最新投资项目管理师之投资建设项目实施题库内部题库含下载答案.docx

《最新投资项目管理师之投资建设项目实施题库内部题库含下载答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新投资项目管理师之投资建设项目实施题库内部题库含下载答案.docx（76页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、最新投资项目管理师之投资建设项目实施题库内部题库含下载答案第一部分 单选题(50题)1、下列工程设计评审中，( )评审是依据建设项目业主提出的工程设计委托条件和设计原则，审核设计项目完整性，设计勘察成果可靠性，以及设计标准、装备标准是否符合预定要求。A.设计方案B.初步设计成果C.设计总说明D.总体【答案】： B 2、工程保险属于建设项目工程实施中的( )。A.财产保险B.责任保险C.信用保证保险D.人数保险【答案】： A 3、对后续工作及工期影响的具体分析方法不包括( )。A.判断判断进度偏差是否影响关键工作B.判断进度偏差是否在关键线路上C.判断进度偏差是否大于总时差D.判断进度偏差是否大

2、于自由时差【答案】： A 4、( )是为了保证满意的质量而发生的费用，以及没有达到满意质量所造成的损失。A.内部损失B.外部损失C.质量管理D.质量成本【答案】： D 5、建设项目管理负责人，在现实条件下为实现建设项目财务预定目标，在拟定多种可行性方案的基础上，择优选择最合理有效的行动方案的过程称为( )。A.财务控制B.财务分析C.财务预测D.财务决策【答案】： D 6、投标分析的重点是在投标文件( )检查的基础上，对商务报价进行逐项检查与分析。A.完整性B.合理性C.符合性D.真实性【答案】： C 7、( )是对项目基本建设财务收支及其相关经济活动的真实性、合法性进行监督和评价的活动。A.

3、建设项目内部控制B.建设项目会计管理C.建设项目内部审计D.建设项目合同管理【答案】： C 8、项目财务内部控制的重点是( )。A.工程价款支付控制B.竣工财务决算控制C.业务程序控制D.财产保护控制【答案】： A 9、对工程文档资料管理的目的表述不正确的是( )。A.为了在项目实施期提供便利的查阅条件B.为了在项目竣工期提供便利的查阅、核实条件C.为了以后编制竣工档案奠定基础D.能准确地有效地为项目正常生产服务【答案】： B 10、下列不属于建设项目内部审计依据的是( )。A.项目建设相关的标准和规范B.建设项目内部的工作制度和管理程序C.竣工资料D.相关的法律、法规和方针政策【答案】： C

4、 11、按现行规定，小型和限额以下的建设项目及技术改造项目，由( )组织验收A.建设项目验收组B.建设项目验收委员会C.项目主管部门D.国家发展和改革委员会【答案】： C 12、工程保险合同是指保险人和投保人在平等、自愿的基础上，为了规范和明确双方的保险权利义务关系，经过协商而签订的( )。A.口头协议B.协议C.书面协议D.合同协议【答案】： C 13、投资控制的基本方法有分阶段控制法和( )。A.预算控制法B.质量控制法C.要素控制法D.材料控制法【答案】： C 14、( )是对项目经济资源的控制，是建设项目内部控制系统的一项至关重要的控制，对其他控制起着制约的作用。A.财务控制B.管理控

5、制C.运作控制D.行为控制【答案】： A 15、( )主要评价资产及债务状况，财务效益情况，分析财务效益指标和经济效益变化的主要原因。A.技术水平评价B.财务经济效益评价C.经营管理评价D.社会效益评价【答案】： B 16、( )是对项目基本建设财务收支及其相关经济活动的真实性、合法性进行监督和评价的活动。A.建设项目内部控制B.建设项目会计管理C.建设项目内部审计D.建设项目合同管理【答案】： C 17、下列不属于承包人对分包人的安全生产责任的是( )。A.在分包合同中明确分包人安全生产责任和义务B.执行承包人的有关安全生产制度C.统计上报分包人的伤亡事故并协助处理D.审查分包人的安全资质【

6、答案】： B 18、技术设计是初步设计的补充和深化，一般由( )组织审查、审批。A.建设项目业主直接B.承包单位C.建设项目业主和设计单位共同D.监理单位【答案】： A 19、里程碑进度计价支付方式，一般在( )合同中使用，其关键是合同双方确定工程进度款支付的里程碑进度和每个里程碑进度的支付金额和比例。A.纯单价B.可调单价C.固定总价D.成本加酬金【答案】： C 20、投资控制的基本方法有分阶段控制法和( )。A.预算控制法B.质量控制法C.要素控制法D.材料控制法【答案】： C 21、在进行材料采购招标时，对技术复杂或技术规格、性能、制作工艺要求难以统一的货物，一般采用( )进行评标。A.

