一级建造师之一建工程法规题库题库大全附参考答案AB卷.docx

《一级建造师之一建工程法规题库题库大全附参考答案AB卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库题库大全附参考答案AB卷.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库题库大全附参考答案AB卷第一部分 单选题(50题)1、下列物权种类中，属于担保物权的是（）。A.抵押权 B.使用权 C.收益权 D.地役权【答案】： A 2、甲向乙发出要约后，因发生了重大变故，甲又向乙发出一个通知，声明前一个要约的内容无效，则（ ）。A.甲发出后一个通知的行为是要约撤销B.甲发出后一个通知的行为是要约撤回C.后一个通知必须不迟于前一个通知到达乙时才有效D.后一个通知只要在乙发出承诺通知之前到达乙就有效【答案】： D 3、根据立法法，同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规等，如特别规定与一般规定不一致的，则适用于下列哪个选项（ ）。A.一般规定B.

2、特别规定C.新规定D.旧规定【答案】： B 4、施工合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中，可以得到支持的是（ ）。A.解除合同并赔偿损失B.继续履行并解除合同C.支付违约金和双倍返还定金D.确认合同无效并支付违约金【答案】： A 5、节约能源法规定，用能单位未按照规定配备、使用能源计量器具的，由（ ）责令限期改正；逾期不改正的，处1万元以上5万元以下罚款。A. 产品质量监督部门B. 建设主管部门C. 县级以上人民政府D. 发证机关【答案】： A 6、投标有效期应从（ ）之日起计算。A. 招标文件规定的提交投标文件截止B. 提交投标文件C. 提交投标保证金D. 确定中标结果【答案】： A 7、招

3、标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是（ ）。A. 原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外B. 公告部门一律不停止对违法行为记录的公告C. 依照当事人申请可停止公告D. 公告部门可自行决定是否停止公告【答案】： A 8、不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时，由（ ）裁决。A. 国务院主管部门B. 最高人民法院C. 国务院D. 全国人大常委会【答案】： C 9、关于投标人应遵守的法律规定，下列说法正确的是（）。A.投标人之间不得协商投标报价等投标文件的实质性内容B.不同投标人的投标文件可以由同一单

4、位或者个人编制C.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人可以按照该组织要求协同投标D.投标人之间采取的任何方面的联合行动全部都是违法的【答案】： A 10、城市市区内可能产生噪声污染的工程项目，施工单位应当在工程开工前.（ ）天，向 环境保护行政主管部门申报。A. 5 B. 7 C. 10 D. 15【答案】： D 11、主要是为了维护限制民事行为能力人或者无民事行为能力人的合法权益而设计的代理为（ ）。 A. 委托代理B. 法定代理C. 指定代理D. 诉讼代理【答案】： B 12、发包人与承包人约定按照固定价结算工程款。因合同履行过程中材料价格上涨，承包人请求进行造价鉴定.则人民法院对承

5、包人的请求应（ ）。A. 予以支持B. 不予支持C. 征求发包人意见D. 要求承包人提供证据【答案】： B 13、根据企业所得税法，下列企业中属于非居民企业的是( )。A.在北京市工商局登记注册的企业B.在美国注册但实际管理机构在上海的外资独资企业C.在美国注册的企业设在上海的办事处D.在北京市工商局注册但在非洲开展工程承包的企业【答案】： C 14、关于建设工程见证取样的说法，正确是的（ ）。A.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员承担B.见证人员确定后，应当通知施工单位、检测单位和质量监督机构C.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可D.取样人员和见证人

6、员只对试样的真实性负责【答案】： B 15、红星建筑工程公司委托其业务员甲某外出采购水泥，甲某以红星建筑工程公司的名义与乙公司签订一份钢材购销合同，下列说法正确的是()。A.甲某的行为构成无权代理B.甲某的行为属于有权代理C.甲某的行为构成滥用代理权D.甲某的行为属于法定代理【答案】： A 16、根据新修订的标准化法，国务院标准化主管部门（简称为“国标委”）的职责是（ ）。A. 批准发布工程建设强制性国家标准B. 制订工程建设行业标准C. 制订工程建设推荐性国家标准D. 对工程建设强制性国家标准进行技术审查【答案】： C 17、根据民法典，下列财产不能作为担保物的是（）。A.厂房B.可转让的专

