一级建造师之一建工程法规题库题库AB卷.docx

《一级建造师之一建工程法规题库题库AB卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库题库AB卷.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库题库AB卷第一部分 单选题(50题)1、根据民法典规定，国家依照法律规定的权限和程序征收集体所有的土地和单位、个人的房屋及不动产，是为了（ ）的需要。A.特定人群B.国家利益C.公共利益D.国家安全【答案】： C 2、不良行为记录是指建筑市场各方主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经()级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录。A.乡（镇）B.县C.市D.省【答案】： B 3、对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由( )负责。（2014）A.监理

2、单位B.责任方C.建设单位D.施工单位【答案】： B 4、根据工程建设项目施工招标投标办法的规定，招标文件不包括以下各项中的（ ）。A. 合同主要条款B. 投标人须知C. 评标标准和方法D. 施工组织设计【答案】： D 5、下列关于工程最低保修期限的说法，错误的是()。A.屋面防水工程的保修期为5年B.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期C.地基基础工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限D.给水管道的保修期为3年【答案】： D 6、保证合同是（）订立的合同。A.债权人与债务人B.债务人和保证人C.债权人与保证人D.债权人与债务人和保证人【答案】： C 7、具有撤销权的当事人自知道或者应当知道

3、撤销事由之日起()内没有行使撤销权，撤销权消灭。A.1年B.3年C.5年D.6个月【答案】： A 8、合同当事人违反合同约定后，非违约方有权要求其依照合同约定继续履行合同，可以继续履行的情形是（ ）。A. 合同约定的标的物仍有继续履行的可能B. 事实上不能履行的非金钱债务C. 履行费用过高的债务D. 债权人在合理期限内未要求履行的【答案】： A 9、行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请,经依法审查,准予其从事特定活动的行政管理行为是()。A.行政许可B.行政处罚C.行政强制D.行政裁决【答案】： A 10、马某与某施工企业订立了一份2年期限的劳动合同,合同约走了试用期,同时约定合同生效时间

4、为5月1日,则试用期最晚应当戴止于（ ）A.11月1日B.8月1日C.7月10D.6月1日【答案】： C 11、甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑业企业施工建设。王先生入住不到一年，发现该住房的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由（ ）人民法院管辖。 A. 甲市B. 乙市C. 丙市D. 丁市【答案】： B 12、施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是( )。A.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡B.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路人李某摔成重伤C.施工企业工程施工质量不符合标

5、准，造成建筑倒塌，砸死砸伤多人D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员中毒【答案】： C 13、 某项工程于2015年5月2日完工，施工单位于2015年5月15日向建设单位提出竣工验收申请，建设单位于2015年5月30日组织验收且验收合格，并于2015年6月10日正式投入使用。则该工程的缺陷责任期从2015年( )起计。A.5月2日B.5月15日C.5月30日D.6月10日【答案】： C 14、下列有证据的应用，说法正确的是（ ）。A.人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于十日B.对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据应当保密，需要在法庭上出示的，不得在公开开庭时出示C

6、.在诉讼中，当事人为达成调解协议或者和解目的作出妥协所涉及的对案件事实的认可，可以在其后的诉讼中作为对其不利的证据D.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言不能作为认定案件事实的依据【答案】： B 15、关于企业资质的说法，不正确的是（ ）。A.企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级的资质B.申请人以书面形式承诺符合审批条件的，行政审批机关根据申请人的承诺直接作出行政批准决定C.资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后10日内办理资质证书变更手续D.企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业资质等级【答案】： C

7、16、根据企业所得税法，下列收入中应当征收企业所得税的是( )。A.股息、红利等权益性投资收益B.依法收取并纳入财政管理的政府性基金C.依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费D.财政拨款【答案】： A 17、当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩，法院予以支持的是（ ）。 A.兑付国债本息请求权 B.支付存款本金及利息请求权C.支付工程款请求权 D.基于投资关系产生的缴付出资请求权【答案】： C 18、根据建设工程安全生产管理条例，不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是（）。A.统一组织编制建设工程生产安全事故 B.负责向有关部门上报施工生产安全事故 C.自行完成建设工程主体结构的施工 D.施

8、工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时，以约定责任为准【答案】： D 19、下列选项中，当事人应承担侵权责任的是()。A.工地的塔吊倒塌造成临近的民房被砸塌B.某施工单位未按照合同约定工期竣工C.因台风导致工程损害D.某工程存在质量问题【答案】： A 20、注册建造师不能从事( )。A.工程项目总承包管理B.工程项目管理服务C.工程技术经济咨询D.注册单位资质许可范围外的工作【答案】： D 21、关于建设工程承包制度，下列说法中正确的是（）。A.按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产

