一级建造师之一建工程法规题库【培优B卷】.docx

《一级建造师之一建工程法规题库【培优B卷】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库【培优B卷】.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库【培优B卷】第一部分 单选题(50题)1、关于建设工程承包制度，下列说法中正确的是（）。A.按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商B.加强对政府投资工程项目的管理，对建设资金来源不落实的政府投资工程项目可以批准，但必须公开招标C.政府投资项目推荐以施工企业带资承包的方式进行建设D.政府投资项目必须满足一定条件才可以施工企业带资承包的方式进行建设【答案】： A 2、对于现场大气污染的防治，下列说法中错误的是（ ）。A.重点是防止扬尘污染B.运送土方、垃圾、设备

2、及建筑材料等，不污损场外道路C.土方作业阶段，采取措施后，作业区目测扬尘高度小于1.5米D.结构安装装饰阶段，作业区目测扬尘高度小于1米【答案】： D 3、施工单位与水泥厂订立了一份水泥买卖合同，施工单位按约定向甲支付了的定金 6 万元，合同约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金 3 万元。交货日期届满，水泥厂无法交付该批水泥。施工单位诉至法院提出如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己利益，又能获得支持的是（ ）。A.请求水泥厂双倍返还定金 12 万元B.请求水泥厂双倍返还定金 12 万元，同时请求甲支付违约金 3 万元C.请求水泥厂返还定金 6 万元D.请求水泥厂支付违约金 3 万元，同时

3、请求甲返还定金 6 万元【答案】： A 4、甲公司与乙公司同时签订了两个合同，第一个合同是材料采购合同，合同中约定由甲公司先向乙公司提供材料，乙公司接受材料后向甲公司支付工程款。第二个合同是劳务合同，合同中约定由乙为甲提供劳务，甲公司根据完成的工程量向乙公司支付劳务费。如果乙公司没有按照合同的约定支付材料款，则（ ）。A. 甲公司就可以不向乙公司支付劳务费B. 甲公司可以追究乙公司的违约责任，但是应当继续向乙公司支付劳务款C. 甲公司不向乙公司支付劳务费是在行使不安抗辩权D. 甲公司不向乙公司支付劳务费是在行使后履行抗辩权【答案】： B 5、某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了

4、建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给乙供应商，针对该笔款项说法正确的是()。A.乙供应商因无过错，无需返还B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求C.施工单位因乙供应商拒绝返还，故可暂不向甲供应商支付货款D.甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项【答案】： B 6、2016年9月15日,甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同,转让甲对乙施工企业的30万元债权。同年9月25日,乙接到甲关于转让债权的通知。关于该债权转让的说法,正确的是()A.甲与丙之间的债权转让合同9月25日生效B.丙于9月15日可以向乙主张30万元债权C.甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效D.乙拒绝清偿30万元债务

5、的,丙可以要求甲和乙承担连带责任【答案】： C 7、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是( )。（2012）A.法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效B.发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息C.双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息D.垫资违反相关规定，应予以没收【答案】： B 8、关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，下列选项中错误的有（ ）。A.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报省级政府批准B.设区的市重点文物保护单位的建设控制地带，应报设区的市政府批准C.不得破坏文物保

6、护单位的历史风貌D.进行爆破作业，由划定保护范围的相应机关批准【答案】： B 9、甲、乙双方订立的合同经人民法院判决认定为无效合同，则该合同自（ ）时起不具有法律效力。A.合同订立B.合同生效C.当事人提起诉讼D.法院判决生效【答案】： A 10、关于行政责任,下列说法中正确的是()A.记大过、降职、撤职都属于行政处罚B.责令停止执业、吊销执业许可证等都属于行政处分C.行政拘留属于行政处罚D.行政责任分为行政处罚、行政处分和行政赔偿【答案】： C 11、关于租赁合同，下列说法错误的是（ ）。 A. 租赁合同租赁期限最长不得超过20年B. 租赁期限在6个月以上的，应当采取书面形式；否则，6个月后

