一级建造师之一建工程法规题库题库【完整版】.docx

《一级建造师之一建工程法规题库题库【完整版】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库题库【完整版】.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库题库【完整版】第一部分 单选题(50题)1、各类施工作业需要排水的,由（ )申请领取排水许可证。A.建设单位B.总承包单位C.分包单位D.B或C都可以【答案】： A 2、关于依法必须进行招标的项目公示中标候选人的说法,正确的是（ ）A.投标人或者其他利关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出B.招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人C.公示期不得少于5日D.招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,作出答复前,招标投标活动继续进行【答案】： A 3、按照建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法规定的企业负责人带班检查制度，建筑施工

2、企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的( )，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的( )。A.10%，70%B.15%，70%C.20%，80%D.25%，80%【答案】： D 4、下列关于建造师注册的表述中，正确的是( )。A.取得建造师资格证书的人员，如果没能在三年内申请注册，其资格证书将失效B.申请初始注册的人员，应受聘于一个相关单位C.注册建造师增加执业专业的，需办理变更注册D.因工作需要，取得建造师资格证书的人员可申请在两个单位注册【答案】： B 5、对于施工合同订立的特殊性的理解错误的一项是（ ）。 A. 要约和承诺是订立合同的两个基本程序B. 投标文件

3、中含有投标人期望订立的施工合同的具体内容，表达了投标人期望订立合同的意思，投标文件是要约C. 中标通知书是招标人对投标文件的肯定答复，因而是承诺D. 建设工程合同可以采用口头形式或者书面形式【答案】： D 6、某设备采购合同中约定：甲公司向乙公司订购5台设备，由于乙公司的库存只有3台约定剩余的2台设备由丙公司交付给甲公司，但丙公司一直未向甲公司交付设备。则合同中应（ ）承担违约责任。 A. 乙向丙B. 乙向甲C. 丙向甲D. 丙向乙【答案】： B 7、下列情形能够引发合同之债的有（ ）。A. 建设单位拖欠工程进度款B. 施工中偷工减料造成的损失C. 监理单位与施工单位串通损害建设单位利益D.

4、噪声污染使周边居民无法正常休息E. 建材供应商供应的建筑材料不合格【答案】： A 8、甲市的A公司与乙市的B公司在丙市签订施工合同，该工程位于丁市。双方在合同履行中发生争议，则对此案有管辖权的法院是（ ）市人民法院。A.甲 B.乙 C.丙 D. 丁【答案】： D 9、某工程施工过程中,于2017年7月1日发生坍塌事故,并造成人员伤亡,施工单位在第一时间向有关部门做了汇报。次日在救援中找到了10具尸体,另有2人受伤,根据生产安全事故报告和调查处理条例,该事故造成的伤亡人数发生变化应当补报的最迟的日期是()。A.2017年7月6日B.2017年7月8日C.2017年7月15日D.2017年7月31

5、日【答案】： D 10、甲将其房屋卖给乙，并就房屋买卖订立合同，但未进行房屋产权变更登记，房屋也未实际交付。2018真题关于该买卖合同效力和房屋所有权的说法，正确的是（）。2018真题A.买卖合同有效，房屋所有权不发生变动B.买卖合同无效，房屋所有权不发生变动C.买卖合同有效，房屋所有权归乙所有，不能对抗善意第三人D.买卖合同效力待定，房屋所有权不发生变动【答案】： A 11、下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是（ ）。A. 全国人民代表大会组织法B. 中华人民共和国国籍法C. 中华人民共和国反垄断法D. 全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法【答案】： C 12、甲

6、于2007年3月20日取得一级建造师注册执业证书，甲由于工作单位变动，于2008年6月20日按规定办理了注册变更手续。根据有关规定，甲的注册有效期应当截止到()。A.2010年3月20日B.2011年3月20日C.2011年6月20日D.2012年6月20日【答案】： A 13、承、发包人以建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201版）签订合同，工程竣工后承包人提请竣工验收，但发包人长达一个半月之久拒不组织验收，此情况下正确处理方式是()。A.承包人应提请建设行政主管部门组织验收B.以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期C.视为通过验收，以提请竣工验收报告之日后第29天为验收合

