最新投资项目管理师之投资建设项目实施题库完整版带答案（培优A卷）.docx

《最新投资项目管理师之投资建设项目实施题库完整版带答案（培优A卷）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新投资项目管理师之投资建设项目实施题库完整版带答案（培优A卷）.docx（75页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、最新投资项目管理师之投资建设项目实施题库完整版带答案（培优A卷）第一部分 单选题(50题)1、行政监督是建设项目质量监督的一种方式，下列选项中不属于行政监督的是( )。A.对某些产品的质量认证制度B.对企业进入某些领域的许可证制度C.对人员进入某些工种的持证上岗制度D.对产品是否符合标准的检验制度【答案】： D 2、自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于( )个工作日。A.3B.5C.7D.10【答案】： B 3、质量记录和数据管理要求真实性、( )、完整性、全员参与。A.安全性B.技术性C.追溯性D.及时性【答案】： D 4、工程保险属于建设项目工程实施中的( )

2、。A.财产保险B.责任保险C.信用保证保险D.人数保险【答案】： A 5、材料招标中投标文件的内容一般不包括( )。A.投标函B.技术性能参数的详细描述C.合同格式D.投标一览表【答案】： C 6、建设单位发生的构成基本建设实际支出的，按照规定应当分摊计人交付使用资产成本的各项费用支出称( )。A.拆除、整理支出B.待摊投资支出C.设备投资支D.建筑安装工程投资支出【答案】： B 7、每一项工程并不是孤立进行的，在实施过程中，它需要业主、承包商、勘察、设计和监理等单位的共同合作，任何一个参与方的懈怠都可能造成建设项目实施的重大损失，这体现了( )。A.风险损失的严重性B.风险事件的突发性C.风

3、险因素的大量性D.风险防范的多元性【答案】： D 8、下列不属于工程文档资料管理目的的是( )。A.为了在项目实施期提供便利的查阅条件B.为以后编制竣工档案奠定基础C.能准确有效地为项目正常生产服务D.为项目验收提供依据【答案】： D 9、合同履行期间，由于工程停建而终止合同或建设单位要求解除合同时，已进行勘察工作的，完成的工作量超过50%时，建设单位应向勘察人支付( )的勘察费。A.实际完成工作量B.预算额50%C.预算额80%D.预算额100%【答案】： D 10、在社会主义市场经济条件下，建设项目会计核算和监督的内容不包括( )。A.建设项目的资金来源B.建设项目的资金占用C.建设项目的

4、资金运动D.建设项目的资金【答案】： D 11、职业健康安全和环境管理体系均强调了以( )为主。A.预防B.控制C.管理D.监管【答案】： A 12、下列关于外债资金的表述，错误的是( )。A.境内企业所借外债资金，应当严格按批准的用途合理使用，不得挪作他用B.境内企业所借外债资金，确需变更用途的，应按原程序报批C.境内企业举借短期外债资金的，不得用作流动资金D.使用外债资金的固定资产投资项目，应当实行建设项目法人责任制【答案】： C 13、建设项目后评价方法的基础理论是( )。A.现代系统工程与反馈控制的管理理论B.现代系统工程与财务控制的管理理论C.现代工程学与反馈控制的管理理论D.现代工

5、程论述与财务控制的管理理论【答案】： A 14、建设单位应向项目主管部门和政府环境保护行政主管部门提交项目环境保护工程预验收申请报告，附试运转监测报告，由( )组织环保工程预验收。A.县级政府环境保护行政主管部门B.市级政府环境保护行政主管部门C.省级政府环境保护行政主管部门D.国务院环境保护行政主管部门【答案】： C 15、当事人没有确切证据中止履行债务的，应当承担( )责任。A.连带责任B.违约C.主要责任D.次要责任【答案】： B 16、对于( )竣工财务决算的报批，由各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)确定。A.中央级小型项目B.地方级建设项目C.属国家确定的重点项目D.中央级