7、，双方可以随时解除租赁合同C. 租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力D. 除非当事人另有约定，出租人应当履行租赁物的维修义务【答案】： B 12、劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由（）担任。A.同级工会代表 B.劳动行政部门代表 C.用人单位代表 D.人民法院指定的人员【答案】： B 13、小刚未满17岁即应聘于某施工单位,下列关于此事说法正确的是()A.小刚未成年,签订劳动合同属于无效劳动合同B.因为是临时工作,可以不签劳动合同C.不得安排小刚从事有毒有害的劳动D.可以安排小刚从事有毒有害的劳动,但必须保证安

8、全【答案】： C 14、施工过程中，建设单位违反规定提出降低工程质量要求时，施工企业应当（）。A.予以拒绝 B.征得设计单位同意 C.征得监理单位同意 D.与相关各方协商一致【答案】： A 15、下列合同中，属于实践合同的是（）。 2016A.保管合同 B.运输合同 C.租赁合同 D.建设工程合同【答案】： A 16、答案：关于团体标准的说法,正确的是（ ）A.国家技鼓励社会团体制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准B.在关键共性技术领域应当利用自主创新技术制定团体标准C.制定团体标准的一般程序包括准备,征求意见、送市和报批四个阶段D.团体标准对本团体成员强制适用【答案】： A 17、甲、乙

9、两建筑公司于2016年3月10日组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50。2017年6月22日，甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔80万元。则下列说法正确的是（ ）。A.由于是甲公司的原因导致，故建设单位只能向甲公司主张权利B.因约定各自承担50，故乙公司只应对建设单位承担40万元的赔偿责任C.建设单位有权要求乙建筑公司对80万元索赔额承担责任D.只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任【答案】： C 18、建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业，或者违反规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以（

10、）行政处罚。A. 吊销资质证书B. 罚款C. 停业整顿D. 降低资质等级【答案】： B 19、某贷款合同，借款方以一块林地的承包经营权向贷款方做了抵押担保，但未到县级林业主管部门办理抵押登记，贷款方即拨付了借贷的资金。按照相关法律规定，该抵押合同（ ）。A. 在贷款方将资金拨付至借款方账户时生效B. 由于事先未获得林业主管部门的批准，属于无效合同C. 自当事人双方签字盖章后即生效D. 借贷双方办理完抵押登记手续后生效【答案】： B 20、当事人提出证据证明存在下列情形的，人民法院应当准许重新鉴定的是（）。A.经质证认定不能作为证据使用的 B.鉴定人员工作有瑕疵的 C.鉴定程序违法的 D.鉴定结

11、论依据不足的【答案】： A 21、法人进行民事活动的物质基础是()。A.依法成立B.有必要的财产或者经费C.有自己的名称D.能够独立承担民事责任【答案】： B 22、女职工的生育产假不得少于（ ）天。A. 60B. 90C. 120D. 180【答案】： B 23、因工伤致残或者死亡的职工，享受工伤保险待遇时，应当由用人单位支付的是（ ）。 A. 一次性伤残补助金B. 一次性伤残医疗补助金C. 一次性伤残就业补助金D. 一次性工亡补助金【答案】： C 24、船舶、航空器和机动车其所有权的取得，依()设立A.交付B.登记C.签订转让合同D.鉴证【答案】： A 25、下列关于转包的说法中，正确的是

12、()。A.将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包行为B.将分包工程再分包的，属于转包行为C.总承包单位将主体结构工程分包给其他单位的，视同转包行为D.将承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别交给其他单位承包的，不属于转包行为【答案】： A 26、根据企业所得税法,下列企业中属于非居民企业的是()。A.在北京市工商局登记注册的企业B.在美国注册但实际管理机构在上海的外资独资企业C.在美国注册的企业设在上海的办事处D.在北京市工商局注册但在非洲开展工程承包的企业【答案】： C 27、（2020年真题）根据最高人民法院关于审理建设