7、格日D.继续等待验收【答案】： B 14、关于专利申请的说法，正确的是（）。A.两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人 B.职务发明创造申请专利的权利属于发明人或设计人，申请被批准后，单位为专利权人 C.在中国没有经常居所的外国人，在中国可以自行申请专利和办理其他专利事务的 D.国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日，如果申请文件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请日【答案】： A 15、甲乙两家建筑公司联合投标某一工程。在资格预审后，甲公司拟承担另一项目而退出该联合体，并推荐具有相同能力和资格条件的丙公司与乙公司重新组成联合体。该联合体被招标人拒绝，拒绝的理

8、由成立的是（ ）。A.变化后的联合体削弱了竞争B.丙公司是资格预审后增加的成员，相关投标无效C.新联合体组成的时间过晚D.新联合体的资质低于规定的最低标准【答案】： B 16、某施工企业在施工过程中降低工程质量标准，偷工减料，导致了建筑整体倒塌，十余名工人伤亡，该行为涉嫌触犯（）。A.重大责任事故罪B.工程重大安全事故罪C.重大劳动安全事故罪D.以其他方式危害公共安全罪【答案】： B 17、某大型建设工程项目竣工后，建设单位于2005年4月1日向环境保护行政主管部门申请配 套建设的环境保护设施竣工验收，环境保护行政主管部门于2005年4月5日收到申请。 则环保行政主管部门完成该设施验收的截止日

9、期为_( )。A. 2005年4月20日B. 2005年5月5日C. 2005年5月20日D. 2005年6月5日【答案】： B 18、某工程项目外墙保温工程、底层隐蔽工程施工完毕后应由()主持验收。A.项目经理B.项目技术负责人C.监理工程师D.建设单位驻工地代表【答案】： C 19、下列合同中，属于实践合同的是（ ）。A.保管合同B.运输合同C.租赁合同D.建设工程合同【答案】： A 20、下列担保方式中，只能由债务人而非第三人提供担保的是（ ）。A.抵押B.保证C.质押D.留置【答案】： D 21、某施工企业的材料合同约定如果其中一方违约，则支付合同价款的10%作为违约金，同时该合同中还

10、约定了承包商向材料供应商缴纳3000元作为定金。结果材料供应商没能照合同的约定及时提供材料，如果该批材料价值5万元，则承包商最多可以向材料供应商要求返还()元。A.1800B.3000C.5000D.8000【答案】： D 22、招标投标法规定，招标投标活动中的招标代理机构应当依法设立，并具备法律规定的条件，以下关于代理的表述，错误的是( )。A.我国民法总则规定，书面委托代理的授权委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和期间B.法定代理是根据法律的直接规定而产生的代理，在工程建设领域，通过法定代理实施民事法律行为的情形较为常见C.委托代理是代理人根据被代理人授权而进行的代理D.无民事行为

11、能力人、限制民事行为能力人的监护人是其法定代理人【答案】： B 23、根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建造师执业资格证书的情形不包括（ ）。A.申请人以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册的，应当予以撤销B.超越法定职权作出准予注册许可的C.没有按照规定期限内继续教育的D.违反法定程序作出准予注册许可的【答案】： C 24、下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是（ ）。A.解除合同B.继续履行C.罚款D.合同无效【答案】： B 25、女职工王某因在孕期期间，领导认为她不能胜任工作，公司研究决定，从8 月25 日起解除与王某的劳动合同。根据劳动法的规定，该公司最迟应于（ ）前以书面形式通知

