最新投资项目管理师之投资建设项目实施题库题库附参考答案（研优卷）.docx

《最新投资项目管理师之投资建设项目实施题库题库附参考答案（研优卷）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新投资项目管理师之投资建设项目实施题库题库附参考答案（研优卷）.docx（75页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、最新投资项目管理师之投资建设项目实施题库题库附参考答案（研优卷）第一部分 单选题(50题)1、鉴于监理标的具有的特殊性，招标人选择中标人的基本原则是( )。A.基于能力的选择B.基于监理人员素质的选择C.基于监理单位规模的选择D.基于价格的选择【答案】： A 2、一般在竣工之前，业主提供的工程预付款和进度款总额不超过合同价的( )，其余尾款是工程竣工结算时支付的款额。A.70%B.80%C.90%D.95%【答案】： D 3、在费用索赔中，不属于承包人的索赔款项目的是( )。A.亏损B.直接费C.间接费D.利润【答案】： A 4、工程( )的目的是为了在项目实施期提供便利的查阅条件;为以后编制

2、竣工档案奠定基础;能准确有效地为项目正常生产服务。A.文档资料管理B.材料管理C.生产人员管理D.财务账目管理【答案】： A 5、双方当事人约定，对将来可能发生的争议和纠纷进行调解处理或提交仲裁解决的一种协议是( )。A.公开招标B.合同C.争议解决及仲裁条款D.保险【答案】： C 6、( )是财务管理的重要环节和基本职能。A.财务预算B.财务预测C.财务决策D.财务控制【答案】： D 7、一般在竣工之前，业主提供的工程预付款和进度款总额不超过合同价的( )，其余尾款是工程竣工结算时支付的款额。A.70%B.80%C.90%D.95%【答案】： D 8、对于( )的工程，发包方对工程质量有异议

3、的，其质量争议按工程保修合同执行。A.竣工未验收但已实际投入使用B.停工、停建C.已竣工验收未实际投入使用D.未竣工验收【答案】： A 9、建设工程预验工作的主要内容不包括( )。A.检查财务账表是否齐全，数据是否真实，开支是否合理B.排除正式验收中可能有争议的问题，协调项目与有关方面、部门的关系C.召开竣工验收会议D.检查项目建设标准，评定质量，对隐患和遗留问题提出处理意见【答案】： C 10、在建设项目施工阶段，建设单位负责审核( )上报的工程变更，完善工程量清单的单价变更或项目增减的报批手续，处理工程索赔。A.总承包单位B.设计单位C.分包单位D.监理单位【答案】： D 11、下列属于按

4、监督方式对建设项目质量监督进行的分类是( )。A.内部监督和外部监督B.国家监督和社会组织监督C.行政监督和技术监督D.事前监督和事后监督【答案】： C 12、项目生产准备的目的不包括( )。A.使工程项目建成后能够及时完成试车调试B.形成完整的生产能力C.保证建设项目从生产运营阶段转入投产使用阶段D.使投资发挥效益【答案】： C 13、职业健康安全和环境管理体系均强调了以( )为主。A.预防B.控制C.管理D.监管【答案】： A 14、采用分期付款方式采购设备，当采购方未支付到期价款达到全部价款的( )的，供应方可以要求采购方支付全部价款或者解除合同。A.1/2B.1/3C.1/4D.1/5

5、【答案】： D 15、在进行材料招标时，招标人可以在招标文件中要求投标人以自己的名义提交投标保证金。投标保证金一般不得超过投标总价的( )。A.2%B.3%C.5%D.8%【答案】： A 16、( )是验证计划和程序的执行，以及时采取措施，保持内部控制的有效性。A.事前监督B.事中监督C.事后监督D.全程监督【答案】： B 17、建设单位依据政府部门对( )的批复文件，向城乡规划部门申请办理规划许可手续，向国土资源部门申请正式办理建设用地手续。A.建设项目申请报告B.项目建议书C.规划选址和环境影响评价报告D.建设项目可行性研究报告【答案】： D 18、( )是指在投产运营前要组织专门人员对产