13、工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间的是（）。A.建设工程已实际交付的，为竣工验收合格之日B.建设工程已实际交付的，为提交竣工结算文件之日C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日D.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日【答案】： C 28、招标投标违法行为记录公告暂行办法规定，国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起()个工作日内对外进行记录公告。A.15B.20C.30D.45【答案】： B 29、A公司因买卖纠纷起诉B公司，双方商定了15天的举证时限，法院

14、认可。时限届满后，B公司提出还有一份发货单没有提供，申请延长举证时限，被法院驳回。庭审时B公司向法庭提交该发货单。尽管A公司反对，但法院在对B公司予以训诫后仍对该证据进行质证。下列哪一诉讼行为不符合举证时限的相关规定（ ）A.双方当事人协议确定举证时限B.双方确定了15天的举证时限C.B公司在举证时限届满后申请延长举证时限D.法院不顾A公司反对，依然组织质证【答案】： C 30、根据建设工程质量管理条例的规定，电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为（ ）年。 A. 一B. 两C. 半D. 三【答案】： B 31、下列损失属于建筑工程一切保险范围的是（）。A.设计错误引起的缺

15、陷 B.地震引起的损失 C.工艺不善引起的保险财产本身的损失 D.非外力引起的机械装置本身的损失【答案】： B 32、注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是（）。A.同一工程分期施工 B.发包方同意更换项目负责人 C.承包方同意更换项目负责人 D.停工超过120天承包方认为需要调整的【答案】： B 33、根据招标投标违法行为记录公告暂行办法的规定，国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起20个工作日内对外进行记录公告。违法行为记录公告期限为()。A.3个月B.6个月C.9个月D.

16、1年【答案】： B 34、工程建设项目招标范围和规模标准规定所属的法的形式是（）。A.法律 B.行政法规 C.部门规章 D.地方性法规【答案】： C 35、2007年3月1日，甲将自己的房产无偿转让给了乙，此行为导致甲无法偿还对丙的债务，2007年6月1日，丙知道了该转让行为，丙的撤销权截止于()。A.2007年6月1日B.2008年3月1日C.2008年6月1日D.2010年3月1日【答案】： C 36、设备出租单位提供机械设备和施工机具及配件，应当做到“三证齐全”，其中“三证”不包括（ ）。 A. 生产（制造）许可证B. 产品合格证C. 安全生产许可证D. 检测合格证明【答案】： C 37

17、、在工程建设中建筑材料的说法，正确的是（ ）。A.对于建设单位负责供应的建筑材料，在使用前施工单位应当按照规定对其进行检验并试验合格，在工程上使用后被证实不合格，建设单位与施工单位承担连带责任B.建设单位负责供应的建筑材料经施工企业检验不合格的，施工单位应该予以退还C.为了保证工程质量，对于有特殊要求的建筑材料，设计单位可以指定生产厂家D.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用或者安装【答案】： C 38、国家一级建造师的主要执业范围是（ ）。A. 担任建设工程项目施工的项目经理B. 担任建设工程项目评估人员C. 从事建设工程项目咨询工作D. 从事建设工程项目预算工作【答案】： A 3

18、9、根据行政许可法，临时性的行政许可实施满（ ）需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。A.3个月B.6个月C.1年D.9个月【答案】： C 40、根据建设工程质量管理条例的规定，()在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.政府工程质量监督机构【答案】： A 41、甲房地产公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区的住户观景的需要，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内不在本厂区建设15米以上的建筑物，以免遮挡住户观景。合同签订生效后甲公司支付了全部款项。后来，甲