9、厂、供应商B.加强对政府投资工程项目的管理，对建设资金来源不落实的政府投资工程项目可以批准，但必须公开招标C.政府投资项目推荐以施工企业带资承包的方式进行建设D.政府投资项目必须满足一定条件才可以施工企业带资承包的方式进行建设【答案】： A 22、根据行政诉讼法，因不动产提起的行政诉讼，由（）人民法院管辖。( 2015真题 )A.原告住所地 B.被告住所地 C.由原告选择被告住所地或不动产所在地 D.不动产所在地【答案】： D 23、施工方甲单位由于建设需要，需要经过乙厂的道路运送建筑材料。于是，甲、乙双方订立合同，约定施工方甲单位向乙厂支付一定的费用，甲单位可以通过乙单位的道路运送材料。在此

10、合同中，施工单位甲拥有的权利是()。A.相邻权B.地役权C.土地租赁权D.建设用地使用权【答案】： B 24、下列关于委托代理说法正确的是 ( )A.数人为同一代理事项的代理人的,应当分别行使代理权,当事人另有约定的除外B.委托代弋理又称“意定代理”或“任意代理”C.委托代理授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间,并由代理人签名或者盖章D.代理人知道或者应当知道代理事项违法仍然实施代理行为,由代理人独自承担法律责任【答案】： B 25、公民的住所地是指该公民的（）。A.出生地B.籍贯所在地C.户籍所在地D.经常居住地【答案】： C 26、甲建筑公司是某施工项目的施工总承包

11、单位，乙建筑公司是其分包单位。2008年5月5日，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由()向负有安全生产监督管理职责的部门报告。A.甲建筑公司或乙建筑公司B.甲建筑公司C.乙建筑公司D.甲建筑公司和乙建筑公司【答案】： B 27、某建设工程施工合同约定工程开工、竣工日期分别为 2018 年 3 月 1 日和 2019 年 10 月 1 日，2019 年 10 月 20 日工程实际竣工并交付。2019 年 11 月 5 日施工单位提交竣工结算文件。由于发包人未按约定付 工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在（ ）前行使。A.2020 年 10 月 20 日 B.2020 年

12、 4 月 1 日 C.2020 年 4 月 20 日 D.2020 年 5 月 5 日【答案】： C 28、甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届满时，水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采取适当措施寻找货源，致使损失扩大。对于扩大的损失应A.乙水泥厂承担 B.双方连带责任 C.双方按比例承担 D.甲施工企业承担【答案】： D 29、根据我国民法典的规定，下列情形中，权利人不享有法定解除权的是( )。A.运输建材的货车途中遭遇洪水，货物全部变质B.施工过程中，承包人不满工程师的指令，将全部工人和施工机械撤离现场C.发包人拒不支付工程款，双方又不能达成延期付款协议D.施工

13、单位夜间施工扰民，被行政主管部门责令停工，致使工期延【答案】： D 30、争议双方达成和解协议后，一方拒不履行，则另一方可以（ ）。A. 请求法院强制执行B. 请求仲裁强制执行C. 要求对方承担缔约过失责任D. 要求对方承担违约责任【答案】： D 31、根据建设工程安全生产管理条例，在施工合同中，属于建设单位安全责任的有（ ）。A.编制施工安全生产规章制度和操作资料B.不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等C.不得压缩合同工期D.为从事危险作业的人员办理意外伤害保险【答案】： B 32、根据建设工程质量管理条例的规定，( )应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人

14、和施工管理负责人。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位【答案】： C 33、失业人员失业前用人单位和个人累计缴费10年以上的，领取失业保险金的期限最长为（）。A.12个月B.16个月C.18个月D.24个月【答案】： D 34、部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由（ ）裁决。A. 国务院B. 全国人民代表大会C. 全国人大常委会D. 最高人民法院【答案】： A 35、关于人民调解的说法，正确的是（）。A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织 B.人民调解委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有同样的法律效力 C.人民调解委员会经调解