12、王某。A.7 月25 日B.8 月10 日C.8 月25 日D.用人单位现在不得与王某解除劳动合同【答案】： D 26、下列关于施工管理人员、作业人员安全生产教育培训的表述，错误的是（ ）。A.对于进入新岗位和新施工现场的新职工，施工企业至少要对其进行安全培训32学时，每年进行再培训至少20学时B.施工单位应当对管理人员和作业人员每2年至少进行1次安全生产教育培训C.作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训D.施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训【答案】： B 27、2005年7月22日，某施工现场为了浇筑钻可孔桩而钻

13、了8处深20米、宽15米的坑。为了避免有人掉入坑中，在坑边设立了明显的警告标志，但是当晚这些标志被人移走，工人孙某看到坑旁没有了警告标志，感觉缺少了警标后容易出现安全事故，于是通告了自己宿舍的工友，提醒他们小心。次日，有工人落入坑中，造成重伤，孙某违背了（ ）义务。A. 危险报告B. 遵守安全生产规章制度的C. 批评和检举、控制D. 接受安全生产教育培训的【答案】： A 28、下列关于安全专项施工方案的实施的说法，正确的是（ ）。A.施工单位发现专项施工方案有错误的，立即予以修改、调整B.因规划调整、设计变更等原因确需调整的，修改后的专项方案应当按规定重新审核和论证C.建设单位应派专人对专项方

14、案实施情况进行现场监督和按规定进行监测D.专项施工方案验收需经监理工程师签字后，方可进入下一道工序【答案】： B 29、根据建设工程生产管理条例，国家对严重危及施工的工艺、设备、材料实行（ ）制度。A.检验、检测B.淘汰C.回收管理D.档案管理【答案】： B 30、（2019年真题）关于和解的说法,正确的是（）。A.和解只能在一审开庭审理前进行B.和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上,就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议,自行解决争议的一种方式C.和解不可以与仲裁讼诉程序相结合D.当事人自行达成的和解协议具有强制执行力【答案】： B 31、劳动法规定，劳动争议当事人对仲裁裁决不服

15、的，可以自收到仲裁裁决书之日起( )日内向人民法院提起诉讼。一方当事人在法定期限内不起诉又不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以申请人民法院强制执行。A.15B.5C.10D.7【答案】： A 32、某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内交付发包方使用，后因承包方原因工期拖延3个月，但发包方在2013年1月20日未经验收实际占用了该工程，则该工程的竣工日期应为（ ）。A.2012年11月20日B.2012年12月20日C.2013年1月20日D.2013年2月20日【答案】： C 33、赵某通过国家考试取得注册资格证书，第二年准备办理初始注册，其应当满足的条件不包括（ ）。A

16、.经考核认定或考试合格取得资格证书B.受聘于一个相关单位C.达到继续教育要求D.没有明确规定不予注册的情形【答案】： C 34、根据建设工程质量管理条例规定，组织竣工验收的应是( )。A.监理单位B.设计单位C.勘察单位D.建设单位【答案】： D 35、根据建设工程安全生产管理条例，注册执业人员未执行工程建设强制性标准可责令其停止执行（）。（2015）A.1个月以上3个月以下B.3个月以上1年以下C.3个月以上2年以下D.6个月以上1年以下【答案】： B 36、根据消防法，关于建设工程竣工消防验收的说法，正确的是（）。 2016A.已经依法备案的建设工程消防设计确需修改的，修改后建设单位不必重

17、新申请消防设计备案 B.公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起30日内组织消防验收，并出具消防验收意见 C.公安机关消防机构实施消防验收，可以收取成本费 D.依法不需要取得施工许可的建设工程，可以不进行竣工验收消防备案【答案】： C 37、对于依法必须招标的工程建设项目，排名第一的中标候选人（ ），招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。A. 提供虚假资质证明B. 向评标委员会成员行贿C. 因不可抗力提出不能履行合同D. 与招标代理机构串通【答案】： C 38、根据最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定，人民法院采取的证据保全措施不包括（ ）。A. 先予执行B. 查封C. 拍照D.