6、品市场进行调查，认真分析市场形势，研究市场现状与项目可行性研究发生的变化，分析国内对本项目产品的竞争情况及其发展趋势。A.确定产品市场营销策略B.产品市场调查C.建立产品市场营销网络D.组织产品售后服务【答案】： B 19、对机电设备与工器具购置费、联合试运转费之和占工程概算投资额( )以上的工程项目，双方可协商确定监理费的计费方式和收费额。A.15%B.20%C.30%D.35%【答案】： C 20、安全管理主要是预防和控制工作场所内不可接受的( )。A.意外风险B.意外伤害C.不良行为D.损害风险【答案】： D 21、材料货物招标进行评标时，采用技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的

7、货物，一般采用( )进行评标。A.综合评分法B.最低评标价法C.综合评估法D.经评审的最低投标价法【答案】： D 22、建设项目业主根据项目功能目标的调整提出的工程变更不包括( )。A.工程范围B.建设内容的变更C.工艺技术方案的变更D.现场施工条件变化的变更【答案】： D 23、按照提供贷款的机构不同，银行贷款可分为( )。A.短期贷款和长期贷款B.信用贷款和担保贷款C.固定利率贷款和浮动利率贷款D.政策性银行贷款和商业银行贷款【答案】： D 24、实行市场调节价的工程勘察和工程设计收费，由( )和勘察人、设计入协商确定收费额。A.承包人B.发包人C.监理单位D.政府主管部门【答案】： B

8、25、( )是指从项目开工到竣工验收前的阶段性评价，即在实施过程中的某一时点对建设项目实际状况所进行的评价。A.项目中间评价B.项目开工评价C.项目招标评价D.项目投标评价【答案】： A 26、投资管理和投资控制必定是一个( )的变化的过程。A.不均衡B.发展C.动态D.均衡【答案】： C 27、下列关于监理机构的表述，错误的是( )。A.在监理过程中如发现承建商工作不力，可提出调换有关人员的建议B.当业主和第三方发生争议时，以独立的身份判断，公正地进行调解C.可对任何第三方合同规定的义务提出变更且无需业主授权D.在工程承包合同约定的工程价格范围内，对工程款支付拥有审核和签认权【答案】： C

9、28、死亡和重大死亡事故调查组应邀请( )和有关专业技术人员参加。A.人民法院B.人民检察院C.生产技术部门D.与事故有直接利害关系的人员【答案】： B 29、在供方互利的关系中，项目建设的供方即( )。A.建设方B.施工方C.承包方D.发包方【答案】： C 30、境外的勘察设计单位及其在中国境内的办事机构，承接在中国境内建设项目的勘察设计业务时必须( )。A.单独承接B.与中方勘察单位合作承接C.与港澳台商合作承接D.与外资勘察单位合作承接【答案】： B 31、某项目事故造成20人死亡，80人以下重伤，则该事故被定为( )质量事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】： B 32、项

10、目建设( )是项目建设活动的基础和项目管理的依据。A.计划B.决策C.组织D.协调【答案】： A 33、根据国务院关于投资体制改革的决定，对列入政府核准的投资项目目录内的企业投资项目，以及外商投资项目，实行( )。A.核准制B.审批制C.备案制D.报告制【答案】： A 34、建设项目内部控制的基本任务不包括( )。A.制定项目建设的目标与计划B.构建科学的管理体系C.明确项目组织的职责划分和权限D.制定内部控制政策与程序【答案】： B 35、下列选项中，( )是项目后评价的核心内容。A.项目目标实现程度和可持续性能力评价B.项目绩效和影响评价C.项目建设主要经验与教训D.项目建设全过程的回顾与

11、评价【答案】： B 36、有负荷试车调试以( )为主，相关单位配合。A.施工单位B.设备安装单位C.建设项目业主D.工程设计单位【答案】： C 37、下列工程设计评审中，( )评审是依据建设项目业主提出的工程设计委托条件和设计原则，审核设计项目完整性，设计勘察成果可靠性，以及设计标准、装备标准是否符合预定要求。A.设计方案B.初步设计成果C.设计总说明D.总体【答案】： B 38、( )是对项目基本建设财务收支及其相关经济活动的真实性、合法性进行监督和评价的活动。A.建设项目内部控制B.建设项目会计管理C.建设项目内部审计D.建设项目合同管理【答案】： C 39、考核安全控制和管理工作的依据是

