一级建造师之一建工程法规题库大全【名校卷】.docx

《一级建造师之一建工程法规题库大全【名校卷】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库大全【名校卷】.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库大全【名校卷】第一部分 单选题(50题)1、根据民法典，分期付款的买受人未支付到期价款的最低金额达到全部价款的（），出卖人即有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。A.1/3 B.1/2 C.1/5 D.2/3【答案】： C 2、下列有关建设工程最低保修期的说法错误的是（ ）。A.基础设施工程的保修期为设计文件规定的合理使用年限B.有防水要求的卫生间保修期为2年C.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期D.给排水管道、设备安装和装修工程的保修期为2年【答案】： B 3、关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。A.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额

2、3%的比例预留保证金 B.由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，并从保证金中扣除维修费用 C.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期 D.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于7日内会同承包人按合同约定的内容进行核实【答案】： C 4、在买卖合同中中,出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物,除当事人另有约定的以外,毁损、灭失的风险自()时起由买受人承担。A.合同成立B.标的物交付C.合同生效D.支付货款【答案】： A 5、根据民法典，债权人将合同中的权利转让给第三人的，（ ）。（2015）A.须经债权人同意，且

3、需办理公证手续B.无需经债务人同意，也不必通知债务人C.无需债务人同意，但需办理公证手续D.无需经债务人同意，但需通知债务人【答案】： D 6、某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保，中标人拒绝提交，则应 （ ）。 A. 按中标无效处理B. 视为放弃投标C. 按废标处理D. 视为放弃中标项目【答案】： D 7、根据建筑法，下列关于工程监理的说法正确的是()。A.工程监理单位代表建设行政主管部门对承包单位进行监督B.工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准时，都应该以书面形式通知承包商予以改正C.尽管建筑承包合同的当事人中没有工程监理单位，但也是工程监理单位实施监理的一个主要依据

4、D.任何工程的监理工作范围和监理权限都是法律法规所决定的【答案】： C 8、法人进行民事活动的物质基础是（）。A.有自己的名称 B.有自己的组织机构 C.有必要的财产或经费 D.有自己的住所【答案】： C 9、自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.30；7B.30；14C.15；7D.15；14【答案】： A 10、违约责任中的继续实际履行，是指违约当事人不论是否已经承担赔偿损失或者违约金的责任，都必须（ ）条件下，对原合同未履行部分继续按照要求履行。A. 在对方要求B.

5、 能够履行C. 能够清偿时D. 根据对方的要求，并在自己能够履行的【答案】： D 11、建设工程施工合同应以（ ）为合同履行地。A.发包方住所地B.合同签证地C.施工行为地D.承包方住所地【答案】： C 12、安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由( )现场实施全过程监督。A. 施工单位负责项目管理的技术负责人B. 装、拆卸单位的专业技术人员C. 监理单位负责安全的工程师D. 出租单位生产管理人员【答案】： B 13、某写字楼工程主楼尚未完工，裙楼商场部分未经验收即投入使用。使用中发现因施工原因致使裙楼一楼承重墙局部因地基下沉而开裂，则此质量责任应由（ ）承担。A.设

6、计单位B.施工单位C.建设单位D.质量监管部门【答案】： B 14、根据建设工程质量保证金管理暂行办法的规定，部分使用政府投资的建设项目按工程价款结算总额（）左右的比例预留保证金。（2015）A.3%B.5%C.10%D.15%【答案】： A 15、甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议，提交A仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议,甲请求A仲裁委员会作出决定，但乙请求人民法院作出裁定，该案中仲裁协议效力的确认权属于（）。2017A.A仲裁委员会所在地的基层人民法院 B.仲裁协议签订地的中级人民法院 C.仲裁协议签订地的基层人民法院 D.A仲裁委员会所在地的中级人民法院

