.承包人将部分工程违法分包的【答案】：

34、 ACD 22、根据建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任终究暂行办法。发生工程质量事故，施工企业项目经理承担的法律责任由（ ）。A.项目经理为注册建造师的，责令停止执业2 年B.向社会公布曝光C.处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款D.构成犯罪的，依法追究刑事责任E.项目经理为注册建造师的，吊销执业资格证书，5 年内不予注册【答案】： BCD 23、下列建设工程项目必须实行工程监理的有（ ）A.国家南水北调工程B.单栋高层住宅楼建设工程C.国际组织无息贷款援建水利工程D.城市天然气主管线改造工程E.小型公用事业工程【答案】： ACD 24、根据建设工程安全生产管理条例,施工企业的主要负

35、责人对木单位安全生产工作负有的主要职责有()。A.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程B.健全本单位安全生产责任制C.保证本单位安全生产投入的有效实施D.督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患E.编制专项工程施方案【答案】： ABCD 25、甲从自己承包的土地上出入不便，遂与乙书面约定在乙承包的土地上开辟一条道路供甲通行，但没有进行登记。关于该约定性质和效力的说法，正确的有（）。A.该约定属于有关相邻关系的约定B.该约定属于土地承包合同C.该约定属于地役权合同D.没有进行登记不影响该约定的合同效力E.如果甲将其承包的土地转移给他人，受让人有权在乙承包的土地上通行【答案】：

36、 CD 26、根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，划分事故等级的要素包括（ ）。A.人身要素B.经济要素C.环境要素D.社会要素E.影响要素【答案】： ABD 27、诉讼作为解决建设工程纠纷的最终方式，它具有的特点是（ ）。A. 程序和实体判决严格执行B. 当事人在诉讼中对抗的平等性C. 二审终审制D. 执行的强制性E. 保密性【答案】： ABCD 28、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会并根据论证报告修改完善专项方案,而后经施()签字,方可组织实施。A.施工单位技术负责人B.项目总监理工程师C.设计单位负责人D.建设单位项目负责人E.专职安全生

37、产管理人员【答案】： ABD 29、建筑法规定，建筑施工企业必须按照( )，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。A.工程设计要求B.企业标准C.施工技术标准D.通行惯例E.合同约定【答案】： AC 30、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目，项目的（ ）等的采购，达到法定标准的，必须进行招标。A. 委托项目可行性研究B. 工程施工C. 委托招标代理D. 监理E. 重要物资、材料【答案】： BD 31、下列合同既属于双务合同,又属于有偿合同的有()。A.买卖合同B.赠与合同C.租赁合同D.融资租赁合同E.运输合同【答案】： ACD 32、施工企业将采购的多

38、种货物提交承运,其中包括有腐蚀性的危险物品。但是,该企业并未如实告知承运人。在运输过程中被检查发现后,承运人被要求重新包装,因此支付了额外的包装费用,并造成承运人的其他损失。关于该承运人权利的说法,正确的有（?）。A.承运人有权要求托运人如实申报并妥善包装B.托运人对危险物品隐瞒不报,承运人有权拒绝运输C.承运人有权要求托运人支付额外的包装费用D.承运人有权要求托运人赔偿自己所受的其他损失E.货物在运输过程中因不可抗力灭失,未收取运费的,承运人有权要求支付运费【答案】： ABCD 33、根据建筑施工许可管理办法，对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，可以实施的

39、行政处罚包括（）。A.责令改正B.停止施工C.罚款D.吊销营业执照E.暂扣营业执照【答案】： ABC 34、关于工程质量检测的说法，正确的有 （ ）。A.检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人签署后方可生效B.检测报告经施工单位确认后，由建设单位或监理单位归档C.检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目台账D.检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由原检测机构复检E.检测机构对发现的违反强制性标准的情况应及时报告建设主管部门【答案】： C 35、建设工程民事纠纷的处理方式包括（ ）。 A. 协商B. 调解C. 和解D. 仲裁E. 诉讼【答案】： BCD 36、劳动合同的条款一般分

40、为必备条款和选择条款，其中选择条款主要包括（ ）。A.试用期条款B.保守商业秘密条款C.劳动报酬D.工作时间E.社会保险【答案】： AB 37、依据公务员法的规定，行政处分分为（ ）。A.警告B.罚款C.记过和记大过D.撤职E.拘役【答案】： ACD 38、下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（）。A.社会保险 B.试用期 C.保守商业秘密 D.补充保险 E.休息休假【答案】： BCD 39、申请人向仲裁委员会提出仲裁申请后，被申请人拒不提交答辩书但提出仲裁反请求，则仲裁委员会应( )。（2012）A.中止仲裁程序B.不予受理反请求C.审查反请求是否符合受理条件D.将案件移送相关人民法院E.继

41、续审理原仲裁申请【答案】： C 40、建设工程代理行为大多属于民事法律行为的委托代理，其授权委托书应当载明( )并由委托人签名或者盖章。A.代理人的姓名或名称B.代理事项C.代理权限D.代理人的学历或职位E.代理期限【答案】： ABC 41、对于保修义务的承担和维修的经济责任承担，下述说法正确的是（ ）。A. 因监理单位错误管理而造成的质量缺陷，由建设单位负责维修后向监理单位索赔B. 建设单位供应的建材引起的质量缺陷，由施工单位承担经济责任C. 因使用单位使用不当造成的损坏问题，施工单位不负责维修D. 施工单位施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任E. 设计问题造成的质量缺陷，

42、先由施工单位负责维修【答案】： D 42、保险合同的当事人包括()。A.投保人B.保证人C.保险人D.被保险人E.受益人【答案】： AC 43、根据民事诉讼法，起诉必须符合的条件有（ ）。A.原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织B.有明确的被告C.有具体的诉讼请求和理由D.事实清楚，证据确实充分E.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖【答案】： ABC 44、某工程监理公司是施工项目的监理单位，其监理的依据包括()。A.该项目施工单位与建设单位签订的施工承包合同B.建设工程质量管理条例C.建筑法D.该项目设计单位与建设单位签订的设计承包合同E.工程建设标准强制性条文【答案】： ABC 4