12、( )。A.安全应急预案B.安全计划C.安全检查记录D.安全检查报告【答案】： B 40、( )是一种直观而简明的、有逻辑和数学根据的计划模型。A.双代号网络计划B.网络计划模型C.单代号网络计划D.双代号时标网络计划【答案】： B 41、下列关于工程保险的表述，错误的是( )。A.工程保险能够提供风险管理服务，减少风险损失的发生B.保险人对补偿的方式可以选择C.如果投保对其财产投保多张保险单，他获得的赔款数额可以超过他的财产总值D.如果保险事故由第三者责任引起的，则投保人从保险人处获得全部补偿以后，必须将其对第三者享有的追偿有关损失的权利转让给保险人【答案】： C 42、采用争议评审的，建设

13、单位和承包单位应在开工日后的( )d内或在争议发生后，协商成立争议评审组。A.7B.10C.14D.28【答案】： D 43、建设项目竣工投产或投入使用前，建设单位必须向环境影响评价文件审批部门提交( )，说明环境保护设施运行情况、治理效果、达到标准。A.环境保护设施预验收合格报告B.环境保护设施竣工验收报告C.环境保护设施验收合格证D.环境保护设施预验收合格证【答案】： B 44、投资控制的基本方法有分阶段控制法和( )。A.预算控制法B.质量控制法C.要素控制法D.材料控制法【答案】： C 45、对于工程规模和技术复杂程度大的项目，为保证项目顺利通过正式验收，在验收准备工作基本就绪后，可由

14、( )会同有关部门组成预验收组，进行一次预验。A.上级主管部门或项目业主B.上级主管部门或监理单位C.监理单位D.项目业主或监理单位【答案】： A 46、关于工程监理合同中监理机构和委托人的责任表述，错误的是( )。A.监理机构的责任期即委托监理合同有效期B.监理机构对承包单位违反合同规定的质量要求和完工时限，不承担责任C.如果因监理机构过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿，累计赔偿总额不应超过监理报酬总额的25%D.委托人如有违反则应当承担违约责任，应赔偿给监理机构造成的经济损失【答案】： C 47、企业的内部审计属企业内部管理的范畴，可归结为( )三方面。A.监督、支持、服务B.

15、管理、控制、监督C.监督、支持、管理D.监督、服务、控制【答案】： A 48、( )是指建设项目后评价通常应由独立的第三方完成，评价过程和结论不受项目决策者、管理者、执行者和前评估人员的干扰，这是评价的公正性和客观性的保障。A.科学性B.独立性C.公正性D.普遍性【答案】： B 49、关于公开招标的表述，正确的是( )。A.应当在人民日报上发布招标公告B.公开招标需向特定的法人组织发出C.公开招标也称为选择性招标D.公开招标的优点在于投标不受地域限制，招标人有较大的选择余地【答案】： D 50、技术设计是初步设计的补充和深化，一般由( )组织审查、审批。A.建设项目业主直接B.承包单位C.建设

16、项目业主和设计单位共同D.监理单位【答案】： A 第二部分 多选题(50题)1、工程监理工作的主要手段是( )。A.组织B.规划C.协调D.控制E.指挥【答案】： BCD 2、建设项目资本金的筹集方式分为( )。A.吸收间接投资B.吸收直接投资C.发行股票D.发行可转换公司债券E.发行有价证券【答案】： BCD 3、在项目实施过程中，应坚持( )的人员招聘原则。A.提高劳动生产率B.实用、高效、经济C.以设计为依据D.适时招聘E.公开、公平、公正【答案】： ACD 4、工程地质初步勘察的应进行的基本工作有( )。A.初步查明地质、构造、岩石和土壤的物理力学性质B.提供不良地质问题防治工程所需的

17、计算参数及资料C.查明地下水的埋藏条件和侵蚀、渗透性、水位变化幅度及规律D.查明场地不良地质现象的成因、分布范围、对场地稳定性的影响程度E.对设计烈度为7度及7度以上的建筑物，应制定场地和地基的地震效应【答案】： AD 5、建设项目财务管理的目标是( )和防止违规、违法的现象发生。A.控制和降低建设造价B.提高投资效益C.节约建设资金D.防止浪费损失E.保障投资效益【答案】： ABCD 6、项目后评价的评价指标主要包括( )。A.工程技术评价指标B.财务和经济评价指标C.项目生态与环境评价主要指标D.管理效能评价指标E.项目绩效与影响评价指标【答案】： ABCD 7、风险损失是指( )的经济价