18、制作笔录【答案】： A 39、根据建设工程质量保证金管理办法，关于预留质量保证金的说法，正确的是（）。A.合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的5%B.社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方应当将保证金交由第三方金融机构托管C.采用工程质量保证担保，工程质量保险等保证方式的，发包人不得再预留保证金D.在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人可以同时预留工程质量保证金【答案】： C 40、注册建造师甲与原施工单位解除了聘用合同，选择一家在本专业有多项工程服务资质的单位担任建设工程施工的项目经理，则其必须进行()。A.初始注册B.延续注册C.变

19、更注册D.增项注册【答案】： C 41、下列行为中，不属于转包的是（ ）。A.施工总承包单位或专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，不履行管理义务，未对该工程的施工活动进行组织管理的B.施工总承包单位或专业承包单位不履行管理义务，只向实际施工单位收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位或个人实施的C.施工总承包单位将除主体工程以外的所有专业工程，如设备安装和装修，均分包出去的D.劳务分包单位承包的范围是施工总承包单位或专业承包单位承包的全部工程，劳务分包单位计取的是除上缴给施工总承包单位或专业承包单

20、位“管理费”之外的全部工程价款的【答案】： C 42、在建设工程活动中，()是最为常用的一种担保方式。A.质押B.保证C.留置D.抵押【答案】： B 43、关于我国土地所有权的制度的表述，正确的是（ ）。A.我国实行土地的社会主义公有制，即土地归国家所有B.城市市区的土地属于全部市民所有C.宅基地和自留地、自留山,属于农民个人所有D.按土地用途可以将土地分为农用地、建设用地和未利用地【答案】： D 44、下列施工中，属于既有建筑节能改造主要内容的是既有建筑()A.承重结构改造B.围护结构改造C.屋面防水层修复D.外墙裂缝修补【答案】： B 45、甲、乙在合同谈判中，甲恶意磋商，导致合同未能签订

21、，给乙造成损失。甲违反了合同订立的()原则。A.平等原则B.合法原则C.公平原则D.自愿原则【答案】： C 46、根据建设工程质量管理条例，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是()（2013）A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用B.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款。C.隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序D.未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收【答案】： B 47、下列关于投标文件的补充、修改与撤回的说法中，正确的是（ ）。A.对投标文件的补充、修改与撤回，应在招标文件要求提交投标文件的截止时间之前进行B.投标人对投标文件的补充、修改与撤回，可以不

22、通知招标人C.补充、修改的内容可以不作为投标文件的组成部分D.在正式开标日期前，投标人可电话通知招标人撤回投标文件【答案】： A 48、按照特种设备法规定，特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后( )内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。A.10日B.15日C.20日D.30日【答案】： D 49、某施工企业针对其承包的施工项目制定了相关施工现场安全防护措施，以下措施在实施过程中，符合法律法规要求的是( )。A.该施工企业在施工现场出口处、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿等危险部位，设置了明显的安全警示标志B.该施工企业未将施工现

23、场的办公区、作业区分开设置C.该施工企业根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取了相应的安全施工措施D.施工现场暂时停止施工的，由建设单位做好现场防护，所需费用由责任方承担【答案】： C 50、甲建设单位委托乙施工单位进行工业厂房建设，乙施工单位组建项目经理部，任命李某为项目经理。该项目经理部的材料管理员王某的工伤保险费的缴纳者应当是（ ）。A.甲建设单位B.乙施工单位C.李某D.王某【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、关于工程建设缺陷责任期确定的说法，正确的有（ ）。A.发包人导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期B.缺陷责任期一般为1年，最长

24、不超过2年C.发包人导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，自动进入缺陷责任期D.缺陷责任期一般从工程通过竣（交）工验收之日起计E.承包人导致竣工延迟的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【答案】： BD 2、下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有（）。( 2015真题 )A.承包人明确表示不履行合同主要义务的 B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的 C.承包人在合同约定的期限内没有完工的 D.承包人将承包的建设工程非法转包的 E.承包人将承包的建设工程违法分包的【答案】： ABD 3、我国法的形式主要体现在（ ）方面。A. 宪法B. 刑法C.

