一级建造师之一建建设工程项目管理题库内部题库及参考答案AB卷.docx

《一级建造师之一建建设工程项目管理题库内部题库及参考答案AB卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建建设工程项目管理题库内部题库及参考答案AB卷.docx（41页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建建设工程项目管理题库内部题库及参考答案AB卷第一部分 单选题(50题)1、国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行（ ）制度。A.更新B.淘汰C.登记D.报废【答案】： B 2、建设工程项目 质量控制系统是面向（ ） 而建立的。（）A.工程项目B.工程实施参与各方C.建筑业企业D.施工单位项目 经理部【答案】： A 3、（2020年真题）项目各参与方沟通过程的五个要素是指沟通主体、沟通客体、沟通介体以及（）。A.沟通内容和沟通渠道B.沟通环境和沟通方法C.沟通内容和沟通方法D.沟通坏境和沟通渠道【答案】： D 4、下列偏差分析方法的优点中，表格法所没有的是（）。A.灵活、适

2、用性强B.形象、直观、一目了然C.信息量大D.可借助计算机，提高速度【答案】： B 5、关于施工项目或成本核算方法的说法，正确的是（）。（2018年真题）A.表格核算法的优点是覆盖面较大B.会计核算法不核算工程项目在施工过程中出现的债权债务C.表格核算法可用于工程项目施工各岗位成本的责任核算D.会计核算法不能用于整个企业的生产经营核算【答案】： C 6、在某工程双代号网络计划中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9d，该工作有两项紧后工作，他们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作N的总时差和自由时差分别为（ ）d。A.3和0B.3和2C.5和0D

3、.5和3【答案】： D 7、工程建设施工现场的固体废物的处理方法不包括（ ）。A.减量化处理B.稳定和固化C.填埋D.分解【答案】： D 8、改变振动源与其他刚性结构的连接方式以减震降噪的做法，属于噪声控制技术中的（）。A.声源控制 B.接收者防护 C.人为噪声控制 D.传播途径控制【答案】： D 9、当业主方和承包商发生利益冲突或矛盾时，监理工程师应坚持的原则是()。A.最大限度的维护业主的合法权益B.最大限度的维护承包商的合法权益C.在维护业主的合法权益时，不损害承包商的合法权益D.在不损在业主的合法权益时，维护承包商的合法权益【答案】： C 10、编制项目管理规划大纲包括的工作有：明确项

4、目需求和项目管理范围、确定项目管理目标、分析项目实施条件，进行项目工作结构分解、确定项目管理组织模式、组织结构和职责分工，它们之间的正确次序是（）。A.B.C.D.【答案】： A 11、下列建设工程项目进度控制的措施中，属于经济措施的是（ ）。A.落实资金供应条件B.选择发承包模式C.进行工程进度的风险分析D.优选工程项目的设计、施工方案【答案】： A 12、我国积极推行建设工程总承包，其主要意义在于促进设计与施工的紧密结合，以达到（ ）的目的。A.降低项目投资风险B.为项目建设增值C.实行固定总价包干D.业主免于参与项目建设管理【答案】： B 13、关于成本加酬金合同的说法，正确的是（）。A

5、.成本加固定费用的合同，承包商的酬金不可调整B.成本加固定比例费用的合同，有利于缩短工期C.当设计深度达到可以报总价的深度时，适宜采用成本加奖金合同D.当实行风险型CM模式时，适宜采用最大成本加费用合同【答案】： D 14、项目总承包方项目管理工作涉及项目( )的全过程。A.决策阶段B.实施阶段C.试用阶段D.全寿命周期【答案】： B 15、运用动态控制原理进行建设工程项目投资控制，首先进行的工作是()。A.分析并确定影响投资控制的因素B.分析投资构成，确定投资控制的重点C.收集经验数据，为投资控制提供参考值D.进行投资目标分解，确定投资控制的计划值【答案】： D 16、保持施工现场良好的作业

6、环境、卫生环境和工作秩序是指（ ）。A.文明施工B.施工现场质量控制C.施工现场环境保护D.健康管理【答案】： A 17、已知工程 F有且有两项并行的紧后工作 G和 H，G工作的最迟开始时间为第 12天，最早开始时间为第 8天，H工作的最迟完成时间为第 14天，最早完成时间为第 12天，工作 F与 G，H的时间间隔分别为 4天和 5天，则 F工作的总时差为（ ）天。 A.0 B.5 C.7 D.9【答案】： C 18、施工组织总设计以（ ）为主要对象编制。A.单位工程B.若干单位工程组成的群体工程或特大型项目C.采用新技术的工程项目D.技术复杂的工程项目【答案】： B 19、施工项目竣工质量验