7、打分法B.记名投票法C.综合评估法D.最低评标价法【答案】： C 22、建设项目的某项工作，在某时点的计划工作预算费用为1000万元，已完工作的预算费用为1500万元，已完工作实际费用为1800万元，则此时的进度偏差( )万元。A.-300B.-500C.300D.500【答案】： D 23、建设项目工程矩阵型监理组织形式的优点是( )。A.机械简单、关系明确、权力集中、命令统一、职责分明、决策迅速B.加强了职能部门的横向联系，有较大的灵活性和适应性，有利于解决复杂难题C.目标控制责任明确，能发挥职能部门的专业管理作用D.横向协调工作量大【答案】： B 24、采用争议评审的，建设单位和承包单位

8、应在开工日后的( )d内或在争议发生后，协商成立争议评审组。A.7B.10C.14D.28【答案】： D 25、在工程风险管理程序中，( )是对工程建设中的风险进行量化，据以确定风险大小，并为下一步确定风险的影响程度奠定基础。A.风险估计B.风险评价C.风险决策D.风险处理【答案】： A 26、措施项目费中的( )应当按照国家或省级、行业建设主管部门的规定标准计价。A.临时设施费B.环境保护费C.安全文明施工费D.二次搬运费【答案】： C 27、由于设计入自身原因，延误了按合同规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的( )。A.千分之一B.千分之二C.千分之三D

9、.千分之四【答案】： B 28、下列不属于工程项目的资源条件的是( )。A.劳动报酬水平和相关政策B.施工机具设备的配备C.商品混凝土供给的条件D.排污排渣条件【答案】： D 29、建设项目总投资估算额500万元及以上的工程勘察和工程设计收费实行( )。A.市场平均价B.市场调节价C.政府定价D.政府指导价【答案】： D 30、在进行材料采购招标时，对技术复杂或技术规格、性能、制作工艺要求难以统一的货物，一般采用( )进行评标。A.打分法B.记名投票法C.综合评估法D.最低评标价法【答案】： C 31、合同履行期间，由于工程停建而终止合同或建设单位要求解除合同时，已进行勘察工作的，完成的工作量

10、超过50%时，建设单位应向勘察人支付( )的勘察费。A.实际完成工作量B.预算额50%C.预算额80%D.预算额100%【答案】： D 32、加强建设项目资本金的筹措和管理是建设项目筹资管理的( )。A.基本保障B.首要任务C.前提条件D.核心内容【答案】： B 33、不管采用哪种工程设计管理方式，最终决策人和最终风险承担人都是( )。A.施工总承包单位B.设计单位C.使用单位D.建设单位【答案】： D 34、关于土地所有权和使用权的表述中，错误的是( )。A.我国实行土地社会主义公有制，即全民所有制和劳动集体所有制B.国有土地和农民集体所有土地，可依法确定给单位和个人使用C.城市市区的土地属

11、于农民集体所有D.土地使用权可依法转让【答案】： C 35、建设项目管理负责人，在现实条件下为实现建设项目财务预定目标，在拟定多种可行性方案的基础上，择优选择最合理有效的行动方案的过程称为( )。A.财务控制B.财务分析C.财务预测D.财务决策【答案】： D 36、人员培训的方式不包括( )。A.集中培训B.分类培训C.重点培训D.委托培训【答案】： C 37、建设项目总投资估算额500万元及以上的工程勘察和工程设计收费实行( )。A.市场平均价B.市场调节价C.政府定价D.政府指导价【答案】： D 38、当发现某项活动的潜在威胁发生可能性很大，又无其他风险管理措施可用时，常采用( )。A.风

12、险控制B.风险转移C.风险回避D.风险分散【答案】： C 39、对于特别复杂的大型项目，需要有特殊的进度控制手段时，应该规划设计( )进度控制系统。A.关键线路B.工期测算C.计算机模拟D.离散【答案】： C 40、当项目进度延误或某个里程碑进度不能按时实现的情况下，为了加快进度，通常的做法是( )。A.将关键工作变为非关键工作B.改变关键线路上各工作之间的先后顺序C.压缩关键线路上有关工作的持续时间D.重新编制网络计划【答案】： C 41、履约担保的担保金额一般不得低于合同价款的( )。A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】： A 42、建设项目工程设计接口管理，主要是指( )。A