25、国际条约D. 行政规章E. 地方性法规【答案】： ACD 4、下列责任种类中，属于行政处罚的有（）。 2016A.警告 B.行政拘留 C.罚金 D.排除妨碍 E.没收财产【答案】： AB 5、建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现了一些质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院，则下列情形中，能够获得人民法院支持的有（ ）。A.建设单位使用不当造成防水层损坏B.操作失误造成制冷系统损坏C.地震造成屋面损毁D.使用中地基基础出现非正常沉陷E.使用中地下室外承重墙出现裂缝【答案】： D 6、甲乙双方的合同纠纷于2015年7月2日开庭仲裁，7月4日，经

26、仲裁庭调解双方达成了调解协议，7月5日，仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7月6日，调解书交由双方签收。根据我国仲裁法的有关规定，则下列说法正确的有( )。A.该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力B.该调解书自2015年7月5日产生法律效力C.若当事人签收调解书后反悔，仲裁庭应当及时作出裁决D.申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请E.该调解书自2015年7月6日产生法律效力【答案】： A 7、属于国家所有的不可移动文物范围包括()。A.公民、法人和其他组织捐赠给国家的文物B.国家征集、购买的文物C.古文化遗址D.石窟寺E.古墓葬【答案】： CD 8、下列关于刑事责任的说法，正确的有（ ）。A

27、.刑事处罚是承担刑事责任的方式B.主刑包括管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、缓刑和死刑C.附加刑包括罚金、没收财产、监外执行和剥夺政治权利D.主刑和附加刑可以共同适用E.构成犯罪就一定要接受刑事处罚【答案】： AD 9、根据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定，下列各项中，属于必须实施见证取样的送检的试块、试件和材料的有（）。2017A.填充墙的混凝土小型砌块 B.混凝土中使用的掺加剂 C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件 D.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料 E.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥【答案】： CD 10、根据节约能源法，我国对固定资产投资项目实行的制度有（）。A.

28、节能审查B.节能审核C.节能评估D.节能备案E.节能复查【答案】： AC 11、关于建设工程证据审核认定的说法，正确的有（ ）。A.无法与原件、原物核对的复印件、复制品不能作为认定案件事实的证据B.诉讼中，当事人为达成调解协议作出妥协所涉及的对案件事实的认可，可以在其后的诉讼中作为对其不利的证据C.社会团体依职权制作的公文书证的证明力一般大于其他书证D.视听资料的证明力一般大于勘验笔录E.鉴定结论的证明力一般大于证人证言【答案】： C 12、因下列纠纷提起的诉讼中,适用专属管辖的有()。A.预制构配件运输纠纷B.技术许可纠纷C.不动产纠纷D.港口作业纠纷E.继承遗产纠纷【答案】： CD 13、

29、关于勘察、设计单位的质量责任和义务的说法，正确的有（ ）。A.依法对设计文件进行交底B.依法保证使用的建筑材料等符合要求C.依法办理工程质量监督手续D.依法办理工程安全监督手续E.依法承揽工程的勘察、设计业务【答案】： A 14、关于施工发现文物报告和保护的说法，正确的是（ ）。A.在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有B.确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由县级人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续C.进行大型基本建设工程，建设单位应当事先报请省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织从事考古发掘的单位在

30、工程范围内可能埋藏文物的地方进行考古调查D.水库施工中发现水下文物的应当立即报告当地水利部门E.建筑基坑施工中发现文物的应当向当地文物主管部门报告，文物行政部门接到报告后无特殊情况应在24小时之内赶赴现场，并在7日内提出处理意见【答案】： C 15、根据建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法，发生工程质量事故，施工企业项目经理承担的法律责任有（ ）。A.向社会公布曝光B.处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款C.项目经理为注册建造师的，责令停止执业2 年D.构成犯罪的，依法追究刑事责任E.项目经理为注册建造师的，吊销执业资格证书，5 年内不予注册【答案】： ABD 16、关于知