7、收时，建设单位应当在工程竣工验收（ ）个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构。A.7B.14C.28D.56【答案】： A 20、在建设工程项目施工成本管理中，（ ）是实现成本目标责任制的保证和实现决策目标的重要手段。A.成本控制B.成本分析C.成本考核D.成本计划【答案】： C 21、以下工程中，不需要施工单位组织专家论证的工程有（ ）。A.深基坑工程 B.拆除爆破工程C.地下暗挖工程 D.高大模板工程【答案】： B 22、关于项目质量控制体系的说法，正确的是（）（2014）A.项目质量控制体系需要第三方认证B.项目质量控制体系是一个永久性的质量管理

8、体系C.项目质量控制体系既适用于特定项目的质量控制，也适用于企业的质量管理D.项目质量控制体系涉及项目实施过程所有的质量责任主体【答案】： D 23、属于施工项目定期的、经常性的中间成本分析是（ ）成本分析。 A. 竣工B. 月（季）度C. 分部分项工程D. 年度【答案】： B 24、下列影响建设工程项目质量的因素中,属于管理环境因素的是( )。A.人的因素和技术因素B.决策因素和组织因素C.人的因素和环境因素D.技术因素和决策因素【答案】： B 25、下列各项措施中，（ ）是建设工程项目进度控制的技术措施。A. 确定各类进度计划的审批程序B. 选择工程承发包模式C. 优选项目设计、施工方案D

9、. 选择合理的合同结构【答案】： C 26、根据建设工程监理合同（示范文本）GF-2012-0202，关于监理人职责的说法，正确的是（）。A.委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应代表委托人进行处理 B.在任何情况下，监理人的指令都必须经委托人批准后方可发出 C.委托人与承包人合同争议提交仲裁机构时，监理人应提供必要的证明资料 D.监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作时，无权要求承包人予以替换【答案】： C 27、组成 FIDIC 合同文件的以下组成部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是（ ）。A.合同通用条款 B.合同协议书C.投标书 D.合同

10、专用条款【答案】： B 28、在对标书详细评审中，技术评审的主要内容包括投标书的技术方案、技术措施、组织机构、进度及（）等进行分析评价。A.支付条件B.人员配备C.取费标准D.保险及优惠条件【答案】： B 29、下列质量管理体系程序性文件中，可视企业质量控制需要而制定，不作统一规定的是（）。2018真题A.内部审核程序B.质量记录管理程序C.纠正措施控制程序D.生产过程管理程序【答案】： D 30、施工单位编制项目管理任务分工表之前要完成的工作是（ ）。A.对项目实施各阶段的管理任务进行详细分解B.明确各项管理工作的工作流程C.落实各工作部门的具体人员D.对各项管理工作的执行情况进行检查【答案

11、】： A 31、因承包人原因导致工期延误及产生的额外费用，以下说法正确的是（）。A.可索赔用和（或）工期及利润B.可索赔费用和（或）工期C.可索赔窝工费或租赁（台班）费D.不可索赔因承包人【答案】： D 32、国际工程施工承包合同争议解决的方式中，最常用、最有效、也是应该首选的方式是( )。（2012）A.仲裁B.调解C.协商D.诉讼【答案】： C 33、工程施工质量事故处理的工作包括：事故调查；事故原因分析；事故处理；事故处理的鉴定验收；制定事故处理技术方案，其正确的工作程序是（）。A.B.C.D.【答案】： B 34、施工技术参数，如混凝土冬季施工受冻（ ）等技术参数都是应重点控制的质量参

12、数与指标。A.临界强度B.保温系数C.测温数据D.养护标准【答案】： A 35、企业最高管理者按计划的时间间隔对职业健康安全管理体系进行评价,称为（ ）。A.初始状态评审B.管理评审C.内部审核D.合规性评价【答案】： B 36、由于非承包商责任造成承包商自有机械设备窝工，其索赔费按（ ）计算。A.台班费B.台班折旧费C.折算租金D.折算租金乘以规定的降效系数【答案】： B 37、对装饰工程中的水磨石。面砖、石材饰面等现场检查时，均应进行敲击检查其铺贴质量。该方法属于现场质量检查方法中的( )。（2012）A.目测法B.实测法C.记录法D.试验法【答案】： A 38、单代号网络计划中，工作的自