13、.工程勘察设计不同环节之间的接口管理B.工程设计与外部协作的接口管理C.工程设计阶段对拟采用的新技术、新材料、新工艺、新设备组织科研试验和成果评价D.工程设计环节的衔接和管理【答案】： B 43、总时差是在不影响( )的前提下，本工作可以利用的机动时间。A.其紧后工作最早开始B.总工期C.其紧后工作最迟开始D.其紧后工作最早完成【答案】： D 44、在整个竣工验收过程中，无论是单项工程验收还是全面竣工验收，都要以( )为主进行组织与协调。A.承包方B.发包方C.项目业主D.出资人【答案】： C 45、采用建筑工程( )方案设计招标的，招标人应按照国家规定方案阶段设计付费标准的80%支付中标人。

14、A.实施性B.竞争性C.概念性D.指导性【答案】： C 46、重视通过( )来解决各种争议，是我国民事诉讼中的一个重要原则。A.协商B.调解C.仲裁D.诉讼【答案】： B 47、依据我国担保法规定，下列财产不可以抵押的是( )。A.抵押人所有的房屋和其他地上定着物B.抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产C.抵押人依法有权处置的国有的土地使用权、房屋和其他地上定着物D.抵押人依法拥有的耕地、自留地等集体所有土地使用权【答案】： D 48、关于公开招标的表述，正确的是( )。A.应当在人民日报上发布招标公告B.公开招标需向特定的法人组织发出C.公开招标也称为选择性招标D.公开招标的优点在于投标

15、不受地域限制，招标人有较大的选择余地【答案】： D 49、单机无负荷试车调试的条件不包括( )。A.试车范围内的工程已按设计内容和质量标准完成，资料齐全B.单机试车方案已报经批准C.测试仪表、工具、记录表格齐备，维护人员就位D.试车方案中规定的工艺指标已确认并下达【答案】： D 50、尾工工程超过项目投资总概算( )的，不能编制建设项目竣工财务决算。A.5%B.10%C.15%D.20%【答案】： A 第二部分 多选题(50题)1、必须进行招标的建设项目包括( )。A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目C.施工主要技术采用

16、特定的专利或者专有技术的项目D.属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的项目E.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目【答案】： AB 2、实施阶段的合同管理的控制目标包括( )。A.规模B.业绩C.质量D.工期E.造价【答案】： CD 3、设计方案评审的主要内容包括( )。A.总体方案评审B.设计总说明审查C.设计方案审核D.专业设计方案评审E.总体审核【答案】： ACD 4、工程文档资料的来源主要有( )。A.国际、国内与建设项目有关的各种社会、经济信息B.对项目建设有直接或间接影响的法律、法规以及有关政策文件C.项目建设全过程中直接形成的文件资料D.各种媒体发表的与建设项目有关

17、的评论和文章E.建设工程合同【答案】： ABCD 5、监理机构的组织形式大致可分为( )。A.直线型监理组织形式B.职能型监理组织形式C.矩阵型监理组织形式D.事业部制监理组织形式E.CM型【答案】： ABC 6、保修阶段的监理应依据委托监理合同所约定的监理工作的( )开展工作。A.时间B.范围C.内容D.性质E.需要【答案】： ABC 7、质量管理职能包括( )。A.质量特性B.质量策划C.质量控制D.质量保证E.质量改进【答案】： BCD 8、在投资建设活动中，加强职业健康安全和环境管理，对( )具有十分重要的意义。A.保证建设项目顺利实施B.拉动国内生产总值持续高速增长C.完成监理任务D

18、.提高投资效益E.提高人民生活水平的质量【答案】： AD 9、对不同等级的风险应策划相应的控制策略，具体包括( )和不可容许风险。A.可忽略风险B.可预测风险C.可容许风险D.重大风险E.中度风险【答案】： ACD 10、建设项目管理的控制目标是指( )。A.质量目标B.收益目标C.进度目标D.投资目标E.管理目标【答案】： ACD 11、国际商业银行贷款的程序包括( )。A.申请B.核实C.审批D.办理外债登记E.开放外债专户【答案】： ACD 12、项目正式投产前，产品市场营销准备应做好的准备工作是( )。A.生产准备费用B.产品市场调查C.确定产品市场营销策略D.建立产品市场营销网络E.