6、大中型【答案】： B 17、国际金融组织贷款和外国政府贷款是由中国政府举借的中长期优惠贷款，重点用于( )。A.引进先进技术或设备B.产业结构调整C.基础性和公益性建设项目D.外债结构调整【答案】： C 18、工程勘察设计文件中，采用超出国家现行技术标准的，并且可能影响建设工程质量和安全的新技术、新工艺、新设备、新材料的，应由( )进行试验、论证，出具检测报告。A.市级人民政府组织的建设工程技术专家委员会B.建设单位选定的检测机构C.国家认可的检测机构D.县级人民政府组织的建设工程技术专家委员会【答案】： C 19、实行政府指导价的工程勘察和工程设计收费，其基准价根据工程勘察收费标准或者工程设

7、计收费标准计算，除另有规定者外，浮动幅度为上下( )。A.5%B.10%C.20%D.25%【答案】： C 20、建设项目质量具有一定的( )，任何环节的质量缺陷，都可能在投产使用后酿成事故。A.约束性B.单一性C.分散性D.潜隐性【答案】： D 21、( )是初步设计的补充和深化，一般不再进行报批，由建设项目业主直接组织审查、审批。A.外部协作条件取证B.可行性研究阶段C.工程设计招标文件D.技术设计【答案】： D 22、建设项目竣工投产或投入使用前，建设单位必须向环境影响评价文件审批部门提交( )，说明环境保护设施运行情况、治理效果、达到标准。A.环境保护设施预验收合格报告B.环境保护设施

8、竣工验收报告C.环境保护设施验收合格证D.环境保护设施预验收合格证【答案】： B 23、分部工程的划分应按( )确定。A.专业类别、设备类别B.工种、材料C.专业性质、建筑部位D.施工工艺、施工段【答案】： C 24、境外的勘察设计单位及其在中国境内的办事机构，承接在中国境内建设项目的勘察设计业务时必须( )。A.单独承接B.与中方勘察单位合作承接C.与港澳台商合作承接D.与外资勘察单位合作承接【答案】： B 25、承包单位应在知道或应当知道索赔事件发生后( )d内，向监理机构递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。A.7B.14C.28D.56【答案】： C 26、反映建设单位月份或年

9、度终了时全部资金来源和资金占用的情况的是( )。A.基建投资表B.待摊投资明细表C.基建借款情况表D.资金平衡表【答案】： D 27、取得工程勘察劳务资质的企业，不可以承接( )勘察劳务业务。A.岩土工程治理B.凿井工程C.工程钻探D.海洋工程【答案】： D 28、( )充分体现了以人为本的思想，是我国安全生产的基本方针。A.安全第一B.质量第一C.预防为主D.诚信为本【答案】： A 29、建设单位和承包单位均可共同努力友好解决争议的方式是( )。A.协商B.争议评审C.仲裁D.诉讼【答案】： A 30、地方重点建设项目不实行施工招标的，应当经( )批准。A.县人民政府B.市人民政府C.各省、

10、自治区、直辖市人民政府D.国务院发展计划部门【答案】： C 31、某项目事故造成20人死亡，80人以下重伤，则该事故被定为( )质量事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】： B 32、建设工程项目施工监理由两个或者两个以上监理人承担，而发包人委托其中一个监理人对建设工程项目施工监理总负责的，该监理人应按照各监理人合计监理费的( )加收总体协调费。A.2%3%B.5%7%C.4%6%D.2%5%【答案】： B 33、需要有关部门批准或核准、以划拨方式取得国有土地使用权的，建设项目建设单位在报送有关部门批准或核准前，应向( )申请核发选址意见书。A.城市规划部门B.城乡规划部门C.国土

11、资源部门D.环境保护部门【答案】： B 34、除招标文件授权评标委员会直接确定中标人外，评标委员会应推荐评标候选人。采用综合评估法评标的，按照( )的顺序推荐中标候选人。A.经评审的价格由低到高B.经评审的价格由高到低C.得分由低到高D.得分由高到低【答案】： D 35、实行政府指导价的建设工程施工阶段监理收费，其基准价应根据建设工程监理与相关服务收费标准计算，浮动幅度为上下( )。A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】： C 36、项目业主按照统一规定的要求，将项目( )整理完毕后，国家档案管理的行政主管部门，在大型项目的验收前，要进行专门的档案管理与移交的预验收。A.人员档案B.