15、达成的调解协议具有法律约束力 D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉【答案】： C 36、张某与某施工单位签订了一份三年期劳动合同，合同中约定的生效时间为2005年3月10日。为了考查张某是否具备相应的工作能力，合同约定了试用期，则试用期最长截止于（ ）A.2005年4月10日B.2005年6月10日C.2005年9月10日 D.2006年3月10日【答案】： C 37、某施工企业技术员王某，2019年6月份的财产租赁所得为10000元，国债利息收入为3000元，股息所得为2000元，保险赔偿5000元。王某6月份的以上所得应当缴纳的个人所得税为（）元。A.3000

16、B.3400 C.2400 D.4000【答案】： C 38、根据企业所得税法，下列收入中应当征收企业所得税的是( )。A.股息、红利等权益性投资收益B.依法收取并纳入财政管理的政府性基金C.依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费D.财政拨款【答案】： A 39、施工企业征得建设单位同意后，将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的分包单位，关于该工程分包行为的说法，正确的是（）。A.分包合同因指定分包而无效 B.分包单位应当按照分包合同的约定，对施工企业负责 C.建设单位必须另为分包工程办理施工许可证 D.施工企业必须将分包合同报上级主管部门批准备案【答案】： B 40、当事人申请撤销仲裁裁决

17、，应当向（ ）提出。A.仲裁委员会的上级主管机关B.仲裁委员会所在地的中级人民法院C.仲裁员委员会所在地的基层人民法院D.被告所在地的基层人民法院【答案】： B 41、某工程项目施工中，因业主购买的某批次钢材在入场检验时发现不符合国家标准，予以退换，为此影响了工期并发生停窝工费用。则该部分损失应由()。A.业主全部承担B.施工单位全部承担C.业主和施工单位共同承担D.工期顺延、费用由施工单位承担【答案】： A 42、根据法的效力等级，建设工程质量管理条例属于（ ）。A. 法律B. 部门规章C. 行政法规D. 单行条例【答案】： C 43、下列关于物权的说法,正确的是()A.物权是权利人直接支配

18、的权利,无须他人的意思或义务人的行为介入B.根据“一物一权”原则,一物上面只能有一个担保物权C.物权是绝对权,因此权利人和义务人都是不特定的D.能够成为物权权利人的只有法人和自然人【答案】： A 44、关于物权特征的说法，正确的是（）。A.物权是一种支配权，需要义务人的行为配合 B.物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利 C.物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人 D.物权是不具有排他性的权利，同一物上可以存在几个物权【答案】： B 45、对工程中有关地基和机构安全的关键工序和关键施工过程，监理工程师应当采取的监理形式是（ ）。A. 旁站B. 巡视C. 平行检验D. 分段后平行检验【答案】

19、： A 46、依据历史文化名城名镇名村保护条例规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的，造成严重后果的应当（ ）。A.限期恢复原状或者采取其他补救措施B.造成损失的，依法承担赔偿责任C.对单位并处50 万元以上100 万元以下的罚款，对个人处5 万元以上10 万元以下的罚款D.对单位并处50 万元以上100 万元以下的罚款，并对个人并处1 万元以上20 万元以下的罚款【答案】： C 47、根据大气污染防治法，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是（）。2014A.国务院环保部门B.各级地方政府环保部门C.酸雨控制区内的任人民政府环保部门D.大气污染

20、排放总量控制区内的人民政府【答案】： D 48、关于建设工程返修的说法，正确的是（）。2017A.建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形 B.对竣工验收不合格的建设工程，若非施工企业原因造成的，施工企业不负责返修 C.对施工中出现质量问题的建设工程，无论是否施工企业原因造成的，施工企业都应负责返修 D.对竣工验收不合格的建设工程，若是施工企业原因造成的，施工企业负责有偿返修【答案】： C 49、关于工程参建单位的质量责任的说法，正确的有（ ）。A.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验合格，使用后被证实属于不合格材料的，应由施工企业承担责任B.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在

21、施工前委托原设计单位提出设计方案C.设计业务可以进行分包D.勘察成果文件应注明工程合理使用年限【答案】： C 50、公民贾某于2011年4月1日得知行政机关作出的具体行政行为侵犯其合法权益，则贾某最迟应于（）前提出行政复议申请。A.2011年4月15日B.2011年4月30日C.2011年5月15日D.2011年5月30日【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、资质不良行为认定标准包括()。A.未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的C.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的D.将承包的工程转包或违法分包的E.允许其他单位或个人以