19、建立新产品研发机构【答案】： BCD 13、FIDIC合同条件的主要特点是( )。A.要求业主委托工程师管理合同，并在合同中赋予工程师许多重要的职责和权力B.FIDIC合同条件是一个“重新”计量合同C.FIDIC合同条件反映了国际工程中的一些普遍做法，反映了最新的工程管理方法D.条款齐全，内容完整、严密科学E.工程程序比较模糊，不易于操作【答案】： ABCD 14、根据潜在损失承担主体划分，将工程风险划分为( )。A.业主风险B.承包商风险C.其他关系风险D.不可抗力风险E.项目经理风险【答案】： ABC 15、企业或行业内有代表性的项目是指( )。A.大型企业内经营主业有代表性的项目B.跨地

20、区、跨流域、跨行业的项目C.属于新技术、新能源以及新兴产业发展有代表性的项目D.行业内具有示范意义的典型项目E.对提升企业核心竞争力有较大影响的项目【答案】： ACD 16、建设工程勘察、设计、施工的质量必须符合国家有关建设工程安全标准的要求，并实行的制度包括( )。A.工程质量管理分工负责制B.工程质量监督制度C.工程质量终身责任制度D.工程质量检测制度E.工程质量审查制【答案】： ABCD 17、建设项目所具有的特点是( )。A.周期长，规模大B.周期短，规模大C.投资规模大，构成复杂D.建设环节多E.影响投资变化的因素多【答案】： ACD 18、建设项目竣工验收一般应符合的条件是( )。

21、A.主要工艺设备配套设施经联动有负荷试车合格，形成生产能力，能够生产出符合设计文件规定的合格产品B.生产准备工作能适应投产的需要C.在政府有关部门正式竣工验收时，已办理了工程验收申请D.生产性项目和辅助性公用设施，已按设计要求建成，能满足生产使用E.建设项目的技术资料已经按照要求整理归档，并可方便阅读【答案】： ABD 19、在项目实施过程中，应坚持( )的人员招聘原则。A.提高劳动生产率B.实用、高效、经济C.以设计为依据D.适时招聘E.公开、公平、公正【答案】： ACD 20、建设项目业主应负责设计过程中与外部协作的接口管理的主要内容有( )。A.设计方案比选和设计大纲审查B.负责外部协作

22、条件的取证C.办理专题设计的报送、评审和审批D.组织设计方案成果审查E.工程勘察主要技术成果与参数的审查【答案】： BC 21、建设项目按建设性质可分为( )。A.新建项目B.政府投资项目C.扩建项目D.企业投资项目E.改建项目【答案】： AC 22、下列关于里程碑计划特点的说法，正确的是( )。A.不允许有任何推迟B.允许推迟时间C.把关键工作的开始时间定在里程碑计划的关键事件处D.把关键工作的完成时间截止在里程碑计划的关键事件处E.采取一切措施确保在里程碑计划所标示的时间内完成各项预定的关键环节【答案】： AD 23、公开招标的缺点在于( )。A.招标周期长B.工作复杂C.选择余地小D.投

23、入资金多E.程序复杂【答案】： ABD 24、关于工程施工阶段的环境保护管理的表述中，正确的是( )。A.建设单位负责落实环境保护部门对施工阶段的环保要求和施工过程中的环保措施B.建设项目完工后，施工单位应当修整和恢复在建设过程中受到破坏的环境C.施工过程中，建设单位与施工单位负责保护施工现场周围的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏D.建设单位在设计会审前，应向政府环境保护行政主管部门报送设计文件E.建设单位应按三同时要求，对主体工程和环保工程同时投入试运行【答案】： BC 25、在建设项目质量管理过程中，应遵循的原则包括( )。A.坚持统筹兼顾，质量第一的原则B.坚持以人为核心的原则C.坚