13、由时差和该工作与其紧后工作之间的时间间隔的关系是（ ）。A.自由时差就等于时间间隔B.自由时差与时间间隔无直接关系C.自由时差等于该工作与其紧后工作之间的时间间隔的最大值D.自由时差等于该工作与其紧后工作之间的时间间隔的最小值【答案】： D 39、沟通过程的要素中，包括沟通内容和沟通方法的是（）。A. 沟通主体B. 沟通客体C. 沟通渠道D. 沟通介体【答案】： D 40、安全检查的重点是查违章指挥和（）。A.查管理B.查整改C.查事故处理D.查违章作业【答案】： D 41、建筑产品的生产涉及大量的露天作业，受到气候条件、工程地质等不可控因素的影响较大，这就决定职业健康安全与环境管理具有（）。

14、A.单一性B.复杂性C.不可逆性D.重复性【答案】： B 42、质量控制体系运行的核心机制是（ ）。A.动力机制 B.约束机制C.反馈机制 D.持续改进机制【答案】： A 43、对于建筑工程项目，项目设计的（ ）质量控制主要是指建筑物的总体格调、外部形体及内部空间观感效果，整体环境的适宜性、协调性，文化内涵的韵味及其魅力等的体现。A.可靠性B.功能性C.经济性D.观感性【答案】： D 44、（2018年真题）某工作有三项紧后工作，持续时间分为4天、5天、6天，对应的最迟完成时间分别为第18天、第16天、第14天，则该工作的最迟完成时间是第（）天。A.14B.12C.8D.6【答案】： C 45

15、、项目各参与方应分别进行不同层次和范围的建设工程项目质量控制体系规划，是工程项目质量控制体系时（ ）原则的体现。A. 目标分解B. 质量责任制C. 系统有效性D. 分层次规划【答案】： D 46、某混凝土工程，9月份计划工作量为5000m3，计划单价为400元m3；而9月份已完成工作量为4000m3，实际单价为410元m3。则该工程9月份的进度偏差为（ ）万元。A.-41B.41C.-40D.40【答案】： C 47、在工程费用索赔中，对于工程暂停的索赔，一般工程师很难同意在该情况下加入的索赔费用是（ ）。A.利息B.利润C.总部管理费D.保险费【答案】： B 48、下列工程项目策划工作中，属

16、于项目决策阶段合同策划的是（ ）。（2015） A.组织方案设计竞赛B.确定项目设计合同结构方案C.拟定施工合同文本D.确定实施期合同结构总体方案【答案】： D 49、关于承包人施工合同分析内容的说法，正确的是（）。A.应明确承包人的合同标的B.分析工程变更补偿范围，通常以合同金额的一定百分比表示，百分比值越大，承包人的风险越小C.合同实施中，承包人必须无条件执行工程师指令的变更D.分析索赔条款，索赔有效期越短，对承包人越有利【答案】： A 50、某工程施工中出现了意外情况，导致工程量由原来的2500m3增加到3000m3,原定工期为30天，合同规定工程量变动10%为承包商应承担风险，则可索赔

17、工期为（）天。A.6B.5C.3D.2.5【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、关于质量管理体系七项原则的说法，正确的有（ ）。A.以产品为相关焦点B.改进C.领导作用D.全员积极参与E.循证决策【答案】： BCD 2、下列施工费用中，可直接计入直接成本的有（）。A.周转材料购置费B.管理人员差旅交通费C.人工费D.施工机械使用费E.材料采购保管费【答案】： CD 3、根据建设项目工程总承包管理规范（GB/T50358-2005），在项目管理收尾阶段，建设工程总承包方的工作内容有（）。A.办理管理权移交B.办理项目资料归档C.进行竣工决算D.对项目人员进行考核评价E.解散项目部【答案】