7、利权C.生产原材料D.公立幼儿园的教育设施【答案】： D 18、甲建筑公司与乙房地产开发公司签订一份建设工程承包合同，合同规定由甲公司预先垫付20的工程款，但没有约定利息的计算方法，若甲乙公司就工程款支付发生争议，甲公司起诉至人民法院，要求乙公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应（ ）。A. 对该诉讼请求予以支持B. 对该诉讼请求不予支持C. 对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持D. 对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持【答案】： C 19、包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订-建设工程施工合同。施工结朿后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付

8、工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是()。（2015）A.合同无效，不应支付工程款B.合同无效，应参照合同约定支付工程款C.合同有效，应按照合同约定支付工程款D.合同有效，应参照合同约定支付工程款【答案】： B 20、订立建设工程施工合同应当采用书面形式，此种法律行为属于()。A.双务法律行为B.双方法律行为C.要式法律行为D.诺成法律行为【答案】： C 21、中华人民共和国企业所得税法规定，企业所得税的税率为（ ）。A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】： D 22、建筑法鼓励企业为从事危险作业的人员办理( )。A.第三者责任险B.财产人身保险C.社会工伤保

9、险D.意外伤害保险【答案】： D 23、下列关于地役权的表述中，正确的是（ ）。A.从性质上说，地役权是按照当事人的约定设立的用益物权B.设立地役权，当事人应当采取书面形式订立地役权合同C.地役权自登记时设立D.土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权E.需役地以及需役地上的土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，受让人同时享有地役权【答案】： A 24、建设工程安全生产管理条例规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单

10、位（ ）。A. 暂时停止施工，并及时报告建设单位B. 终止施工C. 与建设单位协商D. 与建设单位解除承包合同【答案】： A 25、甲、乙、丙、丁四个公司分别出资500万、200万、200万、100万元建造一栋楼房，约定建成后按投资比例使用，但对楼房所有权归属和管理未作约定。关于该楼所有权和管理的说法，正确的是（）。2014A.丁公司对其享有的份额有权转让 B.该楼发生的管理费用平均承担 C.该楼所有权为共同共有 D.甲公司投资占50%，有权决定该楼的重大修缮事宜【答案】： A 26、注册建造师异地执业的，工程所在地省级人民政府建设主管部门应当将处理建议转交注册建造师注册所在地（ ）。A.省级

11、人民政府建设主管部门B.县级人民政府建设主管部门C.市级人民政府建设主管部门D.省级人民政府工商行政管理部门【答案】： A 27、绿色施工导则规定，力争施工中非传统水源和循环水的()。A.再利用量大于20%B.再利用量大于30%C.节约量大于20%D.节约量大于30%【答案】： B 28、在建设工程知识产权侵权的民事责任中，确定赔偿损失数额，首选的方法是（）。A.参照该知识产权许可使用费的数额合理确定B.由人民法院确定给予一定数额的赔偿C.按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定D.按照侵权人因侵权所获得的利益确定【答案】： C 29、根据工程建设项目施工招标投标办法规定，招标人要求中标人提供履

12、约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供( )A.工程款支付担保B.抵押担保C.保证金D.预付款担保【答案】： A 30、施工中发包人如需提前竣工，以下做法正确的是（ ）。A. 发包人只需要提前书面通知承包人提前竣工的时间B. 发包人需要通知通知承包人提前竣工的时间及追加的价款C. 发包人需要与承包人协商一致，签订提前竣工协议D. 发包人与承包人需要针对此工程另订协议【答案】： C 31、施工项目中，需要由总承包单位统一组织安排的是（ ）。A. 生产安全事故应急救援预案B. 应急救援组织的建立C. 应急救援人员的配备D. 救援器材、设备的配备【答案】： A 32、A公司与B公司

13、共同承包了某大型建筑工程，并签订了联合承包协议。其中，A公司资质为施工总承包特级，B公司资质为施工总承包一级。下列关于该承包行为的说法中，正确的是()。A.该行为属于肢解工程发包的违法行为B.A公司就工程质量和安全对建设单位承担连带责任C.B公司应按照联合承包协议的约定对建设单位负责D.建设单位必须与A、B分别签订承包合同【答案】： B 33、根据施工合同，甲建设单位应于2014年9月30日支付乙建筑公司工程款，2015年6月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效( )。A.中止B.中断C.终止D.届满【答案】： B 34、关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）。2018真题A.