19、公司将A地块的建设用地使用权转让给丙置业公司。下列说法中正确的是（ ）。A.甲、乙公司约定的权利自合同公证后获得B.甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权C.甲公司转让A地块后，丙公司不享有甲公司对乙工厂约定的权利D.转让前，甲公司对乙工厂的土地拥有地役权【答案】： D 42、宋某与陈某签订了房屋租赁合同，约定租期1年，租金按月支付。合同签订前，宋某已得知该房屋存在明显的安全问题。宋某仅租用了3个月便提出解除合同。对此，下列说法中正确的是（ ）。A. 该租赁合同无效B. 宋某应承担违约责任C. 陈某应向宋某提出补偿要求D. 宋某可以随时解除合同【答案】： D 43、关于仲裁庭的组成，下列说法错误的是

20、( )。A.仲裁庭可以由3名仲裁员组成，仲裁员可以由当事人选定B.当事人可以约定由1名仲裁员组成仲裁庭C.由1名仲裁员组成仲裁庭的，仲裁员不能由当事人选定D.仲裁庭由3名仲裁员组成的，设首席仲裁员【答案】： C 44、实行工程总承包的工程项目中，对于超过一定规模的危险性较大的地下暗挖工程，专项方案应当由（ ）。A.建设单位组织编制并召开专家论证会B.施工总承包单位组织编制并召开专家论证会C.专业承包单位组织编制，施工总承包单位组织召开专家论证会D.施工总承包单位组织编制，专业承包单位组织召开专家论证会【答案】： B 45、不良行为记录是指建筑市场主体在工程建设中违反有关工程建设的法律、法规、规

21、章或强制性标准和执业行业规范，经（ ）级以上建设行政主管或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的不良行为记录。A. 乡（镇）B. 县C. 市D. 省【答案】： B 46、根据最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定，人民法院采取的证据保全措施不包括（）。A.先予执行B.查封C.拍照D.制作笔录【答案】： A 47、法院 2 月 1 日作出第一审民事判决，判决书 2 月 5 日送达原告，2 月 10 日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是 2 月( )日。A.1B.26C.5D.10【答案】： B 48、施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付

22、仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行使的权利是（）。（2014）A.抵押权B.质权C.留置权D.用益物权【答案】： C 49、关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是（）。2017真题A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业 B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业,必须经国务院批准 C.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,必须经国务院文物行政主管部门同意 D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,并在批准前征得上一级人民政府文物

23、行政主管部门同意【答案】： D 50、某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业，该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付给该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为（）。A.简易交付 B.拟制交付 C.指示交付 D.占有改定【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、下列人员均在相关领域工作满8年，其中可以作为评标委员会专家成员的有（ ）。A.甲某，高等院校副教授 B.乙某，投标人的独立董事C.丙某，,高级会计师，己通过建造师执业资格考试,但尚未注册D.丁某,高级工程师,曾因交通肇事罪受到过刑事处罚 E.戊某，某中介公司高级经

24、济师【答案】： ACD 2、2006 年 7 月，某医院将住院部大楼及其裙楼发包给总承包商甲，工程开工后不久即因分包商乙发生严重安全事故而导致在建大楼被勒令停工整改，直到 2007 年 6 月方达到复工条件。则下列说法不正确的是( )。A.医院应当向施工许可证发证机关报告,需要核验施工许可证B.医院应当向施工许可证发证机关报告,不需要核验施工许可证C.总承包商甲应当向施工许可证发证机关报告,需要核验施工许可证D.分包商乙应当向施工许可证发证机关报告,不需要核验施工许可证E.总承包商甲应当向施工许可证发证机关报告,不需要核验施工许可证【答案】： ACD 3、在工程建领域承担民事责任的方式中，只能

25、适用于违约责任，不适用于侵权责任的是（ ）。A. 返还财产B. 赔礼道歉C. 修理、重作、更换D. 消除危险E. 支付违约金【答案】： C 4、下列关于地役权的说法,正确的有()。A.地役权属于用益物权B.土地上已设立土地承包经营权,土地所有权人仍可自行决定是否设立地役权C.地役权自地役权合同生效时设立D.地役权未经登记,不能设立生效E.供役地以及供役地上的建设用地使用权部分转让时,转让部分涉及地役权的地役权对受让人具有约束力【答案】： AC 5、以下关于物权效力、物权合同、物权保护的说法中，正确的是()。A.不动产物权经依法登记，发生设立效力B.未经物权登记，不动产交易合同无效C.动产转让的