18、： BD 4、根据建筑工程施工合同（示范文本）（GF20130201），可以顺延工期的情况有（）。A.发包人比计划开工日晚5天下达开工通知B.发包人未按合同约定提供施工现场C.发包人提供的测量基准点存在错误D.监理未按合同约定发出指示、批准文件E.分包商或供货商延误【答案】： BCD 5、 企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有（）。A.配备专职安全生产管理人员B.建立安全生产责任制C.从业人员须经考核合格D.依法参加工伤保险E.有生产安全事故应急救援预案【答案】： ABD 6、工程总承包企业按照合同约定对工程项目的（）等向业主负责。A.质量B.协调C.工期D.造价E.管理【答案】：

19、 ACD 7、一般选择（ ）作为施工质量的质量控制点。A. 施工过程中的薄弱环节B. 对下道工序有较小影响的上道工序C. 采用新技术、新工艺、新材料的部位或环节D. 施工质量无把握的工序或环节E. 用户反馈指出的和过去有过返工的不良工序【答案】： ACD 8、项目管理信息系统投资控制的功能，可进行项目的各种动态比较，并形成各种比较报表；包括（ ）等。A.概算和预算的比较B.概算和标底的比较C.概算和合同价的比较D.预算和合同价的比较E.计划成本与实际成本的比较【答案】： ABCD 9、项目结构分解并没有统一的模式,但应结合项目的特点和参考以下原则进行().A.考虑项目进展的总体部署B.考虑项目

20、的组成C.有利于项目实施任务的发包和有利于项目实施任务的进行,并结合合同结构D.结合项目管理的组织管理技巧E.项目管理形成的各种报告和报表【答案】： ABC 10、设计单位应提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议的情形有（）。A.采用新材料的建设工程B.采用新结构的建设工程C.采用特殊结构的建设工程D.采用特殊管理模式的建设工程E.采用新工艺的建设工程【答案】： ABC 11、根据建设工程监理规范（GB50319-2013），属于工程建设监理规划内容的有（ ）。A.建设工程概况B.监理工作的控制要点与目标值C.监理工作制度D.监理工程进度计划E.监理设施【答案】： AC 12、进

21、度计划系统的结构分析过程中对项目进行工作编码时，应考虑（ ）。A.对不同计划层的标识B.对不同楼层标高的标识C.对不同工作的标识（如设计工作、招标工作和施工工作等）D.对不同柱网尺寸的标识E.对不同计划对象的标识（如不同子项目）【答案】： AC 13、质量管理体系认证的意义在于（）。A.提高供方企业的质量信誉B.增强国内市场竞争力C.促进企业完善质量体系D.减少社会重复检查和检查费用E.降低本企业的成本【答案】： ACD 14、依据建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201），下列对项目经理的表述正确的有：()。A.发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理。B.项目经理最

22、多只能承担两个项目的项目经理C.项目经理每月在施工现场的时间不得少于专用合同条款约定的天数D.承包人需要更换项目经理的，应提前28天书面通知发包人和监理人，并征得发包人的书面同意E.项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人书面同意【答案】： AC 15、关于建设工程项目策划的说法，正确的有()。A.皆在为项目建设的决策和实施增值B.工程项目策划是一个开放性的工作过程C.工程项目策划的过程是专家知识的组织和集成D.工程项目策划的过程实质是知识管理的过程E.建设工程项目策划仅针对建设工程项目决策和实施中的某个问题【答案】： ABCD 16、编制工程建设监理规划的依据有()。A.建

23、设工程的相关法律.法规及项目审批文件；B.与建设工程项目有关的标准.设计文件和技术资料；C.监理大纲.委托监理合同文件以及建设项目相关的合同文件：D.施工组织设计；E.监理工作的方法和措施。【答案】： ABC 17、噪声传播途径的控制措施有（ ）。A.吸声B.控制人为噪声C.隔声D.消声E.减振降噪【答案】： ACD 18、关于建设工程现场文明施工管理的说法，正确的有( )。A.施工现场必须实行封闭管理，设置进出大门，制定门卫制度，严格执行外来人员进场登记制度B.项目经理是施工现场文明施工的第一责任人C.沿工地四周连续设置围挡，市区主要道路和其他涉及市容景观的工地围挡的高度不得低于1.8mD.