31、识产权法律特征的说法，正确的是（）。A.具有财产权和人身权双重属性 B.效力不受地域限制 C.仅在法律规定的期限内受到法律保护 D.不存在排他性 E.是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利【答案】： AC 17、 关于保修范围和最低保修期限说法，正确的有( )。A. 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限B. 屋面防水工程和有防水要求的卫生间、房间，最低保修期限为4年C. 供热与供冷系统，为3个采暖期、供冷期D. 电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为2年E. 外墙面的防渗漏，最低保修期限为5年【答案】： AD 18、能够作

32、为监理依据的有()。A.法律、法规B.建设合同C.有关技术标准D.设计文件E.工程经验【答案】： ABCD 19、根据民法典，下列各项财产抵押的，抵押权自登记时设立的有（）。A.交通运输工具 B.建筑物 C.生产设备、原材料 D.正在建造的船舶 E.建设用地使用权【答案】： B 20、甲大学与乙公司签订建设工程施工合同，由乙为甲承建新教学楼。经甲同意，乙将主体结构的施工分包给丙公司。后整个教学楼工程验收合格，甲向乙支付了部分工程款，乙未向丙支付工程款。下列哪些表述错误的是（ ）A.乙、丙之间分包合同有效B.甲可以撤销与乙之间的建设工程施工合同C.丙可以乙为被告诉请支付工程款D.丙可以甲为被告诉

33、请支付工程款，但法院应当追加乙为第三人E.乙丙之间的分包合同属于可变更可撤销合同【答案】： ABD 21、关于工程建设中债的说法，正确的有（）。（2016）A.建设单位要求存在重大安全隐患的工程暂停施工构成侵权之债B.投标人给招标人巨额贿赔骗取中标成不当得利之债C.劳务人员按照规定维修施工工具构成无因管理之债D.施工中的建筑物上坠落的砖块造成他人损害构成侵权之债E.施工企业向设备商租赁起重机械构成合同之债【答案】： D 22、当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩中，不能得到法院支持的请求权有（ ）。A.延付或拒付租金请求权B.寄存财物被丢失的赔偿请求权C.兑付国债本息请求权D.基于投资关系产生

34、的缴付出资请求权E.支付工程款请求权【答案】： CD 23、承诺应当以通知的方式作出，但根据（ ）表明可以通过行为作出承诺的除外。A. 法律规定B. 交易习惯C. 承诺内容D. 交易的性质E. 要约【答案】： B 24、下列规范性法律文件中，属于地方性法规的是（ ）。A. 北京市建筑市场管理条例B. 评标委员会和评标方法暂行规定C. 北京市建设工程造价管理办法D. 北京市建设工程招标投标管理条例E. 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法【答案】： AD 25、代理的种类包括()。A.委托代理B.表见代理C.法定代理D.转代理E.无权代理【答案】： AC 26、下列情形中，属于

35、我国法律规定的行政诉讼受案范围的是（）。A.对管制不服的B.行政机关工作人员对记过决定不服的C.认为行政机关侵犯其财产权的D.认为行政机关违法摊派的E.认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的【答案】： CD 27、根据行政处罚法，地方性法规可以设定的行政处罚有（ ）。A. 警告B. 没收违法所得C. 责令企业停产停业D. 吊销营业执照E. 行政拘留【答案】： ABC 28、下列属于行政处罚的种类是（ ）。A.没收违法所得B.责令停业整顿C.撤职D.警告E.降级【答案】： ABD 29、下列从事生产活动的企业中，必须取得安全生产许可证的是（ ）。A.食品加工生产企业B.建筑施工企业C.