14、首席仲裁员应当由仲裁委员会指定B.当事人双方必须各自选定合议仲裁庭中的一名仲裁员C.当事人未在规定期限内选定仲裁员的，由仲裁委员会主任指定D.仲裁庭应当由3名仲裁员组成【答案】： C 35、关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是（）A.不良行为记录信息公布时限一般为6个月至3年B.良好行为记录信息公布时限一般为6个月C.招标投标违法行为记录公告期限为1年D.依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月【答案】： A 36、（2020年真题）甲施工企业在道路管道工程施工中未对施工现场采取安全措施，导致行人刘某不慎摔入甲施工企业施工时开挖的沟槽中受伤，甲施工企业和刘某因此产生的纠纷，属于（）

15、。A.合同纠纷B.侵权纠纷C.无因管理纠纷D.不当得利纠纷【答案】： B 37、下列所给选项中，关于仲裁管辖的表达，正确的是()。A.实行级别管辖，但不实行地域管辖B.实行地域管辖，但不实行级别管辖C.既不实行级别管辖，也不实行地域管辖D.既实行级别管辖，也实行地域管辖【答案】： C 38、根据建设工程安全生产管理条例，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全隐患且情况严重的，应当()。（2014）A.要求施工单位整改，并及时报告有关主管部门B.要求施工单位整改，并及时报告建设单位C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门D.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位【答案】：

16、D 39、下列关于施工生产安全事故报告的表述不符合法律规定的是（）。A.事故发生后，现场有关人员应当立即向本单位负责人报告B.单位负责人接到报告后应当1小时内向相关政府部门报告C.自事故发生之日起20日内，伤亡发生变化的，应当及时补报D.道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，伤亡发生变化的，应当及时补报【答案】： C 40、下列由第三人向债权人履行债务的说法，错误的是（ ）。A.必须征得债权人同意 B.第三人并不因此成为合同当事人C.不得损害债权人的利益 D.第三人应向债权人承担违约责任【答案】： D 41、行政责任的承担方式包括行政处罚和（ ）。A. 行政复议B. 行政处分C. 行政赔偿

17、D. 行政许可【答案】： B 42、关于施工总承包单位和分包单位的安全生产责任，下列说法正确的是（ ）。A.总承包单位和分包单位不得在分包合同中约定各自应当承担的安全生产责任B.总承包单位应当统一组织建立应急救援组织或配备应急救援人员、器材、设备C.总承包单位和分包单位应当各自组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案D.分包单位不服从总承包单位安全管理导致安全事故的，由分包单位承担主要责任【答案】： D 43、某房屋建筑工程于2008年3月15日通过竣工验收，建设单位于2008年3月31日办理了竣工验收备案手续。按照建设工程质量管理条例的规定，该工程电气管线的最低保修期限截止日期是（ ）。A.

18、 2010年3月15日B. 2010年3月31日C. 2012年3月15日D. 2012年3月31日【答案】： A 44、根据我国民法典的规定，无效合同自（ ）时起没有法律效力。A. 谈判B. 订立C. 履行D. 以欺诈、胁迫手段订立【答案】： B 45、关于行政调解的说法,正确的是（）。2017A.行政调解属于诉讼内调解 B.行政调解达成的协议具有强制约束力 C.行政调解应当事人的申请方可启动 D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解【答案】： C 46、甲、乙因合同纠纷申请裁决。甲、乙各选定一名仲裁员，首席仲裁员由甲乙共同选定。仲裁庭合议时产生了两种不同意见，仲裁庭应当（ ）

19、作出裁决。A. 按多数仲裁员的意见B. 按首席仲裁员的意见C. 提请仲裁委员会D. 提请仲裁委员会主任【答案】： A 47、关于移送管辖、指定管辖、管辖权转移的说法，正确的有（ ）。A.移送管辖是在平级法院之间移送B.有管辖权的法院由于特殊原因不能行使管辖权的可以管辖权转移C.对人民法院就级别管辖异议作出的判决，当事人不服的可以向上一级法院提起上诉D.管辖权转移仅发生在上下级法院之间【答案】： D 48、王某于2001年9月1日通过核准注册了A商标，则A商标的有效期截止至()。A.2006年3月1日B.2006年9月1日C.2011年3月1日D.2011年9月1日【答案】： D 49、关于建设

20、工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法，错误的是（ ）。A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10 万元以上20 万元以下的罚款B.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的损失赔偿责任C.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用D.建筑业企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起前一年至资质许可决定作出前，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准其申请【答案】： B 50、由国家行政机关或其授权的企事业单位、团体，对公民和法人违反行政管理法律、法规的行为所实施的