24、持以预防为主的原则D.坚持质量标准的原则E.坚持全过程管理的原则【答案】： ABCD 26、建设单位会同设计单位对勘察单位编制的勘查工作纲要予以审核，其审查内容包括( )。A.勘查工作纲要是否符合勘察合同规定B.勘查工作纲要能否实现合同要求C.勘查工作方案是否合理D.勘查工作进度是否满足要求E.勘察方案是否具有使用价值【答案】： ABCD 27、采用新设法人融资方式的建设项目，项目资本金应由项目投资人按投资协议约定的( )，按时、足额缴付。A.出资方式B.监督管理程序C.出资金额D.出资计划E.资金筹措方案【答案】： ACD 28、可转换公司债券的特点包括( )。A.有附加转换选举权B.转换后

25、是公司债形式C.可以定期得到利息收入D.不享有股东的权利E.转换前出资人是公司的债权人【答案】： ACD 29、建设项目招标投标中的招标人指的是( )。A.承包商B.业主C.发包人D.服务商E.采购人【答案】： BC 30、根据投资管理体制改革要求，需要审批的工程建设项目，有( )情形的，可以不进行施工招标，但必须经项目审批部门批准。A.涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的B.利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的C.关系社会公共利益的D.施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的E.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的【答案】：

26、ABD 31、关于投标人编制投标文件的合理时间，表述正确的是( )。A.依法必须进行勘察设计招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于15日B.建筑工程概念性方案设计投标文件编制一般不少于20日C.大型公共建筑工程概念性方案设计投标文件编制一般不多于40日D.建筑工程实施性方案设计投标文件编制一般不少于45日E.招标文件中规定的编制时间不符合要求的，建设主管部门对招标文件不予备案【答案】： BD 32、一个大中型生产性项目所需的物资品种繁多、数量大，一般可分为( )等。A.主要材料B.地方材料C.辅助材料D.备品备件E.特殊材料【答案】： ACD 33、下

27、列项目中，有( )情形的，经批准，项目的设计可以不进行招标。A.技术复杂或专业性强，能够满足条件的设计单位少于5家，不能形成有效竞争的B.涉及国家安全、国家秘密的C.抢险救灾的D.主要工艺、技术采用特定专利或者专有技术的E.已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他单位进行设计影响项目功能配套性的【答案】： BCD 34、建设项目作为一种特殊的产品，其基本属性主要表现在( )方面。A.适用性B.耐久性C.可靠性D.合理性E.与环境的协调性【答案】： ABC 35、监理机构的组织形式大致可分为( )。A.直线型监理组织形式B.职能型监理组织形式C.矩阵型监理组织形式D.事业部制监理组织形式E.C

28、M型【答案】： ABC 36、建设项目出资人首先选择( )的工程咨询公司承担相关任务。A.有资质B.有能力C.有素质D.有才能E.有信誉【答案】： AB 37、工程设计评审由建设项目业主组织有关专家或机构进行，其评审的目的是( )。A.促进新技术的应用B.控制设计成果质量C.优选工程设计单位D.优化工程设计E.提高投资效益【答案】： BD 38、根据工程建设项目自行招标试行办法，自行招标的条件包括( )。A.具有项目法人资格B.具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量C.有从事同类工程建设项目招标的经验D.熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章E.设有

29、专门的招标机构或者拥有2名及以上专职招标业务人员【答案】： ABCD 39、建立和实施内部控制应遵循的原则有( )。A.独立性原则B.适应性原则C.全面性原则D.成本效益原则E.合法性原则【答案】： BCD 40、建设工程产品与一般工业产品不同，其产品的特点有( )。A.固定性B.独立性C.不可流动性D.多样性E.平衡性【答案】： ABCD 41、财产损失风险，主要包括( )。A.工程项目本身的物质损毁、灭失和贬值的损失B.风险事故发生产生的相关费用损失C.物质损失导致工程延期产生的间接损失D.由于疏忽或过失造成的第三者的人身伤亡或财产损失E.由于风险事故的发生导致工程建设有关人员的人身伤亡所

30、致损失【答案】： ABC 42、建设项目工程设计直接管理模式的特点是( )。A.建设项目业主具有很强的专业技术力量和较高的设计管理水平，具有设计评审经验和判断能力B.对专业咨询公司的工程设计管理水平、能力和资质有严格的要求，专业咨询公司对工程设计单位必须具有独立性C.建设项目业主和设计单位没有合同关【答案】： AD 43、下列选项中属于PDCA循环内容的有( )。A.检验B.计划C.实施D.检查E.处置【答案】： BCD 44、根据中华人民共和国招标投标法以及工程建设项目招标范围和规模标准规定，( )项目必须进行招标。A.关系社会公共利益、公众安全的B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资