7、【答案】： D 16、合同内容价款或者报酬不明确的，按照订立合同时（ ）；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。 A. 履行地市场价格履行B. 履行地批发价格履行C. 全国平均市场价格履行D. 全国平均发价格履行【答案】： A 17、当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后()内提出。A.三个月B.六个月C.一年D.二年【答案】： B 18、物权和债权的性质分别可以表述为()。A.相对权，绝对权B.相对权，相对权C.绝对权，相对权D.绝对权，绝对权【答案】： C 19、一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（ ）。A. 3个月B. 6个月

8、C. 1年D. 2年【答案】： B 20、按照建筑企业资质管理规定和注册建造师管理规定的规定，建筑业企业、注册建造师或聘用单位未按规定提供其信用档案信息的，由有关主管部门责令限期整改，逾期未改正的，可以()。A.处1000元以上1万元以下罚款B.撤回资质证书C.吊销资质证书D.降低资质等级【答案】： A 21、对于工程质量的监督管理，我国实行（ ）统一监督管理。A. 国务院B. 国务院国家发改委C. 国务院建设行政主管部门D. 国务院质量技术监督部门【答案】： C 22、某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款，并办理了抵押登记。该抵押合同生效的时间 为（ ）之日。A. 抵押合同签字、盖章B. 房

9、产行政主管部门登记C. 到公证部门办理公证D. 贷款合同生效【答案】： A 23、根据建筑法的规定，以下关于建筑工程的发包、承包方式的表述，正确的是（ ）。A.建筑工程的发包方式只能采用招标发包B.未经发包方同意且无合同约定，承包方不得对劳务作业进行劳务分包C.联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任D.施工总承包单位有权将单位工程的主体结构发包给符合资质的分包单位【答案】： C 24、某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，造成6000万元直接经济损失，应当认定为()，A.重大责任事故罪B.工程重大安全事故罪C.重大劳动安全事故罪D.串通投标罪【答案】： B 25、当事人协商一致，可以变更合

10、同。下列事项的变更，需要当事人协商一致进行合同变更的是（ ）。A.采购数量变更B.公司名称变更C.合同签约人员变更D.公司法定代表人变更【答案】： A 26、某项目2008年3月1日确定了中标人，2008年3月8日发出了中标通知书，2008年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于（ ）。A. 2008年3月16日B. 2008年3月31日C. 2008年4月7日D. 2008年4月11日【答案】： C 27、根据特种设备安全法，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规程制度，造成事故，其应承担的法律责任是（）。A.处以一年年收入30

11、%的罚款 B.处以一年年收入40%的罚款 C.降级、撤职处分 D.吊销有关人员资格【答案】： D 28、关于地役权的说法,正确的是（ ）A.地役权自登记时设立B.地权于担保物权C.地役权人有权按照合同约定,利用他人的不动产,以提高自己不动产的效益D.供地上的建设用地使用权部分转让时,转让部分涉及地役权的,地役权对受让人不具有约束力【答案】： C 29、在工程建设活动中，施工企业与建设单位形成的是（）。A.刑事法律关系 B.民事商事法律关系 C.社会法律关系 D.行政法律关系【答案】： B 30、某施工企业有60名从业人员。根据安全生产法,该企业在安全生产管理方面应当()。A.配备专职安全生产管

12、理人员B.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员C.配备兼职安全生产管理人员D.因为规模较小,不需要配备安全生产管理人员【答案】： B 31、省级、设区的市、自治州级和县级文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由核定公布该文物保护单位的人民政府的文物行政主管部门会同( )部门划定并公布。A.环保行政B.城乡规划C.建设行政D.工商行政【答案】： B 32、根据绿色施工导则，四节一环保中的“四节”是指（ ）。A.节工、节材、节机、节能 B.节能、节地、节水、节材C.节水、节电、节气、节材 D.节电、节材、节工、节水【答案】： B 33、按照建设工程价款结算暂行办法