26、，经合同签字盖章时发生物权效力D.机动车转让的，未经登记，不得对抗善意第三人E.因物权的归属、内容产生争议的，当事人可以请求返还原物【答案】： AD 6、人民调解的基本原则有()。A.当事人自愿B.尊重当事人权利C.当事人平等D.公开、透明E.合法【答案】： ABC 7、关于人民法院调解民事案件的说法，正确的有（）。2017真题A.人民法院进行调解，只能由审判员一人进行调解 B.人民法院只能在双方当事人都同意的情况下进行调解 C.调解达成协议，人民法院应当制作调解书 D.能够即时履行的案件，人民法院可以不制作调解书 E.调解书一经制作，即发生法律效力【答案】： BCD 8、根据民事诉讼法的规定

27、，起诉必须符合的条件有（ )A. 有充分的证据B. 有明确的被告C. 属于人民法院受理民事诉讼的范围D. 原告是与本案有间接利害关系的公民E. 有书面的起诉书【答案】： BC 9、建设工程施工合同无效,将会产生的法律后果（ ）。A.折价补偿B.赔偿损失C.合同解除D.继续履行E.支付违约金【答案】： AB 10、根据水污染防治法的规定，有()行为的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，限期采取治理措施，消除污染，处以罚款。A.向水体排放油类、酸液B.向水体排放剧毒废液C.在水体清洗装贮过油类的容器D.向水体排经过处理的废水E.利用渗井、渗坑、裂隙或者溶洞排放废水【答案】：

28、ABC 11、根据工程建设项目施工招标投标办法，评标委员会对投标文件按否决投标处理的情形有( )。A.投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为B.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字C.授标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价D.投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应E.联合体投标未附联合体各方共同投标协议的【答案】： ABC 12、下列属于投标人之间串通投标的行为是（ ）。A. 招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人B. 投标人之间相互约定，在投标项目中分别以高、中、低价位投标C. 投标人在投标时递交虚假业绩证明D. 投标人与招标人商定，在投标时压低标价

29、，中标后再给投标人额外补偿E. 投标人之间进行内部竞价，内定中标人后再参加投标【答案】： B 13、按照招标投标法及相关规定，在建筑工程投标过程中，下列应当作为废标处理的情形是（ ）。A. 联合体共同投标，投标文件中未附共同投标协议B. 交纳投标保证金超过规定数额C. 投标人是响应招标、参加投标竞争的个人D. 超过延期期限的，施工许可证自行废止E. 超过延期期限的，只要发证机关不提出，施工许可证继续有效【答案】： ACD 14、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有（ ）。A.承包人明确表示不履行合同主要义

30、务的B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的C.承包人将承包的建设工程转包的D.承包人在合同约定的期限内没有完工的E.承包人将承包的建设工程违法外包的【答案】： ABC 15、关于工程建设缺陷责任期的说法，正确的有（ ）。 A.缺陷责任期一般为6 个月、12 个月或24 个月B.缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计D.承包人原因导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计E.发包人原因导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后60 天后，工程自动进入缺陷责任期【答案】： ACD 16、下列工程施工过程中，属于侵权责任的情形有（）

31、。A.工地的塔吊倒塌造成行人黄某被砸伤B.向周边环境排放的建筑施工噪声超出国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准的C.分包商在施工时操作不当造成公用供电设施损坏D.建材供应商供应的建筑材料不合格E.乙见他人仓库失火遂召集人员参加救火【答案】： ABC 17、某施工单位拟租赁一家设备公司的塔吊，依照建设工程生产管理条例，设备公司应当出具塔吊的（ ）。A.发票B.原始合同C.出厂合格证D.生产许可证E.检测合格证明【答案】： CD 18、下列选项中，属于无效合同的有（ )。A. 供应商欺诈施工单位签订的采购合同B. 村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同C. 施工单位将工程转包