12、竣工档案C.财务档案D.材料档案【答案】： B 37、工程质量控制目标是确保工程质量达到( )的质量标准。A.统一规定B.内部协议C.合同标准D.合同约定【答案】： D 38、下列关于安全计划的表述，错误的是( )。A.安全计划是根据项目特点进行安全策划最终形成的文件B.安全计划包括规划安全作业目标C.安全计划应在项目开始实施前制定D.安全计划只可在项目实施前进行调整，在实施过程中不得做任何改变【答案】： D 39、我国有关法令规定，建设项目工程勘察必须严格执行基本建设程序，坚持( )。A.先勘察后设计B.先设计后勘察C.先选场址再进行勘察D.先施工再设计【答案】： A 40、因采用新技术、新

13、设备、新工艺确能降低运行成本，又符合安全、可靠、经济、适用、符合国情的原则，而使工程投资增加，应在技术经济综合评价和必要的审查后，由( )确定。A.业主B.承包商C.设计单位D.监理单位【答案】： A 41、实行政府指导价的工程勘察和工程设计收费，其基准价根据工程勘察收费标准或者工程设计收费标准计算，除另有规定者外，浮动幅度为上下( )。A.5%B.10%C.20%D.25%【答案】： C 42、建设项目内部审计的特点不包括( )。A.服务的内向性B.审查机构的专业性C.审查范围的广泛性D.审查的及时性【答案】： B 43、( )指在建设项目筹资经济活动中，债权人为保障债权如期实现，可能需要由

14、施工建筑商对完工进度和工程质量做出保证担保。A.施工方保证B.政府保证C.保险保证D.第三方保证【答案】： A 44、编制资金使用计划过程中最重要的步骤是( )。A.项目投资目标的分解B.分析产生偏差的原因C.投资实际值与目标值的比较D.找出实际支出额与投资控制目标值之间的偏差【答案】： A 45、环境效益评价对象主要是( )，项目环保设施及制度的建设和执行情况，环境影响和生态保护。A.受益群体B.工程目标C.环保达标情况D.分析项目评价【答案】： C 46、采用争议评审的，建设单位和承包单位应在开工日后的( )d内或在争议发生后，协商成立争议评审组。A.7B.10C.14D.28【答案】：

15、D 47、当资格预审文件、资格预审文件的澄清或修改在同一内容的表述上不一致时，以( )为准。A.最先发出的书面文件B.最后发出的书面文件C.修改前资格预审文件D.最终修改的招标文件【答案】： B 48、下列不属于工程文档资料管理目的的是( )。A.为以后编制竣工档案奠定基础B.真实、准确地反应建设项目实际情况C.在项目实施期间提供便利的查阅条件D.准确有效地为项目正常生产服务【答案】： B 49、专用设备价款的支付和结算，一般不包括( )。A.预付款B.阶段付款C.进度款D.最终付款【答案】： C 50、按国际惯例，工程担保可分为( )。A.承包商保证担保和建设单位责任保证担保B.承包商责任保

16、证担保和建设单位保证担保C.承包商保证担保和设计单位责任保证担保D.承包商责任保证担保和设计单位保证担保【答案】： A 第二部分 多选题(50题)1、建设项目安全检查的目的是( )。A.评价施工安全计划的有效性B.避免和减少现场施工对周边地区环境的不良影响C.保障员工和相关方人员在现场工作的职业健康安全D.防止事故发生E.改善劳动条件以及提高员工的安全生产意识【答案】： AD 2、关于建设单位的质量责任与义务的表述，正确的是( )。A.建设单位可以将建设工程肢解发包B.建设单位提供的原始资料原始资料必须真实、准确、齐全C.建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量

17、监督手续D.建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收E.建设单位需指定供货单位供施工单位采购材料【答案】： BCD 3、关于建设单位的质量责任与义务的表述，正确的是( )。A.建设单位可以将建设工程肢解发包B.建设单位提供的原始资料原始资料必须真实、准确、齐全C.建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续D.建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收E.建设单位需指定供货单位供施工单位采购材料【答案】： BCD 4、工程监理工作的主要手段是( )。A.组织B.规划C.协调D.