18、值的减少。A.非故意B.非经营性C.非计划D.非预期E.非生产性【答案】： ACD 8、根据建设工程质量管理条例规定，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取( )等形式，对建设工程实施监理。A.旁站B.抽检C.巡视D.专检E.平行检验【答案】： AC 9、直接融资是指没有金融中介介入的资金融通，主要包括( )等。A.融资租赁B.发行企业债券C.发行短期融资券D.委托贷款E.发行中期票据【答案】： BC 10、分析评价建设项目的目标实现程度是后评价的重要任务之一，评价时可从( )等方面进行分析。A.项目工程是否建成B.项目技术是否建成C.项目目标是否建成D.项目经济是否建成E.项目影响是否建

19、成【答案】： ABD 11、内部控制的责任分为：各级管理层的责任;( )。A.投资者的责任B.财务部门的责任C.内部审计机构的责任D.外部审计机构的责任E.员工的责任【答案】： BCD 12、测量项目施工工作进度主要采用的方法包括( )。A.开始/结束法B.比值法C.费用比率法D.加权单元法E.监督人员评价法【答案】： ACD 13、开始/结束百分率法适用于( )的工作。A.计划B.模型构筑C.设计D.施工辅助设施小型E.研究【答案】： ABC 14、工程监理工作的主要手段是( )。A.组织B.规划C.协调D.控制E.指挥【答案】： BCD 15、根据建筑工程施工质量验收统一标准(GB5030

20、0-2001)规定，建设工程施工质量不符合要求时的处理正确的是( )。A.经返工重做或更换器具、设备检验批，应重新进行验收B.经有资质的检测单位鉴定达不到设计要求但经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批，可按技术处理方案和协商文件进行验收C.经有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收D.通过返修或加固仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程，严禁验收E.经返修或加固的单项工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，应予以验收【答案】： ACD 16、开始/结束百分率法适用于( )的工作。A.计划B.模型构筑C.设计D.施工辅助设施小型E.研究【答案】：

21、ABC 17、为落实职业健康安全与环境管理的基本方针，应以( )为基本手段，提高建设项目管理的绩效，并持续改进。A.制度约束B.绩效审计C.技术管理D.改善环境E.资金管理【答案】： ACD 18、根据潜在损失的承担主体，可将风险分为( )。A.财产损失风险B.承包商风险C.业主风险D.其他关系人风险E.责任损失风险【答案】： BCD 19、水文地质勘察分为( )，一般与工程地质勘察同时进行。A.工程地质勘察B.水文测验C.初步勘察阶段D.工程测量E.详细勘察阶段【答案】： C 20、工程勘察、设计管理应遵守的技术法规主要包括( )。A.测量规范B.安全规范C.技术规范D.工程地质勘察规范E.

22、工程建设勘察规范【答案】： ABCD 21、银行贷款筹资中，建设单位事前要做好筹资策划，应当( )。A.编制还款计划B.合理确定贷款金额和用款计划、贷款期限和还款计划，避免偿债风险C.选择有实力、有信誉、服务好的贷款银行D.合理确定贷款利率、结息间隔、利息支付方式和宽限期E.设置贷款发放账户和还款准备金账户【答案】： ABCD 22、建设项目融资租赁的特点是( )。A.涉及三方当事人B.租赁合同不稳定C.租赁期限较长D.承租企业保养设备E.承租企业通常留购设备【答案】： ACD 23、建设项目工程设计投资控制主要控制的方法包括( )。A.优化设计B.推广标准设计C.限额设计D.勘察设计E.控制

23、设计概算【答案】： ABC 24、建设项目职业健康安全和环境管理的基本手段是( )。A.制度约束B.策划活动C.技术管理D.改善环境E.预防活动【答案】： ACD 25、建设项目作为一种特殊的产品，其基本属性主要表现在( )方面。A.适用性B.耐久性C.可靠性D.合理性E.与环境的协调性【答案】： ABC 26、建设项目管理的控制目标是指( )。A.质量目标B.收益目标C.进度目标D.投资目标E.管理目标【答案】： ACD 27、下列对建设项目业主方的质量监督责任的表述，正确的是( )。A.建设项目业主是工程质量的法定责任人，是建设项目质量管理体系的决策人B.工程监理属于业主方项目管理范畴C.