22、本单位名义承揽工程的【答案】： AB 2、根据生产安全事故报告和调查处理条例的规定，划分事故分级的要素有()。A.事故发生地点B.人员伤亡数量C.事故发生时间D.社会影响程度E.直接经济损失数额【答案】： BD 3、下列选项中，可以进行抵押的财产有（ ）。A.宅基地B.土地所有权C.建设用地使用权D.交通运输工具E.生产设备【答案】： CD 4、某工程公司承建了写字楼工程，根据我国建筑法和建设工程安全生产管理条例投保了建筑意外伤害险。该险种承包的范围包括（ ）。A. 工程本身受损B. 工用设施受损C. 被保险人从事建筑施工时由于操作不当受伤害致残D. 被保险人在施工现场被高空坠物砸死E. 场地

23、清理费【答案】： CD 5、第二审人民法院经审理,对上诉案件的处理原则有()。A.判决认定事实清楚,适用法律正确的,判决驳回上诉,维持原判决B.原判决认定事实错误,或者原判决认定事实不清,证据不足的,依法改判C.判决适用法律错误的,裁定撤销原判决,发回原审人民法院重审D.原判决认定违反法定程序,可能影响案件正确判决的,裁定撤销原判决,发回原审人民法院重审E.案件依法重审,当事人对重审案件的判决、裁定不服的,可以上诉【答案】： AD 6、根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定,建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件有（ ）A.有严格的职业危害防治措施,并为施工现场管理人员配备符合国家标准或

24、者行业标准的安全防护用具和安全防护服装B.建立健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程C.主要负责人项目负责人专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他安全生产主管部门考核合格D.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得特利作业操作资格证书E.有生产安全事故应急教援预案、应急救援组织或者应急救报人员,配备必要的应急救援器林、设备【答案】： BCD 7、国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见（国办发201719号）中规定，对依法通过以下方式确定供货商的政府采购工程建设项目，符合相应条件的应当颁发施工许可证（ ）。A.询价B.竞争性谈判C.直接确定D.单一来源方式E.框架

25、协议【答案】： BD 8、工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查，其检查内容包括()。A.工程作业人员是否熟悉强制性标准B.规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定C.采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定D.采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定E.工程安全、质量是否使用了强制性标准【答案】： BCD 9、下列责任形式中.当事人承担违约责任的形式有（ ）（2013）A.赔礼道歉B.支付违约金C.赔偿损失D.采取补救措施E.罚金【答案】： BCD 10、建设工程施工中，企业增值税实行简易计税方法的是（ ）。A. 建筑工程总承包

26、单位为房屋建筑的地基与基础提供建筑服务的B. 建筑工程分包单位为钢结构工程提供建筑服务的C. 建筑工程总承包单位为房屋建筑的主体结构提供建筑服务的D. 建设单位自行采购钢材、混凝土的E. 总承包单位自行采购预制构件、砌体材料的【答案】： ACD 11、按照文物保护法规定，施工单位及相关人员有下列行为的，应予追究其刑事责任( )。A.故意或者过失损毁国家保护的珍贵文物的B.哄抢、私分或者非法侵占国有文物的C.擅自迁移、拆除不可移动文物的D.以牟利为目的倒卖国家禁止经营的文物的E.未取得文物保护工程资质证书，擅自从事文物修缮、迁移、重建的【答案】： ABD 12、2018年1月15日，某建设单位为

27、其工程领取了施工许可证，因未能按期开工，建设单位于2018年3月10日、5月10日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况，直到2018年7月1日开工建设。2018真题关于该工程施工许可证的说法，正确的有（）。2018真题A.该工程施工许可证自行废止B.延期开工未超过6个月，施工许可证继续有效C.应当在2018年4月15日前申请延期D.不能按时开工，应当在1个月内报告E.2018年7月1日开工之前，需要重新申领施工许可证【答案】： AC 13、关于计算机软件著作权的说法，正确的有（）。A.自然人的软件著作权保护期为自然人终生 B.软件著作权属于软件开发者 C.两个以上法人合作开发的软件，其著作权

28、的归属由合作各方书面合同约定 D.开发的软件是从事本职工作的自然结果的，单位必须对开发软件的自然人进行奖励 E.软件著作权也有合理使用的规定【答案】： BC 14、根据建设工程质量管理条例的规定，建设单位必须向()等单位提供与建设工程有关的原始资料。A.设计B.施工C.工程监理D.勘验E.勘察【答案】： ABC 15、根据工伤保险条例，建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有（）。2014A.出差途中，由于工作原因遭遇车祸受伤 B.在施工现场斗殴受伤 C.在施工现场因工作原因受到事故伤害 D.施工期间醉酒坠落致残 E.在办公场所内因劳资纠纷自杀【答案】： AC 16、某施工单位的工人张某向