18、控制E.指挥【答案】： BCD 5、工程设计评审由建设项目业主组织有关专家或机构进行，其评审的目的是( )。A.促进新技术的应用B.控制设计成果质量C.优选工程设计单位D.优化工程设计E.提高投资效益【答案】： BD 6、开始/结束百分率法适用于( )的工作。A.计划B.模型构筑C.设计D.施工辅助设施小型E.研究【答案】： ABC 7、总监理工程师可签发工程暂停令的情形有( )。A.施工单位要求暂停施工、且工程需要暂停施工B.为了保证工程质量而需要进行停工处理C.施工出现了安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患D.承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理机构管理E.发生了必须暂时停止

19、施工的紧急事件【答案】： BCD 8、为了保证( )原则得到体现，我国有关招标投标的法律法规对招标方和投标方的行为作出了规范性约束。A.自愿B.公开C.公平D.公正E.诚实信用【答案】： BCD 9、建设项目竣工验收在正常情况下的验收范围包括( )。A.因少数非主要设备或某些特殊材料短期内不能解决，但可投产的工程项目B.按国家颁布的建设法规规定，凡新建、扩建、改建的基本建设项目C.按国家颁布的建设法规规定，凡新建、扩建、改建的技术改造项目D.按批准的设计文件所规定的内容建成且符合验收标准的建设项目E.按规定的内容已经建设完成，但因外部条件的制约，已建成工程不能投入使用的项目【答案】： BCD

20、10、关于组建评标委员会的表述，正确的是( )。A.评委应以建筑专业专家为主，其中技术、经济专家人数应占评委总数的3/4以上B.评标委员会人数为5人以上单数组成C.大型公共建筑工程项目评标委员会人数不应少于9人D.技术特别复杂、专业性要求特别高的建筑工程，采取随机抽取确定的专家E.大型公共建筑工程经主管部门批准，招标人可以从设计类资深专家库中直接确定专家【答案】： BC 11、建设项目职业健康安全和环境管理的基本手段是( )。A.制度约束B.策划活动C.技术管理D.改善环境E.预防活动【答案】： ACD 12、设计和选择价款支付方式的基本原则是( )。A.可操作性B.有效性C.合理性D.经济性

21、E.针对性【答案】： ABCD 13、一些特殊行业，对安全运行的要求非常严格，一般情况下不能进行实际事故的处理的训练，可采用( )。A.国内培训B.模拟机培训C.国外培训D.施工现场培训E.强化培训【答案】： BD 14、建设项目管理团队的主要职责包括( )。A.项目建设系统性管理B.项目建设全过程管理C.项目建设专项管理D.项目建设合法性管理E.项目生产准备与运营管理【答案】： BCD 15、常用的预算编制方法主要有( )。A.合同支付曲线B.关键路线法C.相关回归法D.经验估算法E.投资资金流量曲线【答案】： ABC 16、依法必须招标的工程建设项目，应当具备( )条件才能进行货物招标。A

22、.招标人已经依法成立B.公司具备一定规模C.按照国家有关规定应当履行项目审批、核准或者备案手续的，已经审批、核准或者备案D.资金来源已经落实E.能够提出货物的使用与技术要求【答案】： ACD 17、风险评价阶段应( )。A.确定风险事件发生的可能性B.确定风险事件导致损失后果的严重程度C.确定风险事件导致经济损失的具体数额D.综合评价风险影响E.针对具体风险进行风险管理的成本一效益分析，为下一步风险决策提供依据【答案】： D 18、招标的性质可以概括为( )。A.市场经济条件下一种有组织的商品交易行为B.各种采购方式中竞争最为充分的一种方式C.单一买方设定标的和要求，多个卖方竞争的一种交易方式