24、施工现场设置排水系统，泥浆、污水，废水有组织地排入下水道和排水河道E.现场建立消防领导小组，落实消防责任制和责任人员【答案】： AB 19、项目信息门户的数据处理属远程数据处理，它的主要特点是（ ）。A.数据每天需要更新B.数据不需要长期保存C.用户量大D.数据量大E.旧数据必须保留，不可丢失【答案】： ACD 20、下列可以索赔的人工费有( )。A.承包商为了争取更多的奖励而加班加点的人工费用B.由于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用C.超过法定工作时间加班劳动D.法定人工费增长导致的人员窝工费和工资上涨费E.非承包商责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨费【答案】： BCD 21、建设

25、工程项目施工成本偏差分为（ ）。A. 累计成本偏差B. 局部成本偏差C. 单项工程成本偏差D. 专项成本偏差E. 单位工程成本偏差【答案】： AB 22、建设工程项目管理规范(GB/T 50326-2006)规定，项目管理规划应包括()文件。A.项目管理规划大纲B.项目管理实施规划C.项目管理策划大纲D.项目管理修订规划E.项目管理实施细则【答案】： AB 23、从施工单位角度，对事故安全隐患的处理方法有（ ）。A.跟踪验证B.根据工程的特点确保各项安全施工措施的落实C.分析统计，查找原因，制定预防措施D.做好记录，及时整改，消除安全隐患E.当场指正，限期纠正，预防隐患发生【答案】： ACD

26、24、承包人提交竣工验收申请报告的条件包括（ ）。A.合同范围内的单位工程和工作已完成并符合合同要求B.发包人已支付竣工结算价款C.已按合同要求备齐了符合要求的竣工资料D.竣工验收资料已经档案管理部门验收合格E.监理人已经出具质量评估报告【答案】： AC 25、混凝土预制构件吊运时需考虑的质量控制措施包括（ ）。A.选择符合环保要求的吊装机械设备B.按照构作尺寸、量选择吊具C.编制专项方案并组织专家评审D.计算确定构件的吊点数量、位置E.控制吊索水平夹角不应小于45 度【答案】： ABD 26、施工项目竞争性成本计划是（ ）的估算成本计划。A.选派项目经理阶段B.投标阶段C.施工准备阶段D.签

27、订合同阶段E.制定企业年度计划阶段【答案】： BD 27、项目进度控制时，进度控制会议的组织设计的内容有（）。（2014）A.会议的具体流程B.会议的类型C.会议的支持人D.会议的召开时间E.会议文件的整理【答案】： BCD 28、建设工程项目总进度目标论证的工作包括项目的工作编码，编码有各种方式，编码时应考虑的因素有（ ）。A.对不同周期的标识 B.对不同计划层的标识C.对不同计划对象的标识 D.对不同工作的标识E.对不同功能的标识【答案】： BCD 29、下列进度控制措施中，属于经济措施的有（ ）。A.编制进度控制工作流程 B.选用恰当的承发包形式C.按时支付工程款项 D.设立提前完成工奖

28、E.拖延完工予以处罚【答案】： CD 30、下列属于公开招标的是（ ）。A.国际竞争性招标B.国内竞争型招标C.邀请招标D.自行招标E.委托招标【答案】： AB 31、计算机辅助工程网络计划编制的意义有（ ）。A. 有利于工程网络计划及时调整B. 有利于编制资源需求计划C. 解决当工程网络计划计算量大，手工计算难以承担的困难D. 确保工程网络计划计算的准确性E. 确保工程网络计划更加详细【答案】： ABCD 32、关于沟通障碍的说法，正确的有（）。( 2015真题 )A.从信息发送者的角度看，影响信息沟通的因素可能是信息译码不准确B.沟通障碍来自发送者的障碍、接受者的障碍和沟通通道的障碍C.沟

29、通障碍包括组织的沟通障碍和能力的沟通障碍两种形式D.从信息接受者的角度看，影响信息沟通的因素可能是心理上的障碍E.选择沟通媒介不当是沟通通道障碍的一个方面【答案】： BD 33、下列建筑安装工程费用中，属于企业管理费用的有（）。2018真题A.检验试验费B.劳动保护费C.城市维护建设税D.增值税E.教育费附加【答案】： ABC 34、工程质量监督报告的基本内容包括（ ）A.工程项目概况B.项目参建各方的质量行为检查情况C.工程项目实体质量抽查情况D.历次质量监督检查中提出质量问题的整改情况E.检查其整改情况【答案】： ABCD 35、根据建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300-2013，