21、制裁属于()。A.刑事处罚B.行政处罚C.行政处分D.民事责任【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工猃收的工程。使用过程中，建设单位发现该 工程主体结构出现质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉至人民法院。关于该合 同纠纷的说法，正确的有()。（2015）A.由于建设单位擅自提前使用，施工单位不需要承担保修责任B.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款C.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任D.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任E.主体结构的最低保修期限是设计

22、文件规定的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任【答案】： C 2、仲裁裁决被人民法院依法撤销或裁定不予执行后，当事人就该纠纷( )。A.可以依据原仲裁协议重新组成仲裁庭申请仲裁B.可以依据重新达成的仲裁协议申请仲裁C.可以向人民法院起诉D.可以申请做出撤销或裁定的法院继续审理E.可以协商和解【答案】： BC 3、对于保修义务的承担和维修的费用承担，下列说法中正确的是（ ）。A.施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担费用B.由于设计问题造成的质量缺陷，由施工单位负责维修，维修费用由施工单位向设计单位索赔C.因建设单位错误管理而造成的质量缺陷，先由

23、施工单位负责维修，其费用由建设单位承担D.因使用不当造成的损坏问题，由使用单位负责维修，其费用由使用单位自行负责E.因地震等自然灾害或者其他不可抗拒原因造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，建设参与各方再根据国家具体政策分担费用【答案】： AC 4、依据公务员法的规定，行政处分分为（ ）。A.警告B.罚款C.记过和记大过D.撤职E.拘役【答案】： ACD 5、关于建设用地使用权的说法，正确的有（）。A.建设用地使用权自合同生效时设立B.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立C.建设用地使用权人将建设用地使用权转让，可以采用口头约定的形式D.建设用地使用权可以与附着于土地上的建筑物

24、、构筑物及其附属设施分别处分E.住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期【答案】： B 6、民法典规定，解除合同表述正确的有（ ）。A. 当事人必须全部履行各自义务后才能解除合同B. 当事人协商一致可以解除合同C. 因不可抗力致使不能实现合同目的D. 一方当事人对解除合同有异议，可以按约定的解决争议的方式处理E. 合同解除后，当事人均不再要求有方承担任何责任【答案】： BCD 7、以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有（ ）。A. 取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承担工程勘察业务范围不受限制B. 劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质划分中两个独立的序列C. 工程监理企业的资质等级分为

25、一级、二级、三级D. 工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质E. 工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设一个级别【答案】： BD 8、施工企业承揽业务不良行为的认定标准有( )。（2012）A.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的B.以欺骗手段取得资质证书的C.将承包的工程转包或违法分包的D.以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的E.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的【答案】： ACD 9、国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见（国办发201719号）中规定，对依法通过以下方式确定供货商的政府采购工程建设项目，符合相应条件的应当颁发施工许

26、可证（ ）。A.询价B.竞争性谈判C.直接确定D.单一来源方式E.框架协议【答案】： BD 10、根据绿色施工导则，关于水资源利用的说法，正确的有（）。A.优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护 B.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，合并计量管理 C.处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水 D.施工现场喷洒路面、绿化浇灌优先选择使用市政自来水 E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%【答案】： AC 11、关于施工项目投标保证金的说法，正确的是（ ）。A. 招标人在招标文件中可以要求投标人提交投标保证金B. 投标保证金有效期

27、应当与投标有效期一致C. 两阶段进行招标的项目，投标保证金应当在第一阶段提出D. 中标人无正当理由不与招标人订立合同，取消其中标资格，投标保证金不予退还E. 投标保证金不得超过招标项目估价的2%，但最高不超过80 万元人民币【答案】： ABD 12、根据关于清理规范工程建设领域保证金的通知，关于工程建设领域保证金的说法，正确的有（ ）。A.依法依规可设立的保证金有投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金B.未经国务院批准，各地区、各部门一律不得以任何形式在工程建设领域新设保证金项目C.建筑业企业必须用银行保函方式缴纳保证金D.未按规定或合同约定返还保证金的，保证金收取方应向建筑

28、业企业支付逾期返还违约金E.在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金【答案】： ABD 13、根据安全生产法的规定，下列关于施工单位从业人员应承担的安全生产义务的说法中，正确的有（ ）。A.遵守安全操作规程B.支付安全培训费用C.接受安全生产教育培训D.购买劳保用品E.报告事故隐患【答案】： AC 14、建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,经鉴定工程质量合格,关于竣工日期的说法,正确的有（）。A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期B.应当以鉴定合格日期为竣工日期C.鉴定日期为顺延工期的期间D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期E.应当以提交竣工验收报告的日