23、D.买方优选卖家或货物、工程、服务的唯一手段E.招标方选定卖方并与其达成交易的一种途径【答案】： ABC 19、试生产考核的内容主要包括( )。A.产品质量B.装置生产能力C.单位产品消耗定额D.生产成本E.岗位人员的反应能力【答案】： ABCD 20、工程地质初步勘察的应进行的基本工作有( )。A.初步查明地质、构造、岩石和土壤的物理力学性质B.提供不良地质问题防治工程所需的计算参数及资料C.查明地下水的埋藏条件和侵蚀、渗透性、水位变化幅度及规律D.查明场地不良地质现象的成因、分布范围、对场地稳定性的影响程度E.对设计烈度为7度及7度以上的建筑物，应制定场地和地基的地震效应【答案】： AD

24、21、在投资建设活动中，加强职业健康安全和环境管理，对( )具有十分重要的意义。A.保证建设项目顺利实施B.拉动国内生产总值持续高速增长C.完成监理任务D.提高投资效益E.提高人民生活水平的质量【答案】： AD 22、建设项目竣工验收一般应符合的条件是( )。A.主要工艺设备配套设施经联动有负荷试车合格，形成生产能力，能够生产出符合设计文件规定的合格产品B.生产准备工作能适应投产的需要C.在政府有关部门正式竣工验收时，已办理了工程验收申请D.生产性项目和辅助性公用设施，已按设计要求建成，能满足生产使用E.建设项目的技术资料已经按照要求整理归档，并可方便阅读【答案】： ABD 23、出库安装时，

25、不能计入设备投资支出的附属设备的有( )。A.暖气B.卫生C.通风D.照明E.防空支出【答案】： ABCD 24、建设项目管理是运用科学的理念、程序和方法，采用先进的管理技术和现代化管理手段，对投资建设项目进行( )的一系列活动。A.计划B.检查C.组织D.协调E.控制【答案】： ACD 25、施工质量验收中，由监理工程师组织验收的是( )。A.检验批B.分项工程C.分部工程D.单位工程E.单项工程【答案】： AB 26、根据建设工程质量管理条例规定，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取( )等形式，对建设工程实施监理。A.旁站B.抽检C.巡视D.专检E.平行检验【答案】： AC 27、

26、根据工程建设项目自行招标试行办法，自行招标的条件包括( )。A.具有项目法人资格B.具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量C.有从事同类工程建设项目招标的经验D.熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章E.设有专门的招标机构或者拥有2名及以上专职招标业务人员【答案】： ABCD 28、建设项目吸收的实物出资的条件是( )。A.有利于建设项目投产后提高生产效率B.确实为建设项目的工程建设所需要C.技术性能比较好D.作价公平合理E.向建设项目办理实物转移手续【答案】： BCD 29、下列对投资建设项目内部控制基本含义的表述，正确的是( )。A.内部控制具有

27、明确的目的性B.内部控制是一个静态过程C.内部控制贯穿于企业生产运营的全过程D.内部控制通过一整套政策和程序，对运营过程起着监督和保障作用E.企业投资者是内部控制的主体【答案】： ACD 30、全过程的回顾与评价一般分为( )几个阶段。A.环境评价B.立项决策C.建设准备D.建设实施E.生产运营【答案】： BCD 31、能否顺利通过单项工程验收和全部工程竣工验收，是判断承包商是否按承包合同约定的责任范围完成了( )的标志。A.设备采购B.设计C.施工D.设备改造E.供应义务【答案】： BCD 32、建筑工程第三者责任保险的赔偿责任限额可分为( )。A.每次事故、每个人的人身伤亡的赔偿限额B.每

28、个人的财产损失的赔偿限额C.每次事故人身伤亡的赔偿限额D.每次事故财产损失的赔偿限额E.保险单总赔偿限额【答案】： ACD 33、在项目实施过程中，应坚持( )的人员招聘原则。A.提高劳动生产率B.实用、高效、经济C.以设计为依据D.适时招聘E.公开、公平、公正【答案】： ACD 34、制定建设项目工程保险方案的基本原则是( )。A.有效性原则B.严密性原则C.合理性原则D.经济性原则E.安全性原则【答案】： ABCD 35、在我国，建筑工程一切险的责任范围主要包括( )。A.领用公用运输用执照的车辆、船舶、飞机的损失B.因空中运行物体坠落引起的财产损失C.自然灾害和意外事故D.人为因素所导致