24、业主方质量监督的重点是质量管理体系D.只有工程监理方承担对建设项目的质量监督责任，建设项目业主不用E.建设项目业主接受工程监理方的委托和授权，承担对项目实施过程和产品质量监督的责任【答案】： ABC 28、建设项目内部审计的重点是( )。A.突出项目建设的关键环节，把好投资效益关B.突出内控审计，规范各项管理制度C.突出资金管理，促进资金安全高效使用D.突出风险审计，提高建设项目风险管理水平E.突出对企业能力的评【答案】： ABCD 29、必须进行招标的建设项目包括( )。A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目C.施工主要

25、技术采用特定的专利或者专有技术的项目D.属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的项目E.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目【答案】： AB 30、施工监理收费标准的调整系数包括( )。A.专业调整系数B.工程工作量差异调整系数C.工程复杂程度调整系数D.专项调整系数E.附加调整系数【答案】： AC 31、财务决策的过程一般包括( )。A.情报活动B.决策活动C.设计活动D.抉择活动E.审查活动【答案】： ACD 32、下列与建设项目内部控制要求相符的是( )。A.内部控制目标要同建设项目总体目标保持一致B.内部控制要贯穿项目建设全过程，覆盖全部业务和事项C.内部控制，要合理分解项

26、目建设的目标和过程D.内部控制的政策和程序不能随意变化E.建设单位的内部控制要与各参与方内部控制相容【答案】： ABC 33、安全事故处理应采用“四不放过”的原则是指( )。A.事故原因不清楚不放过B.事故责任者和员工没有受到教育不放过C.事故责任者没有处理过不放过D.制定过防范措施但未采取的责任人不放过E.没有制定防范措施不放过【答案】： ABC 34、下列关于建设项目财务管理的基本原则的说法，正确的是( )。A.以提高经济效益为中心B.实行预算管理C.财务管理只能用经济手段D.贯彻经济核算制E.实行建设项目法人责任制和建设项目资本金制度的原则【答案】： ABC 35、直接工程费是指施工过程

27、中耗费的构成工程实体的各项费用，包括( )。A.社会保障费B.人工费C.劳动保险费D.材料费E.施工机械使用费【答案】： BD 36、质量保证的侧重点是运用系统的原理和方法，把各部门的职能统一起来，形成一个有明确( )的有机整体。A.任务B.分工C.责任D.职责E.权限【答案】： AD 37、建设项目职业健康安全和环境管理应实施( )管理，才能取得成效。A.全社会B.全过程C.全面D.全员E.全行业【答案】： BCD 38、工程监理与政府质量监督的区别在于( )。A.建设工程监理为政府监督行为，政府工程监督为社会监督行为B.监理单位和被监理单位是平等主体之间的监督管理;政府质量监督是一种行政管

28、理C.监理单位为社会监理行为;政府质量监督是政府监督行为D.建设工程监理是由建设项目业主委托进行的;政府工程质量监督则是依法进行并具有强制性的E.建设工程监理工作范围是由委托监理合同决定的，其活动可贯穿项目建设的全过程、全方位，现行政府工程质量监督，一般只限于施工阶段的质量监督【答案】： BCD 39、推行代建制的关键是选择( )的代建单位。A.有资质B.规模大C.信用好D.有能力E.有经验【答案】： ACD 40、设计方案评审的主要内容包括( )。A.总体方案评审B.设计总说明审查C.设计方案审核D.专业设计方案评审E.总体审核【答案】： ACD 41、项目监理机构接到合同争议的调解要求后应

29、( )。A.及时与合同争议的双方进行磋商B.及时了解合同争议的全部情况C.当调解未能达成一致时，专业监理工程师应在施工合同规定的期限内提出处理该合同争议的意见D.在提出调解方案后，由总监理工程师进行争议调解E.进行调查和取证【答案】： ABD 42、我国现行的建设项目的财务管理制度是指( )。A.国有建设单位会计制度B.基本建设财务管理规定C.企业建设制度D.企业项目建设制度E.企业会计制度【答案】： AB 43、下列项目中，有( )情形的，经批准，项目的设计可以不进行招标。A.技术复杂或专业性强，能够满足条件的设计单位少于5家，不能形成有效竞争的B.涉及国家安全、国家秘密的C.抢险救灾的D.