29、期为竣工日期【答案】： C 15、下列属于无权代理的是()。A.转托代理权B.没有代理权C.超越代理权D.代理终止后的代理E.受委托的代理【答案】： BCD 16、关于和解的说法，正确的有（）。（2016）A.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以撤回仲裁申请B.和解协议具有强制执行力C.民事诉讼第一审普通程序中，当事人达成和解协议的，应继续进行诉讼程序D.民事诉讼第二审人民法院审理人上诉案件，不适用和解E.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书【答案】： A 17、关于仲裁审理案件的相关规则和程序规定，下列表述中（ ）是正确的。A. 仲裁庭可以由3名仲裁员组成

30、或者1名仲裁员组成B. 裁决应当按照多数仲裁员的意见作出C. 仲裁庭可以做出缺席判决D. 仲裁庭对仲裁案件必须开庭审理E. 除非当事人提出申请，否则不得自行决定开庭审理【答案】： ABC 18、某商住楼工程，建筑面积5 万平方米，为赶在雨季前完成土方工程，在尚未完全具备法定开工条件的情况下破土动工。对此，建设行政主管部门应（ ）。A.责令停止施工，限期改正B.对建设单位处以合同价1%以上2%以下的罚款C.没收非法所得D.责令施工单位停业整顿E.吊销监理单位的营业执照【答案】： AB 19、在建设工程领域常见的行政处罚有()。A.降低资质等级B.责令停止施工C.取消投标资格D.记过E.裁决损害赔

31、偿【答案】： ABC 20、下列情形中，视为投标人相互串通投标的有()。（2014）A.不同投标人的投标文件相互混装B.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标C.招标人授意投标人撤换、修改投标文件D.不同投标人委托同一单位办理投标E.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一招标项目不同标段的投标【答案】： AD 21、某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国建筑施工企业安全生产许可证管理规定，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括()。A.应急救援人员B.单位主要负责人C.项目负责人D.安全生产管理人员E.特种作业人员【答案

32、】： BCD 22、申领施工许可证时，建设单位应当提供的有关安全施工措施的资料包括( )。（2012）A.安全防护设施搭设计划B.专项安全施工组织设计方案C.书面委托监理合同D.安全施工组织计划E.安全措施费用计划【答案】： AB 23、（2020年真题）根据建设工程安全生产管理条例，下列分部分项工程中，属于达到一定规模的危险性较大的需要编制专项施工方案，并附具安全验算结果的有（）。A.基坑支护与降水工程B.模板工程C.脚手架工程D.装饰装修工程E.拆除、爆破工程【答案】： ABC 24、关于和解的说法，正确的有（）。（2016）A.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以撤回仲裁申请B.和解协

33、议具有强制执行力C.民事诉讼第一审普通程序中，当事人达成和解协议的，应继续进行诉讼程序D.民事诉讼第二审人民法院审理人上诉案件，不适用和解E.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书【答案】： A 25、根据国务院工伤保险条例的规定，应当认定为或视同工伤的有（ ）。 A. 患职业病的劳动者B. 上下班途中，交通事故受伤，承担事故全部责任的劳动者C. 因工外出发生事故下落不明的劳动者D. 工作时间和工作岗位，突发疾病死亡E. 在抢先救灾中受到伤害【答案】： ACD 26、关于法律责任的说法，正确的有（）。2017A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果 B.

34、法律责任的认定和追究，只能由司法机关依法定程序进行 C.法律明确规定了法律责任的范围和性质 D.法律责任即承担不利的法律后果 E.法律责任的实现由国家强制力作为保障【答案】： ACD 27、甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提岀订购1000吨某型号水泥,并附上主要合同条款,却被告知因原材料价格上涨,原来的价格不再适用,要采用提价后的新价格,则下列说法正确的有()A.水泥厂的价目表属于要约邀请B.甲建筑公司的订购表示属于要约C.水泥厂的价目表属于要约D.水泥厂新报价属于承诺E.水泥厂新报价属于新要约【答案】： AB 28、根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，建筑施

35、工企业取得安全生产许可证应当具备的条件有（）。A.有严格的职业危害防治措施，并为施工现场管理人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装B.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程C.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他安全生产主管部门考核合格D.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书E.有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备【答案】： BCD 29、（2019年真题）根据环境保护税法，环境保护税的计税依据有（）。A.排放量B.个数C.污染当量数D.超标