29、的经济损失E.原材料的缺陷或工艺不善所引起的事故【答案】： BCD 36、关于投标人编制投标文件的合理时间，表述正确的是( )。A.依法必须进行勘察设计招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于15日B.建筑工程概念性方案设计投标文件编制一般不少于20日C.大型公共建筑工程概念性方案设计投标文件编制一般不多于40日D.建筑工程实施性方案设计投标文件编制一般不少于45日E.招标文件中规定的编制时间不符合要求的，建设主管部门对招标文件不予备案【答案】： BD 37、进度计划的调整方法包括( )。A.改变工作的最早开始时间B.改变工作之间的逻辑关系C.将关键工作

30、压缩为非关键工作D.改变子项目工作延续时间E.重新编制网络计划【答案】： BD 38、工程应尽量采用( )的技术，吸取科研新成果，体现先进技术和生产力水平。A.安全B.先进C.成熟D.适用E.核心【答案】： BCD 39、建设项目财务管理的目标是( )和防止违规、违法的现象发生。A.控制和降低建设造价B.提高投资效益C.节约建设资金D.防止浪费损失E.保障投资效益【答案】： ABCD 40、我国经济建设的方针和政策包括( )。A.产业政策B.资源利用政策C.确保工程质量D.经济合理E.促进技术进步【答案】： ABC 41、关于建设用地管理规定的表述，正确的是( )。A.建设项目在办理备案后，建

31、设单位应将批准文件向省人民政府国土资源管理部门提出建设用地申请B.建设项目应缴纳新增建设用地有偿使用费C.建设用地实行预审管理D.需要核准的建设项目，在建设项目申请报告核准前，由建设单位提出建设用地预审申请报告E.建设用地分为单独选址用地和城市批次建设用地【答案】： BCD 42、下列属于企业财产保险的是( )。A.建筑工程一切险B.安装工程一切险C.财产保险综合险D.房屋抵押贷款保险E.房屋利益保险【答案】： CD 43、关于建设用地管理规定的表述，正确的是( )。A.建设项目在办理备案后，建设单位应将批准文件向省人民政府国土资源管理部门提出建设用地申请B.建设项目应缴纳新增建设用地有偿使用

32、费C.建设用地实行预审管理D.需要核准的建设项目，在建设项目申请报告核准前，由建设单位提出建设用地预审申请报告E.建设用地分为单独选址用地和城市批次建设用地【答案】： BCD 44、下列关于高程附加调整系数的表述，正确的是( )。A.海拔高程20003000m时其高程附加调整系数为1.1B.海拔高程30013500m时其高程附加调整系数为1.3C.海拔高程35014000m时其高程附加调整系数为1.2D.海拔高程40014500m时其高程附加调整系数为1.4E.海拔高程4000m以上的，高程附加调整系数在以上基础上由发包人和监理人协商确定【答案】： A 45、建设项目质量管理的特点是( )。A

33、.质量管理模式的一次性B.质量管理模式的多次性C.质量控制主体的多元性D.质量管理体系的单一性E.质量管理任务的艰巨性【答案】： AC 46、建设项目竣工决算编制的基本原则是( )。A.建设项目竣工时，应编制建设项目竣工财务预算B.建设项目分级管理、分级负责原则C.建设项目专款专用原则D.建设周期长、建设内容多的项目，单位工程竣工，具备交付使用条件的，可编制单项工程竣工财务决算，建设项目全部竣工后应编制竣工财务总决算E.尾工工程超过项目投资总概算5%，不能编制建设项目竣工财务决算【答案】： AD 47、下列对工程监理的内容表述不正确的是( )。A.一般主要包括从勘察设计、施工、设备采购及安装调