13、规定，发包人在收到承包人支付工程结算款申请后 15 天内没有支付，承包人催告无果，且双方未达成延期支付协议的，可以采取得处理方式是( )。A.发包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程拍卖价款优先受偿B.承包人将该工程折价，就该工程折价款优先受偿C.发包人将该工程折价，承包人就该工程折价款优先受偿 D.承包人与发包人协商将该工程折价，承包人就该工程折价款优先受偿【答案】： D 34、张某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能倒塌，所以停止了作业。这属于从业人员在行使()。A.知情权B.拒绝权C.紧急避险权D.检举权【答案】： C 35、根据我国民法典的规定，建设工程施工合同不属于（

14、）。A.双务合同B.有偿合同C.要式合同D.实践合同【答案】： D 36、乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目，由于联合体管理不善，造成该建筑项目损失。关于共同承包责任的说法，正确的是()。（2015）A.甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任B.乙施工企业和丙施工企业对甲公司各承担一半责任C.甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿D.对于超过自己应赔偿的那部分份额，乙施工企业和丙施工企业都不能进行追偿【答案】： A 37、关于运输合同中承运人权利义务的说法正确的是（）。A.承运人将货物交付收货人之前，托运人不能要求承运人变更到达地 B.货物由于不可抗力灭失但已收取运费

15、的，托运可以要求承运人返还 C.由于不可抗力造成货物毁损、灭失的，承运人应当承担损害赔偿责任 D.货运合同履行中，承运人对所要运送的货物享有拒运权【答案】： B 38、关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的有（ ）。A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业B.科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物C.建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关D.环保行政管理部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查E.“夜间”是指 22：00 至次日 8：00 之间的时段【答案】： B 39、某施工单位与丙企业订立合同后，分立为甲、乙两个施工单位，但未把此情况告知丙。

16、则丙有权要求（ ）。A. 甲、乙对合同承担连带责任B. 解除合同C. 撤销合同D. 原施工单位上级主管部门承担责任【答案】： A 40、关于和解效力的表述中，不正确的是()。A.和解达成的协议不具有强制约束力B.如果一方当事人不按照和解达成的协议执行，另一方可以向法院提起诉讼，也可以根据约定申请仲裁C.如果一方当事人不按照和解达成的协议执行，另一方当事人可以请求人民法院强制执行D.法院或仲裁庭通过对和解协议的审查，对于意思真实而又不违反法律强制性或禁止性规定的和解协议予以支持【答案】： C 41、根据建设工程安全生产管理条例，施工单位采取新技术、新工艺、新设备、新材料时，应对作业人员进行相应的

17、()。A.技术交底B.安全生产教育培训C.安全培训D.技术培训【答案】： B 42、下列关于职务作品的说法,正确的是()。A.职务作品的作者是公民个人B.一般情况下,职务作品的著作权由单位享有C.作者可以许可第三人以与单位使用的相同方式使用该作品D.职务作品的著作权一般由作者和单位共同享有【答案】： A 43、某大学需要重建一个独立的实验室，建筑面积280平方米,投资额30万元；根据住房和城乡建设部建筑工程施工许可管理办法规定，在开工前某大学（ ）。A.向学校住所地的县级以上建设行政主管部门申请施工许可证B.向实验室建设地的县级以上建设行政主管部门申请施工许可证C.向有关部门申请开工报告即可D

18、.不需要办理施工许可证【答案】： D 44、在财产保险合同有效期内,保险标的物危险程度显著加的,被保险人应当按照合同约走及时通知保险人,保险人可以按照合同约定提出的权利主张是A.减少保险费B.增加保险费,但无权解除合同C.增加保险费或者解除合同D.中止保险合同【答案】： C 45、某建设工程施工合同无效，但该工程竣工验收合格，以下说法正确的是()。A.合同无效是从订立时起承包人的权益就不受法律保护，所以承包人无法获取工程价款B.因为合同无效，承包人应提出要求对方赔偿损失C.因合同无效，承包人可以请求参照市场价格支付工程价款D.虽然合同无效，但承包人可以请求参照合同约定支付工程价款【答案】： D