36、烟花爆竹生产企业D.矿业企业E.危险化学品销售企业【答案】： BCD 30、某商业写字楼建筑，已交付投入使用数年，由于外墙装饰板材坠落而致行人李某伤害，在没有充分证明自己没有过错的情况下，()应先对李某伤害赔偿承担责任。A.写字楼的产权单位B.写字楼的施工单位C.写字楼的设计单位D.写字楼的使用单位E.写字楼的物业管理单位【答案】： AD 31、根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，安全生产许可证违法行为应承担责任，说法正确的是（ ）。A.已取得安全生产许可证的建筑施工企业发生重大安全事故，暂扣安全生产许可证并限期整改 B.施工企业不再具备安全生产条件时，暂扣安全生产许可证并限期整改 C.施

37、工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，撤销安全生产许可证，1 年内不得再次申请 D.转让安全生产许可证的，没收违法所得、处以罚款并吊销安全生产许可证 E.未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得【答案】： ABD 32、关于商标专用权的说法，正确的有（ ）。A.商标专用权是指商标所有人对注册商标所享有的具体权利B.商标专用权的内容只包括财产权C.商标设计者的人身权由专利权法保护D.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面E.未经核准注册的商标不受商标法保护【答案】： ABD 33、某总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位，在施工过程中专业承包单位违反总承

38、包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故。下列表述正确的是( )。A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责B.专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理C.总承包单位与专业承包单位对全部工程生产安全事故承担连带责任D.分包单位违反总包单位的指令，故分包单位承担全部责任E.分包合同中应明确双方在安全生产方面的权利与义务【答案】： AB 34、根据安全生产许可证条例，企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有（ ）。A. 管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格B. 依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费C. 保证本单位安全生产条件所需资金

39、的投入D. 有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或行业标准的安全防护用具和安全防护服装E. 依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险【答案】： ABCD 35、有效的仲裁协议必须同时具有下列内容（ ）。（2014）A.选定的仲裁委员会B.仲裁事项C.仲裁地点D.选定的仲裁员E.请求仲裁的意思表示【答案】： AB 36、关于缺陷责任期的说法，正确的有（ ）A.发包人在接到承包人返还保证金申请后,应于 7 天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计C.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告 60 天后，工程自动进

40、入缺陷责任期D.缺陷责任期为 36 个月E.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【答案】： B 37、根据建筑工程施T许可管理办法,建设单位采用欺骗、贿赂等不正当手段取得施工许可证的法律责任,说法正确的有()。A.由项目所在地县级建设行政主管部门撤回施工许可证B.由原发证机关重新核验施工许可证C.由原发证机关撤销施工许可证D.对建设单位处工程合同价款1%以上2%以下罚款E.责令建设单位停止施工【答案】： C 38、适用专属管辖的纠纷有（）。A.借贷纠纷B.保险纠纷C.不动产纠纷D.货运纠纷E.施工合同纠纷【答案】： C 39、在城市市区噪声敏

41、感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但（ ）除外。A.抢修作业B.抢险作业C.因特殊需要必须连续作业的D.因生产工艺上要求必须连续作业的E.监理单位同意的【答案】： ABCD 40、关于施工单位的消防施工质量和安全责任，说法正确的有（ ）。A.建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准B.不得擅自改变消防设计进行施工，降低消防施工质量C.建立施工现场消防安全责任制度，明确消防安全负责人D.保证在完工前消防通道、消防水源、消防设施和器材、消防安全标志等完好有效E.按照经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工【答案】： ABC 41、下列属于建筑工

42、程五方责任主体项目负责人的是（ ）。A.勘察单位项目负责人B.设计单位项目负责人C.监理单位项目负责人D.施工单位主要负责人E.建设单位项目负责人【答案】： AB 42、工程项目存在以下问题之一的，监理单位不得组织节能工程验收（ ）。A.未完成建筑节能工程设计内容的B.隐蔽验收记录等技术档案和施工管理资料不完整的C.参加验收各方主体验收意见不一致的D.各方提出的问题未整改完毕的E.工程存在违反强制性条文的质量问题而未整改完毕的【答案】： AB 43、根据住建部(建安办函【2017】12 号)相关规定，针对( )等危险性较大的分部分项工程应印发施工安全要点。A.基坑工程施工 B.脚手架施工C.模板支架施工 D.起重机械使用E.高空作业【答案】： ABCD 44、危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