36、分贝数E.立方米数【答案】： ACD 30、根据建设工程安全生产管理条例,建设单位的安全生产责任有（ ）A.需要进行爆破作业的,办理申请批准手续B.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议C.不得要求施工企业购买不符合安全施工的用具设备D.对安全技术措施或者专项施工方案进行审查E.申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料【答案】： AC 31、施工作业人员应当享有的安全生产权利有（）。( 2015真题 )A.获得防护用品权 B.获得保险赔偿权 C.拒绝违章指挥权 D.安全生产决策权 E.紧急避险权【答案】： ABC 32、根据实施过程建设强制性标准监督规定，属于强制性标准监督检查内容的有（

37、 ）。A.工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准B.工程项目负责人是否熟悉、掌握强制性标准C.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定D.工程项目所采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定E.工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定【答案】： ACD 33、在评标委员会和评标方法暂行规定中，对评标委员会组成的要求包括（ ）。A. 评标委员会由5人以上的单数组成B. 评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家C. 评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系D. 评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或者同等专业水平E. 评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职

38、责【答案】： ACD 34、设区的市的人民代表大会及其常务委员会根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方性法规相抵触的前提下，可以对（ ）等方面的事项制定地方性法规。A.城乡建设与管理B.环境保护C.犯罪和刑罚D.历史文化保护E.税收制度【答案】： ABD 35、下列款项中，不属于承包人行使建设工程价款优先受偿权范围的有（ ）。A.发包人欠付工程价款的利息B.承包人工作人员的报酬C.承包人实际支付的建筑物配件价款D.承包人的机械租赁费用E.承包人因发包人违约产生的损失【答案】： A 36、某博物馆项目竣工验收后,建设单位办理工程竣工验收备案应当提交的文件有(

39、)。A.工程竣工验收备案表B.住宅质量保证书和住宅使用说明书C.施工单位签署的工程质量保修书D.工程竣工验收报告E.由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件【答案】： ACD 37、建设工程竣工前.当事人对工程质量发生争议.经鉴定工程质量合格.关于竣工日期的话说法.正确的有（）（2013）A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期B.应当以鉴定合格日期为竣工日期C.鉴定日期为顺延工期的期间D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期【答案】： BC 38、我国招标投标法规定，投标文件有下列( )情形的，招标人不予受理。A.逾期送达B.未送达指定地点C.未按

40、规定格式填写D.未通过资格预审的E.未按招标文件要求密封【答案】： ABD 39、关于所有权的说法,正确的有（ ）。A.所有权人对自己的不动产,依法享有占有、使用、收益和处分的权利B.法律规定专属于国家所有的不动产和动产,任何个人不能取得所有权C.收益权是所有权内容的核心D.所有权的行使,不得损考他人合法权益E.所有权人有权在自己的动产上设文用益物权和担保物权【答案】： ABD 40、（2020年真题）关于行政许可设定权限的说法，正确的有（）。A.地方性法规一般情况不得设定行政许可B.省、自治区、直辖市人民政府规章不得设定行政许可C.部门规章可以设定临时性行政许可D.国务院可以采用发布决定的方

41、式设定行政许可E.地方性法规不得设定企业或者其他组织的设立登记及其前置性行政许可【答案】： D 41、下列用工行为中，属于违法用工的有（ ）。A.施工企业现场项目部雇佣非全日制用工不签订劳动合同B.施工企业现场项目部使用劳务派遣用工不签订劳动合同C.施工企业按照当地最低工资支付工资中包括了加班费D.施工企业对其依法参加政协会议的员工不支付开会期间工资E.施工企业现场项目部在国庆节期间上班按照平时工资水平支付工资【答案】： CD 42、关于建筑节能的说法，正确的有（ ）。A.材料资源利用，达到材料损耗率比定额损耗率降低20%B.施工现场500KM范围内生产的建材用量占建材总重量60%以上C.临时

42、设施占地面积有效利用率大于90%D.临时设施的占地面积应按用地指标所需的最低面积设计E.优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护。【答案】： CD 43、依据固体废物污染环境防治法，下列对固体废物污染防治的做法正确的有（）。A.运输固体废物时，采取了防扬散、防流失、防渗漏等防止污染的措施B.在国家级风景名胜区，严格限制建设工业固体废物处置设施C.禁止中国境外的同体废物进境倾倒、堆放、处置D.限制进口可以用作原料的固体废物E.施工单位及时清运、处置建筑施工过程中产生的垃圾，并采取措施防止污染环境【答案】： ACD 44、关于地役权,下列表述正确的是（?）。2017真题A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同B.地役权合同应包括解决争议的方法C.地役权自地役权合同签订时设立