19、 46、某设备采购合同中约定：甲公司向乙公司订购5台设备，由于乙公司的库存只有3台约定剩余的2台设备由丙公司交付给甲公司，但丙公司一直未向甲公司交付设备。则合同中应（ ）承担违约责任。 A. 乙向丙B. 乙向甲C. 丙向甲D. 丙向乙【答案】： B 47、代理人没有代理权、超越代理权限范围或代理权终止后进行活动，属于()代理。A.表见B.越权C.非法D.无权【答案】： D 48、根据建设工程质量管理条例,建设工程完工后,承包单位提请建设单位组织竣工验收应具备的条件是()。A.有已签署的工程结算文件B.有勘察、设计、施工、工程监理等单位共同签署的质量合格文件C.有施工单位签署的工程保修书D.有工

20、程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的合格证书【答案】： C 49、 下列对于争议解决方式中的和解方式，理解正确的是( )。A.双方当事人在自愿协商的基础上，达成的和解协议，产生法律效力B.当事人申请仲裁后，自行和解，达成和解协议的，由仲裁庭根据和解协议作出裁决书C.当事人申请仲裁后，自行和解，达成和解协议的，可以撤回仲裁申请D.在诉讼中和解的，可以请求法院制作调解书，调解书不具有强制执行效力【答案】： C 50、甲、乙双方订立的合同经人民法院判决认定为无效合同，则该合同自（ ）时起不具有法律效力。A.合同订立B.合同生效C.当事人提起诉讼D.法院判决生效【答案】： A 第二部分 多选题(5

21、0题)1、行政机关审理行政复议案件,应以()为依据。A.上级行政机关对案件处理的意见B.地方性法规C.行政法规D.法律E.会议纪要【答案】： BCD 2、安全生产许可证颁发管理机关发现企业不再具备安全生产条件的,可以采取的处罚措施有（ )。A.罚款B.没收非法所得C.暂扣安全生产许可证D.吊销安全生产许可证E.注销安全生产许可证【答案】： CD 3、关于民事纠纷解决方式的说法，正确的有( )。（2012）A.调解只能在民事诉讼阶段进行B.和解可以在民事纠纷的任何阶段进行C.仲裁机构受理案件的管辖权来自于当事人双方的协议D.仲裁实行一裁终局制E.民事诉讼实行两审终审制【答案】： BCD 4、按照

22、法律规定，下列各选项中属于民事法律行为成立要件的有（ ）。A.行为人意思表示真实 B.行为人必须具有完全民事行为能力C.行为内容合法 D.行为形式合法E。行为不违反社会公共利益【答案】： ACD 5、根据民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建筑节能强制性标准说法正确的有（）。A.经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证 B.对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告 C.建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件 D.施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准 E.民用建筑在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑物进行节能改

23、造【答案】： ABCD 6、在正常使用条件下，关于建设工程各保修项目法定最低保修期限的说法，正确的（ ）。A.屋面防水工程为 5 年B.给排水管道为 2 年C.供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期D.设备安装和装修工程为 5 年E.基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限【答案】： ABC 7、根据劳动合同法，劳动合同无效或部分无效的情形有（）。A.以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的B.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的C.劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失踪的D.用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销的E.劳动者被依法追究刑事责任的【答案

24、】： AB 8、工程承包人在提交竣工验收报告的同时,向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收的质量责任的说法,正确的有()。A.当事人对工程造价发生合同纠纷时,应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目,发包人签证后施工,如发包人未签证,承包人施工后发生争议的,责任由承包人自负C.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体机构质量承担民事责任D.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷,不是施工单位的责任,施工单位没有义务进行修复或返修E.程质量保证金应在保修期满后返还【答案】： ABC 9、关于建筑工程节能验收，以下说法正