29、李某借款，则下列关于该借款合同的说法，错误的有（）。A. 应以书面方式订立B. 如果未约定利息，应按银行同类贷款利率计算C. 利率不得低于银行同类贷款利率D. 利率最高不得超过银行同类贷款利率的4倍E. 除非利率低于银行同类贷款利率，否则不得按复利计算【答案】： ABC 17、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的说法，正确的有（）。A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期 B.应当以鉴定合格日期为竣工日期 C.鉴定期间为顺延工期的期间 D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期 E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期【答案】： BC 18、下列关于施工现场环

30、境噪声污染的防治的说法，正确的有（ ）。A.环境噪声污染的防治是施工现场环境噪声污染的防治B.施工现场环境噪声污染的防治是要解决建设项目建成后使用过程中可能产生的环境噪声污染问题C.夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于55dB（A）D.国家对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度E.建筑施工场界，是指由有关主管部门批准的建筑施工场地边界或建筑施工过程中实际使用的施工场地边界【答案】： D 19、施工单位诉建设单位拖欠工程款案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，人民法院应予准许的情形有（ ）。A. 鉴定人员不具备相关的鉴定资格B. 鉴定程序严重违法C. 鉴

31、定结论明显依据不足D. 建设单位也不同意鉴定结论E. 经过质证认定鉴定结论不能作为证据使用【答案】： ABC 20、关于增值税应纳税额计算的说法,正确的有()。A.纳税人进口货物,按照组成计税价格和增值税暂行条例规定的税率计算应纳税额B.纳税人发生应税销售行为,按照销售额和增值税暂行条例规定的税率计算收取的增值税额,为销项税额C.纳税人发生应税销售行为的价格明显偏低并无正当理由的,由主管税务机关核定其销售额D.纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额E.纳税人发生应税销售行为,应当向索取增值税专用发票的购买方开具增值税专用发票,应税销售行为的购买方为消费者

32、个人的,也必须开具增值税专用发票【答案】： ABCD 21、以下合同事项中，一方当事人应取得对方当事人同意才能发生法律效力的是（ ）。A.发包人要求承包人提前3个月竣工B.承包人因工程变更要求调整合同价款C.承包人将其工程款债权转让他人D.承包人将部分非主体、非关键工作分包E.发包人因承包人违法转包工程，通知解除合同【答案】： ABD 22、以下各项中，不需要办理施工许可证的建设工程是（ ）。 A. 限额以下的小型工程B. 临时性房屋建筑C. 农民自建低层住宅D. 房屋的装修装饰工程E. 抢险救灾工程【答案】： ABC 23、A市B区国土资源局以甲施工企业非法占地违规建造为由，责令甲限期拆除其

33、建筑，退还所占土地，甲不服，欲申请行政复议。2018真题关于有权受理该案行政复议的行政机关的说法，正确的有（）。2018真题A.可以是A市人民政府B.只能是A市国土资源局C.可以是A市国土资源局D.可以是B区人民政府E.只能是B区人民政府【答案】： CD 24、根据民法典的规定，施工企业从银行借款时可以作为抵押物的有（ ）。A.施工企业所有的汽车B.施工企业所有的支票C.施工企业有处分权的国有土地使用权D.施工企业自有的建筑施工机具E.施工企业所有的房产【答案】： ACD 25、关于买卖合同的说法，正确的有（）。 2016A.标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有 B.试用期间届满，试用买卖

34、的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买 C.买受人已经支付标的物总价款的75%以上的，出卖人无权要求取回标的物 D.因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物 E.标的物在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间【答案】： AB 26、下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有（）。( 2015真题 )A.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言 B.与书证原件核对无误的复印件 C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品 D.有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料 E.无正当理由未出庭作证的证人证言【答案】： BD 27、可

35、以质押的权利包括（ ）。A.汇票、支票B.建设用地使用权C.提单、本票D.依法可以转让的股份、股票E.著作权中的人身权【答案】： ACD 28、关于无权代理与表见代理的说法，下列正确的有（ ）。A.无权代理的行为，被代理人未作表示的，视为同意B.表见代理是特殊的无权代理C.表见代理的民事法律责任由代理人承担D.无权代理中，行为人实施的行为被追认之前，善意相对人有撤销的权利E.相对人知道行为代理人超越代理权还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由相对人承担法律责任【答案】： BD 29、关于施工合同解除的说法，正确的是（ ）。 A.合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以解除B.承包人将承包