30、主要工艺、技术采用特定专利或者专有技术的E.已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他单位进行设计影响项目功能配套性的【答案】： BCD 44、根据建设工程质量管理条例规定，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取( )等形式，对建设工程实施监理。A.旁站B.抽检C.巡视D.专检E.平行检验【答案】： AC 45、资金使用计划可以按( )编制。A.项目B.过程C.规模D.进度E.费用【答案】： ABD 46、建设单位的职业健康安全责任主要体现在( )等方面。A.保证安全生产投入B.明确安全生产管理体系C.编制专项施工方案D.严格安全生产要求E.建立安全生产责任制度【答案】： AD 47、建设

31、项目管理总承包的主要形式有( )。A.施工总承包管理B.施工总承包C.项目管理总承包D.工程建设总承包E.建设项目总承包管理【答案】： AC 48、施工质量验收中，由监理工程师组织验收的是( )。A.检验批B.分项工程C.分部工程D.单位工程E.单项工程【答案】： AB 49、按有关规定，建设项目业主应当办理申请批准手续的情况包括( )。A.需要临时占用规划批准范围以外场地的B.可能损坏道路、管线、电力、邮电通信等公共设施的C.需要进行改建、拆除作业的D.需要临时停水、停电、中断道路交通的E.需要进行爆破作业的【答案】： ABD 50、建设项目安全措施的重点是( )。A.防高空坠落B.防放射性

32、照射C.防坍塌D.防危险品污染E.防机械伤害【答案】： AC 第三部分 大题(50题)1、某工程建设项目，业主与施工单位按建设工程施工合同文本签订了工程施工合同，工程未进行投保。在工程施工过程中，工地遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下：1.遭暴风雨袭击是因非施工二单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。2.给已建分部工程造成破坏，损失18万元，应由业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。3.施工单位人员因此灾害数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元，业主应给予赔偿。4.施工单

33、位进场的在用机械、设备受到损坏，造成损失8万元，由于现场停工造成台班费损失4.2万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元，业主应予以支付。5.因暴风雨造成现场停工8天，要求合同工期顺延8天。6.由于工程破坏，清理现场需费用2.4万元，业主应予支付。【问题】1.监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行哪些工作?(请详细分条列出)2.不可抗力发生风险承担的原则是什么?对施工单位提出的要求如何处理?(请逐条回答)【答案】： 2、某建设工程的建设单位自行办理招标事宜。由于该工程技术复杂且需采用大型专用施工设备，经有关主管部门批准，建设单位决定采用邀请招标，共邀请A、B、C等三家

34、国有特级施工企业参加投标。投标邀请书中规定：6月1日至6月5日9:0017：00在该单位总经济师室出售招标文件。招标文件中规定：6月30日为投标截止日;投标有效期到7月30日为止;投标保证金统一定为100万元，投标保证金有效期到8月30日为止;评标采用综合评估法，技术标和商务标各占50%。在评标过程中，鉴于各投标人的技术方案大同小异，建设单位决定将评标方法改为经评审的最低投标价法。评标委员会根据修改后的评标方法，确定评标结果的排名顺序为A公司、C公司、B公司。建设单位于7月15日确定A公司中标，于7月16日向A公司发出中标通知书，并于7月18日与A公司签订了合同。在签订合同过程中，经审查，A公

35、司所选择的设备安装分包单位不符合要求，建设单位遂指定国有一级安装企业D公司作为A公司的分包单位。建设单位于7月28日将中标结果通知B、C两家公司，并将投标保证金退还给该两家公司。建设单位于7月31日向当地招标投标管理部门提交该工程招标投标情况的书面报告。问题1.招标人自行组织招标需具备什么条件?要注意什么问题?2.对于必须招标的项目，在哪些情况下经有关主管部门批准可以采用邀请招标?3.该建设单位在招标工作中有哪些不妥之处?请逐一说明理由。【答案】： 3、某建设单位经相关主管部门批准，组织某建设项目全过程总承包(即EPC模式)的公开招标工作。根据实际情况和建设单位要求，该工程工期定为2年，考虑到