25、确的是（ ）。A.对不符合民用建筑节能推荐性标准的不得出具竣工验收合格报告B.节能分部工程验收，施工单位质量或技术负责人也应参加C.节能分项工程验收设计单位相关专业人员应参加D.节能分项工程验收应由总监理工程师主持E.节能工程的隐蔽工程验收应由监理工程师主持【答案】： B 10、下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有( )工程项目。（2012）A.受自然地域环境限制的B.涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的C.施工主要技术需要使用某项特定专利的D.技术复杂，仅有几家投标人满足条件的E.公开招标费用与项目的价值相比不值得的【答案】： D 11、建设工程债的常见种类有()。A

26、.借款合同债B.租赁合同债C.侵权之债D.买卖合同债E.施工合同债【答案】： CD 12、根据建设工程质量管理条例，关于总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律责任的说法，正确的有（ ）。A. 分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责B. 总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任C. 总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任D. 分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责E. 总承包单位与分包单位对全部工程质量承担连带责任【答案】： AC 13、某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2017年5月1日。同年2月10日,该建设单

27、位与保险公司签订了安装工程一切险保险合同。施工企业为保证工期,于同年4月20H将建筑材料运至工地。后因设备原因,工程实际开工日为同年5月10日。2018年10月1日工程所有人对全部工程签发完工验收证书,于2018年12月1日工程所有人实际占有全部工程。下列说法正确的是()。A.该安装工程一切险生效日期为2017年5月1日B.该安装工程一切险生效日期为2017年2月10日C.该安装工程一切险生效日期为2017年4月20日D.该安装工程一切险终止日期为2018年10月1日E.该安装工程一切险终止日期为2018年12月1日【答案】： CD 14、关于建筑意外伤害保险的说法，正确的有（）。2018真题

28、A.意外伤害保险费由施工企业支付B.施工企业办理建筑意外伤害保险时，投保的保险金额不得低于当地建设行政主管部门确定的最低保险金额C.保险期限应涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日，工程提前竣工的，保险责任自行终止D.已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时不得参加建筑意外伤害保险E.工程项目中有分包项目的，由分包单位办理意外伤害保险并承担投保费用【答案】： ABC 15、（2019年真题）根据建筑工程施工许可管理办法，下列建设工程中，不需要办理施工许可证的有（）A.抢险救灾及其他临时性房屋建筑B.农民自建低层住宅C.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程D.工程投资额在5

29、0万元以下的建筑工程E.建筑面积在500m2以下的建筑工程【答案】： ABC 16、关于劳动合同试用期的说法正确的有（ ）。A.试用期次数最多为2次 B.试用期不包含在劳动合同期限内 C.试用期最长为6个月 D.试用期内，用人单位可无理由解除劳动合同 E.完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期【答案】： C 17、施工单位在现场取样时，应在（ ）的见证下进行。A.政府质量监督人员B.施工单位项目技术负责人C.材料供应商技术负责人D.监理工程师E.建设单位代表【答案】： D 18、甲公司与乙公司组成联合体投标并中标，在施工过程中因工程质量原因遭遇业主索赔，索赔金额为10000元。在甲公司

30、与乙公司投标前的协议中约定了对于债务各承担50%的比例，则（ ）。A. 业主可以要求甲公司支付10000元，甲公司不得以与乙公司有协议为由拒绝支付B. 甲公司支付了10000元后，乙公司就不再对业主承担债务C. 甲公司支付了10000元后，可以根据协议要求乙公司向其支付5000元作为补偿D. 业主如果要求甲公司支付10000元，甲公司可以与乙公司有协议为由拒绝支付E. 甲公司支付了10000元后，乙公司也需要向业主支付10000元【答案】： ABC 19、在建设工程专利保护中，专利权人有证据证明他人正在实施侵犯专利权的行为，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。关于该专利权人向