31、的C.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的D.单项合同估算价在30万元人民币以上的E.项目总投资额在3000万元人民币以上的【答案】： ABC 45、建设项目投资管理的主要职能是( )。A.决策B.管理C.整合D.计划E.控制【答案】： AD 46、根据施工的具体情况，安全检查的方式包括( )。A.项目定期组织的安全检查B.各级管理人员的随机性抽查C.各级管理人员的日常性检查D.季节性安全检查E.节假日安全检查【答案】： ACD 47、建设工程勘察、设计、施工的质量必须符合国家有关建设工程安全标准的要求，并实行的制度包括( )。A.工程质量管理分工负责制B.工程质量监督制度C.工程质量终身

32、责任制度D.工程质量检测制度E.工程质量审查制【答案】： ABCD 48、常用的预算编制方法主要有( )。A.合同支付曲线B.关键路线法C.相关回归法D.经验估算法E.投资资金流量曲线【答案】： ABC 49、工程监理与政府质量监督的区别有( )。A.前者为社会监理行为，后者为政府监督行为B.政府质量监督是一种行政管理C.建设工程监理是由建设项目业主委托进行的，政府工程质量监督则依法进行并具有强制性D.建设工程监理工作范围是由委托监理合同决定的，其活动可以贯穿项目建设的全过程，全方位。现行政府工程质量监督，一般只限于施工阶段的质量监督E.前者为政府监督行为，后者为社会监理行为【答案】： ABC

33、D 50、招标的性质可以概括为( )。A.市场经济条件下一种有组织的商品交易行为B.各种采购方式中竞争最为充分的一种方式C.单一买方设定标的和要求，多个卖方竞争的一种交易方式D.买方优选卖家或货物、工程、服务的唯一手段E.招标方选定卖方并与其达成交易的一种途径【答案】： ABC 第三部分 大题(50题)1、某住宅工程项目，建筑面积31000m【问题】1.该工程采用固定价格合同是否合适?2.如果在施工中钢筋价格由承包人所报的价格2800元/t上涨到3800元/t，承包人是否可以向开发商进行费用索赔?【答案】： 2、施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某20层综合办公楼工程施工合同

34、。合同中约定：人工费综合单价为45元/工日;一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期1d;施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月15日开工，施工过程中发生如下事件。事件1：3月19-20日遇罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停，造成人工窝工20工日，一台挖掘机陷入淤泥中。事件2：3月21日施工总承包单位租赁一台塔式起重机(1500元/台班)吊出陷入淤泥中的挖掘机(500元/台班)，并进行维修保养，导致停工2d,3月23日上午8时恢复基坑开挖工作。事件3：5月10日上午地下室底板结构施工时，监理工程师口头紧急通知停工，5月11日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令;5月14日施工

35、总承包单位接到监理工程师要求5月15日复工的指令。期间造成人工窝工300工日。事件4：6月30日地下室全钢模板吊装施工时，因供电局检修线路停电导致工程停工8h。事件5：主体结构完成后，施工总承包单位把该工程会议室的装饰装修分包给某专业分包单位，会议室地面采用天然花岗岩石材饰面板，用量350m针对事件13，施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。问题1.事件13中，施工总承包单位提出的工期和费用索赔是否成立?分别说明理由。2.事件13中，施工总承包单位可获得的工期和费用索赔各是多少?3.事件4中，施工总承包单位可否获得工期顺延?说明理由。4.事件5中，专业分包单位对会议室墙面、地面装饰

36、材料是否需进行抽样复验?分别说明理由。【答案】： 3、某住宅工程项目，建筑面积31000m【问题】1.该工程采用固定价格合同是否合适?2.如果在施工中钢筋价格由承包人所报的价格2800元/t上涨到3800元/t，承包人是否可以向开发商进行费用索赔?【答案】： 4、某酒店工程地下3层，上部主楼18层，总建筑面积31000m【问题】1.对于上述工程质量问题，监理公司是否应承担责任?为什么?2.为避免以上事件的再次发生，施工单位应特别注意控制哪些因素?3.此施工过程中材料质量控制的要点有哪些?【答案】： 5、某18层办公楼，建筑面积32000m经事故调查发现：(1)作业人员严重违章，起重机司机因事请