36、的工程转包，发包人可以解除C.发包人未按约定支付工程价款，承包人可以解除D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除【答案】： B 30、根据工程建设项目施工招标投标办法的规定，以下属于投标人之间串通投标的行为是（ ）。A. 招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人B. 投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价C. 投标人在投标时递交许家业绩证明D. 投标人与招标人商定，在投标时压低标价，中标后再给投标人额外补偿E. 投标人之间先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标【答案】： B 31、关于施工企业安全费用的说法，正确的有（）。A.采取经评审的最低投标价

37、法评标的招标项目，安全费用在竞标时可以降低 B.安全费用以工程造价为计提依据 C.安全费用不计入工程造价 D.房屋建筑工程的安全费用计提比例高于市政公用工程 E.施工总承包单位与分包单位分别计提安全费用【答案】： BD 32、某工程项目工程主体结构已基本完工，由于建设单位未依约支付相应工程款，施工单位提出解除合同并通知了建设单位。双方在协商时各自提出了自己的观点，这些观点中正确的是（ ）。A. 合同解除后，对于主体未完成部分的工程，施工单位有义务完成B. 合同解除后，已完的工程部分应予拆除恢复原状C. 合同的解除须经法院或者仲裁确认后才生效D. 合同解除后，对于未完成部分的工程终止履行E. 施

38、工单位要求解除合同，同时可以要求赔偿损失【答案】： D 33、在施工检测的见证取样中，取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，其中应标明（）。( 2015真题 )A.工程名称 B.取样部位 C.工程地点 D.样品名称 E.取样日期【答案】： ABD 34、根据行政诉讼法,下列行政诉讼中，人民法院不予受理的情形有（ ）。A.行政机关对企业作出的行政指导行为 B.行政机关依据人民法院的生效判决、协助执行通知书作出的执行行为 C.行政机关对工作人员的奖惩、任免等决定的 D.行政机关滥用行政权力，排除或者限制竞争的 E.行政机关对民事纠纷作出的调解【答案】： ABC 35、根据全国建筑市场各方主体不

39、良行为记录认定标准的规定，工程质量不良行为的认定标准包括（ ）。A.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的B.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的D.未对建筑材料、建筑构件、设备和商品混凝土进行检测的E.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的【答案】： ABCD 36、以下符合建设工程节能管理规定的是（ ）。A.施工现场500kM范围内生产的建材用量应占建材总重量70以上B.既有建筑节能改造的主要内容是主体结构和供冷系统C.国家鼓励对所有固体废物进行生产建材再利用D.施工单位应当对进场的防火材料进行节能性能查验E.选择功率与负载

40、相匹配的施工机械设备，避免大功率施工机械设备低负载长时间运行【答案】： A 37、根据建设工程质量管理条例,建设工程竣工验收应当具备的法定条件有()。A.有工程使用的全部建筑材料、建筑构配件和设备的进场实验报告B.有完整的技术档案和施工管理资料C.完成建设工程设计和合同约定的各项内容D.有施工企业签署的工程保修书E.有勘察、设计、施工单位共同签署的质量合格文件【答案】： BCD 38、在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括（ ）。A.被代理人的法人终止B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人取消委托D.代理事项完成E.代理期限届满【答案】： ACD 39、下列各项中,属于人民法院应当裁定中止

41、执行的情形有()。A.申请人撤销申请的B.案外人对执行标的提出确有理由的异议的C.作为一方当事人的公民死亡,需要等待继承人继承权利或者承担义务的D.只追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权利人死亡的E.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款,无收人来源,又丧失劳动能力的【答案】： BC 40、下列选项中属于违法分包的情形有（）。A.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的B.分包单位将其承包的建设工程再分包的C.总承包单位对其承包建设工程的主体工程进行分包的D.任何情形下，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的E.总承包单位将其承包的工程分包的【答案】： ABC 41、根据

42、劳动法，关于妇女、未成年人劳动保护的说法，正确的有（）。( 2015真题 )A.企业应当为未成年工定期进行健康检查 B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人 C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动 D.企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业 E.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动【答案】： AC 42、关于施工许可制度和开工报告制度的说法，正确的有（ ）。A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合国务院的有关规定B.建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的，最多可申请两次延期C.实行开工报告批准制度的工程，其开工报告主要反映的是施工企业应具备的开工条件D.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证E.实行开工报告批准制度的工程，因故不能按期开工超过6个月的工程，应当重新办理开工报告审批手续