31、法院申请责令停止有关行为措施的说法，正确的有（）。 2016A.申请人提出申请时，应当提供担保 B.人民法院裁定责令停止有关行为的，应当立即执行 C.人民法院应当自接受申请之时起24小时内作出裁定 D.当事人对人民法院责令停止有关行为的裁定不服的，可以提出上诉 E.申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日起15日内不起诉的，人民法院应当解除该措施【答案】： AB 20、关于诉讼时效起算的说法，正确的是（ ）。A.民法总则施行之日，诉讼时效期间尚未满民法典规定的2年或者1年的，应按照民法典的规定执行至时效期满B.最长保护期是主观起算，自权利人知道或应当知道权利被侵害之日起20年C.民法总则

32、施行前，民法典规定的诉讼时效期间已经届满的，则诉讼时效届满，不适用民法总则的规定D.民法总则规定，普通诉讼时效自权利人知道或应当知道权利受到侵害之日起计算E.民法总则施行后诉讼时效期间开始计算的，应当适用民法总则关于3年诉讼时效期间的规定【答案】： C 21、根据建设工程质量管理条例，关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，正确的有()。A.勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程B.勘察文件应注明工程使用年限C.设计单位不能与施工承包单位、供应单位有隶属、利害关系D.设计单位应当依据强制性标准设计，并参考勘察成果文件E.有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定【

33、答案】： A 22、施工企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续的情形有（）。A.企业股东变更 B.企业名称变更 C.企业法人变更 D.企业设立分公司 E.企业注册地址变更【答案】： BC 23、按照建设工程质量管理条例规定，建设行政主管部门和其他政府部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施：( )。A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料B.要求被检查的单位暂缓施工配合检查C.发现有影响工程质量的问题时，责令改正D.传唤工程质量责任人员谈话E.对涉及结构安全试块、试件同步取样检测【答案】： AC 24、建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和

34、资料包括（ ）。A.工程规划许可证B.设计单位资质等级证书C.工程勘察设计文件D.中标通知书及施工承包合同E.用地规划许可证【答案】： ABCD 25、根据个人所得税法，下列各项个人所得免纳个人所得税的有（ ）。A.省级人民政府颁发的科学方面的奖金B.国债和国家发行的金融债券利息C.福利费、抚恤金、救济金D.保险赔款E.特许权使用费所得【答案】： ABCD 26、根据建筑法.关于建筑工程分包的说法.正确的有（）（2013）A.建筑工程的分包单位必须在其资质等级许可的业务范围内承揽工程B.资质等级较低的分包单位可以超越一个等级承接分包工程C.建设单位指定的分包单位.总承包单位必须采用D.严禁个人

35、承揽分包工程业务E.劳务作业分包不经建设单位认可【答案】： AD 27、（2020年真题）根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有（）。A.承包人明确表示不履行合同主要义务的B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的C.承包人将承包的建设工程转包的D.承包人在合同约定的期限内没有完工的E.承包人将承包的建设工程违法外包的【答案】： ABC 28、下列事项只能由法律规定的有()。A.对非国有财产的征收B.税种的设立C.县级人民法院的组织与职权D.基层群众自治制度E.城市建设事项【答案】： ABCD 2

36、9、关于买卖合同的说法，正确的有（）。（2016）A.标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有B.试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买C.买受人已经支付标的物总价款的75%以上的，出卖人无权要求取回标的物D.因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物E.标的物在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间【答案】： AB 30、根据民用建筑节能条例,施工单位未按照民用建筑节能强制性标准进行施工应?承担的法律责任有（）。A.县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正B.处民用建筑项目合同价款2%以上4%以下的罚款C.情节严重的,由颁发资质