32、给他人签订的转包合同D. 分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同E. 施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同【答案】： BC 19、关于法律责任的说法，正确的有（）。2017A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果 B.法律责任的认定和追究，只能由司法机关依法定程序进行 C.法律明确规定了法律责任的范围和性质 D.法律责任即承担不利的法律后果 E.法律责任的实现由国家强制力作为保障【答案】： ACD 20、根据招标投标法和相关法律法规，下列评标委员会的做法中，正确的有（ ）。A.以所有投标都不符合招标文件的要求为由，否决所有投标 B.拒绝招标人在评标时提出新的评标要求 C.按

33、照招标人的要求倾向特定投标人 D.在评标报告中注明评标委员会成员对评标结果的不同意见 E.以投标报价超过标底上下浮动范围为由否决投标【答案】： ABD 21、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，发包人的下列行为中，造成建设工程质量缺陷，应承担过错责任的有（）。2017真题A.提供的设计有缺陷 B.提供的建筑材料不符合强制标准 C.指定购买的建筑构配件不符合强制标准 D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程 E.直接指定分包人分包专业工程【答案】： ABC 22、在下列情形中，代理人应向被代理人承担民事责任的有（）A.在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事

34、行为给被代理人造成损害的B.经追认的越权代理行为C.委托书授权不明的代理行为D.代理人因事务繁忙未经被代理人同意将代理事物转托他人E.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的【答案】： AD 23、根据建设工程安全生产管理条例，施工单位应在施工现场（）设置明显的安全警示标志。A.楼梯口 B.配电箱 C.塔吊 D.基坑底部 E.施工现场出口处【答案】： ABC 24、关于租赁合同的说法，正确的是（ ）。A.租赁期限超过20 年的，超过部分无效B.租赁期限超过6 个月的，可以采用书面形式C.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合

35、同解除【答案】： A 25、下列选项中，属于行政处分的种类有（）。A.警告B.罚款C.记过D.撤职E.开除【答案】： ACD 26、根据注册建造师管理规定，下列情形中，不予注册的有()。（2015）A.钱某职得资格证书3年后申请注册B.赵某因工伤丧失了民事行为能力C.孙某与原单位解除劳动关系后申请变更注册D.周某申请在两个单位分别注册E.李某已满60岁但仍担任单位的咨询顾问【答案】： BD 27、施工单位下列用水做法符合绿色施工导则的是( )A.自然养护混凝土B.现场机具、车辆冲洗用循环水C.生活、工程用水分别计量管理D.现场设置雨水搜集利用系统E.现场供水管网就近设置多个用户点【答案】： B

36、CD 28、根据建设工程质量管理条例，工程质量保修书必须明确的内容有（ ）。A. 保修范围B.保修人员C.保修期限D.保修责任E.保修金比例【答案】： ACD 29、根据建筑法，实施建设工程监理前，建设单位应当将委托的()，书面通知被监理的建筑施工企业。（2014）A.工程监理单位B.工程监理人员的名单C.工程监理权限D.工程监理的内容E.工程监理入场时间【答案】： ACD 30、关于甲施工企业与其乙员工解除劳动合同的说法，正确的是（ ）。A.甲要求乙加班，乙可以立即解除劳动合同B.在试用期内，乙可以随时通知甲解除劳动合同C.甲未按照约定提供劳动条件，乙应当提前7日书面通知甲解除劳动合同D.甲