37、假，工长临时指定一名机械工操作塔式起重机，钢管没有捆扎就托底兜着吊起，而且钢丝绳没有在吊钩上挂好，只是挂在吊钩的端头上。(2)专职安全员在事故发生时不在现场。(3)作业前，施工单位项目技术负责人未详细进行安全技术交底，仅向专职安全员口头交代了施工方案中的安全管理要求。问题1.针对现场伤亡事故，项目经理应采取哪些应急措施?2.指出本次事故的直接原因。3.对本起事故，专职安全员有哪些过错?4.指出该项目安全技术交底工作存在的问题。【答案】： 6、某工程，甲方分别与A公司签订了土建施工合同，与B公司签订了设备安装及电梯安装合同。两个合同协议中A、B公司都对甲方提出了一个相同的条款，即甲方应协调现场其

38、他施工单位为乙方创造便利条件。合同执行后，发生如下事件：顶层结构楼板吊装后，A公司立刻拆除塔吊，改用卷扬机运材料作屋面及装饰，B公司原计划由甲方协调使用土建施工单位的塔吊将电梯设备运输到8层楼顶的设想落空后，提出用A公司的卷扬机运送，A公司提出卷扬机吨位不足，不能运送。最后，B公司只好为机房设备的吊装重新设计方案，在合同价格方面增加了许多。由于没有协调好A、B两个承包单位的协作关系，他们互相之间又没有合同约束，最终引起B公司的索赔，理由是甲方没有能够按协议条款为乙方创造运输条件，使乙方改变方案，推迟进度，增大了开支。【问题】1.B公司的索赔要求是否成立?2.甲方和A、B两家公司签订合同时，此相

39、同的合同条款是否妥当?若不妥，请你帮助甲方对该条款进行修改补充。【答案】： 7、某工程，甲方分别与A公司签订了土建施工合同，与B公司签订了设备安装及电梯安装合同。两个合同协议中A、B公司都对甲方提出了一个相同的条款，即甲方应协调现场其他施工单位为乙方创造便利条件。合同执行后，发生如下事件：顶层结构楼板吊装后，A公司立刻拆除塔吊，改用卷扬机运材料作屋面及装饰，B公司原计划由甲方协调使用土建施工单位的塔吊将电梯设备运输到8层楼顶的设想落空后，提出用A公司的卷扬机运送，A公司提出卷扬机吨位不足，不能运送。最后，B公司只好为机房设备的吊装重新设计方案，在合同价格方面增加了许多。由于没有协调好A、B两个

40、承包单位的协作关系，他们互相之间又没有合同约束，最终引起B公司的索赔，理由是甲方没有能够按协议条款为乙方创造运输条件，使乙方改变方案，推迟进度，增大了开支。【问题】1.B公司的索赔要求是否成立?2.甲方和A、B两家公司签订合同时，此相同的合同条款是否妥当?若不妥，请你帮助甲方对该条款进行修改补充。【答案】： 8、政府投资的某工程，某监理单位承担了该工程施工招标代理和施工监理任务，该工程采用无标底公开招标方式选定施工单位。工程实施中发生了下列事件。事件1：工程招标时，A、B、C、D、E、F、G共七家投标单位通过资格预审，并在投标截止时间前提交了投标文件。评标时，发现A投标单位的投标文件虽加盖了公

41、章，但没有投标单位法定代表人签字，只有法定代表人授权书中被授权人的签字(招标文件中对是否可由被授权人签字没有具体规定);B投标单位的投标报价明显高于其他投标单位的投标报价，分析其原因是施工工艺落后造成的;C投标单位将招标文件中规定的工期380d作为投标工期.但在投标文件中明确表示如果中标，合同工期按定额工期400d签订;D投标单位投标文件中的总价金额汇总有误。事件2：经评标委员会评审，推荐G、F、E投标单位为前3名中标候选人。在中标通知书发出前，建设单位要求监理单位分别找G、F、E投标单位重新报价，以价格低者为中标单位。按原投标价签定施工合同后，建设单位以中标单位再次新报价签订协议书，作为实际履行合同的依据。监理单位认为建设单位的要求不妥，并提出了不同意见，建设单位最终接受了监理单位的意见，确定G投标单位为中标单位。事件3：开工前，总监理工程师召开了第一次工地会议，并要求G单位及时办理施工许可证，确定工程水准点，坐标控制点，按政府有关规定及时办理施工噪声和环境