37、证书的部门责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书D.情节严重的,由县级以上地方人民政府建设主管部门责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书E.造成损失的,依法承担赔偿责任【答案】： ABC 31、关于建设工程保修责任的说法，正确的是（）。2017A.因建设单位使用不当造成的工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由施工企业向建设单位主张 B.由于设计问题造成的质量缺陷，施工企业有义务维修，其费用由材料采购单位承担 C.因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷，由施工企业负责维修，其费用由材料采购单位承担 D.因地震等自然灾害造成工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由建设单位承担 E.因施工企业违反

38、有关标准与规范施工导致质量缺陷，由施工企业负责维修【答案】： AC 32、根据建筑业企业资质管理规定，在申请之日起1年至资质许可决定做出前，出现下列情况的，资质机关不予批准起建筑企业资质升级申请的有（）。（2015）A.与建设单位之间相互串通投标B.将承包的工转包或违法分包C.发生过一起一般质量安全事故D.非法转让建筑企业资质证书E.恶意拖欠分包企业工程款【答案】： ABD 33、 在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的()。A.项目名称B.施工场所和期限C.产生噪声

39、的原因D.可能产生的环境噪声值E.所采取的环境噪声污染防治措施【答案】： ABD 34、下列行为属于车辆购置税应税行为的有（）。A.应税车辆的购买使用行为B.应税车辆的销售行为C.自产自用应税车辆的行为D.以获奖方式取得并自用应税车辆的行为【答案】： ACD 35、根据民事诉讼法，关于人民法院调解的说法，正确的有（ ）。A. 可以邀请有关单位和个人协助B. 可以用简便方式通知当事人、证人到庭C. 不得由审判员一人主持D. 可以由合议庭主持E.应尽可能就地进行【答案】： ABD 36、下列关于行政机关的行政行为特征的表述,正确的是( )。A.行政行为是执行法律的行为B.行政行为具有强制性C.行政

40、行为不具有自由裁量性D.行政行为以无偿为原则，以有偿为例外E.行政行为具有快捷性【答案】： ABD 37、（2019年真题）招标人的下列行为中，属于以不合理条件限制，排斥潜在投标人或者投标人的有（）A.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息B.对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准C.限定或者指定特定的专利，商标，品牌，原产地或者供应商D.依法必须进行招标的项目，限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或组织形式E.根据招标项目的具体特点，设定资格，技术，商务条件【答案】： ABC 38、根据安全生产许可证条例，国家对（ ）实行安全生产许可制度。A.矿山企业B.建筑

41、企业C.日用化学生产、经营、储存单位D.危险化学生产、经营、储存单位E.烟花爆竹、民用爆破器材生产企业【答案】： AB 39、下列情形导致要约失效的有（）（2013）A.拒绝要约的通知到达要约人B.要约人依法撤销要约C.要约人依法撤回要约D.承诺期限届满.受要约人未作出承诺E.受要约人对要约的内容作出实质性变更【答案】： ABD 40、某工程开工前，发包人为该建设工程办理了建筑工程一切险及第三方责任险，并支付了保险费用，不属于保险的责任范围（ ）。A.由设计院设计范围错误引起的损失和费用B.原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为置换、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用C.大气变化、

42、正常水位变化或者其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用D.突然性的被保险人无法控制并造成物质损失的爆炸E.盘点时发现的短缺【答案】： ABC 41、根据节约能源法规定，国家对固定资产投资项目实行（ ）制度，不符合强制性节能标准的项目，依法负责审批或者批准的机关不得批准或者核准建设。A.节能评估B.节能复查C.节能审查D.节能审核E.节能测试【答案】： AC 42、根据中华人民共和国合同法，要约失效的情形有（）。A.受要约人拒绝要约的通知到达要约人B.受要约人的承诺对要约内容作出实质性变更C.受要约人承诺到达要约人后，要约人发出撤销要约的通知D.要约中规定的期限届满，要约人未收到承诺通知E.发出承诺通知前撤销要约的通知到达受要约人【答案】： ABD 43、关于工程建设缺陷责任期的确定，下列说法中正确的是（ ）。A.缺陷责任期一般为1年，