37、违章指挥强令冒险危及乙人身安全的，乙可以立即解除劳动合同【答案】： D 31、关于知识产权法律特征的说法，正确的是（）。2017A.具有财产权和人身权双重属性 B.效力不受地域限制 C.仅在法律规定的期限内受到法律保护 D.不存在排他性 E.是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利【答案】： AC 32、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，竣工日期确定的说法，正确的有（ ）。A.建设工程整改后竣工验收合格的，以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期B.建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人已经提交工验报告

38、，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未经工验收，发包人擅自使用的，以工程完工日期为竣工日期E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期【答案】： BC 33、仲裁争议解决方式的当事人意思自治原则主要体现在( )。A.是否愿意将纠纷提交仲裁B.向哪个仲裁委员会申请仲裁C.仲裁庭的组成、仲裁员的选择D.仲裁庭的开庭形式E.仲裁裁决的强制执行法院【答案】： ABCD 34、根据我国民法典规定，要约失效的情形有（ ）等。A.拒绝要约的通知到达要约人 B.若承诺期限内，受要约人作出承诺C.受要约人对要约的内容作出实质性变更 D.要约人依法撤回

39、要约E.要约人依法撤销要约【答案】： AC 35、总承包单位分包工程应当经过建设单位认可，这种认可的方式包括（ ）。A.在总承包合同中规定分包的内容B.由建设单位指定分包，分包人与总承包单位签约C.总承包合同没有规定分包内容时，事先征得建设单位同意D.劳务作业任务的发包人与承包人签订的劳务分包合同，由建设单位确认E.对于建设单位推荐的分包人，总承包人不能拒绝【答案】： AC 36、根据民事诉讼法的规定,以下关于开庭质证,说法正确的有()。A.证据应当在立案时出示,并由当事人在开庭时互相质证B.对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据应当保密,需要在法庭出示的不得在公开开庭时出示C.经过法定程序

40、公证证明的法律行为、法律事实和文书,人民法院可以作为认定事实的根据,但有相反证据足以推翻公证证明的除外D.书证应当提交原件,物证应当提交原物。提交原件或者原物确有困难的,可以提交复制品、照片、副本、节录本E.提交外文书证,人民法院可以要求当事人附中文译本【答案】： BD 37、关于工程建设缺陷责任期的说法，正确的有（）（2016）A.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月B.缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计D.发包人原因导致竣工迟延的，在承包提交竣工验收报告后60天后，工程自动进入缺陷责任期E.承包人原因导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过

41、竣工验收之曰起计【答案】： AC 38、国有建设用地使用权的用益物权，可以采取（ ）方式设立。A. 出租B. 出让C. 划拨D. 抵押E. 转让【答案】： BC 39、在工程建领域承担民事责任的方式中，只能适用于违约责任，不适用于侵权责任的是（ ）。A. 返还财产B. 赔礼道歉C. 修理、重作、更换D. 消除危险E. 支付违约金【答案】： C 40、某工程实行总承包，则关于其工程文件的移交，下列做法中，符合国家有关规定的有 ( )。A.总承包单位、各分包单位将其工程文件整理，立卷后分规移交建设单位B.各分包单位将其工程文件整理立卷后移交总承包单位 C.总承包单位负责将各分包单位的工程文件整理,

42、立卷后移交建设单位D.总承包单位负责收集、汇总各分包单位的工程档案并移交建设单位E.监理单位负责收集、汇总所有的工程档案并移交建设单位【答案】： BD 41、 在下列情形中,发包人应当承担过错责任的有()。A.发包人直接指定分包人分包专业工程,造成建筑工程质量缺陷B.发包人提供或者指定购买的建筑材料不符合强制性标准,造成建筑工程质量缺陷C.发包人未组织竣工验收擅自使用工程,在工程的合理使用寿命内地基基础工程出现质量缺陷D.发包人提供的设计有缺陷,造成建筑工程质量缺陷E.发包人提供的设备不符合强指标性标准,引起建筑工程质量缺陷【答案】： ABD 42、甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定保证方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（）。A.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同 B.丙的保证方式为一般责任保证 C.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内 D.甲在保证期内未经