36、各种因素的影响，决定该工程在基本方案确定后即开始招标，确定的招标程序如下：(1)成立该工程招标领导机构。(2)委托招标代理机构代理招标。(3)发出投标邀请书。(4)对报名参加投标者进行资格预审，并将结果通知合格的投标申请人。(5)向所有获得投标资格的投标人发售招标文件。(6)召开投标预备会。(7)招标文件的澄清与修改。(8)建立评标组织，制订标底和评标、定标办法。(9)召开开标会议，审查投标书。(10)组织评标。(11)与合格的投标者进行质疑澄清。(12)决定中标单位。(13)发出中标通知书。【答案】： 4、某住宅工程项目，建筑面积31000m【问题】1.该工程采用固定价格合同是否合适?2.如

37、果在施工中钢筋价格由承包人所报的价格2800元/t上涨到3800元/t，承包人是否可以向开发商进行费用索赔?【答案】： 5、某工程建设项目，业主与施工单位按建设工程施工合同文本签订了工程施工合同，工程未进行投保。在工程施工过程中，工地遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下：1.遭暴风雨袭击是因非施工二单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。2.给已建分部工程造成破坏，损失18万元，应由业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。3.施工单位人员因此灾害数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿金总计

38、3万元，业主应给予赔偿。4.施工单位进场的在用机械、设备受到损坏，造成损失8万元，由于现场停工造成台班费损失4.2万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元，业主应予以支付。5.因暴风雨造成现场停工8天，要求合同工期顺延8天。6.由于工程破坏，清理现场需费用2.4万元，业主应予支付。【问题】1.监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行哪些工作?(请详细分条列出)2.不可抗力发生风险承担的原则是什么?对施工单位提出的要求如何处理?(请逐条回答)【答案】： 6、某工程项目估算总投资2200万元，其中施工估算价1000万元，设备采购估算1000万元，勘察估算43万元，设计估算1

39、00万元，监理估算价57万元。在施工招标过程中，业主委托该省建委进行招标，按照法律程序确定以公开招标的方式分阶段进行招标。【问题】1.简述招标投标法要求必须进行招标的工程项目是什么?2.工程建设项目招标范围和规模标准规定中规定必须进行招标的标准是什么?3.以上背景材料中，如以各阶段进行招标，哪些必须进行招标?4.背景材料中有两处不妥，请找出来。【答案】： 7、某18层办公楼，建筑面积32000m经事故调查发现：(1)作业人员严重违章，起重机司机因事请假，工长临时指定一名机械工操作塔式起重机，钢管没有捆扎就托底兜着吊起，而且钢丝绳没有在吊钩上挂好，只是挂在吊钩的端头上。(2)专职安全员在事故发生

40、时不在现场。(3)作业前，施工单位项目技术负责人未详细进行安全技术交底，仅向专职安全员口头交代了施工方案中的安全管理要求。问题1.针对现场伤亡事故，项目经理应采取哪些应急措施?2.指出本次事故的直接原因。3.对本起事故，专职安全员有哪些过错?4.指出该项目安全技术交底工作存在的问题。【答案】： 8、某项工程项目业主与承包商签订了工程施工承包合同。合同中估算工程量为5300m合同工期为6个月。有关付款条款如下：(1)开工前业主应向承包商支付估算合同总价20%的工程预付款;(2)业主自第1个月起，从承包商的工程款中，按5%的比例扣留质量保证金;(3)当实际完成工程量增减幅度超过估算工程量的10%时

41、，可进行调价，调价系数为0.9(或1.1);(4)每月支付工程款最低金额为15万元;(5)工程预付款从乙方获得累计工程款超过估算合同价的30%以后的下一个月起，至第5个月均匀扣除。承包商每月实际完成并经签证确认的工程量见表7-24所示。问题1.估算合同总价为多少?2.工程预付款为多少?工程预付款从哪个月起扣留?每月应扣工程预付款为多少?3.每月工程量价款为多少?业主应支付给承包商的工程款为多少?【答案】： 9、施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某20层综合办公楼工程施工合同。合同中约定：人工费综合单价为45元/工日;一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期1d;施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月15日开工，施工过程中发生如下事件。事件1：3月19-20日遇罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停，造成人工窝工20工日，一台挖掘机陷入淤泥中。事件2：3月21日施工总承包单