34、试、竣工验收直至保修期B.对项目建设分段进行监督和管理C.对建设工程的各个阶段进行质量审查D.协调参与项目建设有关单位之间的关系E.对项目建设的全过程进行监督和管理【答案】： BC 48、估计工作持续时间的主要方法有( )。A.网络计划法B.经验估算法C.单一时间估计法D.三时估算法E.移动平均法【答案】： BCD 49、优化设计采取的主要控制措施有( )。A.通过组织措施鼓励设计人员多方案设计比较B.推广标准设计C.推行限额设计D.初步设计之前采取设计方案竞选E.工程设计招标【答案】： AD 50、采用分项委托管理模式的作用是( )。A.有利于发挥市场机制B.有利于充分发挥专业管理机构的能力

35、和经验C.有利于提高项目管理水平D.有利于对项目建设活动进行全面管理E.有利于各参与方之间的权、责、利的相互制衡，提高投资效益【答案】： A 第三部分 大题(50题)1、某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生了如下几项事件：事件1：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日。事件2：施工过程中，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日。事件3：5月19日接到监理工程师于5月20日的复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此

36、增加土方开挖量900m事件4：5月20日5月22日，因30年一遇的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。事件5：5月23日用30个工日修复被冲坏的永久道路。5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。【问题】1.建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔?哪些事件不可以要求索赔?回答并说明原因。2.每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?3.假设人工费单价为23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少?4.建筑公司应向厂方提供的索赔文件有哪些?【答案】： 2、某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3

37、000工业厂房(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m事件1：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日。事件2：施工过程中，因遇软土层，接到工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日。事件3：5月19日接到工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m事件4：5月2022日，因下大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。事件5：5月23日用30个工人修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。问题：1.建筑公司对上述

38、哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。2.每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?3.假设人工费单价为23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少?【答案】： 3、某工程建设项目，业主与施工单位按建设工程施工合同文本签订了工程施工合同，工程未进行投保。在工程施工过程中，工地遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下：1.遭暴风雨袭击是因非施工二单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。2.给已建分部工程造成破坏，损失18万元，应由

39、业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。3.施工单位人员因此灾害数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元，业主应给予赔偿。4.施工单位进场的在用机械、设备受到损坏，造成损失8万元，由于现场停工造成台班费损失4.2万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元，业主应予以支付。5.因暴风雨造成现场停工8天，要求合同工期顺延8天。6.由于工程破坏，清理现场需费用2.4万元，业主应予支付。【问题】1.监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行哪些工作?(请详细分条列出)2.不可抗力发生风险承担的原则是什么?对施工单位提出的要求如何处理?(请逐条回答)【答案】： 4、

40、施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某20层综合办公楼工程施工合同。合同中约定：人工费综合单价为45元/工日;一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期1d;施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月15日开工，施工过程中发生如下事件。事件1：3月19-20日遇罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停，造成人工窝工20工日，一台挖掘机陷入淤泥中。事件2：3月21日施工总承包单位租赁一台塔式起重机(1500元/台班)吊出陷入淤泥中的挖掘机(500元/台班)，并进行维修保养，导致停工2d,3月23日上午8时恢复基坑开挖工作。事件3：5月10日上午地下室底板结构施工时，监理工程

41、师口头紧急通知停工，5月11日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令;5月14日施工总承包单位接到监理工程师要求5月15日复工的指令。期间造成人工窝工300工日。事件4：6月30日地下室全钢模板吊装施工时，因供电局检修线路停电导致工程停工8h。事件5：主体结构完成后，施工总承包单位把该工程会议室的装饰装修分包给某专业分包单位，会议室地面采用天然花岗岩石材饰面板，用量350m针对事件13，施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。问题1.事件13中，施工总承包单位提出的工期和费用索赔是否成立?分别说明理由。2.事件13中，施工总承包单位可获得的工期和费用索赔各是多少?3.事件4中，施工总承包单位可否获得工期顺延?说明理由。4.事件5中，专业分包单位对会议室墙面、地面装饰材料是否需进行抽样复验?分别说明理由。【答案】： 5、政府投资的某工程，某监理单位承担了该工程施工招标代理和施工监理任务，该工程采用无标底公开招标方式选定施工单位。工程实施中发生了下列事件。事件1：工程招标时，A、B、C、D、E、F、G共七家投标单