30、分项工程的划分依据有（）。2017A.工程部位 B.工种 C.材料 D.施工工艺 E.设备类别【答案】： BCD 36、对于有些特殊项目，采用邀请招标方式确实更加有利。根据我国的有关规定，有下列（ ）情形之一的，经批准可以进行邀请招标。A.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择B.单项合同估算价在150万元人民币以上的工程C.有特要求，只有少量潜在投标人可供选择D.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择E.采用公开招标方式的费用占项目合同金额比例过大【答案】： ACD 37、下列措施中，属于施工质量事故预防的有（）。( 2015真题 )A.严格按照基本建设程序办事 B.依法进行施工组织管理

31、C.加强施工安全与环境管理 D.进行必要的设计复核审查 E.做好质量事故的观测记录【答案】： ABCD 38、项目进度控制时，进度控制会议的组织设计的内容有（）。A.会议的具体流程 B.会议的类型 C.会议的主持人 D.会议的召开时间 E.会议文件的整理【答案】： BCD 39、（2019年真题）下列建设工程施工现场的防治措施中，属于空气污染防治措施的有（ ）。A.清理高大建筑物的施工垃圾时使用封闭式容器B.施工现场道路指定专人定期洒水清扫C.机动车安装减少尾气排放的装置D.拆除旧建筑时，适当洒水E.化学用品妥善保管，库内存放避免污染【答案】： ABCD 40、为确保建设工程项目施工质量，发包

32、人可以要求承包人提供维修保函或扣留保留金，下列表述中正确的有（ ）。A.采取保函方式对承包人没有风险B.采取保函方式对发包人有风险C.与保留金相比，维修保函对承包人有利D.保函对双方都比较公平E.保函是有时效的，期满将自动作废【答案】： CD 41、在企业质量管理体系的运行中，开展内部质量审核活动的主要目的有（）。2017A.检查质量体系运行的信息 B.评价质量管理程序的完整性 C.为质量改进提供证据 D.减少社会重复检验费用 E.向外部审核单位提供体系有效的证据【答案】： AC 42、关于生产安全事故应急预案的说法，正确的有（ ）。A.现场处置方案是针对具体事故类别,危险源和研究保障而制定的

33、计划或方案B.编制目的是为了杜绝职业健康安全和环境事故的发生C.综合应急预案从总体上阐述应急的基本要求和程序D.专项应急预案是针对具体装置、场所或设施、岗位所制定的应急措施【答案】： C 43、监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取（ ）的形式，对建设工程实施监理。A.班组互检B.班组自检C.巡视D.旁站E.平行检验【答案】： CD 44、建设工程项目质量控制体系中，质量控制制度包括（）。A.报告审批制度B.例会制度C.协调制度D.质量验收制度E.质量责任制度【答案】： ABCD 45、施工质量验收中需要对观感进行验收的有（ ）。A. 检验批B. 分项工程C. 分部工程D. 单位工程E.

34、单项工程【答案】： CD 46、根据中华人民共和国合同法，下列合同中属于建设工程合同的有（ ）。A.勘察合同B.设计合同C.施工承包合同D.工程监理合同E.咨询合同【答案】： ABC 47、下列建设工程项目进度控制措施中，属于管理措施的有（）。A.选择合同结构 B.分析工程风险 C.建立管理组织体系 D.确定物资采购模式 E.明确管理职能【答案】： ABD 48、下列指标中，属于项目部施工成本考核的有( )。A.施工成本降低额B.施工成本降低率C.施工生产总成本D.劳动力不均衡系数E.生产能力利用率【答案】： AB 49、建设工程决策阶段项目管理工作的内容有（ ）。A.确定和落实建设地点B.确定建设项目的投资目标、进度目标和质量目标C.编制施工组织设计D.确定建设任务和建设原则E.确定和落实项目建设的资金【答案】： ABD 50、关于施工投标及合同谈判，下列表述正确的是（ ）。A.投标人取得投标资格，获取招标文件后首先是进行各项调查研究B.投标计算的基础和前提是施工方案C.标书有固定标准要求签章、密封，如果不密封或密封不满足要求，投标是无效的D.对于工期较长的建设工程，承包人可以在合同谈判时签订价格调整条款减少通货膨胀等带来的损失E.经合同双方达成协议并签了字的建设工程施工合同，即受法律保障【答案】： BCD